2022年监理工程师之交通工程目标控制通关提分题库(考点梳理)

2022年监理工程师之交通工程目标控制通关提分题库(考点梳理)单选题（共80题）1、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的,（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D2、关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能在非关键线路上C.关键线路上不允许出现虚工作D.关键线路上只有一条【答案】A3、工程费用监理工作的常用表格可以分为工程计量表格和（）两类。A.费用计量表格B.费用支付表格C.监理计量表格D.费用支出表格【答案】B4、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】A5、有一条200米长沟槽，其土方为1760m3，按流水施工分为四段，每段人工挖土作业队合理组成为20人，为加快进度采用两班倒施工，已知劳动定额为0.5工日/m3，则挖土施工的流水节拍为（）天。A.22B.44C.5.5D.11【答案】C6、关于非农业建设经批准占用耕地的，下列说法正确的有（）。A.实行占用耕地补偿制度B.按照“占多少.垦多少”的原则C.由当地土地行政管理部门组织人力负责开垦与占用单位所占用耕地数量和质量相当的耕地D.单独选址建设项目用地，由建设单位自行补充耕地的，建设单位为补充耕地的责任单位E.村庄.集镇分批次建设用地，所涉及的农村集体经济组织为补充耕地的责任单位【答案】A7、下列各项分部、分项工程中，不需要编制专项施工方案并经专家论证的是（）。A.猫道B.水深11m的围堰C.高度10m的支架D.15m的沉井【答案】D8、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可【答案】A9、交通建设工程项目应急预案中的项目总体预案由（）根据项目特点，在对项目进行安全风险评估的基础上制订。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B10、预防洞口坍塌措施，不符合规定的是（）A.按设计要求进行边坡仰坡放线，自上而下逐段开挖，不得掏底开挖或上下重叠开挖B.宜采用深眼大爆破开挖边（仰）坡C.洞口支挡工程应结合土石方开挖一并完成D.清除洞口上方可能滑塌的表土、树木及危石等【答案】B11、路床底面有地下水时，可设置渗沟进行排导，渗沟应采用（）回填。A.硬质碎石B.砂土C.湿黏土D.灰土【答案】A12、下列（）不属于费用支付的依据。A.中标工程的施工合同协议书B.合同条款C.投标文件D.工程量清单【答案】C13、对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.30%B.35%C.40%D.50%【答案】C14、常用的支座不包括（）。A.板式橡胶支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】D15、专职安全生产管理人员配备数量中，5000万元以上不足2亿元的按每5000万元（）的比例配备。A.不少于1名B.不少于5名C.至少配备1名D.至少配备5名【答案】A16、（）主要包括各种未经处理的粒料基层和各类沥青面层、碎（砾）石面层或块石面层组成的路面结构。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.半柔性路面【答案】A17、根据《安全生产法》，建筑施工企业关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。A.应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备注册安全工程师C.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员【答案】C18、按矿料级配分类，属于开级配沥青混合料的是（）。A.SMAB.AMC.AC-16D.OGFC【答案】D19、下列试验项目中，监理可以单独委托有资质的第三方试验机构进行检验的是（）。A.土的击实试验B.水泥混凝土强度试验C.钢筋的抗拉试验D.锚具试验【答案】D20、隧道贯通长度为7000m时，测量等级为（）。A.二等B.三等C.四等D.一级【答案】A21、竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为（），参建单位工作评价得分权值为0.3（项目法人占0.15，设计、施工、监理各占0.05）。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.8【答案】C22、施工单位应进行路基填筑试验路段的施工的路基不包括（）。A.二级公路填石路堤B.三级公路填土路堤C.特殊路基D.四级公路土石路堤【答案】B23、在项目的预可行性研究阶段，是按项目的建设条件、建设规模等，估算建设项目所需要的投资额。其对投资估算精度的一般要求为误差控制在（）以内，因此，其可塑性是比较大的。A.±30%B.±20%C.±10%D.±25%【答案】A24、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处上一年年收入百分之（）的罚款。A.三十B.四十C.五十D.六十【答案】A25、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B26、高程控制测量应采用（）测量。A.三边测量B.水准测量C.经纬测量D.卫星定位测量【答案】B27、下列关于森林更新的原则和标准的表述中，不正确的有（）。A.人工促进天然更新，补植.补播后的成活率和保存率达到人工更新的标准B.人工更新的当年成活率应当不低于90%C.人工更新，3年后保存率应当不低于80%D.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的树种幼树不少于6000株E.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的幼苗不少于6000株，更新均匀度应当不低于60%【答案】B28、适用于深水桥梁基础的围堰是（）。A.土围堰B.土袋围堰C.钢板桩围堰D.钢套箱围堰【答案】D29、关于钻孔底沉淀物厚度的说法不正确的是（）。A.对于摩擦桩，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于20mmB.对于直径大于1.5m，或桩长大于40m的桩或土质较差时，应不大于30mmC.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于5cmD.对于支撑桩，不大于设计规定，没有规定时不大于4cm【答案】D30、铺设电缆线应符合下列规定，描述错误的是（）A.施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5mB.地下埋设电缆应设防护管C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定D.通往水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线不必留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线【答案】D31、小桥涵的地基检验，可以采用（）。A.超声波检测B.触探C.钻探D.土质试验E.荷载试验【答案】B32、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】A33、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）。A.建设项目管理费B.直接费C.措施费D.预备费【答案】A34、关于桥梁悬臂浇筑合龙的说法，不正确的是（）。A.连续梁各跨的合龙，一般自两边跨向中跨进B.在合龙段合龙时，合龙段的两端应予临时固定并施加必要的预应力C.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定D.合龙段的施工，在两端临时固定完成后应尽快在短时间内完成，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行【答案】D35、面层水泥混凝土使用的机制砂细度模数宜在（）。A.2.0～3.1B.2.3～3.7C.2.0～3.7D.2.3～3.1【答案】D36、隧道冻害的现象与危害不包括的是（）。A.衬砌冻胀开裂B.衬砌结构的失稳破坏C.降低衬砌结构的安全可靠性D.隧道的衬砌和设备会受到浸蚀【答案】D37、某工程合同价为2000万元，需配备的应急救援人员的数量是（）。A.10B.14C.15D.12【答案】C38、路基清表后填前压实前，监理机构应要求施工单位对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取（）个点，并应根据土质变化增加取样点数。A.1B.2C.3D.5【答案】B39、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可【答案】A40、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故【答案】B41、商品房预售许可程序包括（）。A.受理B.审核C.登记D.许可E.公示【答案】A42、（）是决定混凝土强度和耐久性的主要因素，选用水灰比不得超过有关规范规定的最大值。A.水泥用量B.水灰比C.减水剂D.用水量【答案】B43、施工过程中，由于施工人员不遵守操作规程所造成的质量波动为（）。A.环境性波动B.正常波动C.工艺性波动D.异常波动【答案】D44、工作A持续时间11天，紧后工作有B、C、D、E四项，最迟完成分别为24天、22天、25天、33天，各工作持续时间9天、5天、7天、14天，则工作A最迟开始时间为（）。A.4B.5C.7D.8【答案】A45、（）是指供人、车辆、渠道、管线等跨越河流、山谷或其他交通线路的架空构筑物。A.桥梁B.隧道C.道路D.附属物【答案】A46、施工中，明水应在距坑顶（）之外修排水沟。A.5mB.6mC.10mD.15m【答案】C47、价值工程的工作程序一般分为准备、分析、（）、实施与评价四个阶段。A.讨论B.沟通C.创新D.协调【答案】C48、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.150mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】C49、关于沥青的选用说法不正确的是（）。A.对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用黏度大的沥青B.对冬季寒冷的地区，宜选用黏度小、低温延度大的沥青C.对温度日温差、年温差大的地区应选用针入度指数大的沥青D.对旅游公路应选用黏度较大的沥青等级【答案】D50、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（）。A.标准试验B.平行试验C.工艺试验D.验收试验【答案】B51、价值工程的核心内容是（）。A.功能分类B.功能分析C.功能优化D.成本分析【答案】B52、在软土地区施工中，关于砂砾、碎石垫层施工说法正确的是（）。A.砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂B.砂砾、碎石最大粒径宜小于40mmC.垫层一次铺筑完成D.垫层宽度应与路基坡脚保持同宽【答案】A53、沥青贯入式路面施工顺序是（）。A.撒料→碾压→浇洒第一层沥青→撒布第一层嵌缝料→再碾压B.撒料→碾压→浇洒第一层嵌缝料→撒布第一层沥青→再碾压C.碾压→撒料→浇洒第一层嵌缝料→撒布第一层沥青→再碾压D.撒料→浇洒第一层嵌缝料→碾压→撒布第一层沥青→再碾压【答案】A54、同日施工的两工作段的衔接处理应符合下列规定：前一段拌和整型后，留（）不碾压。后一段施工时在前一段的未压部分再加部分水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。A.3～5mB.5～8mC.9～10mD.10～12m【答案】B55、下列关于路基填料施工质量的要求中，错误的是（）。A.宜选用级配好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料B.含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料C.泥炭土、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，可以直接用于填筑路基D.粉质土不宜直接用于填筑二级及二级以上公路的路床，不得直接用于填筑冰冻地区的路床及浸水部分的路堤【答案】C56、有一条200米长沟槽，其土方为1760m3，按流水施工分为四段，每段人工挖土作业队合理组成为20人，为加快进度采用两班倒施工，已知劳动定额为0.5工日/m3，则挖土施工的流水节拍为（）天。A.22B.44C.5.5D.11【答案】C57、计算价值系数Vi满足（）时，零件实现其功能所分配的成本偏高，或存在过剩的功能。A.Vi＞1B.Vi＜1C.Vi=1D.Vi≤1【答案】B58、动态控制应在监理计划指导下进行，下列说法错误的是（）。A.控制是一定的主体为实现一定的目标而采取的一种行为B.控制的手段是检查、分析、监督、引导和纠正C.控制是针对被控系统而言的D.对工程项目的控制应强调目的性、科学性、经济性【答案】D59、施工组织设计在施工项目部编制完成后应由承包人技术部门审查盖章后提交给（）进行审核。A.设计单位B.监理单位C.行政主管部门D.施工单位【答案】B60、对于路基地下排水工程，排水垫层的厚度宜不小子300mm，垫层材料应采用天然砂砾或中粗砂，含泥量应不大于（）%。A.2B.3C.5D.6【答案】C61、下列费用中，属于规费的是（）。A.环境保护费B.文明施工费C.失业保险费D.安全施工费【答案】C62、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.15B.25C.20D.30【答案】D63、（）是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和强度的基础上，拟定并采取各种有针对性的预防措施进行控制，从而减少乃至避免目标偏离，保证计划目标得以实现的控制方式。A.直接控制B.间接控制C.主动控制D.被动控制【答案】C64、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C65、施工安全风险评估工作费用应在项目（）中列支。A.管理费B.措施费C.安全生产费用D.规费【答案】C66、按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B67、已知年利率12％，每月复利计息一次，则季实际利率为（）。A.1.003％B.3.00％C.3.03％D.4.00％【答案】C68、渗井顶部四周应设（）。A.反滤层B.黏土层C.防腐层D.垫层【答案】B69、某公路工程质量事故造成4000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】C70、网络计划中，（）是指在不影响任何一个紧后工作的最迟开始时间的条件下，工作所拥有的最大机动时间。A.时间间隔B.总时差C.自由时差D.时距【答案】B71、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格—投资额—经营成本B.产品价格—经营成本—投资额C.投资额—经营成本—产品价格D.经营成本—投资额—产品价格【答案】B72、储油罐顶部应设置遮阳棚。设置区域应按要求配备消防器材;设防静电、防雷接地装置及加油车接地装置，接地电阻不得大于（）。A.10ΩB.4ΩC.15ΩD.20Ω【答案】A73、（）是实现安全第一的根本途径。A.预防为主B.安全管理C.综合管理D.综合治理【答案】A74、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），驻地办应对已完成的（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段工程【答案】B75、承包人对总监授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监提出书面异议，总监应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12B.24C.36D.48【答案】D76、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动，其规模与危害程度较碎落更为严重，有时滑动体可达数百立方米以上，造成严重的阻车。A.剥落B.碎落C.滑坍D.崩坍【答案】C77、如果监理人根据检查或检验结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收材料或设备，相应拒付材料和设备的预付款，这属于监理人员在费用监理中的（）。A.工程计量权、付款审批权和付款签证权B.工程变更的单价确认权和变更工程造价的确定权C.施工索赔事件发生后的费用审查权、物价上涨现象发生时的价格调整权D.在质量控制、进度控制等工作中的拒付权、扣款权【答案】D78、施工试验路段的总结应由（）编写，经监理机构审核批准后报送建设单位。A.监理工程师B.总监理工程师C.施工单位D.检测单位【答案】C79、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格—投资额—经营成本B.产品价格—经营成本—投资额C.投资额—经营成本—产品价格D.经营成本—投资额—产品价格【答案】B80、施工总进度计划是反映合同工程（）。A.从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排B.从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排C.从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排D.从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间安排【答案】A多选题（共40题）1、关于特殊地域管辖，下列说法错误的有：A.原告就被告是民事诉讼管辖的基本原则，因此所有特殊地域管辖的法律规定都列明被告住所地是有权管辖的法院地之一B.因票据纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖，当然，票据载明付款地是票据支付地明确存在的前提C.铁路运输合同纠纷由铁路运输法院管辖，只是涉及铁路运输的一般侵权纠纷则应由一般人民法院管辖D.债权人申请支付令的，由债务人住所地或者应支付财产所在地的基层人民法院管辖【答案】ABCD2、费用监理的方法，从监理措施采取的时间不同分类，可以将费用监理分为（）。A.事前监理B.事中监理C.事后监理D.旁站监理E.监督检查【答案】ABC3、下列（）属于隧道洞口段洞顶出现偏压的原因。A.隧道单侧压力过大B.隧道埋深过深C.隧道结构受力不均D.局部应力集中E.地表水渗透到衬砌中【答案】ACD4、下列（）不得在冬季施工。A.高速公路的土质路堤B.地质不良地区的公路路堤C.土质路堤路床以下1m范围内D.半填半挖路段E.填挖交界处【答案】CD5、关于雨期填筑路堤的说法，正确的有（）。A.路堤应分层填筑，并及时碾压B.每一填筑层表面应做成1%~2%双向路拱横坡，以利于排水C.填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石渣和砂类土等D.雨期填筑路堤旁不得设置取土坑E.利用挖方土作填料，含水率符合要求时，应随挖随填，及时压实【答案】AC6、价值工程工作步骤包括的阶段有（）。A.准备阶段B.分析阶段C.创新阶段D.实施与评价阶段E.资源共享阶段【答案】ABCD7、钢筋网的铺挂的说法正确是（）。A.应在初喷混凝土后进行挂网铺设，与初喷混凝土面的最大间隙不宜大于50mmB.采用双层钢筋网时，两层钢筋网之间的间距应满足设计要求，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被喷射混凝土全部覆盖后方可铺挂C.钢筋网钢筋每节长度不宜小于2.0m，钢筋搭接长度不应小于20倍钢筋直径D.钢筋网的每个交点、搭接段均应绑扎或焊接E.钢筋网应与锚杆牢固联结，在喷射混凝土时不得晃动【答案】ABD8、喷射混凝土施工的关键项目是（）。A.喷射混凝土强度B.喷层厚度C.喷层与围岩接触状况D.喷射面积E.喷射方式【答案】AC9、我国安全生产管理的方针中"预防为主"是（）。A.原则B.手段C.目标D.理念E.基本途径【答案】B10、绘制实际进度前锋线的关键是标定某时刻正施工的各工作的实际进度到达点，标定方法包括（）。A.按已完成的实际工程量标定B.按工程进度标定C.按尚需时间来标定D.按工程成本标定E.按计划完成工程量标定【答案】AC11、招标控制价的作用包括（）。A.利于引导投标方投标报价B.是建设工程计价的依据C.增强招标过程的透明度D.可为工程变更新增项目确定单价提供计算依据E.作为评标的参考依据【答案】ACD12、以下关于路基填筑的说法中，错误的是（）。A.性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实B.同一层路基可以混合填筑C.路基下部宜采用水稳性好或冻胀敏感性小的填料D.填料的选择要经过监理工程师批准E.有地下水的路段或浸水路堤，应填筑水稳性好的填料【答案】BC13、施工进度计划的实施保证，从内容上可概括为（）。A.组织保证B.质量保证C.技术保证D.合同保证E.安全保证【答案】ACD14、施工单位的三级安全教育即（）。A.公司级培训教育B.项目部级培训教育C.班组级安全教育D.应急安全教育E.安全继续教育【答案】ABC15、下列说法中，关于喷射混凝土正确的是（）。A.喷射方式分为干式与湿式两种B.每次喷射作业前或作业期间，要检查使用材料C.检查喷射机械配套情况和实际功效，进行必要的试喷D.喷混凝土终凝后3h起，开始洒水养护E.养护时间不应少于7d【答案】BC16、出现下列哪种情况需要求施工单位重新修订施工进度计划（）。A.工程初期曲线是凹形B.工程初期曲线不是凹形C.施工稳定期间曲线完全不是直线D.工程后期曲线呈凸形E.工程后期曲线不呈凸形【答案】BC17、在关键线路中选择被压缩的各项工作必须满足的要求是（）。A.被压缩的工作是关键线路上的工作B.被压缩的工作成本较高C.被压缩工作资源供给条件较差D.被压缩工作的持续时间不短于最短工期，工期可进行压缩E.被压缩工作的费用斜率是关键线路上可压缩工作中最小的工作【答案】AD18、造成隧道通风与照明不良的原因有（）。A.运营管理不当B.器材质量存在问题C.设计欠妥D.人为破坏E.自然磨损【答案】ABC19、网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.仅可用于控制项目施工进度【答案】ABCD20、冬期施工应符合的规定有（）。A.冻结前应完成表层处理，挖好台阶，并应采取保温措施防止冻结。B.填筑前应将基底范围内的积雪和冰块清除干净C.冬期填筑路堤，一般采用厚层、快填、快压、连续作业的施工方法D.当天填土应当3天完成碾压E.基底处理后应立即采取保温措施防止冻结【答案】AB21、根据民事诉讼法的规定，对于当事人的下列哪些请求，可以适用督促程序？()A.甲要求乙向其支付所借的已到清偿期的3万元钱B.甲要求乙在规定的期间内完成玉雕工艺品的义务C.甲要求乙将借自己的一台电脑按期返还D.甲要求乙向自己交付以现金交换所得的2万元国库券【答案】AD22、因为方某不履行与甲银行借款合同纠纷一案的生效判决，甲银行于2012年1月向H市法院申请执行。执行中，H市法院冻结方某在银行的存款10万元，查封其居住的建筑面积为100平方米的住宅一套；扣押其所有的帕萨特轿车一辆。被执行人除上述财产外，已无财产可供执行。H市法院裁定对上述财产进行拍卖。委托拍卖后，拍卖机构于2012年6月6日发布了拍卖公告。公告后，乙公司持A市仲裁委员会于2012年7月3日作出的已经生效的裁决书（裁决方某偿还乙公司货款13万元），于2012年7月8日向H市法院申请参与分配；丙信用社也向H市法院申请参与分配，称方某的轿车已经因借款抵押给丙信用社，并在有关部门办理了抵押登记手续。对此，下列表述正确的是：A.丙信用社因对轿车享有担保物权，对拍卖价款优先受偿B.甲银行为最初的执行申请人，对拍卖价款优先受偿C.乙公司可以参与分配D.丙信用社对拍卖价款优先受偿后，甲银行、乙公司，按照各自债权额的比例，平均分配【答案】ACD23、关于泵送混凝土的配合比说法正确的是（）。A.胶凝材料的用量宜不少于300kg/m3B.水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥C.细集料宜采用中砂D.粗集料宜采用连续级配，其针片状含量不大于20%E.宜通过试验掺加适量的减水剂、泵送剂和掺合料【答案】ABC24、女青年王某被同事张某打伤，王某几次萌生起诉的念头，但都由于害怕被报复而不敢向法院提起诉讼，邻居李某一直非常同情王某，想主动出来支持王某提起侵权赔偿诉讼：当地妇联和王某所在单位得知情况后，也表示愿意支持王某起诉，王某打算聘请律师赵某作为诉讼代理人。此案中，支持起诉权可以由哪些主体行使？A.王某所在单位B.邻居李某C.律师赵某D.当地妇联【答案】AD25、公路工程总投资构成包括（）。A.建筑安装工程费B.土地使用及拆迁补偿费C.工程建设其他费D.直接费E.建设期贷款利息【答案】ABC26、建设项目静态分析与评价指标包括（）。A.投资收益率B.利息备付率C.借款偿还期D.净现值率E.资产负债率【答案】ABC27、公路桥涵可以采用的细集料是（）。A.河砂B.人工砂C.海砂D.天然砂E.卵石【答案】ABD28、关于填石路堤施工质量监理要点说法正确的有（）。A.填石路堤应分层填筑压实B.岩性相差大的填料应分层或分段填筑，软质石料与硬质石料不得混合使用C.填石路堤顶面与细粒土填土层之间应填筑过渡层或铺设无纺土工布隔离层D.压实机械宜选用自重不小于15t的振动压路机E.中硬、硬质石料填筑路堤时，应进行边坡码砌【答案】ABC29、水泥混凝土面层施工期间，需要停止施工的是（）。A.风力达到6级以及6级以上的强风天气B.现场气温高于40℃，或拌合物摊铺温度高于40℃C.现场连续5昼夜的平均气温低于5℃D.夜间最低气温低于-3℃E.现场降雨、雷阵雨、冰雹或降雪【答案】ACD30、三辊轴机组铺筑工艺可用于（）。A.一级的公路水泥混凝