2022年监理工程师之合同管理自我提分评估(附答案)

2022年监理工程师之合同管理自我提分评估(附答案)单选题（共80题）1、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。A.承包商投标时能否合理预见B.承包商投标时能合理预见C.投标人投标时能否合理预见D.投标人投标时能合理预见【答案】A2、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日【答案】A3、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A.审查程序B.审查因素C.合格者数量限制D.澄清要求【答案】C4、甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保D.银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任【答案】A5、某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A.工期可以顺延，但费用不予补偿B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】A6、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法不正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担D.因未及时退货造成的损失由订货方承担【答案】D7、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】B8、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】D9、在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（）批准。A.发包人B.监理人C.本级建设行政主管部门D.发包人与监理人共同【答案】B10、根据九部委的《标准勘察合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】A11、以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】C12、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D13、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.保留金的50%B.保留金的70%C.保留金的90%D.全部保留金【答案】A14、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B15、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A.7B.14C.28D.56【答案】C16、关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是（）。A.经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包B.经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位C.根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位D.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任【答案】B17、AIA系列合同中的核心文件是（）。A.A201《施工合同通用条件》B.《工程施工合同》C.《专业服务合同》D.《裁决人合同》【答案】A18、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】B19、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。A.7B.14C.24D.42【答案】D20、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()A.索赔事件发生的原因和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告【答案】C21、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划【答案】B22、（2014年真题）中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.按招标文件规定提交工程款支付担保【答案】B23、招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。A.有从事招标代理业务的营业场所B.有从事招标代理业务的相应资金C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量D.有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术.经济等方面的专家库【答案】D24、ECC合同的内容组成中，主要选项条款有6个不同的合同计价模式，选项E表示的合同类型是（）。A.带有分项工程表的目标合同B.带有工程量清单的目标合同C.成本补偿合同D.管理合同【答案】C25、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()A.继续等待工程师的进一步指示B.再次书面提出复工申请C.视为工程师已同意复工D.向发包人书面申请复工【答案】C26、工程总承包招标文件资料审查不包括对（）审查。A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表B.近年完成的类似施工项目情况表C.近年完成的类似工程设计项目D.勘察设计文件【答案】D27、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用【答案】A28、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（）。A.应当拒收B.可以拒收C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费【答案】D29、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】D30、普通人的运动指南不包括（）。A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次【答案】C31、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】B32、关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（）。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担【答案】D33、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C34、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内【答案】C35、(2015年真题)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A36、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】D37、施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。A.直接指示的变更需征求承包人意见B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】D38、设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。A.合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】B39、(2018年真题)根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C40、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。A.2009年10月6日B.2009年10月25日C.2009年10月27日D.2009年10月28日【答案】D41、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。A.在该指示发出的24小时内提出书面异议B.在收到该指示的48小时内提出书面异议C.向授权的监理人员提出书面异议D.总监理工程师应在48小时内回复【答案】D42、投标保证金将被没收的情形不包括（）。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件B.投标人在投标有效期内修改投标文件C.投标人采用不正当的手段骗取中标D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正【答案】B43、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()A.2万元B.2.5万元C.3万元D.3.5万元【答案】B44、关于定标的说法，正确的是()A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】B45、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。A.同意承包人的暂停施工请求B.不同意承包人的暂停施工请求C.须继续等待24小时方是规定的回复期限D.必须马上复工【答案】A46、青少年期每日钙储备约为（）mg。A.100B.200C.300D.400【答案】B47、标准施工合同中的（）包括合同协议书、履约保函、预付款保函三个文件。A.通用合同条款B.常用合同条款C.专用合同条款D.合同附件格式【答案】D48、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理【答案】D49、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A50、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A51、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.30天B.60天C.90天D.180天【答案】C52、标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）。A.因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效B.因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数C.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款D.不适用于工程量清单中单价支付部分的工程款【答案】A53、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。A.定金或预付款应专用与本工程的设计B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】C54、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。A.主体B.客体C.权利D.义务【答案】B55、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构【答案】A56、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通知监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】C57、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书【答案】B58、进行食谱营养评价的目的是（）。A.分析食谱中的食物来源B.检查该食谱能否满足营养需要C.对食谱进行调整和纠正D.发现是否有某些营养素的缺乏E.同其他食谱进行比较【答案】B59、下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（）。A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【答案】B60、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（）日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.5B.10C.15D.30【答案】D61、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。A.保险费由建设单位支付B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】B62、下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，正确的是（）。A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作B.中标人分包中标项目的部分非主体工作，可以不经招标人同意C.中标人应当就分包项目向招标人负责D.分包人就分包项目与中标人向招标人承担按份责任【答案】C63、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括()A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准【答案】B64、关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（）。A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位【答案】B65、记账法的优点为（）。A.较称重法更为精确B.只能得到人均摄入量C.可调查长时期的膳食摄入D.能分析个人膳食摄入状况【答案】C66、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】B67、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示【答案】C68、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（）。A.为买方进行考核的机会不超过两次B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函C.验收款支付函签署后6个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用【答案】B69、工程设计招标采用的开标形式是（）。A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C70、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C71、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（）作出结论。A.招标人的意见B.评标委员会主席的意见C.多数成员的意见D.政府主管部门的意见【答案】C72、（2019年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。A.工程师不属于雇主人员B.工程师在合同履行期间独立工作C.工程师的权力并不来自于雇主D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题【答案】B73、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.28D.32【答案】B74、AIA合同有七个系列，其中B系列是指（）。A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件B.业主与建筑师之间的标准合同文件C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件D.建筑师行业内部使用的文件【答案】B75、根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.2B.3C.4D.5【答案】B76、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，()应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。A.责任方B.承包人C.发包人D.监理人【答案】B77、关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】B78、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。A.监理人和发包人按比例B.监理人C.发包人D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】C79、一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（）g左右。A.25B.35C.67D.77【答案】C80、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。A.有效合同B.无效合同C.可变更合同D.效力待定合同【答案】B多选题（共40题）1、在保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。A.被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金C.被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额给付残疾保险金D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金E.保险人给付各项保险金之和不超过保险金额【答案】A2、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包项目评标的方法包括（）。A.综合评价法B.综合评估法C.综合评分法D.经评审的最低投标价法E.最低投标价法【答案】BD3、下列工程的专项施工方案中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是（）。A.高大模板工程B.高空作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程E.深基坑工程【答案】AD4、在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，如（）等。A.独立分包人B.联合分包人C.设计分包人D.施工分包人E.供货分包人【答案】CD5、根据《标准设计施工总承包招标文件》，在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，一般需要承担工作的分包人有（）。A.设计分包人B.施工分包人C.供货分包人D.监理分包人E.咨询机构【答案】ABC6、甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行D.遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行【答案】BD7、在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方包括（）。A.业主B.监理工程师C.承包商D.工程师E.设计师【答案】ACD8、建设工程设计合同示范文本分为两个版本，其中，建设工程设计合同（一）[GF-2000-0209]是适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）A.发包人应提供的有关资料和文件B.委托设计任务的范围和内容C.项目投资要求D.工程用地规划E.双方的责任【答案】AB9、关于设备开箱检验，下列说法中正确的有（）。A.在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，检测机构的检验结果仅对卖方具有约束力B.开箱检验的检验结果不影响在质量保证期内发现的设备质量问题C.检验结果免除卖方应当负有的义务D.买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验E.卖方有合理理由且事先与买方协商，可以推迟开箱检验时间【答案】BD10、（2018年真题）根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）。A.提出开工申请B.办理临时道路通行审批手续C.编制施工组织设计D.提交工程质量保证措施文件E.负责管理施工控制网点【答案】ACD11、按照FIDIC的《施工合同条件》规定，工程施工的竣工日可能为()A.工程师颁发接收证书之日B.实际通过竣工检验之日C.接收证书中确认的工程竣工之日D.工程实际移交之日E.业主提前占用工程之日【答案】C12、在施工合同中，发包人的义务通常包括()A.平整施工场地B.确保施工所需水、电供应C.提供工程进度计划D.负责施工现场的安全保卫E.办理施工临时用地的批准手续【答案】AB13、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。A.独立处理单价的合理调整和索赔批准B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项【答案】B14、在大型工程设备的采购招标中，没有实质性响应招标文件的情形有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.投标保证金金额不足B.投标保函的有效期不足C.资格证明文件不全D.单价计算的结果与总价不一致E.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致【答案】ABC15、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书;E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期【答案】BD16、有关投标保证金的说法，错误的是（）。A.投标保证金在签订合同时递交给招标人B.中标人未能根据规定提交履约保证金，提交的投标保证金将被没收C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金D.投标保证金不能采用保兑支票E.投标保证金有效期应当与投标有效期一致【答案】AD17、下列关于施工合同中明确保险责任的说法，正确的有()。A.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款D.承包人负责投保时要承担办理保险的费用E.施工合同各方要以各自的名义投保【答案】BD18、在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，如（）等。A.独立分包人B.联合分包人C.设计分包人D.施工分包人E.供货分包人【答案】CD19、依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人。这是因为建设工程项目具有（）等特点。A.投资大B.周期长C.质量要求高D.技术要求强E.风险大【答案】ABCD20、根据《标准施工合同》，关于暂估价和暂列金额的说法，正确的有（）。A.暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额B.暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额C.暂估价包括以计日工方式支付的款项D.暂估价属于签约合同价，而暂列金额不属于E.承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付【答案】AB21、关于标准设计施工总承包合同的说法，正确的有（）。A.招标文件和合同通用条款的使用要求与标准施工合同的要求相同B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只有协议书相同D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致E.施工阶段的很多条款用词与标准合同完全相同【答案】A22、关于标准设计施工总承包合同的说法，正确的有（）。A.招标文件和合同通用条款的使用要求与标准施工合同的要求相同B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只有协议书相同D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致E.施工阶段的很多条款用词与标准合同完全相同【答案】A23、设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。A.推荐能够最低限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人B.中标候选人最多不超过3人C.按设计方案得分由高到低的顺序推荐中标候选人D.综合评分相等时，以投标报价低的优先推荐中标候选人E.当综合评分和投标报价相等时，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人【答案】BD24、根据《标准施工合同》，下列关于缺陷责任期说法正确的有（）。A.缺陷责任期自提交竣工验收报告日期起计算B.缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清C.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前D.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工作修复后，缺陷责任期相应延长E.颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成了施工的义务【答案】BCD25、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（）。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额由监理人控制使用【答案】ABD26、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。A.监理单位名称B.监理范围C.职责权限D.专业监理工程师信息E.总监理工程师信息【答案】BC27、关于缔约过失责任的说法，正确的有()A.缔约过失责任是违约责任的一种B.缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提C.缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任E.违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任【答案】BD28、（2019年真题）能够引起合同法律关系产生，变更和消灭的情形有（）。A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决【答案】ACD29、下列有关违约金的表述中，错误的有()A.合同中必须约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务【答案】ACD30、关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有