版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工程合同协议书范本合集五篇项目建设合同协议书。
在生活中,各种协议书频频出现。一般发展项目工程前都需要签订项目合同来标准相关事宜。项目合同是以完成特定不动产的项目建设为主要内容的合同,合同签订后不允许任何外界因素非法干涉。则,对于项目合同的撰写你是否毫无头绪呢?小编经过搜集和处理,为您提供项目合同协议书范本合集五篇,仅供参考,希望能为您提供参考!
项目合同协议书【篇一】
甲方:
乙方:家庭住址:
联系方式:身份证号码
为了实行有效的内部经济责任制和工程承包负责制,确保项目质量和平安生产文明施工,保证建设项目施工合同履约,实行企业目标管理,本着平等、自愿、公平和老实信用的原那么,现根据公司的实际情况,双方就本项目施工内部承包协议相关事项协商一致,订立本协议。
第一条项目名称:
第二条项目地点:
第三条项目造价:
第四条承包范围:按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。
第五条材料供给及项目款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。
第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。
第七条项目质量要求:
1、质量目标:执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标,乙方应严格按照相关规范要求执行。
2、本项目施工必须接受公司的统一管理,严把质量关,严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收标准、项目建设强制性条文及相关的规范、技术规程等施工。
3、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的,乙方除承当全部责任外,另在原有上缴公司管理费的根底上再上浮0.5个百分点。
4、本项目完工后,乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘,上交公司备案。
第八条施工管理
1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全,并持证上岗,不得兼职,并在公司人事部门备案,未经批准,不得随意更换,如确有需要调整,必须先经公司同意。
2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要,从而导致建设单位要求公司增派管理人员的,公司那么根据增派人员情况,在原有管理费收取根底上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费,增派人员工资由乙方承当。
3、乙方应严格执行公司的项目管理制度和其它各种规章制度,按时向公司报送月报等资料,及时加入公司召开的有关会议。
4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工,遵纪守法,认真维护公司形象和利益。
5、施工过程中,甲方应向乙方提供必要的项目管理与施工技术效劳指导。
6、工程部在和建设单位办理项目结算时,无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。
第九条平安文明施工要求
1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故,重伤2‰下列,轻伤8‰下列。
2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查,对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知,应及时整改并书面回复公司平安科。对主管部门的整改通知,经公司平安科复查后再回复。如因乙方处理不力,发生的一切损失及费用均由乙方承当。
3、施工现场的平安生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的平安生产文明施工管理规定执行。如被行政主管部门通报批评,给公司造成负面影响者,公司将根据情况予以处分。
4、如施工现场发生重大平安事故,给公司造成经济及名誉损失的,乙方除承当全部责任外,另在原有上缴公司管理费的根底上再上浮0.5个百分点。
5、另签平安生产责任书〔附后〕。
第十条劳务管理
1、项目所波及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同,并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。
2、工程部组织自有人员实施劳务作业的,必须提供为其所招用的工人办理劳务用工合同和社会保险手续。
3、乙方必须确保农民工工资按时足额发放,并向甲方提供相关证明。如果出现农民工因工资闹事等突发事件,甲方有权将乙方的项目款预付给农民工,乙方并承当由此造成的一切后果。
4、农民工每到公司机关聚众闹事讨要工资一次,乙方向甲方支付2万元的名誉损失赔偿;到政府部门聚众闹事讨要工资一次,乙方向甲方支付5万元的名誉损失赔偿。
第十一条财务管理:
1、为加强公司对资金的统一管理,建设单位支付的项目款应当转入公司指定的账户,乙方原那么上不得与建设单位发生任何形式的项目款的收付。项目款到账后,公司在扣除税金及管理费后将及时将残余项目款拨付乙方。
2、乙方应当负责催收项目款并办理项目结算,并应根据合同造价或结算金额,实行包干,自负盈亏,并承当由该工程所发生的一切债权债务。
3、平安文明施工措施费必须设立专用账户,做到专款专用,并独自列出平安、文明施工措施费用清单,并提供相应票据。
4、为搞好公司本钱核算,加强公司企业所得税管理,乙方应自工程动工之日起,在购置主材、地材等材料时,积极主动收集材料发票〔发票必须是税务机关印制的.正规发票,能够通过税务机关发票真伪查询系统〕,并将收集到的材料发票在办理项目款拨付手续时交到公司财务部。
5、乙方应向集团公司财务部提供不少于应拨付项目款20%的劳务发票,具体开据时间根据税务机关的要求,另行通知。
6、凡在市区内施工的工程,均由公司开具建筑业发票〔为防止经济纠纷,原那么上不再开具收据〕,营业税、所得税由公司代扣代缴,统一管理。
7、在外地施工的工程,乙方应在合同签订后一个月内到公司注册地税务机关开具外出经营许可证。营业税在项目工程所在地缴纳,企业所得税回公司注册地缴纳,并在纳税后及时将完税凭证和发票记账联交回公司。外出经营许可证即将到期〔有效期限180天〕的,在不影响正常生产经营的情况下,请提前15日交回公司财务部,以便重新办理。逾期未交回的,由此造成公司被税务机关处分的,一切损失由乙方承当。
第十二条印章管理
1、公司发放到工程部的印章,必须严格按照公司的印章管理方法进行使用,不得用于印章授权内容以外的事务。否那么,将按照公司的规定给予处理。
2、由公司盖章担保的材料采购、租赁合同,乙方应按合同约定及时支付各种款项,如出现材料供给商到公司投诉事宜,公司有权将乙方的项目款直接支付给材料供给商;如出现材料供给商对公司的诉讼,乙方除承当相应的责任外,还应向公司支付诉讼标的额20%的信誉损失赔偿。
第十三条管理费及其他费用:
1、管理费:公司计取项目总造价%的管理费。
2、乙方负责向当地建设行政主管部门交纳办理手续的各种费用,包括施工中的各种检测、验收费用。
第十四条项目回访、保修
1、项目保修的内容、时间、保修金额均按照公司和建设单位签订的项目合同及补充协议为准,乙方应遵守国家有关规定,认真作好质量回访,发现问题及时维修。
2、保修期间的项目出现质量问题,甲方或建设单位告知乙方,乙方不及时维修的,甲方有权先垫资维修,扣除乙方相应的保修金,并给予处分。
第十五条乙方负责处理施工中的重大事务,如:农民工工资纠纷、项目款的办理、公司约定其必须加入的会议等,均不得委托他人,否那么,公司一律不予认可,并给予处分〔特殊情况除外〕。
第十六条本协议书一式四份,甲方执三份,乙方执一份,自签订之日起生效,待项目竣工结算完毕、一切财务手续结清后本协议自行废止。
第十七条其它未尽事宜,可参照有关规定协商解决。
〔备注:承包人和我公司之间完全是一种独立的承包关系。即在施工期间双方各自承当“内部承包协议书〞中约定的权利、义务,对外承当独立的法律责任。今后凡遇本项目所波及的一切对外债权、债务纠纷均由承包人承当。〕
甲方:乙方:
年月日年月日
项目合同协议书【篇二】
甲方:
乙方:
甲乙双方按照?中华人民共和国建筑法》?中华人民共和国合同法》和相关法律、法规,为明确双方在项目承包中的权利、责任,确保项目任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原那么下,经双方协商达成下列协议:
一、项目概况
1、项目名称:
2、项目地址:
3、项目范围:土石方钻孔、二氧化碳破碎,二次破碎,装车另算。
4、总项目量:
5、动工时间:
6、工期:
7、破碎规格:岩石直经不大于
二、项目单价以及付款方式:
1、项目单价:每吨元人民币。
2、计算方式:按实际车辆过磅重量为准。
3、付款方式:每吨结算壹次,全额付清。
三、甲方责任
1、在乙方动工前,须将三相电供到二氧化碳工作室,不低于150个千瓦。其费用由甲方承当。每月电费由乙方自行支付。
2、负责乙方所有机械设备的停放场地,其费用甲方承当。
3、保证项目真实、有效,由此造成的一切经济责任,法律责任由甲方承当。
4、负责相关该项目的施工许可手续以及坐标,水准点,红外线位置和交验手续,坐标、水准点出现过失由甲方承当损失。
5、负责协调当地政府,有关部门及社会关系,确保项目顺利进行。
6、手续不齐全或不具备,老百姓堵工,政府部门检查等原因造成乙方无法施工,石料不及时运走而造成乙方无法施工,油料供给不及时造成乙方无法施工,停电或电力不够造成乙方无法施工,甲方没按合同支付项目款致使乙方资金缺乏而造成无法施工,外部人员扰乱造成乙方无法施工等上述原因,由甲方承当一切经济和法律责任,并补偿乙方停工损失,补偿规范:钻机每天壹仟元;挖机每天壹仟伍佰元;二氧化碳机器每天壹仟元;人工每天贰佰元〔上述机械指每天每台的补偿,人工指每天每人的补偿规范〕上述原因致使
乙方无法施工2小时开始计算,累计到停工10小时为一天,那么按每天的补偿规范补偿给乙方,累计缺乏10小时不算损失费用。
7、油料运输到乙方指定位置,提供油罐储存〔油罐费用由甲方承当〕,油料价格不高于市场价,在乙方的项目款中扣出。油料质量需达标,低于市场
8、由施工造成的振动、灰尘污染、噪音污染,由主负责处理。
9、不可抗力因素,如:地震、海啸、自然灾害等原因,双方均不承当对方的损失。
10、主便道〔指运输石料的便道〕的修整和维护,表层植物、电线及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承当石料的转运及其屡次转运、石料的场地概由甲方负责,在装车和石料转运时须将乙方的工作面预留好并清理地外表的泥土及碎屑。由上述造成乙方损失和停工概由甲方负责停工补偿规范按第三项第6条的规范补偿给乙方。
四、乙方责任
1、积极配合甲方做好项目施工相关工作,做到平安、文明。
2、施工过程中乙方有责任和义务与甲方共同商议,采取合理的施工计划及合理化倡议,不得擅做主张。
3、保证项目施工技术力量的可投入及工程管理成员的完整性。
4、施工现场做到整洁有序,到达文明规范化施工。
5、乙方必须按照相关规定采取严格的平安措施,并购置相关人员的人身意外险,相关人员须持证入场,确保平安文明施工,如乙方自身原因发生的平安事故一切法律和经济责任概由乙方负责。
五、项目延误及项目变更
1、如甲方原因造成项目延续,其损失由甲方承当,规范按第三项第6条执行补偿给乙方,乙方有权终止合同。
2、项目变更,须经双方签字认可,另行签订补充协议。如项目变更造成乙方无法施工〔无法施工具体指:价格不合理,技术质量要求超过乙方现有技术,项目量过少致使乙方无法收回本钱及甲方不合理要求〕上述原因甲方承当一切经济法律责任。结清乙方项目款并按第三项第7条规范补偿乙方停工损失。
六、合同违约
1、甲方未按合同支付项目款,超过24小时,乙方有权单方面停工〔停工损失按第三项第6条的规范由甲方补偿给乙方〕,乙方有权利变买石料直至项目款结清和停工损失结清,乙方有权利终止合同,结清乙方项目款〔同时乙方有权变卖石料直至项目款和停工损失结清〕,乙方有权利向甲方收取国家规范2至3倍的利息。
2、非乙方原因造成的停工、延误、窝工、误工等,所有经济法律责任由甲方承当。停工延误的经济补偿规范按第三项第6条执行,由甲方补偿给乙方,并且乙方享有第六项
第1条所述权利,窝工、误工按实际本钱翻倍由甲方补偿给乙方。
3、乙方未按合同相关条例条款执行以及施工,甲方有权利终止本合同。
七、合同争议
本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,并签订补充协议或附件,补充协议和附件签订后与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,签字、画押或盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
身份证:
身份证:
:
:
银行账号:
银行账号:
年月日
年月日
项目合同协议书【篇三】
甲方〔发包方〕:______________________
乙方〔承包方〕:______________________
乙方以包工包料的方式承包甲方办公楼主体施工项目。现根据?中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确双方的权利和义务,经双方自愿协商一致签定本合同,以资共同遵守执行。
第一条项目概况
1.项目名称:______________________公司办公楼建筑项目承包项目
2.项目地点:______________________
3.项目承包范围:办公楼的主体项目〔详见施工图纸〕
第二条项目款的支付与结算
1.本合同项目造价为固定价,总造价为______________________元,大写______________________,此单价不含税。
2.项目款支付:按进度付款。项目验收合格后支付至项目造价的____%,残余____%的项目款作为保证金,如无质量问题,从验收合格之日起一年内支付至项目款的100%。
3.甲方如有设计变更的,费用双方再另行协商。
第三条工期
1.工期要求:动工日期________年____月____日;竣工日期:以全部项目验收合格之日计算。工期:__________天内完成。
2.工期延误:对下列原因造成工期延误,工期相应顺延。
〔1〕乙方进场通知送达3天后,场地仍无法交付,施工用电、水源尚未到位;
〔2〕设计变更和项目量增加的;
〔3〕遇人力不可抗拒的自然灾害影响施工;
〔4〕甲方同意的其他情形。
第四条甲乙双方责任
1.甲方责任
〔1〕负责工场地的三通一平;
〔2〕动工前提供水准点及坐标控制点,并指定用电、水点;本项目所需要的水、电费用由甲方承当。
〔3〕按时支付项目进度款;
〔4〕委派________为现场代表,负责处理施工中属于甲方责任范围的事宜,组织项目验收、签证及质量监督和项目竣工验收签证;
2.乙方责任:
〔1〕按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,处理解决由乙方负责的各项事宜;
〔2〕指派________为乙方现场代表,负责本合同履行,乙方现场代表所签署的文件乙方均予以认可;
〔3〕施工中严格执行平安文明施工操作标准、防火平安规定、施工标准及质量规范,按期保质完成项目。
第五条项目质量、竣工验收与质保
1.本项目以施工图纸、作法表明、设计变更和国家制定的施工及验收标准为质量评定验收规范。
2.由于乙方原因造成质量不合格,其返工费用由乙方承当,工期不顺延。
3.项目验收:项目竣工后由乙方提出申请,甲方组织有关部门进行现场验收。
4.本项目验收合格后,质保期为验收合格之日起五年。
第六条特别约定
1.本项目不允许分包、转包。
2.乙方必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理保险,并支付保险费。
第七条违约责任
1.乙方不能按合同约定的时间竣工,每逾期一日,乙方应按本合同价款的千分之三向甲方支付违约金。此款违约金的支付并不能解除乙方应完成项目的责任或合同中约定的其他责任。
2.因甲方原因造成停工的,由甲方按________元/天赔偿乙方由此造成的损失,相应顺延工期;因乙方原因造成停工的,由乙方________元/天赔偿甲方由此造成的损失,工期不予顺延。
3.甲乙双方应本着老实守信的原那么履行本合同,一方违约的,应赔偿对方所遭受的所有损失。
第八条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;协商不成的,可依法向本项目所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他
1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
3.附件:施工图纸或作法表明
甲方:______________________乙方:______________________
法定代表人:______________________法定代表人:______________________
:______________________:______________________
地址:______________________地址:______________________
合同签订日期________年____月____日
项目合同协议书【篇四】
发包方〔甲方〕:______________________
统一社会信用代码:______________________
:______________________
承包方〔乙方〕:______________________
统一社会信用代码:______________________
:______________________
按照?中华人民共和国民法典》?中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,结合本市建筑项目建设的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上,就一期河道建设项目〔下列简称“本项目〞〕的有关事宜,达成如下条款:
第一条项目概况
1.项目名称:______________________。
2.项目地点:______________________。
4.承包范围:标段〔即____________桩号范围内的水上乐园根底、水上越野根底、码头、湖泊挖方、河道漂流根底、道路、堡坎、护坡、河道砂石挖方及二次转运〕。
5.项目总造价:本工程总投资暂定约____亿元〔工程:立项备案____亿元,备案号:____________〕,工程分三期建设施工,一期河道建设约15公里,分为三个标段,每5公里为一个标段,项目量以最终实际完成工程项目量为准。
6.项目承包方式:乙方包工、包材料〔即双包方式〕。
7.动工日期及竣工日期:甲方通知乙方进场施工后乙方实际进场施工日为动工日,乙方应在动工后12个月内完本钱项目,并经验收合格后移交给甲方公司的专业运营单位入住营运。
第二条施工图纸
项目堡坎、漂流、道路、根底设施挖方的设计施工图纸由甲方提供,甲方交给乙方三套施工图纸,乙方按图施工。
第三条甲方义务
1.保证有权将工程承包给乙方。
2.在通知进场日后30日内向乙方提供详细的满足施工要求的全部施工图纸。
3.向乙方提供具备施工条件的施工场地和施工区所需的水、电等保障,并表明使用考前须知。
4.指派为甲方现场施工管理负责人,负责工程管理及合同履行,对工程项目管理、质量、进度等进行确认、监督检查等,处理甲方应负责的事宜。
5.按照合同约定核定乙方项目量和支付乙方项目款。
6.协调乙方与甲方其他工种之间的配合。
7.动工前向乙方进行现场交底,并及时确认乙方的施工计划是否合乎要求。
8.河道砂石原料挖运等需要办理政府审批手续的,由甲方负责办理相关部门批文、手续〔或书面认可〕,因甲方未协调到位造成的停工由甲方承当损失及法律责任。
第四条乙方义务
1.加入甲方组织的施工图纸或做法表明的现场交底,拟定施工计划和进度方案,交甲方审定。施工中未经甲方书面同意,不得随意修改施工计划及设计施工图。
2.配合甲方办理施工许可证及各项备案。
3.指派乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
4.严格按照本合同约定及施工图纸要求施工,执行相关行业标准、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定,做好各项质量检查记录。
5.加入竣工验收,编制项目结算。
6.施工期间,乙方负责消防验收及有关资料手续办理〔由甲方配合办理〕,乙方的施工计划及相关材料必须合乎相关防火要求或进行防火处理。
7.乙方在施工过程中,必须配合甲方的其他相关队伍的交叉作业。由于配合不好,造成的损失由乙方负责,且工期顺延。
8.文明施工:乙方施工过程中负责施工场地的清洁,保证施工现场整洁、干净,满足甲方随时参观要求。在施工期间所产生的建筑垃圾必须转运至甲方在工程区域内的指定区域堆放,由于乙方没把建筑垃圾堆放在甲方指定区域,产生的二次转运由乙方负责。
乙方施工管理人员根据现场实际情况,安顿乙方施工人员的住宿、生活场地。
9.平安施工:
〔1〕应按有关规定,严格落实平安防护和防火措施,并承当由于管理不善造成的损失。非乙方责任造成的损失,由相应责任人承当;
〔2〕必须为本项目和参与本项目施工作业的人员购置保险,产生的费用全部由乙方承当。
10.乙方必须负责乙方施工队伍农民工工资和供给商材料款的如实支付,甲方可对乙方农民工工资和供给商材料款的发放进行监督,乙方需每月如实将农民工工资发放情况通告甲方。
11.乙方在签订本合同时一并签订“农民工工资发放承诺书〞和“施工现场平安文明施工责任书〞。
12.乙方竣工后将完整的竣工图二套及相关竣工资料移交给甲方。
第五条项目工程单价及项目变更
1.根底设施建设工程清单综合单价为包干单价〔详细清单附后〕,包干价含材料费、安装设备费、人工费〔保险〕、成品爱护费、运输费、平安文明施工费、间接费、管理费、配合费、乙方利润,充沛考虑了规费及风险因素〔市场价格波动、法规、规定等〕〔包含招标要求内容〕等所有费用。
2.为确保甲方项目质量、工期及保修效劳,合同签订后如有项目工程或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议?建筑项目施工变更单》〔见附件:建筑项目施工变更单〕,同时调整相关项目费用及工期,口头承诺或口头协议视为无效;凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果及金额变更均由甲方承当。
3.在施工过程中新增工程的价格需先经甲方指定负责人签字确定后再施工,工期顺延,实施细节按双方签订的最新协议为准。
4.乙方在施工中所使用的主材、辅料及工艺应按照施工图纸要求标的准和甲方要求执行,施工材料必须按乙方提供应甲方并经甲方确认签字封样的样品为准。如需更换,需经甲方指定负责人认同并签字封样后施工。
5.该工程游客接待中心、温泉酒店、河道漂流、堡坎、河道挖方及二次转运、装修,工程清单综合单价为通用单价,不作调整。如根据实际功能要求,另行设计后,新增工程综合单价,需由甲乙双方共同协商后,经双方签字确认,形成补充协议与本合同一并组成协议文件并实施。
第六条材料供给约定
如乙方施工时采购的材料不合乎乙方提供的已确认的样品,甲方有权要求乙方更换,如乙方不予更换,仍采用不合格材料进行施工,甲方有权要求乙方进行返工整改,返工造成的损失由乙方负责,如给甲方造成重大损失和影响,甲方有权要求乙方赔偿甲方损失和解除合同。
如甲方要求乙方使用与样品不一致的材料,乙方有权拒绝变更,如因重新选择材料或重新准备材料等情况导致乙方遭受损失的,甲方应当赔偿。
第七条关于工期的约定
1.由甲方原因造成的竣工日期延误,经确定,工期相应顺延:
〔1〕项目量变化或设计变更;
〔2〕工程调整但甲方未及时确认调整计划造成停工;
〔3〕甲方未按时加入阶段验收、项目量结算、支付应付项目进度款项而造成的停工;
〔4〕甲方同意工期顺延;
〔5〕甲方未严格履行本合同或拖延与乙方处理相关事宜导致工期顺延的其它情况。
2.遭遇因停水、停电且影响施工的工期顺延。
3.遭遇自然灾害、疫情防控等不可抗力因素的工期顺延。
第八条质量规范及结算方式
1.本项目施工质量规范按?xx建筑装饰执行项目质量验收标准》合格规范执行。
2.项目结算方式:_______年?xx省建设项目项目量清单计价定额》〔文件编号:_______起执行〕是本项目采用的计价定额文件,施工过程中如遇新的国家清单计价标准及清单计价定额发行时,从新标准和新定额执行之日起,后面产生的项目量执行新标准和新定额。
2.河道砂石原料挖运和废料回填
〔1〕河道砂石原料挖运和废料回填单价为_______元/立方〔备注:此方量为运输车辆实际运输方量,运输距离_______公里以内计算,超出_______公里每立方米每公里增加运输费_______元/立方〕。〔备注:此单价为包干单价,不含税费、下浮费、质保金费用〕;
〔2〕河道砂石原料挖运和废料回填需要修建的施工便道费用由甲方承当。
第九条项目验收和保修
1.双方在施工过程中分以下三个阶段对项目质量进行验收:
〔1〕河道漂流、堡坎施工完工验收;
〔2〕道路、堡坎,护坡基层等隐蔽项目的验收;
〔3〕成品安装竣工验收。
乙方应提前两天通知甲方加入各阶段验收,各阶段验收合格后应填写项目验收单〔见附件:项目验收单〕。假设甲方接到通知后,未在通知的时间内加入验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承当。
2.各阶段验收项目竣工验收合格并结清项目余款后,乙方向甲方办理移交手续〔见附件九:项目结算单〕,并填写项目保修单〔见附件:项目保修单〕。验收合格之日为项目移交甲方之日,亦为项目质保期开始计算之日,保修期_______年。
第十条履约保证金
1.乙方在签订本合同后,向甲方支付工程合同履约保证金人民币________万元。
2.工程项目完成的项目量对应的项目款到达人民币________万元后,甲方在_______日内将保证金一次性无息退还给乙方。
3.假设乙方不按时交付合同履约保证金合同自动解除。
第十一条关于项目进度款的约定
1.除河道砂石原料挖运和废料回填项目外项目的付款方式:
〔1〕工程项目施工款按月进度施工项目量进行支付。乙方每月5号报上个月已完成施工的项目量,甲方在上报当月_______日前审核完毕〔假设甲方逾期未审核完毕视为认同乙方上报的项目量〕并支付该项目量对应项目款的________%,依此类推;
〔2〕如单项项目完工,甲方应在完工之日起3日内日支付至该单项项目量对应项目款总额的________%;
〔3〕工程完工后乙方负责提供竣工图纸等相关资料给甲方,甲方在结算完项目量后3个月内支付乙方项目款至应付项目款总额的________%,余________%作为乙方的质保金〔包含水、电、防水质保金〕,待2年质保期满后,甲方一次性无息支付给乙方。
2.河道砂石原料挖运和废料回填项目每月_______号报当月完成的项目量,甲方在次月5日前审核完毕〔假设甲方逾期未审核完毕视为认同乙方上报的项目量〕并支付该项目量对应项目款的________%。
3.各阶段项目在验收合格后_______日内,乙方应向甲方提交项目结算书/单,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后90日内组织乙方共同办完结算,逾期未办理视为甲方认可结算金额。
第十二条违约责任
1.甲方未按约办理验收、结算或支付项目款,乙方有权停工,如造成乙方包括但不限于机械、人工、材料、管理等直接损失,乙方有权要求甲方进行赔偿,甲方承诺乙方有索即赔,同时约定的工期顺延,并由甲方承当因此对乙方造成的一切经济损失。
2.甲方违反本合同约定的,应按照乙方已完成项目量余额的_______%支付违约金额。
3.乙方不得私自转卖、分包本项目施工合同,本项目施工合同只限于乙方总承包,甲方如发现乙方违反本条约定,造成的一切经济损失由乙方承当。
4.由于乙方原因,项目质量达不到双方约定的质量规范,由乙方负责维修,所需修理费用由乙方承当并且承当约定的违约责任。
5.在施工当中如果乙方未按照约定施工导致不能完成双方约定工程,按照约定扣除乙方局部施工费用,或者按照乙方已完成项目量余额的________%支付违约金额。
6.如因甲方行为或法律法规规定导致本合同无效、被撤销、提前解除,双方仍应按照本合同约定的相关条款等进行结算。
第十三条合同争议的解决方式
1.双方发生争议协商解决不成时,按以下方式解决:
〔1〕双方友好协商;
〔2〕向仲裁委员会申请仲裁。
2.本合同记载的双方的为各项通知的送达地址,也为司法文书的送达地址,文书交邮之日起第四日视为送达。
第十四条附那么
1.本合同一式四份,双方签字〔盖章〕后生效,甲乙双方各执两份。
2.合同履行完后自动终止,但乙方有维修的责任,乙方质量保修时间为_______年。
3.合同附件为本合同的组成局部,与本合同具有同等法律效力。
4.双方有未尽事项,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
〔本行下列无正文,为合同附件和签字局部〕
甲方〔盖章〕:______________________乙方〔盖章〕:______________________
法定代表人:______________________法定代表人:______________________
代理人:______________________代理人:______________________
:______________________:______________________
项目合同协议书【篇五】
甲方〔居间人〕:xxx
身份证号码:xxxx
:xxxx
乙方〔委托人〕:xxx
法人代表:xxx
:xxx
身份证号码:xxx
联系:xxx
根据?中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间效劳,促成乙方获得目标项目承包事宜,达成如下协议:
一、委托事项
1、〔下列称“建设单位〞〕将其三栋研发中心的7600平方米,总造价约3000万元人民币装修项目〔下列简称“该项目工程〞〕经甲方介绍由乙方施工,并在20xx年x月x日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间效劳。
2、甲方接受乙方委托,负责就该项目工程,已引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该项目工程的重要信息,并已最终促成乙方与建设单位签订该项目工程承包施工合同。
3、本合同中“居间成功〞是指乙方与建设单位就该项目工程签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务
1、甲方应及时向乙方提供有关该项目工程的,并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。
2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到
建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取项目款。
三、乙方责任和义务
1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
2、乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。
3、乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,那么按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
四、居间报酬的计算办法、支付时间和支付方式
1、居间报酬是指乙方按该项目工程的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该项目工程施工合同金额的%向甲方支付保底居间报酬。
3、居间成功后,在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元;根据建设单位与乙方签订的?施工合同》的约定,施工工期为六个月,乙方分六次按月按居间工程的总金额300万元人民币的15%,计45万元付给甲方。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的项目总造价的10%计标。
五、居间费用的承当
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承当施工总造价的10%的居间费用。
六、违约责任
居间成功后,如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬,那么乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,假设协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止
1、本合同自签字签署之日起生效;
2、如果因建设单位原因导致该项目工程的终止,那么合同自动终止;
3、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止;
4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、其他事项
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:xxx乙方:xxx
xxxx年x月x日
项目合同协议书(篇一)
合伙人一:
合伙人二:
现合股〔合伙〕开办,全面实施多方共同投资、组建、合作经营的决策,成立股份制公司。经过以上方合伙人的平等协商,本着互利合作的原那么,签订本协议,以供信守。
一、出资的总额为:人民币〔大写〕:万元,¥:万。
1、出资的形式:
2、出资的形式:
3、出资的形式:
4、出资的形式:
5、出资的形式:
6、出资的形式:
7、出资的形式:
8、出资的形式:
9、出资的形式:
10、万,占公司股份。出资的形式:
二、股权份额及股利分配:
1、股权份额以第一条出资金额及占有公司股份比例为准。出资各方以占有公司的股权份额比例享有分配公司股利,各方按占有股份比例作为分配股利的依据。
2、每年一月份汇总上一年度公司盈亏状况,以作为各股东股利分配依据。公司盈亏状况清算完毕后进行上一年度股利分配。
3、出资金额利大于等于10%,那么按实际股权比例分配股利。如果小于10%,那么以入股总金额10%的利息支付股东。
三、在合作期内的事项约定
1、合伙期限:
合伙期限为________年,自年月日起,至________年____月日止。至期限截止日后,如公司正常经营,各方无意退出,那么合同期限以年为周期自动延续。
2、入股、退股,出资的转让
A、入股:
①需成认本合同;
②需经入股各方同意;
③执行合同规定的权利义务。
B、退股:
①在本合同注明的合伙期限内,如公司正常经营不允许退股;
②如执意退股,对退股时公司的财产状况进行结算,不管何种方式出资,均以现金结算;
③退股人的股利分配以退股时公司盈利状况结算清单为规范,按50%股利发放,入股本金三年后予以返还,如退股人三年内有从事本行业行为,入股本金不再返还。
④如一方或多方不愿继续合伙,经各方共同商讨通过,而踢出一方或多方,那么被踢出方,被迫退出时,将按被踢出时公司财产盈利状况进行当年被踢出前月份股利分配,并以实际股利分配金额的50%进行赔偿,与本金一同发放被踢出者如屡次给公司造成损失以至于损害其他股东利益,在对公司损失进行估算及赔偿后,方可执行正常被踢出原那么。
⑤未经合同人同意而自行退股给公司与合伙方造成损失的,应按实际造成的损失进行赔偿,并不再发放当年红利。入股本金三年后予以返还,如退股人三年内有从事本行业行为,入股本金不再返还。
3.、出资的转让:转让人需在合同起始之日六个月后至合同终止之日前提出转让声明,在所有股权人共同商讨通过后,允许个体股权人转让自己的出资。转让自己出资的,转让时其他股权人有优先受让权,如转让股权人以外的第三人,第三人按入股对待。如个体股权人私自转让股权,那么以退股对待转让人,并私自受让人股权作废。
4、合伙的终止及终止后的事项
合伙因下列事由之一可终止:
①合同日期届满,全体股东同意终止合伙关系;
②合伙事业不能完成;
③合伙事业违反法律被撤销;
④法院根据有关当事人请求判决解散。
合伙终止后的事项:
①即行推举清算人进行清算;
②清算后如有盈余,那么按收取债权、清偿债务、返还出资、按股份比例分配残余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;
③清算后如有亏损,先以公司共同财产归还,合伙公司财产缺乏清偿的局部,由股东按出资比例承当。
5、纠纷的解决
股东之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业开展的原那么予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
四、职能分配及议定事项
在公司成立后,所有股东应以不违反国家及地办法律法规为准那么,本着以公司利益最大化为目的,给公司及员工发明一个和谐、稳定的生产及生活环境。
经所有股东共同协商,委托作为公司总经理,全权统筹协调处理公司事务。其他部门负责人由所有股东共同协商指定。
公司日常运作由总经理及各部门负责人共同协作完成,其他非指定部门负责人不参与公司管理。
如有下列重大难题和关系公司各股东利益的重大事项,由股东研究同意前方可执行:
1、各部门负责人的指定及罢免;
2、新产品或设备的引进;
3、公司再投资事项;
4、公司章程约定的其他重大事项等。
5、公司每月要进行一次盘点,股东一起参与结算。
6、公司公章由___保管,账目由____保管.
六、本协议未尽事宜由各股东共同协商,本协议一式份,公司及股东各执一份,自各方签字确认后生效。
七、如个别股东忽视本合同条款及公司规章制度,任意作为,其他股东可对其踢出,并不再分配当年红利,入股本金三年后返还。
签名处
年月日
项目合同协议书(篇二)
合同编号:______________
发包方〔甲方〕:_________________________
承包方〔乙方〕:_________________________
甲方现将绿化项目用苗木的供给、种植及养护项目发包给乙方交给乙方施工,经双方友好协商,订立如下协议:
一、项目内容:______________________________________________________。
二、承包方式:
乙方以包工、包料、包质量、包工期、包平安、包验收、包成活的形式进行总承包,结算规范为________________________________________________________________。
完工验收合格后按实际数量进行结算。
三、结算及付款方式:
总造价(含应纳税费)约_______元整〔¥______〕。乙方完成后甲方现场验收证实签证后再结算,甲方结算后__________天内一次性付清所有款项给乙方。
四、双方责任:
〔一〕甲方责任:
1.乙方进场施工期间,甲方负责提供使用的用水、用电,费用由乙方支付。
2.乙方完工后,甲方在_________天内组织验收,如超过规定时间________天未验收,视为合格。
〔二〕乙方责任:
1.严格按照甲方的要求及双方事先选定的苗木进行种植,如乙方原因造成苗木的品种、规格、质量等不合乎甲方要求并造成苗木的损耗,一切损失及工期的延误由乙方负责,并无偿更换苗木,向甲方支付合同总价款__________%的赔偿金。
2.施工期间,乙方自行解决食宿问题。
3.保质保量完成该项目,项目完工后,苗木保修_________个月。保修期间,乙方负责苗木的养护及维修。
4.在整个施工过程中,有关施工平安、治安事故、防火等均由乙方负责,与甲方无关。一切乙方人员及第三者生命平安均由乙方自行负责。
五、违约责任:
乙方逾期完工的,每逾期一天,须向甲方支付总项目款_____‰的违约金;逾期超过_____天,甲方有权解除合同,乙方须按总项目款__________%的规范赔偿甲方损失。乙方项目不合乎质量规范的,乙方须无条件返工,且工期不顺延。
六、在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的,双方同意按下列第_______种方式解决:
〔一〕向武汉仲裁委员会提请仲裁;
〔二〕依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议经双方盖章签字后生效,项目完工,乙方收齐项目款后自然失效。本协议一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份,效力相等。
甲方:________________乙方:________________
甲方代表:____________乙方代表:____________
签订时间:___________年__________月__________日
项目合同协议书(篇三)
发包方(简称甲方):__________
承包方(简称乙方):__________
甲方承建的___________________项目,其中钢筋分项项目施工,确定由乙方承包施工,为了明甲乙双方的责任、权利、确保项目优质,按期完本钱项目的施工任务。依照?中华人民共和国合同法》和相关法律法规,以及甲方要求,经双方协商达到成如下协议,以资双方共同遵照执行。
一、项目概况
1、承包范围:__________
2、承包内容:__________
3、承包方式:__________
4、承包造价:以总钢筋设计含量计算,单价______元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作______元/吨;钢筋安装绑扎______元/吨。
5、项目期限:根据工程经理部现场所安顿的月、周施工方案的时间、期限,保证按期或提前完成所有本工程的施工任务。
二、付款办法
1、为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款,根底项目完工且验收通过后,十天内结算并付清所有工款。
2、结算程序:每月底结算当月______-______日(______日)的工作量,乙方根据主管工长签证的分项项目验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收,经工程经理审核,报公司预算部结算核定,总经理签字同意后,财务部在下月十五日左右予以支付。
三、甲方责任
1、工程经理、工程项目师和施工管理人员,对项目质量,平安,文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。
2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套(施工时缺乏局部由乙方自理)。
3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工标准和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。
4、提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
5、负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续。
6、负责工地现场的项目质量、平安生产、项目进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
7、负责项目质量检查验收、结算等工作并按期支付项目进度款。
四、乙方责任
1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地,到工程部报到上班,每天加入工程部班前会。熟悉图纸,严格按照施工图纸、施工组织设计、施工标准和操作规程施工,负责本项目施工工作。
2、服从甲方现场管理人员领导和指挥,接受甲方、业主、部门检查监督。
3、遵守甲方各项规章制度的管理,平安施工。
4、甲方所排施工进度方案,乙方应无条件服从,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未安顿人员或未完成甲方可自行安顿其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。
5、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续,熟悉图纸和施工计划以及管理制度。
6、严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行?施工技术验收标准》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保项目质量到达优良等级以上。
7、严格本班组自身的平安生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的?平安管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的平安生产意识,保证不违反平安操作规程,防止民生平安事故,并承当但凡违反平安操作规程和平安制度的大小平安事故的责任。
五、平安文明施工
1、乙方应按照项目所在地平安文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按规范组织施工,采取必要的平安防护措施,打消事故隐患,确保施工平安和第三者的平安。
2、乙方假设发生重大伤亡事故,甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任,乙方承当所有费用。
六、项目质量及验收规范
项目质量必须到达国家现行施工及验收标准以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按标准规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
七、材料丧失、损坏责任,机械使用责任
(1)材料:由乙方造成的材料的浪费,将按照市场价格从乙方项目款中扣除。
(2)机械:由乙方保养、维护,由乙方人为造成损坏,由乙方负责
八、违约责任
1、甲方的违约责任:
(1)因提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际耗费的工作量增付费用。
(2)因甲方的原因致使项目中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
(3)不按合同规定拨付项目款,按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。
2、乙方的违约责任:
(1)施工期间,因乙方的原因致使造成人身和财产损害的,乙方应当承当损害赔偿责任。
(2)因乙方的原因致使建设项目质量不合乎约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承当违约责任。
九、合同生效与终止
1、双方在协议书中约定合同生效方式。
2、甲乙双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工项目后,本合同即告终止。
3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循老实信用原那么,履行通知、协助、保密等义务。
十、争议解决
假设双方在履行合同的过程中发生争议,那么双方均可采用调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。
十一、其他约定
1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保留________份。
2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同自双方签字后生效。
甲方:________________乙方:________________
代表人:______________代表人:______________
联系:____________联系:____________
签订日期:____________签订日期:____________
项目合同协议书(篇四)
甲方〔发包方〕:
乙方〔承包方〕:
本着老实信用、互惠互利的原那么,根据?中华人民共和国合同法》和相关法规、规章,结合本项目的具体情况,为明确双方的权利义务,经过协商双方达成下列协议。
一、承包工程:
二、承包方式:
三、承包价格:
四、价款结算方式:
五、工期要求:
六、质量要求:
1、乙方必须确保项目质量,到达______________________________规范,如因乙方因素而达不到此质量规范的,那么处以乙方项目总价的______%处分。
2、除了以上规范,尚应遵守国家有关的规范、标准和行业规程等;并严格执行项目建设强制性规范。
七、平安要求:
1、进入施工现场必须遵守平安生产有关规定,平安生产,文明施工。
2、每个工人进入施工现场都必须头戴平安帽,严禁平安帽放在一边不佩戴。
3、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
4、工人进场后应先经过三级平安交底,并经考试合格前方可让其正式上岗。
5、工人进场应具有相关证件,国家规定须具备一定资质才能从事的工作,一定得合乎相应条件。
八、违约责任:
甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承当相应的违约责任。
九、争议解决:
如假设发生劳动争议和经济纠纷,应本着友好的原那么进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十、附那么:
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于_______年____月____日在__________________〔地点〕签署。
3、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
十一、本协议未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
住址:
代表人:
签订地点:
_______年____月____日
乙方:
住址:
责任人:
签订地点:
_______年____月____日
项目合同协议书(篇五)
甲方〔发包方〕:___________乙方〔承包方〕:___________
代理人:_________________代理人:_________________
联系:_______________联系:_______________
:_______________:_______________
为加强合作意识,明确责任,本着“平安第一,预防为主〞的目的,让平安隐患毁灭在萌芽中,经甲、乙双方协商,签订如下合同:
第一条项目概况
1、施工工程:_______________________________________
2、项目期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,共计_____天。
3、项目地点:________________________________________
第二条管理人员
为保证施工平安管理及平安责任,必须明确现场管理人员:
1、乙方工程负责人:____________________,联系:____________________
2、乙方现场平安负责人:____________________,联系:____________________
第三条甲方平安责任
1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、项目监理等单位提出不合乎建设项目平安生产法律、法规的要求。
2、甲方不得暗示或明示乙方使用不合乎平安法规要求的机械设备、设施等。
3、进场施工作业前对乙方工程负责人进行平安事项交底。
4、指定专人负责监管该工程的平安工作,并配合乙方解决因甲方因素而影响平安施工的问题。
5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业,事先要求和协助乙方制订平安措施并监督实施。
6、监督检查乙方的平安施工作业情况,对违法乱纪现象按甲方单位平安检查考核细那么规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时,有权停止其施工作业至整改验收合格为止。
第四条乙方平安责任
1、乙方要根据?施工现场平安管理制度》做好各项平安工作。
2、乙方的特种作业人员要依照?特种作业人员持证上岗管理制度》做好平安工作。
3、施工中,乙方因操作不当人为造成的事故,由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项平安管理制度具体操作,甲方有权终止合同。
4、施工中,如因不可预知或自然灾害发生,乙方负责对现场的紧急救险和处理,爱护好现场,并立即启动应急预案。
5、乙方要保证定期发展对员工的平安活动及平安检查工作。
6、乙方的施工管理干部,项目技术人员必须熟悉?建筑安装项目平安技术规程》,凡不了解“规程〞的技术人员和未受过平安教育的人员,都不许加入施工。
7、乙方要做好现场工种的平安防护用具工作。
8、在出现平安隐患时,乙方要及时予以排除。
9、乙方对项目施工对象的质量平安终身负责,除不可预知或自然灾害发生,乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量平安事故发生。
第五条平安要求
〔一〕登高上架要求
1、施工采用的脚手架、平安网必须由专业人员搭设,由工程经理〔工地负责人〕组织技术部、平安部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。
2、高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动爱护用品如平安帽、平安带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关平安标志牌,并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩带平安帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用平安带,平安带应高挂低用。
4、项目施工前,除项目技术人员对施工作业人员进行书面平安技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5、特殊项目施工工程如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、撤除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。
9、严禁随意撤除或损坏防护栏杆、拉杆、平安网、跳板、脚手板、撑持等防护设施。
10、面砖搬运、安装时应注意平安,避免因面砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作平安及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口,必须有合乎平安标准要求的平安防护,假设因施工作业场地要求而撤除的,操作完成后,立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防忽然事件,不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物高低;井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的症状者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电开工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格前方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电开工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的平安装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
〔二〕用电要求
1、配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。
2、配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电爱护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。
7、用电设备的爱护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。
8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。
9、现场临时用电及照明必须由工程经理同意,由专业电工按JGJ46—88?施工现场临时用电平安技术标准》要求进行操作。
10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入插线板。
〔三〕电焊机使用要求
1、操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。
2、所有交、直流电的金属外壳,都必须采取爱护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。
3、电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。
4遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工平安时应停止室外焊接,雨雪后应先去除施工地点的积水、积雪前方可施焊。
5、焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。
6、各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。
7无铬牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气设备应铬牌齐全。
〔四〕动火要求
1、进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。
2、施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向工程经理提出申请,经工程经理同意签字前方可使用。
3、施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时寄存库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理。
4、施工现场认真执行“三清,五好〞管理制度,尤其对木制品的刨花、锯末、料头,作到每天工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放。
5、电焊、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃品都必须移走,对不能移走的可燃物,采取可靠的爱护措施。
6、焊工必须持证上岗,无证者不能进行操作。
7、属一、二、三级防火范围的焊割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业。
8、五级风以上禁止动用电气焊。
〔五〕室外吊篮施工要求
1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在那么必须进行除锈补焊、更换等,方可使用。
2、上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带平安带,并与钢丝绳巩固连接。
3、吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
5、上吊蓝进行高低移动操作时,必须有两人协同操作。
6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板,且用结实的绳索捆扎牢固。
7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用平安网将篮身围护严密。
8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。
9、安装队员进入施工现场必须戴平安帽。要选择合格产品,有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下额带,以防发生高处坠落,帽飞人落的现象。
10、高空施工操作时必须系好平安带。平安带要选用合格产品,有厂家永久字样的商标,合格证。进入现场必须先检查平安带是否完好。平安带必须挂在牢固结实的地方。
11、施工人员应配制工具袋,工具箱,以防工具的掉落。工具用后放入工具袋,工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后,做到工完场清。
12、成立平安生产领导小组,由工程经理负责,设置专职平安员检查项目的平安生产工作,严格执行平安生产制度及平安操作规程的各项规定。
13、编制施工组织设计计划和施工技术措施时,都必须有针对性的平安措施。做好各分局部项平安交底工作,施工班组每天开班前会,对工人进行针对性平安教育,新工人未经三级平安教育不得上岗。
14、保证和完善各项平安宣传措施,醒目位置设立平安生产宣传牌,场内平安生产宣传牌警告。
〔八〕文明施工要求
1、进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者去除现场,重者送执法机关依法处理。
2、寝室休息时间,除夜间加班外,必须保证晚上十点后休息,以保证第二天的工作精神状况。
3、严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安顿换岗或休息,以保证所有施工人员的人身平安。
4、施工现场严禁随地大小便。
5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须去除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处分。
6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。
7、进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处分。
〔九〕施工现场环境要求
1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站,定期清理外运施工垃圾。
2、施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库寄存,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率,对强噪声机械采取封闭措施。
5、在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。
〔十〕项目质量的要求
项目质量应合乎国家现行施工验收标准〔含国家或行业平安技术规范〕、以及甲方项目工程平安技术要求和需要,必须到达专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成项目质量不合乎设计平安技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承当,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
第六条违约责任
1、由于乙方责任造成对第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由乙方承当相应责任,并赔偿第三方因此造成的全部损失。
2、乙方未指定安监人员;未能正确、全面执行平安技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本项目工程特点及施工平安措施;甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承当。
第七条出险理赔责任
对于施工过程中出现意外,造成人身伤亡事故,由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔,甲方不承当赔偿责任。
第八条争议解决
本合同履行中发生争议,双方协商解决;协商不成可以通过仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他事项
1、甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。
2、本协议经双办法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
3、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
4、本协议签订地点在_____________________地。
甲方:〔盖章〕____________________乙方:〔盖章〕____________________
负责人:〔签字〕__________________负责人:〔签字〕__________________
签订时间:________年____月____日签订时间:________年____月____日
建筑项目施工平安管理主要内容有哪些?
1、加强对施工关键部位平安防护的管理
对于升降机高低出口、楼梯口、通道口、施工预留口、阳台口、边缘口等容易发生平安事故的关键部位,应当设有平安防护措施,如安装防护栏杆、防护立网、加盖防护等。
2、加强对平安网架设的标准化管理
建筑项目施工中,平安平网、立网的架设安装至关重要,必须严格按照要求进行标准化的安装,使平安网层次段落的架设科学、合理,到达对施工楼层进行严密平安防护的目的。
3、加强对“临边〞危险地带平安防护的管理
在施工过程中,有许多的“临边〞地带都属于平安事故多发区域,如尚未安装栏杆的阳台和楼梯边缘、没有架设外防护的屋面、未砌墙的楼层周边、装卸平台的外沿等,这些都必须采取相应的平安防护措施,以避免物料、人员等从高空坠落。
4、加强对交叉施工作业的平安管理
建筑项目施工中经常会碰到交叉作业的现象,比拟容易发生平安事故,因此必须采取相应的平安隔离、防护措施,示例,上部作业时应当在脚手架上铺满木板,并在脚手架的外侧边上架设挡板、拦网等,以避免物料及人员的坠落。
5、加强对高空金属构筑物的平安管理
对于项目中的各种高空金属构筑物,如果其高度超过周边原有的避雷设施时,会很容易受到雷电的袭击,应当另外加设防雷设施,使其具备防雷击能力。
6、加强对大型混凝土模板和高层脚手架的平安管理
对于大型的混凝土模板项目和超过30米的高层脚手架项目,由于其自身重量大,必须进行承重能力与荷载的计算验证,以保证能够平安地进行施工。
7、加强对垂直运输设备的平安管理
对于塔吊、龙门架、井字架物料提升机等垂直运输设备,必须要确保其安装、固定办法牢固可靠,并设置必要的平安防护措施,以免造成重大平安事故。
8、加强对施工平安用电的管理
建筑项目的施工用电属于临时用电,使用不当很容易发生触电事故。一般情况下,应当使架空线路与项目建筑物之间的距离不小于最小平安操作距离,否那么必须采取设置绝缘屏障和平安爱护网、悬挂警示标志等平安防护措施。另外,如果施工临时用电量≥50KW或者临时用电设备超过4台时,应当对临时用电进行编制、组织、设计。
9、加强对季节性施工的平安管理
夏季施工时,要采取各种降温措施来避免中暑,如调整室内外施工的作业时间和作息时间,增强施工现场的通风,降低施工现场的热辐射等;世纪星介绍冬季施工时,由于风高物燥,必须采取措施进行防风、防火;在雨季施工,对于土建项目主要是避免坍塌事故,对于室外的施工那么要防滑跌、防雷击。
10、加强对易燃易爆物品的平安管理
对于易燃易爆物品的堆放场所,照明必须采用防爆灯,并且远离火源、严禁烟火,并配置必要的灭火器,对于烧焊、气割等带明火的作业,必须远离易燃易爆物品。
项目合同协议书(篇六)
为强化项目管理,确保项目质量和建设工期,〔甲方〕将的施工完成
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024-2025学年新教材高中英语Unit2TravellingAroundReadingandThinking教案新人教版必修第一册
- 2024年体育专用地坪漆合作协议书
- 2024-2025学年高中化学课时作业8酸碱盐在水溶液中的电离含解析新人教版必修1
- 2023届新高考新教材化学人教版一轮学案-第四章第1讲 氯及其化合物
- 2023届新高考新教材化学鲁科版一轮专项提能特训二 学会拆分化工流程题解一通百
- 2024年大功率电源及系统项目发展计划
- 玉溪师范学院《建筑速写》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 玉溪师范学院《管理学原理》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 2024合同注意事项
- 2024年聚醚多元醇合作协议书
- 2024年房屋装修工程合同
- 人教版四年级上册数学第六单元《除数是两位数的除法》测试卷含答案(完整版)
- 新高考背景下2025届高考英语完形和语填的命题实践和思考 课件
- 《魏书生班主任工作漫谈》读书心得体会课件
- 第16课 国家出路的探索与列强侵略的加剧 课件上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上
- 2024年四川雷波县“123”林业技术人才定向培养毕业生招聘拟聘易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 白求恩人物生平纪念
- 2024年度陕西榆林能源集团限公司高校毕业生招聘(238人)高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- 零工市场(驿站)运营管理投标方案(技术方案)
- 2024-2025学年小学信息技术(信息科技)四年级下册浙教版(2023)教学设计合集
- 旅游纸质合同模板
评论
0/150
提交评论