钢结构建筑合同正式样本

钢结构建筑合同正式样

本WrittenMaterialsSignedByBothPartiesOrSeveralPartiesInOrderToProtectTheirRespectiveLegitimateRights

AndInterestsAfterReachingAnAgreementThroughMutualConsultation,SoAsToMaximizeTheirInterests示范文本〕单位： 编订人：某某某审批人：某顾一钢结构建筑合同正式样本使用注虑：该协议资料可用在工作或生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益经各方共同协商达成？致虑见后，签订的书面材料，以便实现利益最人化。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：签订时间：年月曰签订地点：根据中华人民共和国?合同法?、?建筑法?、?建设工程质量管理条例?、?民法通那么?等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 工程期限：20xx年月日至20xx年月日o四、 工程用材及要求：1、钢结构主架用国标350H钢；辅料用国标8#槽钢、5*5角钢、38*25铝方管，槽钢和角钢厚度不低于3.5mm，铝方管壁厚不低于1mm;钢构中间方格间隔控制在40cm至50cm之间。2、 铝塑板用“桔祥荣〞牌，两边一样厚3、 钢构除锈后刷防锈漆一遍，漆中灰一遍4、 钢结构南立面必须与7号楼前沿面一致，铝塑板颜色与外墙砖颜色相同或相近五、 平安施工：乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承当六、 工程质量：1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。2、 乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国 家有关标准、规程、标准的要求施工。3、 乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的质量监督，随时接受检查。发现工程质量达不到合同约定标准的应及时整改，包括修理或返工，直至到达约定标准。4、 自工程竣工验收合格日起，乙方对工程承当保修责任，保修金为合同总价的5%,保修期为一年。六、工程价款的支付与结算：1、本工程包工包料，合同价款为，合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、吊装、运输、工程安装费、管理费、人工费以及税金等。2、材料进工地付合同价款的20%,钢构完工付至40%,工程全部完工付至70%,工程竣工验收后开具总工程款发票付至95%,暂留5%保修金，假设一年内无任何质量问题，一年后一个月内全部付清七、违约责任：〔一〕、承包方的违约责任1、工程质量不符合合同和设计要求，应予返工或修理，并承当其费用。2、自合同签字或盖章生效之日起，因乙方的原因不能履行合同的，甲方有权对其罚款10000元作为损失赔偿，假设未在合同约定的期限或允许顺延的期限内竣工的，每逾期一天，按工程总造价的千分之一计算赔偿甲方的损失。〔二〕、发包人的违约责任1、自合同签字或盖章生效之日起，因甲方的原因不能履行合同的，乙方有权对其罚款10000元作为损失赔偿;未按合同约定支付工程款，按日千分之一支付违约金，工期顺延;造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设 计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。八、 纠纷处理本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下第种方式解决：1、提交仲裁委员会仲裁；2、依法向人民法院提起拆讼。九、 本合同一式份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本甲方执份，乙方执份，本合同自工程验收合格，保修期满，