监理工程师之合同管理题库内部题库附参考答案（名师推荐）

监理工程师之合同管理题库内部题库附参考答案（名师推荐）第一部分单选题(50题)1、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】：D

2、下列情况中，投标保证金不会被没收的是（）。

A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标

B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正

C.中标人根据规定未能提交履约保证金

D.投标人按照正常的程序获得中标

【答案】：D

3、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。

A.同意承包人的暂停施工请求

B.不同意承包人的暂停施工请求

C.须继续等待24小时方是规定的回复期限

D.必须马上复工

【答案】：A

4、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。

A.债务承担

B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务

【答案】：A

5、（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

【答案】：C

6、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

【答案】：A

7、以下有关设备招标的说法中，不正确的有（）。

A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等

B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。

C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司

D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用

【答案】：C

8、下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）。

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金

【答案】：A

9、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标

【答案】：B

10、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意

【答案】：B

11、(2014年真题)根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（）。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

【答案】：D

12、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务

【答案】：D

13、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。

A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款

B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还

C.设计费应保留3%的质量保证金

D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

【答案】：D

14、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（）的计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

【答案】：D

15、虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（），监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。

A.监理人

B.勘察人

C.承包人

D.发包人

【答案】：C

16、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。

A.发包人提供的材料、设备不符合要求

B.发包人原因指示的暂停施工

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

【答案】：C

17、根据九部委发布的《标准勘察合同》，履约担保有效期（）。

A.自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天失效

B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效

C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效

D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效

【答案】：C

18、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。

A.由甲公司承担责任

B.由乙公司承担责任

C.由甲公司、乙公司承担连带责任

D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】：C

19、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。

A.银行出具的银行保函

B.银行出具的保兑支票

C.银行出具的银行汇票

D.某房地产公司出具的担保书

【答案】：D

20、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务

C.延迟交付材料金额每周为0.5%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

【答案】：C

21、卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用的价格是指（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价

【答案】：C

22、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准

【答案】：C

23、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日

【答案】：C

24、下列关于监理人的职责，说法错误的是（）。

A.监理人对承包人报送的施工组织设计应当进行审查，并要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改

B.合同进度计划是控制合同工程进度的依据，仅对监理人具有约束力

C.监理人可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划

D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知

【答案】：B

25、缺铁性贫血的病因包括（）。

A.铁消耗增加

B.膳食铁摄入不足

C.铁吸收少

D.运动量大

E.膳食铁摄入不足

【答案】：A

26、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

A.14

B.21

C.35

D.42

【答案】：B

27、（2017年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大

【答案】：A

28、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用

【答案】：A

29、（2015年真题）招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人

【答案】：D

30、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。

A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任

B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

【答案】：C

31、下列关于膳食史法说法不正确的是（）。

A.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.不影响被调查者的膳食习惯和进餐方式

D.可适用于大样本量的调查，费用低，使用人力低

【答案】：A

32、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

【答案】：B

33、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。

A.直接代理

B.间接代理

C.法定代理

D.指定代理

【答案】：C

34、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。

A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】：A

35、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。

A.发包人

B.承包人

C.分包商

D.材料商

【答案】：D

36、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。

A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人

B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任

C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表

D.发包人代表代表发包人处理合同事宜

【答案】：C

37、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()

A.两者订立的情形不同

B.两者的法律后果不同

C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同

D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同

【答案】：B

38、下列关于膳食史法说法不正确的是（）。

A.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.不影响被调查者的膳食习惯和进餐方式

D.可适用于大样本量的调查，费用低，使用人力低

【答案】：A

39、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。

A.技术性能指标应具有适当的广泛性

B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制

C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称

D.招标文件里可以表明原产地或者供应商

【答案】：A

40、合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的、法律效力、原则

B.范围、性质、目的

C.目的、原则、内容

D.法律效力、目的、性质

【答案】：C

41、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】：D

42、下列选项中关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为抵押人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效

【答案】：A

43、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】：B

44、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.合同责任复杂

B.建设周期长

C.可以增加设计变更

D.可以减少承包人的索赔

【答案】：D

45、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。

A.工程量清单

B.发包人要求

C.单位分析表

D.发包人建议

【答案】：B

46、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人

【答案】：C

47、施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。

A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担

B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担

C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担

D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担

【答案】：C

48、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。

A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人

B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任

C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表

D.发包人代表代表发包人处理合同事宜

【答案】：C

49、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。

A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源

B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人

C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复

D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期

【答案】：B

50、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、发包人是总承包合同的一方当事人，对工程项目的（）有关重大事项的决定。

A.投资资金

B.实施负责投资支付

C.项目建设

D.建设工期

E.材料设备

【答案】：BC

2、根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有（）。

A.总承包合同的承包人必须是联合体

B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件

C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系

D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议

E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容

【答案】：BD

3、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。

A.材料设备的报价

B.交货期

C.寿命期内所需的燃料消耗费

D.付款条件

E.寿命期内的维修费用

【答案】：ABD

4、采用两阶段招标的项目，关于第二阶段招标的说法，正确的有（）。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

【答案】：ACD

5、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工机械设备进行维修

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

【答案】：BC

6、建筑工程一切险的保险期终止时间可以是（）日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.设备运抵工地

【答案】：BC

7、机电设备采购招标范围不属于伴随服务内容包括（）。

A.提供合同约定的货物

B.负责所供货的设备监造

C.所供货物的运输

D.所供设备的组装

E.所供设备的试运行

【答案】：ABC

8、项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有（）。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产、倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

【答案】：BD

9、（2017年真题）《标准施工合同》中给出的合同附件格式有（）。

A.合同协议书

B.预付款担保

C.业主支付保函

D.履约担保

E.项目经理任命书

【答案】：ABD

10、下列关于设备采购合同中合同价格与支付的说法中，错误的是（）。

A.除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润

B.买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后14日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款

C.买方在收到卖方提交的所需全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的95%

D.买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%

E.卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝

【答案】：BC

11、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。

A.就交付工程的使用功能向发包人交接

B.拆除临时工程，清理，平整或复原场地

C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅

D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场

E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场

【答案】：BD

12、根据FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有()

A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论

B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论

C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程

D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款

E.实际竣工试验是颁发接收证书的前提

【答案】：ABC

13、下列关于缺陷责任期的说法不正确的是（）。

A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用

C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由承包人承担

D.由监理人向承包人签发缺陷责任期终止证书

E.缺陷责任期满后14天内签发缺陷责任期终止证书

【答案】：ABC

14、根据《合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有()。

A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失

B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益

C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限

D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失

E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用

【答案】：AD

15、在施工安全管理中，安全事故处理程序包括()。

A.通知

B.及时采取减损措施

C.停工

D.报告

E.复工

【答案】：ABD

16、勘察合同履行中，发包人代表的下列行为正确的是（）。

A.对在发包人授权范围内实施的行为不承担法律责任

B.授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作

C.发包人指示已盖发包人单位章的，可以不再签字确认

D.紧急情况下当场发出临时书面指示

E.临时指示发出后48小时内发出书面确认函

【答案】：ABD

17、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。

A.汇票

B.股票

C.土地

D.支票

E.可以转让的注册商标专用权

【答案】：AD

18、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有()。

A.指示再进行一次重复的竣工检验

B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长保修期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

【答案】：ABC

19、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（）。

A.领有公共运输执照施工车辆的损失

B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡

C.地震造成施工建筑物的损害

D.业主在工地的原有建筑物受到的损害

E.临时工程受到的损害

【答案】：AD

20、《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（），供招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。（）。

A.经评审的最低投标价法

B.综合评估法

C.调查打分法

D.计划评审技术法

E.敏感性分析法

【答案】：AB

21、根据物权法律制度的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（）。

A.工厂的半成品

B.正在建造的船舶

C.以招标方式取得的荒地的土地承包经营权

D.学校的校办企业

E.农作物及其所附着土地的使用权

【答案】：ABCD

22、合同法律关系的客体包括（）

A.当事人

B.物

C.行为

D.权力

E.智力成果

【答案】：BC

23、大型工程设备采购招标的特点主要包括（）。

A.采购标的属于加工承揽

B.对生产厂家有较高的资质和能力条件的要求

C.作为制造商代理的设备供货贸易公司不能投标

D.采购标的包括设备和伴随服务

E.中标人的责任不包括安装（或安装指导）、保修、人员培训

【答案】：ABD

24、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份

D.合同价格?100%金额的增值税发票正本一份

E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份

【答案】：ABCD

25、下列关于格式条款的表述中，错误的有()

A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

B.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款

C.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

D.若对争议条款有两种以上解释时，应做出有利于提供格式条款一方的解释

E.若对争议条款有两种以上解释时，应做出不利于提供格式条款一方的解释

【答案】：AD

26、在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

【答案】：BCD

27、设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围包括（）。

A.另行组织人员施工

B.没收承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议

D.对承包人实际完成工作的价值进行估价

E.使用承包人文件

【答案】：AC

28、合同实施计划应包括（）。

A.合同文体比选

B.合同实施总体安排

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同索赔结果分析

【答案】：BCD

29、某设备采购合同专用条款约定买方对合同设备进行监造，下列说法不正确的是（）。

A.只能对合同设备非关键部件的生产制造进行监造

B.监造人员如发现合同设备不符合合同约定的标准，有权暂停生产制造

C.监造人员未按通知出席，则无权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录

D.不视为对合同设备质量的确认，卖方交货后买方仍有权对合同设备提出质量异议或退货

E.卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，并承担交通、食宿费用

【答案】：ABC

30、关于标准设计施工总承包合同的说法，正确的有（）。

A.招标文件和合同通用条款的使用要求与标准施工合同的要求相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只有协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

E.施工阶段的很多条款用词与标准合同完全相同

【答案】：A

31、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下（）承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔。

A.异常不利的气候条件

B.发生合同变更导致工期延长

C.业主造成的延误或阻碍

D.业主的其他承包商造成的延误或阻碍

E.由于流行病或政府行为导致的不可预见的人员或货物的短缺

【答案】：BCD

32、设计团队招标，是评标委员会应当对投标人拟从事项目设计的哪些方面（）进行评审。

A.人员业绩

B.人员从业经历

C.设计构思

D.城乡规划

E.投标人信用情况和业绩

【答案】：ABC

33、根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有（）。

A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用

B.工程施工期间配合及现场服务的费用

C.工程勘察和设计服务应缴纳的增值税税金

D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用

E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金

【答案】：ABC

34、在设计施工阶段的总承包合同中，关于工程款支付管理说法，错误的有()。

A.合同价格就是签约合同价

B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同相同

C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

E.价格清单列出的任何数量为承包人实施工程的实际工程量

【答案】：AC

35、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确是（）。

A.由承包人负责组织

B.由发包人负责组织

C.由监理人负责组织

D.发包人采购的设备试运行费用由发包人承担

E.承包人担全部试运行费用

【答案】：A

36、特别法人包括（）。

A.农村集体经济组织法人

B.城镇农村的合作经济组织法人

C.社会服务机构

D.机关法人

E.基层群众性自治组织法人

【答案】：ABD

37、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。

A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险

B.发包人应以自己的名义投保工程设备险

C.承包人应以自己的名义投保施工设备险

D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费

E.承包人应以自己的名义投保进场材料险

【答案】：ACD

38、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

【答案】：BD

39、下列关于联合体资格预审说法正确的有()。

A.联合体协议书，不用明确联合体牵头人

B.不需提供联合体各方的相关情况资料

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

D.联合体各方可以自己名义单独参加资格预审，但不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审

E.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效

【答案】：C

40、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有()

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件

【答案】：ACD

41、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履行期间，属于变更范围的有（）。

A.承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量

B.为完成工程需要追加的额外工作

C.改变合同中任何一项工作的施工时间

D.改变合同中任何一项工作的质量特性

E.承包人在合同中的某项工作转由发