监理工程师之合同管理题库精选题库（各地真题）

监理工程师之合同管理题库精选题库（各地真题）第一部分单选题(50题)1、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人应当完成的工作。

A.负责施工现场的安全保卫

B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作

C.审查施工实施方案

D.组织设计交底

【答案】：C

2、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

【答案】：C

3、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（）。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

【答案】：B

4、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。

A.卖方

B.买方

C.卖方和买方

D.材料生产厂家

【答案】：B

5、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。

A.发包人

B.承包人

C.发包人或承包人

D.监理人

【答案】：C

6、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A.建筑设备

B.施工安装

C.知识产权

D.工程设计

【答案】：B

7、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件

【答案】：C

8、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。

A.承包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，发包人

D.发包人，承包人

【答案】：D

9、（）负责支付咨询顾问费用，（）负责支付专业分包商的费用。

A.雇主，承包商

B.雇主，项目经理

C.承包商，雇主

D.承包商，项目经理

【答案】：A

10、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

【答案】：B

11、CM合同属于（）。

A.管理合同

B.管理承包合同

C.成本补偿合同

D.标价合同

【答案】：B

12、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】：C

13、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。

A.买方

B.卖方

C.运输部门

D.安装单位

【答案】：B

14、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()

A.投标单位的企业规模大小

B.投标方案的投入、产出比高低

C.完成初步设计时间的早晚

D.投标单位的质量管理体系是否科学

【答案】：A

15、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工

B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任

C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款

D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续

【答案】：A

16、《简明标准施工招标文件》适用于（）的项目

A.设计和施工由同一承包人承担的项目

B.技术要求复杂的大型项目

C.工期不超过12个月的项目

D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

【答案】：C

17、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。

A.有助于提高交易效率，增加交易成本

B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

C.有利于对合同的审计和监督

D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】：A

18、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

【答案】：B

19、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

【答案】：A

20、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30

【答案】：A

21、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：A

22、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容，其第二册包括（）。

A.合同专用条款

B.合同通用条款

C.合同格式

D.合同内容

【答案】：A

23、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知

B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书

C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工

D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书

【答案】：C

24、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】：B

25、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

【答案】：C

26、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。

A.有利于招标人获得最优方案

B.比较公平公正

C.可能会出现投标人数过多的情况

D.节约招标成本

【答案】：D

27、发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（）承担担保规定的义务不变。

A.发包人

B.设计人

C.监理人

D.担保人

【答案】：D

28、菌落总数是（）的指标。

A.食品腐败变质

B.食品清洁状态

C.肠道致病菌污染

D.食品被粪便污染

【答案】：B

29、下列关于24h回顾法说法正确的是（）。

A.婴幼儿膳食调查不能用24h回顾法，因婴幼儿无法准确回忆前一天所吃的食物

B.3天24h回顾法不必包括休息日

C.24h回顾法既可用来评价人群的膳食摄入量，也适合描述不同个体的膳食平均

D.24h回顾法不存在人日数计算的问题

【答案】：C

30、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。

A.向发包人索赔

B.向乙施工单位索赔

C.向监理单位索赔

D.自行承担

【答案】：A

31、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

【答案】：C

32、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务

【答案】：B

33、下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是（）。

A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法

B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人

C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先

D.签署的合同中标价应采用评审价

【答案】：D

34、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。

A.质押

B.留置

C.抵押

D.保证

【答案】：B

35、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度

【答案】：A

36、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。

A.费用

B.追加合同价款

C.索赔款

D.可接受合同金额

【答案】：B

37、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。

A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款

B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单

C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单

D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

【答案】：B

38、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()

A.发包人拆除不合格设备

B.发包人负责更换

C.发包人重新安装

D.合同工期不予顺延

【答案】：B

39、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约

【答案】：A

40、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同

【答案】：A

41、属于数值变量资料的是（）。

A.身高

B.体重

C.血型

D.年龄

【答案】：C

42、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()

A.应获得业主批准

B.应获得工程师的批准

C.应获得质量监督机构的许可

D.不需再办理任何批准、许可手续

【答案】：A

43、担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。

A.债权人和债务人

B.保证人和债权人

C.保证人和债务人

D.主合同当事人

【答案】：B

44、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。

A.16

B.14

C.12

D.10

【答案】：D

45、工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由（）收集，地形、水文、地质资料由（）探明。

A.发包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，承包人

D.承包人，发包人

【答案】：C

46、建筑高度超过50m的普通旅馆，采用下列哪一种吊顶是错误的？()

A.轻钢龙骨纸面石膏板

B.轻钢龙骨GRC板

C.内外表面及相应龙骨均涂覆一级饰面型防火涂料的胶合板

D.轻钢龙骨硅酸钙板

【答案】：C

47、某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是()。

A.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

B.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，

C.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

D.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，

【答案】：A

48、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()

A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任

【答案】：A

49、关于行使抗辩权的说法，正确的是()

A.行使抗辩权方仍然承认合同有效

B.行使抗辩权是解除合同的必要条件

C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务

D.行使抗辩权表明合同变更

【答案】：A

50、勘察设计招标的标的物是智力成果，即（）

A.专利权

B.施工方案

C.施工组织设计

D.建设项目勘察、设计方案

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、（2019年真题）对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更

【答案】：ACD

2、（2020年真题）施工中由（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期费用、利率。

A.发包人负责提供的设备未按时到位

B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误

C.发生不可抗力

D.承包人原因进行施工方案调整

E.承包人施工机械故障

【答案】：AB

3、设计施工总承包合同模式下，承包人应根据（）等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

A.价格清单的价格构成

B.费用性质

C.计划发生时间

D.计量周期

E.相应工作量

【答案】：ABC

4、施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，发包人要()。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

【答案】：CD

5、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

【答案】：CD

6、根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用和工期补偿的有（）。

A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复

B.发包人违约解除合同

C.隐蔽工程的重新检查证明质量合格

D.发包人原因的工期延误

E.基准资料错误

【答案】：CD

7、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。

A.施工方案的技术措施

B.质量、安全、环境保护管理体系与措施

C.工程进度计划、资源配置计划

D.技术负责人及主要管理人员配置

E.工程投资绩效评审方案

【答案】：ABC

8、材料设备采购招标中，以下说法正确的是（）。

A.材料设备招标的基本单位是标包

B.标包划分得越细越好

C.投标人只能投一个标包，不能同时投多个标包

D.标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应

E.标包划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力

【答案】：AD

9、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）

A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行

B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验

D.重新检验由监理人单独进行

E.重新试验结果证明质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担

【答案】：AC

10、某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工，3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请，工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工，关于承包人竣工责任的说法，正确的有()

A.承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担

B.承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担

C.承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励

D.工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任

E.工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任

【答案】：AD

11、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有()。

A.担保的方式不同

B.担保的金额不同

C.担保的期限不同

D.担保的作用不同

E.被担保的主体不同

【答案】：BCD

12、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有（）。

A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程

B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件

C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行

D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金

E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

【答案】：BC

13、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。

A.资格预审文件的发售时间应不少于5日

B.给潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日

C.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间

D.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出

E.招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复

【答案】：AC

14、合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定。关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有()

A.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行

B.价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行

C.报酬不明的，按订立合同时订立地的市场价格履行

D.政府定价的，应执行政府定价

E.履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行

【答案】：ABD

15、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，但不能获得合理利润的情形有（）。

A.发现文物的处理

B.不利物质条件

C.发包人原因无法按时复工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.法规变化引起的价格调整

【答案】：AB

16、根据《标准施工招标文件》，采用综合评估法对投标文件进行初步评审时的内容包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工组织设计评审

E.项目管理机构评审

【答案】：ABC

17、招标公告或投标邀请书的内容包括（）。

A.项目概况与招标范围

B.投标人资格要求

C.招标文件的获取方式

D.评标办法

E.投标文件的组成

【答案】：ABC

18、中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明()。

A.承包的施工标段

B.中标价

C.工期

D.中标人的项目经理名称

E.总监理工程师名称

【答案】：ABCD

19、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有()。

A.发承包双方应分别为自己现场所有人员投保人身意外伤害险

B.发包人应以自己的名义投保工程设备险

C.承包人应以自己的名义投保施工设备险

D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费

E.承包人应以自己的名义投保进场材料险

【答案】：ACD

20、下列关于招标公告或投标邀请书的说法中，错误的是（）。

A.招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式

B.招标公告适用于进行资格预审的公开招标

C.招标公告适用于进行资格后审的邀请招标

D.投标邀请书适用于进行资格预审的公开招标

E.投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标

【答案】：CD

21、下列关于各报价方式下卖方责任理解正确的是（）。

A.报EXW价的卖方在施工现场将货物交给买方后即完成交货

B.报FCA价的卖方在指定地点将货物交给买方指定的承运人即完成交货

C.报FOB价的卖方在指定装运港将货物装上买方指定的船只即完成交货

D.报CIF价的卖方负责办理租船订舱并承担从装运港运至目的地的保险费

E.报CIP价的卖方负责与承运人签订运输协议但不承担货物运至目的地的保险费

【答案】：BC

22、采购方有权部分或全部拒付货款的情况大致包括（）。

A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款

B.交付货物的时间晚于合同约定时间

C.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款

D.交付货物的地点不是合同约定的地点

E.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付

【答案】：AC

23、标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。

A.施工合同协议书

B.已标价的工程量清单

C.中标通知书

D.投标文件

E.发包人要求

【答案】：ABC

24、（2016年真题）项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有（）。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

【答案】：BD

25、《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()

A.履行期限条款

B.结算条款

C.清理条款

D.质量条款

E.违约责任条款

【答案】：BC

26、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，表现为()。

A.发生原因的不确定性

B.发生与否的不确定性

C.发生地点的不确定性

D.发生时间的不确定性

E.发生后果的不确定性

【答案】：BD

27、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行

【答案】：AB

28、建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.专业分包人的分包收入为分包合同价格，劳务分包人的分包收入为劳务报酬

B.专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用

C.专业分包人应编制专业工程施工组织设计和进度计划，劳务分包人不需要编制单独的施工组织设计

D.专业分包人对分包工程承担质量缺陷的修复责任，劳务分包人在工程验收合格后仅承担因自己原因造成的质量问题的保修责任

E.专业分包人与承包人承担合同风险，劳务分包人不独立承担风险

【答案】：ABC

29、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。

A.工程质量保修范围

B.质量保修期限

C.保修金数额

D.发包人的保修通知书格式

E.施工质量责任的保修金扣留方式

【答案】：AB

30、发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.委托监理单位进行项目管理

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

E.直接指定分包人分包专业工程

【答案】：AB

31、根据《标准施工总承包招标文件》，关于竣工验收管理的说法，正确的有（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人完成工程竣工应满足的条件后，即可向监理人报送竣工验收申请报告

C.经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为准

D.设计施工总承包合同通用条款对竣工结算的规定与标准施工合同相同

E.经验收合格的工程，监理人可随时向承包人签发工程接收证书

【答案】：CD

32、建筑工程一切险中的除外责任包括（）

A.地震

B.洪水

C.设计错误引起的损失

D.自然磨损

E.维修保养费用

【答案】：CD

33、标准施工合同的通用条款的标题包括（）。

A.发包人义务

B.承包人责任

C.施工设备和临时设施

D.测量放线

E.进度计划

【答案】：ACD

34、下列关于ECC合同内容组成及合作伙伴管理理念的说法中，正确的是（）。

A.核心条款包括承包商的主要责任、工期、补偿事件及履约保证等

B.标价合同适用于在签订合同时，工程范围尚未确定

C.ECC通过建立早期警告和补偿事件为特征的合作机制，让项目各方致力于提高整个工程项目的管理水平

D.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议，每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议

E.承包商应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案

【答案】：CD

35、工程设计合同履行过程中，发包人的责任有（）。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

【答案】：BCD

36、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有（）。

A.设计审批工作延误

B.设计工作内容变更

C.经设计人同意，委托其他人变更设计

D.延误支付设计费

E.非设计人原因要求解除合同

【答案】：AD

37、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，业主的主要责任和义务有（）。

A.向承包商提供工程资料和数据

B.向承包商提供现场进入权和占用权

C.做好项目资金安排

D.向承包商发出根据合同履行义务所需要的指示

E.按照合同进行设计.实施和完成工程

【答案】：ABCD

38、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法不正确的是（）。

A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验

B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用

C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责

D.开箱检验的检验结果不得对抗此后发现的合同设备质量问题

E.如开箱检验合格，则卖方不再承担包括合同设备质量在内的任何义务或责任

【答案】：ABC

39、下列行为属于勘察人违约的有（）。

A.勘察文件不符合法律及合同约定

B.勘察人转包、违法分包

C.发包人原因造成勘察停止

D.发包人为按合同约定支付勘察费用

E.发包人无法履行合同

【答案】：AB

40、在设计施工阶段的总承包合同中，关于竣工验收管理说法，错误的有()。

A.承包人应提前28天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人完成工程竣工应满足的条件后，即可向监理人报送竣工验收申请报告

C.经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为准

D.设计施工总承包合同通用条款对竣工结算的规定与标准施工合同相同

E.经验收合格工程，监理人可随时向承包人签发工程接收证书

【答案】：AB

41、下列财产不可以作为抵押物的有（）。

A.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权

B.以公开协商方式取得的荒地等土地承包经营权

C.耕地、宅基地、自留地、自