监理工程师之合同管理题库内部题库（培优A卷）

监理工程师之合同管理题库内部题库（培优A卷）第一部分单选题(50题)1、因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的()条款仍对双方具有约束力。

A.质量

B.工期

C.解决争议

D.结算

【答案】：D

2、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。

A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.发包人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】：C

3、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】：A

4、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

【答案】：B

5、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日

【答案】：C

6、关于连带责任保证的说法，正确的是()

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

【答案】：B

7、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是（）。

A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D.全面考虑供货.仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力

【答案】：B

8、AIA合同有七个系列，其中B系列是指（）。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】：B

9、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

【答案】：C

10、固有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定（）为中标人。

A.自己中意的候选人

B.排名第一的中标候选人

C.排名第二的中标候选人

D.排名第三的中标候选人

【答案】：B

11、在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】：B

12、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册

C.监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间

D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行

【答案】：C

13、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。

A.费用

B.追加合同价款

C.索赔款

D.可接受合同金额

【答案】：B

14、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人

【答案】：C

15、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C

16、下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。

A.竣工验收合格，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.竣工验收基本合格但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格，工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后提交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

【答案】：B

17、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权力并不来自于雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题

【答案】：B

18、承包人暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】：D

19、某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工作因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为()万元。

A.3020

B.2980

C.3000

D.3010

【答案】：B

20、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.协议书、履约保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.协议书、投标保函、预付款保函

【答案】：C

21、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.AB银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】：A

22、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.监理单位

D.发包人

【答案】：D

23、材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。

A.有利于提高经济效益

B.有利于自身资质的不断完善

C.有利于提高自身的利益和供货质量

D.有利于吸引多家投标人参加竞争

【答案】：D

24、根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

【答案】：C

25、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。

A.申请人的澄清可以采用口头形式

B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受

C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容

D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分

【答案】：D

26、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是()

A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调

B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理

C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理

【答案】：C

27、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

A.衡量法

B.经验鉴别法

C.物理检验法

D.化学分析法

【答案】：A

28、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D

29、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】：B

30、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4 万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

【答案】：D

31、应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用的主体是（）。

A.承包人

B.监理人

C.勘察人

D.发包人

【答案】：D

32、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

【答案】：A

33、以下()专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高大模板工程

B.浅基坑工程

C.大爆破工程

D.脚手架工程

【答案】：A

34、（2021年真题）根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷

【答案】：D

35、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据

【答案】：B

36、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。

A.对方当事人降低注册资金

B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更

D.对方当事人经营状况严重恶化

【答案】：D

37、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。

A.工程师发出设计变更通知

B.承包人完成变更工程

C.承包人提交变更追加合同价款报告

D.最近一期工程进度款支付

【答案】：D

38、AIA系列合同条件中，D系列指的是（）。

A.建筑师行业内部使用的文件

B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

C.合同和办公管理中使用的文件

D.建筑师企业与项目管理中使用的文件

【答案】：A

39、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

【答案】：C

40、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。

A.7

B.14

C.24

D.42

【答案】：D

41、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

【答案】：A

42、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.与债务人协商确定

【答案】：C

43、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。【2021版知识点修改】

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

【答案】：A

44、关于要约撤销的说法，正确的是()

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

【答案】：B

45、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。

A.发包人名义

B.承包人名义

C.发包人和承包人的共同名义

D.承包人和保证人的共同名义

【答案】：C

46、在保证合同中，当事人双方未约定保证期间的（）。

A.保证合同无效

B.视为连带保证

C.保证期限为主债务履行期届满之日起6个月

D.保证期限为主债务履行期届满

【答案】：C

47、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

48、在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（）。

A.买卖合同

B.无偿合同

C.实践性合同

D.单务合同

【答案】：A

49、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】：D

50、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()。

A.承包人第一次提交竣工验收报告之日

B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日

C.再次验收检验合格之日

D.办理竣工验收手续之日

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、（2020年真题）英国土木工程师学会发布的工程施工合同（ECC）的基本组成内容有（）。

A.核心条款

B.索赔条款

C.主要选项条款

D.次要选项条款

E.裁决协议条款

【答案】：ACD

2、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任

【答案】：AC

3、承包人应根据价格清单的()等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

A.价格构成

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工作量

E.勘察设计

【答案】：ABCD

4、下列关于建设工程勘察合同内容的说法，错误的有（）。

A.发包人应对提供文件资料的准确性负责

B.对工程的勘察许可应由勘察人提供

C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供

D.发包人应修好通行道路方便勘察人工作

E.拆除地下障碍物应由承包人完成

【答案】：B

5、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。

A.监理单位名称

B.监理范围

C.职责权限

D.专业监理工程师信息

E.总监理工程师信息

【答案】：BC

6、下列关于工程总承包合同争议解决的说法中，正确的是（）。

A.发包人和承包人在履行合同中发生争议的，应当提请争议评审组评审

B.不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定向约定的仲裁委员会申请仲裁

C.采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内，协商成立争议评审组

D.争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会

E.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

【答案】：BD

7、建设工程合同的特征有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

【答案】：ACD

8、下列关于合同订立过程的说法中，正确的有()。

A.发布招标公告是要约邀请

B.发布招标公告是要约

C.投标是要约

D.发出中标通知书是承诺

E.发出中标通知书是新要约

【答案】：ACD

9、根据《建设工程设计合同示范文本》的规定，发包人的义务包括()。

A.按时提供设计依据文件

B.负责设计成果的报批手续

C.负责审查各阶段设计文件

D.保证设计质量

E.为设计人提供施工现场工作条件

【答案】：B

10、与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有()

A.主体具有特定的资格条件和资质条件

B.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点

C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约

D.合同标的是质量、进度、投资三控制

E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质

【答案】：AC

11、关于人身保险合同的表述中，正确的有（）。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，只能向保险人一次性支付全部保险费

D.人身保险的受益人只能由被保险人进行指定

E.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付

【答案】：AB

12、某必须招标的施工项目，采用综合评分法评标。经详评，甲、乙两投标人的得分排名为第一、第二，评标报告中推荐了甲、乙为中标候选人。下列关于此次招标确定中标人的说法中，正确的有()。

A.招标人应确定甲为中标人

B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个为中标人

C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人

D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标

E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人

【答案】：AC

13、工程设计投标的评比一般分为（），评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

A.技术标

B.经济标

C.管理标

D.合同标

E.商务标

【答案】：A

14、设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单的内容应包括（）。

A.当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额

B.当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额

C.当期应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额

D.当期应增加的质量保证金金额总额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额

E.当期应支付进度款的金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额

【答案】：ABC

15、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（）。

A.预付款

B.交货款

C.进度款

D.验收款

E.结清款

【答案】：AC

16、资格审查方法正文包括（）。

A.审查组织

B.审查标准

C.审查方法

D.审查程序

E.审查结果

【答案】：BCD

17、根据《标准设备采购招标文件》，建设工程设备供货要求中应写明卖方提供的技术服务有（）。

A.为买方提供安装、调试服务

B.为买方提供合同设备维护服务

C.协助买方进行合同设备考核验收

D.在由买方负责的安装、调试中对买方进行技术指导

E.为买方提供合同设备修理或更换服务

【答案】：AD

18、按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为（）

A.公开招标

B.邀请招标

C.指定招标

D.直接招标

E.分包招标

【答案】：AB

19、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.DAAB由业主在规定的日期前任命

B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成

C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

D.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方不具有约束力

E.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

【答案】：C

20、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。

A.承包人修订进度计划

B.发包人应提供的条件

C.承包人采取的赶工措施

D.提前竣工需追加的合同价款

E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法

【答案】：ABCD

21、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有()。

A.发包人提供的材料、设备不符合要求

B.监理人的指示延误、错误

C.发包人要求提前交货

D.行政审批延误

E.为他人提供方便

【答案】：C

22、《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括()

A.补偿性原则

B.严格责任原则

C.惩罚性原则

D.有限责任原则

E.连带责任原则

【答案】：ABC

23、（2018年真题）关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无需约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

【答案】：BC

24、（2019年真题）关于招标投标过程中标底的说法，正确的有（）。

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

【答案】：BCD

25、关于大型工程设备采购招标中交货期xxxxxxx，正确的是（）。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降低评标价

E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

【答案】：BCD

26、材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可()确定交货地点。

A.由双方协商

B.由采购方自行

C.按交易习惯

D.由供货方自行

E.按供货方所在地

【答案】：AC

27、合同法律关系的客体，包括（）。

A.提供一定劳务

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作

【答案】：ABD

28、下列属于委托代理终止的情形的有（）。

A.代理期间届满

B.被代理人死亡

C.被代理人的法人终止

D.被代理人取得完全民事行为能力

E.被代理人恢复完全民事行为能力

【答案】：ABC

29、（2020年真题）某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（）。

A.超负荷原因造成的设备损失

B.地面下陷造成的损失

C.维修保养的费用支出

D.机械装置失灵造成的本体损失

E.水灾造成的设备损失

【答案】：B

30、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。

A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划

B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额

C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款

D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款

E.承包商代表不能胜任工作

【答案】：BCD

31、根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有()。

A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

B.编制施工安全措施计划

C.制定施工安全操作规程

D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失

【答案】：BCD

32、标准施工合同文件组成中的投标函，不同于《建设工程施工合同(示范文本)》规定的投标书及其附件，仅是（）。

A.承包的施工标段

B.投标人置于投标文件首页的保证中标后与发包人签订合同

C.工程质量标准

D.按照要求提供履约担保

E.按期完成施工任务的承诺文件

【答案】：BD

33、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是()

A.简化了对设计、招标、实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

【答案】：ABD

34、以下有关法人的论述正确的是（）。

A.法人应当依法成立

B.法人应当有自己的名称、组织机构、住所

C.法人以其全部财产独立承担民事责任

D.法人章程不得对法定代表人的代表权进行限制

E.法人成立须经行政主管机关批准

【答案】：ABC

35、合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。

A.政府机关

B.法人的分支机构

C.大学所属二级学院

D.事业单位

E.社会团体

【答案】：ABD

36、下列关于施工合同中明确保险责任的说法，正确的有()。

A.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保

B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款

D.承包人负责投保时要承担办理保险的费用

E.施工合同各方要以各自的名义投保

【答案】：BD

37、合同法律关系的客体，包括（）。

A.提供一定劳务

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作

【答案】：ABD

38、依照标准施工合同通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

【答案】：CD

39、在施工合同中，发包人的义务通常包括()

A.平整施工场地

B.确保施工所需水、电供应

C.提供工程进度计划

D.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续

【答案】：AB

40、工程移交发包人运行后，缺陷责任期内出现的工程质量缺陷可能是承包人的施工质量原因，也可能属于非承包人应负责的原因导致。应由（）共同查明原因，分清责任。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.勘察人

E.承包人

【答案】：BC