监理工程师之合同管理题库精选题库及答案【基础+提升】

监理工程师之合同管理题库精选题库及答案【基础+提升】第一部分单选题(50题)1、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。

A.在到货5天前进行通知承包人

B.承包人会同监理人共同进行验收

C.要求提前交货时，承包人可以拒绝

D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担

【答案】：B

2、除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】：D

3、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

【答案】：A

4、组织投标人踏勘现场的时间一般应在（）之前进行。

A.投标预备会召开15日之前

B.投标预备会召开之前

C.投标人资格预审之前

D.发售招标文件之前

【答案】：B

5、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】：C

6、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.政府部分

D.发包人和承包人

【答案】：B

7、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

8、根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为（）日。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】：C

9、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。

A.主体为合同当事人，即甲.乙

B.该借款合同法律关系的客体不属于物

C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款

D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务

【答案】：B

10、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（）

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位

【答案】：A

11、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。抵押权自（）时设立。

A.抵押合同生效

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】：A

12、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】：D

13、主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。

A.标价合同

B.目标合同

C.补偿合同

D.管理合同

【答案】：A

14、以下不符合普通人的运动指南的是（）。

A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

B.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次

C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜

D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

【答案】：C

15、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】：D

16、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】：B

17、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()

A.泡沫玻璃

B.冰花玻璃

C.钢化玻璃

D.防辐射玻璃

【答案】：C

18、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

【答案】：D

19、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。

A.5%，加上

B.5%，减去

C.20%，加上

D.20%，减去

【答案】：A

20、根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求

【答案】：A

21、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。

A.中标通知书发出，15日

B.中标通知书发出，30日

C.中标通知书送达，15日

D.中标通知书送达，30日

【答案】：B

22、根据《担保法》的规定，（）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A.抵押

B.质押

C.保证

D.定金

【答案】：C

23、在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。

A.3

B.7

C.14

D.28

【答案】：C

24、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）

A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的

B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的

C.主要工艺复杂的

D.建筑艺术造型有特殊要求的

【答案】：D

25、施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（）。

A.增加的费用和工期延误，由发包人承担

B.增加的费用和工期延误，由承包人承担

C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延

【答案】：A

26、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场

【答案】：A

27、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

【答案】：D

28、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】：B

29、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。

A.分包商可直接向监理人递交索赔报告

B.分包商可直接向业主递交索赔报告

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告

D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告

【答案】：D

30、下列有关监理人对索赔作出处理的说法中，正确的是（）。

A.有权直接单独确定索赔处理结果

B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.在收到索赔通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

【答案】：C

31、总承包合同的承包人（）。

A.必须是独立承包人

B.可以是联合体，不可以是独立承包人

C.可以是独立承包人，不可以是联合体

D.可以是独立承包人，也可以是联合体

【答案】：D

32、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交

D.招标文件提出

【答案】：B

33、（2019年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。

A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B.承包人必须具备法人资格

C.勘察工作范围由法规确定

D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】：B

34、（2020年真题）不可用于抵押的财产是（）。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

【答案】：C

35、关于投标保证有效期的说法，正确的是()

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】：B

36、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

【答案】：B

37、下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（）。

A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还

B.发包人应在收到中期支付申请后的28天内将应付款支付给勘察人

C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金

D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还

【答案】：C

38、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.设备和安装应当合并招标

B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型

C.应当由承包商负责采购

D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

【答案】：B

39、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。

A.设计单位资质等级

B.设计单位的业绩

C.拟派设计团队负责人的实力信誉

D.拟派设计团队的综合能力

【答案】：D

40、在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（）。

A.合同价的5%

B.合同价的10%

C.合同价的20%

D.合同价的30%

【答案】：D

41、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】：C

42、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

【答案】：D

43、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书

B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书

C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期

D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

【答案】：A

44、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

【答案】：A

45、按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。

A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束

B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据

C.监理人未批准，承包人应修改进度计划

D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示

【答案】：B

46、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】：D

47、施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。

A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担

B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担

C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担

D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担

【答案】：C

48、（2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。

A.该施工企业

B.该外地的分公司

C.项目经理部

D.项目经理

【答案】：A

49、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()

A.工程维修

B.清理施工现场

C.报送竣工报表

D.财务结算

【答案】：D

50、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、材料采购合同采购的是建筑材料，包括（）。

A.木材

B.玻璃

C.电线

D.水管

E.发电机

【答案】：ABCD

2、发包人应向设计人提供的文件资料包括（）等

A.工程批准文件

B.基础资料

C.设计任务书

D.勘察报告

E.施工许可证

【答案】：BCD

3、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。

A.缩短合同约定的工期

B.改变合同中任何工作的数量

C.删减任何合同约定的工作内容

D.改变原定的施工顺序

E.变更任何工作的质量要求

【答案】：BCD

4、下列关于工程总承包合同特点的说法中，正确的是（）。

A.合同责任明确，简化了管理的工作内容

B.固定工期、固定费用

C.可以缩短建设周期

D.增加设计变更，增加承包人的索赔

E.设计是最优的方案，但减弱实施阶段对承包人的监督和检查

【答案】：ABC

5、勘察人应当根据（），选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。

A.架空线

B.岩土条件

C.设计要求

D.勘察经验

E.测试方法特点

【答案】：BCD

6、世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有（）。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

【答案】：ABCD

7、在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。

A.选择分包单位的权利不同

B.分包合同的工作内容不同

C.分包合同的当事人不同

D.工程款的支付开支项目不同

E.业主对分包商利益的保护不同

【答案】：ABD

8、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（）。

A.该担保方式是质押

B.该担保方式是抵押

C.施工企业应当将汇票交付债权人

D.双方应当办理登记

E.汇票仍由施工企业保管

【答案】：AC

9、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（）。

A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施

B.暂估价是签约合同价的组成部分

C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标

D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定

E.暂估价金额由监理人控制使用

【答案】：ABD

10、监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整

E.接收分包人的索赔报告

【答案】：AB

11、下列关于参与保险合同法律关系主体的说法正确的是（）。

A.投保人可以是被保险人

B.投保人可以是受益人

C.被保险人可以是受益人

D.投保人不能是受益人

E.被保险人不能是受益人

【答案】：ABC

12、施工合同的中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明的内容有（）。

A.承包的施工标段

B.投标价

C.工期

D.工程质量标准

E.投标人的项目经理名称

【答案】：ACD

13、在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()

A.投标人资质

B.监理大纲

C.总监理工程师业绩

D.监理单位业绩

E.监理费报价

【答案】：ABCD

14、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（）。

A.预付款

B.交货款

C.进度款

D.验收款

E.结清款

【答案】：AC

15、关于“无权代理”的说法正确的是（）。

A.对于无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”或“拒绝权”

B.代理权终止后的代理行为属于无权代理

C.第三人事后知道对方为无权代理的，向“被代理人”行使催告权，但不能撤销此前的行为

D.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力

E.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认，被代理人未明确拒绝，视为同意追认

【答案】：ABD

16、标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，主要特点有（）。

A.担保期限

B.担保方式

C.担保金额

D.担保当事人

E.担保事项

【答案】：ABC

17、根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人对承包人补偿工期的情形有（）。

A.发包人要求提前交货

B.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复

C.发包人提供的材料.设备延误

D.异常恶劣的气候条件

E.发包人违约解除合同

【答案】：CD

18、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()

A.向承包人发出要求提前竣工的通知

B.与承包人协商签订提前竣工的协议

C.负责修改施工计划

D.为承包人提供赶工的必要条件

E.减少工程质量检测的试验项目

【答案】：ABD

19、建筑工程设计阶段，初步设计的工作任务包括（）。

A.总体设计

B.方案设计

C.设备设计

D.特殊设备的研制

E.分专业设计并汇总

【答案】：AB

20、在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方包括（）。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.工程师

E.设计师

【答案】：ACD

21、建设施工招标程序中，对于招标方式的应用正确的是（）。

A.公开招标可以在较广泛的范围内通过竞争选择实力最强的投标人中标

B.按照相关规定进行招标的项目，应当采用公开招标

C.对技术复杂的项目，招标人可以分两阶段进行招标

D.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制适于公开招标

E.技术标内允许附带报价

【答案】：ABC

22、某施工合同履行过程中，承包人提出的合理化建议使发包人获得了（）等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。

A.降低工程造价

B.延长工期

C.提高工程运行效益

D.增加造价

E.增加投资

【答案】：AC

23、根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标法实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

【答案】：BCD

24、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。

A.用于支付签订协议书时尚未确定的工程设备款

B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.不属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

【答案】：AB

25、（2016年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额、暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

【答案】：BC

26、建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

【答案】：ABC

27、关于法定代表人的说法，正确的有（）。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

【答案】：C

28、根据《标准施工合同》，履约担保的特点有（）。

A.由发包方支付给承包方

B.采用无条件担保方式

C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响

D.能降低发包人合同风险

E.有助于加强发包人的履约责任心

【答案】：BCD

29、根据物权法律制度的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（）。

A.工厂的半成品

B.违章建筑

C.海域使用权

D.学校的校办企业

E.农作物及其所附着土地的使用权

【答案】：ACD

30、建筑工程一切险加保第三者责任险，应由保险公司承担的保险责任范围包括（）。

A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失

B.正常水位变化引起第三者财产损失

C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡

D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用

E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失

【答案】：ACD

31、（2018年真题）关于保证担保方式的说法，正确的有（）。【2021版教材修改】

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

【答案】：ABCD

32、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有()

A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充

B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用

C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改

D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同

E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费

【答案】：ACD

33、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，合同文件的组成部分有（）。

A.招标文件

B.专用合同条件

C.明细表

D.业主要求

E.投标书

【答案】：BCD

34、下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

【答案】：D

35、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。

A.招标人不同

B.投标保函的类别不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同

【答案】：CD

36、（2017年真题）建设工程施工招标公告的内容包（）。

A.建设资金来源

B.招标人的名称

C.项目概况

D.投标人的资格要求

E.评标办法

【答案】：CD

37、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。

A.资格审查委员会可以要求申请人进行必要的澄清

B.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受

C.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容

D.申请人的澄清明内容属于资格预审申请文件的组成部分

E.申请人不按资格审查委员会要求澄清或说明，按该项不符合标准对待，予以淘汰

【答案】：AD

38、建设工程勘察合同履行管理中，关于合同价格与支付说法正确的有（）

A.勘察费用实行发包人签证制度

B.勘察合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定

C.定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定

D.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14天内，将定金或预付款支付给勘察人

E.发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用包含在合同价格之中

【答案】：ABC

39、采用FIDIC《施工合同条件》中的“暂列金额”的特点有()

A.该笔款额包括在中标通知书注明的“接受的合同款额”内

B.属于承包人控制使用的应急费

C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项

D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人

E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额

【答案】：C

40、关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.分