监理工程师之合同管理题库精选题库及参考答案（达标题）

监理工程师之合同管理题库精选题库及参考答案（达标题）第一部分单选题(50题)1、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：C

2、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】：C

3、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】：B

4、定金不得超过主合同标的额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】：A

5、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。

A.抵押

B.最高额抵押

C.质押

D.最高额质押

【答案】：B

6、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（）。

A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

【答案】：C

7、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.监理单位

【答案】：B

8、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】：B

9、（2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。【2021版知识点修改】

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

【答案】：A

10、设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，()应将被授权监理人员的()通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】：C

11、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法

【答案】：A

12、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D

13、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】：A

14、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。

A.买方

B.卖方

C.运输部门

D.安装单位

【答案】：B

15、下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

【答案】：C

16、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用

【答案】：A

17、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.自己承担，延误的工期顺延

D.自己承担，延误的工期不予顺延

【答案】：A

18、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价

【答案】：B

19、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。

A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝

B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法

C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包

D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包

【答案】：D

20、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

【答案】：C

21、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

【答案】：A

22、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价

【答案】：B

23、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。

A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付

B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%

C.为该批次合同材料的合同价格的95%

D.卖方提交的单据包括合同价格100%金额的增值税发票正本一份

【答案】：D

24、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。

A.合同公证只能确认合同的真实性

B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内

D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同

【答案】：D

25、住宅分户轻质隔墙的隔声标准的隔声量应大于()

A.30d

B.35dB

C.40dB

D.45dB

【答案】：D

26、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理

B.职务代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：D

27、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。

A.工程本身的损害

B.工程所需清理费用

C.承包人的施工机械损坏

D.因工程损害导致的第三方财产损失

【答案】：C

28、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

A.1

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

29、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。

A.主体为合同当事人，即甲.乙

B.该借款合同法律关系的客体不属于物

C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款

D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务

【答案】：B

30、维生素D缺乏病主要发生的地区是（）。

A.南方地区

B.热带地区

C.北方地区

D.日光照射充足地区

【答案】：C

31、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日

【答案】：C

32、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日

【答案】：C

33、关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。

A.设计费比选法

B.综合评估法

C.最低评标价法

D.经评审的最低投标价法

【答案】：B

34、对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，最适用的评标方法为（）。

A.有限数量法

B.最低评标价法

C.综合评估法

D.打分法

【答案】：B

35、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

【答案】：A

36、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度

【答案】：A

37、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面

【答案】：C

38、建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（）向行政管理部门报建申请。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人

【答案】：B

39、无权代理的情况不包括（）。

A.没有代理权而为的代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理权终止后的代理行为

D.超越代理权限而为的代理行为

【答案】：B

40、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过（）天。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C

41、下列关于膳食史法说法正确的是（）。

A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

D.与24h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况

E.膳食史法属于开放式的调查

【答案】：A

42、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

【答案】：C

43、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单

【答案】：B

44、除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前（）日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等

A.3

B.7

C.14

D.28

【答案】：B

45、取得工程设计（）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

A.行业资质

B.专业资质

C.通用资质

D.专项资质

【答案】：A

46、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】：C

47、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。

A.由甲公司承担责任

B.由乙公司承担责任

C.由甲公司、乙公司承担连带责任

D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】：C

48、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书

【答案】：B

49、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。

A.采用不可替代的专利或者专有技术的

B.建设单位承诺能够自行设计的

C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的

D.建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的

【答案】：B

50、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.该笔款项在合同履行阶段一定发生

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容包括计日工

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。

A.截至提交日已实施工程的价款

B.变更金额

C.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款

D.本期扣减的质量保证金

E.承包人的索赔款

【答案】：BCD

2、下列关于IPD合同模式的说法中，错误的是（）。

A.IPD模式，即集成项目交付模式，亦称为综合项目交付模式或一体化项目交付模式

B.参与项目各方充分利用自身的技能与知识，通过项目全寿命周期各阶段的通力合作，使项目效益最大化，为业主创造更大价值并减少浪费

C.由业主、承包商（还可包括供应商、分包商）共同签署一份合同形成多方合同型IPD模式

D.在报酬激励方面，参与各方共同商定项目目标实现的报酬金额，若实际成本小于目标成本，则业主应将结余资金按合同约定的比例支付给其他参与方作为激励报酬

E.在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔

【答案】：C

3、标准施工合同通用条款中对监理人的定义是，“受发包人委托对合同履行实施管理的（）”，即属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系。

A.法人

B.自然人

C.工程师

D.项目经理

E.其他组织

【答案】：A

4、某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有()

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

【答案】：AC

5、根据建设工程设计合同示范文本的规定，下列选项中属于发包人义务的有()。

A.发出开始设计通知

B.办理证件和批件

C.提供设计资料

D.对外商设计资料的审查

E.负责审查各阶段设计文件

【答案】：ABC

6、依据《中华人民共和国担保法》的规定，（）不能作为保证合同的担保人。

A.幼儿园

B.学校

C.医院

D.银行

E.企业

【答案】：ABC

7、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（）。

A.预付款

B.交货款

C.进度款

D.验收款

E.结清款

【答案】：AC

8、（2018年真题）根据《标准施工合同》，发包人在施工准备阶段的主要义务有（）。

A.审定施工方案

B.组织设计交底

C.提供施工现场

D.约定开工时间

E.讨论通过施工组织设计

【答案】：BCD

9、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下属于勘察人违约的情形是（）。

A.勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包

B.发包人提供的基础资料有错误

C.勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失

D.勘察人无法履行或停止履行合同

E.未按时支付勘察费

【答案】：ACD

10、下列关于英国土木工程师学会颁布的NEC系列合同文件说法正确的是（）。

A.NEC系列合同条件主要包括工程施工合同、工程施工分包合同、专业服务合同

B.工程施工合同（ECC）核心条款包括付款、补偿事件、所有权、风险和保险、保留金、提前竣工奖金等

C.成本补偿合同适用于工程范围很不确定且急需尽早开工的项目，工程成本部分实报实销，在根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法

D.早期警告目的在于鼓励项目经理和承包商对可能影响工程的事件及早发出警告，防范未来风险的发生或降低其不利影响

E.为清除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件，计价原则是：若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对业主最有利的解释进行计价

【答案】：C

11、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审核签证的工程进度款支付报表中，应包括的内容有()。

A.经工程师计量的合格工程的工程款额

B.完成变更工程的款额

C.作为保留金本期应扣的款额

D.承包商需支付给分包商的款额

E.本期经工程师批准的索赔款额

【答案】：BC

12、下列选项中，关于代理的说法，正确的有（）。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.应当在授权范围或者职权范围内行使代理权，超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担

C.项目总监理工程师是建设单位的代理人

D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任

E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的

【答案】：AB

13、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。

A.测试和缺陷

B.补偿事件

C.付款

D.提前竣工奖金

E.母公司担保

【答案】：ABC

14、以下对索赔的表述中，正确的是()。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.索赔依据应在合同中有明确根据

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告(应该是提交索赔意向)

D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定

【答案】：AD

15、材料采购合同履行中，合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担（）等违约责任。

A.继续履行

B.终止合同

C.采取补救措施

D.赔偿损失

E.刑事责任

【答案】：ACD

16、（2020年真题）施工中由（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期费用、利率。

A.发包人负责提供的设备未按时到位

B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误

C.发生不可抗力

D.承包人原因进行施工方案调整

E.承包人施工机械故障

【答案】：AB

17、依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有()

A.延误移交施工现场

B.不可预见的外界条件

C.施工遇到文物和古迹

D.后续法规的调整

E.不可抗力事件造成的损害

【答案】：BCD

18、在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有()。

A.衡量法

B.物理实验法

C.理论换算法

D.查点法

E.抽检实验法

【答案】：ACD

19、承包人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法正确的是（）。

A.应立即通知发包人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.应承担不可抗力造成的停工损失

E.不能按期竣工的，应支付逾期竣工违约金

【答案】：ACD

20、（2020年真题）某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（）。

A.超负荷原因造成的设备损失

B.地面下陷造成的损失

C.维修保养的费用支出

D.机械装置失灵造成的本体损失

E.水灾造成的设备损失

【答案】：B

21、（2018年真题）关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（）。

A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.CM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务

【答案】：ABD

22、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（）。

A.修改施工组织设计

B.承担更换设备发生的费用

C.自行享有获得的工程收益

D.与发包人协议工程收益的分享

E.要求顺延此项变更导致延误的工期

【答案】：AD

23、根据FIDIC施工合同条件，项目通过了试验或颁发了证书后，工程师可以指示进行的工作包括（）。

A.进行项目日常管理工作

B.进行工程结算

C.对不符合合同规定的任何工作进行返工

D.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换

E.实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作

【答案】：CD

24、施工合同的当事人包括（）。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.承包人

D.承包人法定代表人

E.监理人

【答案】：AC

25、发包人应向设计人提供的文件资料包括（）等

A.工程批准文件

B.基础资料

C.设计任务书

D.勘察报告

E.施工许可证

【答案】：BCD

26、工程勘察设计投标文件应包括的内容有（）。

A.投标函

B.投标函附录

C.勘察设计费用清单

D.投标文件格式

E.发包人要求

【答案】：ABC

27、建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.专业分包人的分包收入为分包合同价格，劳务分包人的分包收入为劳务报酬

B.专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用

C.专业分包人应编制专业工程施工组织设计和进度计划，劳务分包人不需要编制单独的施工组织设计

D.专业分包人对分包工程承担质量缺陷的修复责任，劳务分包人在工程验收合格后仅承担因自己原因造成的质量问题的保修责任

E.专业分包人与承包人承担合同风险，劳务分包人不独立承担风险

【答案】：ABC

28、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有()。

A.担保的方式不同

B.担保的金额不同

C.担保的期限不同

D.担保的作用不同

E.被担保的主体不同

【答案】：BCD

29、下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是（）

A.具有独立订立合同的能力

B.良好的银行信用

C.完善的质量保证体系

D.相应的资金来源

E.良好的商业信誉

【答案】：ABC

30、（2020年真题）组成施工招标文件有（）。

A.投标人须知

B.发包人要求

C.工程量清单

D.合同条款及格式

E.技术标准和要求

【答案】：ACD

31、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不得用于抵押的财产有（）。

A.商业用地使用权

B.已建成的住宅楼

C.宅基地的土地使用权

D.土地的所有权

E.公立学校的教育设施

【答案】：CD

32、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。

A.工程本身的损害

B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

D.承包方人员伤亡

E.承包人停工损失

【答案】：ABC

33、关于人身保险合同的表述中，正确的有（）。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，只能向保险人一次性支付全部保险费

D.人身保险的受益人只能由被保险人进行指定

E.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付

【答案】：AB

34、承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围包括（）。

A.派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.没收承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.要求承包人将其为实施合同而签订的订货合同在解除合同后14天内依法转让给发包人

D.暂停对承包人的一切付款

E.向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失

【答案】：ACD

35、施工合同的中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明的内容有（）。

A.承包的施工标段

B.投标价

C.工期

D.工程质量标准

E.投标人的项目经理名称

【答案】：ACD

36、工程设计招标中，审查投标人资格时，属于能力审查的内容有（）。

A.企业资质

B.法定代表人的设计资格和能力

C.项目设计负责人的资格和能力

D.各类设计人员的专业覆盖面

E.设计人员数量是否满足工程设计的需求

【答案】：CD

37、根据《标准施工合同》，下列选项中属于施工合同发包人义务的有（）。

A.完成主要公路至施工现场的通道

B.完成施工现场内的交通道路

C.按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料

D.组织进行设计交底

E.办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续

【答案】：ACD

38、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。

A.工程质量保修范围

B.质量保修期限

C.保修金数额

D.发包人的保修通知书格式

E.施工质量责任的保修金扣留方式

【答案】：AB

39、根据英国NEC《工程施工合同》，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是（）。

A.项目经理和承包商都可以要求召开早期预警会议

B.早期预警会议应由雇主主持

C.可以邀请地方行政机关代表参加会议

D.项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商

E.承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿

【答案】：ACD

40、关于勘察人指派的项目负责人的说法，不正确的是（）。

A.勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认

B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责

C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向勘察人提交书面报告

D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得勘察人同意

E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】：ABCD

41、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有（）。

A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划

B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续

C.测设施工控制网并报监理人审批

D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系

E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案

【答案】：ACD

42、按照履