监理工程师之合同管理题库精选题库附参考答案（A卷）

监理工程师之合同管理题库精选题库附参考答案（A卷）第一部分单选题(50题)1、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场

【答案】：A

2、根据《招投标法实施条例》，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的（），可以邀请招标。

A.数量过大

B.数量过小

C.比例过小

D.比例过大

【答案】：D

3、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：A

4、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用

【答案】：A

5、应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用的主体是（）。

A.承包人

B.监理人

C.勘察人

D.发包人

【答案】：D

6、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

【答案】：C

7、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？()

A.应采用套插，搭接形成曲面组合

B.搭接长度宜为10mm

C.搭接处用密封膏密封

D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合

【答案】：D

8、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。

A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书

C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书

D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书

【答案】：D

9、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

【答案】：C

10、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间

【答案】：B

11、签订保证合同的主体是（）。

A.保证人与债务人

B.保证人与债权人

C.保证人、债务人与债权人

D.债权人与债务人

【答案】：B

12、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()

A.工程维修

B.清理施工现场

C.报送竣工报表

D.财务结算

【答案】：D

13、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】：C

14、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

【答案】：D

15、一个人日为一个人一日用（）。

A.早餐

B.中餐

C.晚餐

D.三餐

【答案】：D

16、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。

A.成立

B.不成立

C.取决于被代理人是否追认

D.取决于代理人是否申请被代理人确认

【答案】：A

17、根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（）。

A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告

B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日

C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5人以上单数

【答案】：B

18、承包人未能按照合同计划完成工作时，监理人要求采取措施加快进度，此时承包人()。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

【答案】：D

19、由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。

A.工期.费用和利润

B.工期.费用，但不包括利润

C.工期，但不包括费用

D.费用，但不包括工期

【答案】：B

20、设计施工总承包合同文件中的中标通知书、投标函及附录、其他合同文件的含义与（）的规定相同。

A.专业服务合同

B.工程施工合同

C.标准施工合同

D.建设施工合同

【答案】：C

21、施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定的()担保。

A.留置

B.保证

C.定金

D.质押

【答案】：B

22、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。

A.监理工程师

B.发包人

C.设计单位

D.勘察单位

【答案】：B

23、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。

A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货

B.采购方接收后，运输部门不再负责

C.在交运前出现的问题，由运输部门负责

D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责

【答案】：B

24、烹饪方法需要注意的有（）。

A.料酒的用量

B.盐的用量

C.油的用量

D.糖的用量

E.熏制

【答案】：B

25、某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】：A

26、根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指()。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

【答案】：C

27、某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。

A.工期可以顺延，但费用不予补偿

B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润

C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿

D.工期、费用、利润均不能补偿

【答案】：A

28、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。

A.通知委托人，建议下达停工指令

B.征得委托人同意后，下达停工指令

C.立即下达停工指令并尽快通知委托人

D.立即召开现场会议，讨论对策

【答案】：C

29、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D

30、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60

【答案】：A

31、根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。

A.签订合同的5日内

B.签订合同的30日内

C.中标通知书发出后30日内

D.中标通知书送达30日内

【答案】：C

32、(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D

33、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。

A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复

【答案】：B

34、紧急情况下的暂停施工，监理人应在接到承包人书面请求后的（）小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.10

B.12

C.20

D.24

【答案】：D

35、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】：C

36、根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

【答案】：D

37、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标

【答案】：A

38、健康档案中健康数据的收集方式有（）。

A.健康筛查

B.利用现存资料

C.社区调查

D.经常性工作记录

E.小组讨论

【答案】：A

39、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.质量监管部门

【答案】：B

40、根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是（）。

A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告

B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议

C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议

D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商

【答案】：C

41、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.政府部分

D.发包人和承包人

【答案】：B

42、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

【答案】：B

43、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。

A.雇主

B.监理工程师

C.项目经理

D.承包商

【答案】：C

44、程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是（）。

A.招标选择供货商

B.询价选择供货商

C.直接向供货商订购

D.服务采购

【答案】：A

45、某项目招标，投标截止时投标人少于3家，这时应当（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标

【答案】：D

46、设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。

A.发包人原因造成质量不合格

B.行政审批延误

C.为他人提供方便

D.发包人违约解除合同

【答案】：A

47、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】：B

48、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

【答案】：B

49、（）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。

A.监理人员

B.被授权的监理人员

C.工程师

D.被授权的工程师

【答案】：B

50、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。

A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整

B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据

D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括的内容有（）。

A.踏勘现场的费用

B.进行设计、评估的费用

C.发包人要求设计人进行试验检测的费用

D.发包人要求设计人进行专项咨询的费用

E.施工配合的费用

【答案】：AB

2、在AIAC191合同中，附件内容包括（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.项目法律描述

D.业主标准

E.目标标准修正案

【答案】：BCD

3、在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()

A.投标人资质

B.监理大纲

C.总监理工程师业绩

D.监理单位业绩

E.监理费报价

【答案】：ABCD

4、某设备采购合同专用条款约定买方对合同设备进行监造，下列说法不正确的是（）。

A.只能对合同设备非关键部件的生产制造进行监造

B.监造人员如发现合同设备不符合合同约定的标准，有权暂停生产制造

C.监造人员未按通知出席，则无权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录

D.不视为对合同设备质量的确认，卖方交货后买方仍有权对合同设备提出质量异议或退货

E.卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，并承担交通、食宿费用

【答案】：ABC

5、关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

【答案】：A

6、风险型CM承包商对业主委托范围的工作，（）。

A.可以自己承担部分施工任务

B.应当全部由分包商实施

C.不得全部由分包商实施

D.自己施工部分在CM工作范围内

E.自己施工部分不在CM工作范围内

【答案】：A

7、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.指定分包商由雇主或工程师选定

B.指定分包商应当与雇主、承包商共同订立分包合同

C.指定分包商完成的工作是招标文件中规定由承包商承包范围内的工作

D.承包商不对指定分包商的施工协调收取管理费

E.承包商不对指定分包商的违法行为承担责任

【答案】：A

8、根据《标准设备采购合同》的规定，以下有关设备开箱检验的说法，正确的是（）。

A.开箱检验应在施工场地进行

B.如没有在交货时开箱，合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责保管设备

C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺的，由卖方负责

D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装，则开箱检验中发现的损失由买方承担

E.开箱检验完成后，设备应当由卖方进行安装调试

【答案】：BC

9、合同进度计划的主要作用有（）。

A.控制合同工程进度的依据

B.监理人确认进度付款证书的依据

C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的主要依据。

D.承包人编制阶段和分项进度计划的基础

E.监理人确认承包人逾期违约的依据

【答案】：AC

10、标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。

A.施工合同协议书

B.已标价的工程量清单

C.中标通知书

D.投标文件

E.发包人要求

【答案】：ABC

11、（2014年真题）合同法律关系的客体有（）。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

【答案】：AB

12、根据《施工合同标准文本》规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（）。

A.基准资料有误引起的损失及拖延

B.隐蔽工程重新检验质量合格

C.发包人订购的设备提前交货

D.法规变化引起的价格调整

E.不可抗力不能按期竣工

【答案】：AB

13、（2018年真题）《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.中标通知书

D.工程量清单

E.合同协议书

【答案】：BC

14、关于法定代表人的说法，正确的有（）。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

【答案】：C

15、AIAC191将整个项目实施过程划分为多个阶段，包括（）。

A.可行性研究阶段

B.标准设计阶段

C.详细设计阶段

D.执行文件阶段

E.机构审查阶段

【答案】：BCD

16、发包人提供的材料和工程设备验收后，下列（）由承包人承担。

A.因提前交货增加的保管费用

B.施工现场内的二次搬运费用

C.质量不合格导致返工费用

D.质量不合格导致工期延误

E.材料设备的接收费用

【答案】：B

17、在建设工程设计阶段，关于设计人的违约责任说法正确的有（）。

A.对设计资料中出现的遗漏负责补充

B.由设计人员错误造成工程损失，设计人只需负责采取补救措施

C.合同生效后，设计人要求解除合同要返还定金

D.由于不可抗力因素致使合同无法履行，双方应及时协商解决

E.设计人的赔偿责任应按工程实际损失的百分比计算

【答案】：AD

18、设计施工总承包方式的缺点包括（）。

A.设计不一定是最优方案

B.延长建设周期

C.增加设计变更

D.增加承包人的索赔

E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

【答案】：A

19、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）。

A.申请函的签字盖章

B.资质条件

C.财务状况

D.项目经理资格

E.申请人名称是否与营业执照一致

【答案】：BCD

20、在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。

A.被保险人自意外伤害发生之日起360日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金

B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金

C.被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人给付残疾保险金

D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金

E.保险人给付各项保险金之和不超过保险金额

【答案】：C

21、合同变更的条件应符合（）。

A.变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限

B.变更超过原设计标准或者批准规模时，应办理变更审批手续

C.变更应经当事方或其授权人员签字且盖章后实施

D.变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期

E.变更的内容应符合实际变动的情况

【答案】：ABD

22、设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

【答案】：BC

23、在施工组织设计中需要经5人以上专家论证的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案有()。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.高空作业工程

E.深水作业工程

【答案】：ABC

24、以下有关施工企业职业意外伤害保险的说法中，不正确的是（）。

A.鼓励施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

B.按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间，从工程开工或材料设备运至工地时开始

C.意外伤害保险的责任包括身故责任和伤残责任

D.被保险人因遭受意外伤害事故下落不明的，意外伤害保险不承担保险责任

E.按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至施工合同规定的工程竣工之日止

【答案】：BD

25、标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（）。

A.开标记录表

B.问题澄清通知书格式

C.招标书格式

D.中标通知书格式

E.中标结果通知书格式

【答案】：ABD

26、某设备采购合同专用条款约定买方参与交货前检验，下列说法不正确的是（）。

A.卖方未提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验

B.买方代表在检验中发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权更换合同设备

C.视为对合同设备质量的确认，但不免除卖方对合同设备应承担的义务或责任

D.卖方交货后买方不得对合同设备提出质量异议或退货

E.卖方不承担买方代表的交通、食宿费用，提供工作条件及便利时可以收取必要费用

【答案】：BCD

27、下列选项中属于安装工程一切险的责任范围的有（）。

A.自然灾害

B.施工机具失灵造成本身的损失

C.雪崩

D.票据的损失

E.意外事故

【答案】：AC

28、《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括()

A.补偿性原则

B.严格责任原则

C.惩罚性原则

D.有限责任原则

E.连带责任原则

【答案】：ABC

29、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，错误的有（）。

A.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

B.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

C.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行

【答案】：BD

30、下列关于资格预审和资格后审去别的说法中，正确的是（）。

A.不能同时使用

B.审査的时间是不同

C.审査的内容不一致

D.资格预审适合于技术难度较大的项目

E.资格后审多用于邀请招标

【答案】：ABD

31、下列文件中，属于标准施工合同组成部分的有（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.招标文件

D.已标价的工程量清单

E.技术标准及要求

【答案】：ABD

32、关于标准设计施工总承包合同的说法，正确的有（）。

A.招标文件和合同通用条款的使用要求与标准施工合同的要求相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只有协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

E.施工阶段的很多条款用词与标准合同完全相同

【答案】：A

33、标准施工合同文件组成中的投标函，不同于《建设工程施工合同(示范文本)》规定的投标书及其附件，仅是（）。

A.承包的施工标段

B.投标人置于投标文件首页的保证中标后与发包人签订合同

C.工程质量标准

D.按照要求提供履约担保

E.按期完成施工任务的承诺文件

【答案】：BD

34、（2017年真题）同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方法有（）。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

【答案】：ACD

35、设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

【答案】：BC

36、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。

A.监理人是受发包人委托的发包人代表

B.监理人是受发包人聘请的管理人

C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方

D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员

E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织

【答案】：B

37、在施工企业职工意外伤害险保险期间内，被保险人因（）造成身故或者残疾的，保险人不承担给付保险金责任。

A.恐怖袭击

B.核能装置爆炸

C.施工时遭受意外伤害失踪而被法院宣告死亡

D.回家探亲失踪而被法院宣告死亡

E.无证驾驶遭受意外伤害

【答案】：ABD

38、根据《标准设计施工总承包合同》，无论承包人复核是否发现问题，导致承包人费用增加时，均由发包人承担责任的有()。

A.引用的原始数据和资料错误

B.对工程的功能要求错误

C.对工程进度的要求不合理

D.试验和检验标准不准确

E.对项目生产工艺的要求错误

【答案】：ABD

39、下列承担民事法律责任的方式中，属于承担违约责任的方式有（）。

A.继续履行

B.返还财产

C.排除妨碍

D.采取补救措施

E.赔偿损失

【答案】：AD

40、根据FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有()

A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论

B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论

C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程

D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款

E.实际竣工试验是颁发接收证书的前提

【答案】：