监理工程师之合同管理题库精选题库含答案（模拟题）

监理工程师之合同管理题库精选题库含答案（模拟题）第一部分单选题(50题)1、(2016年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

【答案】：A

2、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。

A.总承包合同的承包人应是是独立承包人

B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系

C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议

D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

【答案】：D

3、下列各项中，可以作为保证人的是（）。

A.有法人书面授权的企业分支机构

B.企业职能部门

C.学校

D.医院

【答案】：A

4、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：A

5、（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

【答案】：C

6、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。

A.发包人

B.由其中一个承包人

C.由多个承包人分别

D.组成联合体

【答案】：A

7、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是（）。

A.地下和水文条件

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件

【答案】：B

8、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。

A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间

B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准

C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用

D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】：B

9、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】：B

10、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。

A.不需征求承包人意见

B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更

C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示

D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】：D

11、凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。

A.16至60

B.16至65

C.18至60

D.18至65

【答案】：B

12、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。

A.发包人可以发包给自然人

B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效

C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照

D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款

【答案】：B

13、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）．

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

【答案】：B

14、（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

【答案】：B

15、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D

16、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内

【答案】：C

17、招标采购和合同管理工作的关键是（）。

A.合同参建各方合同界面管理

B.开展项目招标采购的总体策划

C.适合项目特点的合同计价方式

D.编制的招标文件和合同文件

【答案】：C

18、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

【答案】：D

19、关于《建设工程勘察合同（一）》（GF-2000-0203）和《建设工程勘察合同（二）》（GF-2000-0204）两个示范文本的说法，正确的是()

A.两个文本的主要内容是一致的

B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目

C.两个文本适用的勘察任务不同

D.两个文本均不应包括任何设计任务

【答案】：C

20、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】：D

21、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人

【答案】：C

22、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。

A.发布招标公告.开标.审查投标人资格

B.发出投标邀请书.开标.审查投标人资格

C.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件

D.发出投标邀请书.审查投标人资格.发售招标文件

【答案】：B

23、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

【答案】：C

24、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。

A.30万元

B.25万元

C.20万元

D.55万元

【答案】：C

25、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性

【答案】：A

26、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证

【答案】：C

27、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

【答案】：A

28、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

【答案】：C

29、缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，()应负责修复，直到检验合格为止。

A.承包人

B.发包人

C.业主

D.责任人

【答案】：A

30、设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由（）提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。

A.监理人

B.技术负责人

C.承包人

D.勘察人

【答案】：C

31、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16-65周岁之间

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】：D

32、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：B

33、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

【答案】：B

34、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】：B

35、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同验收。

A.发包人与监理人

B.监理人与承包人

C.发包人与承包人

D.监理人与供货人

【答案】：B

36、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D

37、下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

【答案】：C

38、影响人体健康最重要的因素是（）。

A.医疗条件

B.遗传因素

C.个人生活方式

D.社会条件

【答案】：C

39、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。

A.保险人

B.被保险人

C.受益人

D.风险责任方

【答案】：D

40、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

【答案】：B

41、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。

A.合同内约定的工期和合同工期

B.缺陷责任期和质保期

C.施工期和合同内约定的工期

D.施工期与合同工期

【答案】：D

42、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.监理单位

B.分公司

C.建设单位

D.施工企业

【答案】：D

43、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】：C

44、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】：B

45、发包人因第三人的原因造成违约的，对勘察人损失承担责任的方式正确的是（）。

A.由第三人承担违约责任

B.由发包人承担违约责任

C.由发包人和第三人承担连带责任

D.由发包人和第三人承担按份责任

【答案】：B

46、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书

【答案】：A

47、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。

A.形式评审标准

B.资格评审标准

C.响应性评审标准

D.施工组织设计和项目管理机构评审标准

【答案】：D

48、（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

【答案】：C

49、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。

A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货

B.采购方接收后，运输部门不再负责

C.在交运前出现的问题，由运输部门负责

D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责

【答案】：B

50、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。

A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、下列关于投标保证金的说法中，正确的有()。

A.投标保证金的数额不得超过招标控制价的2％

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.招标人应当在书面合同签订后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息

D.投标保证金可以是现金，银行保函、保兑支票等

E.中标人未按规定提交履约保证金的，投标保证金将被没收

【答案】：BCD

2、根FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

【答案】：AD

3、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有()。

A.中标函

B.监理委托函

C.工程监理合同标准条件

D.投标保函

E.规范和规程

【答案】：ABC

4、工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（）。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

【答案】：ABD

5、监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()

A.由于工程设计变更而需要延长的监理工作

B.由于承包人延误竣工而延长的监理工作

C.发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作

D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作

E.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作

【答案】：CD

6、（2017年真题）建设工程施工招标公告的内容包（）。

A.建设资金来源

B.招标人的名称

C.项目概况

D.投标人的资格要求

E.评标办法

【答案】：CD

7、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括()

A.修改施工组织设计

B.承担更换设备发生的费用

C.要求顺延此项变更导致延误的工期

D.自行享有获得的工程收益

E.与发包人协议工程收益的分享

【答案】：AC

8、根据FIDIC《施工合同条件》中的规定，对每项工作进行估价的做法正确的是（）。

A.根据计量出的该项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价

B.如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格

C.如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格

D.工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%时，可对该项工作规定的费率或价格加以调整

E.根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整

【答案】：AC

9、(2015年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.签约合同价

B.合同工期

C.双方义务

D.质量标准

E.项目经理人选

【答案】：ABD

10、甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()

A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行

B.遇价格上涨时，按原价格执行

C.遇价格上涨时，按新价格执行

D.遇价格下降时，按新价格执行

E.遇价格下降时，按原价格执行

【答案】：BD

11、采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()

A.工程量清单中的工程量不准确

B.承包商的投标报价漏缺

C.合同内有调价条款

D.施工中发生工程变更

E.承包商拖期竣工的赔偿

【答案】：ACD

12、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

【答案】：BD

13、关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（）。

A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.CM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务

【答案】：ABD

14、建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括（）。

A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失

B.正常水位变化引起第三者财产损失

C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者人身伤亡

D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用

E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失

【答案】：ACD

15、除专用合同条款另有约定外，工程的勘察依据包括（）

A.施工合同

B.工程基础资料及其他文件

C.本勘察服务合同及补充合同

D.与工程有关的规范、标准、规程

E.合同履行中与勘察服务有关的来往函件

【答案】：BCD

16、对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（）。

A.总体布置的合理性

B.设备选型的适用性

C.造型是否美观大方

D.“三废”治理方案是否有效

E.投资是否超过限额

【答案】：ABCD

17、根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有()。

A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

B.编制施工安全措施计划

C.制定施工安全操作规程

D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失

【答案】：BCD

18、根据FIDIC《施工合同条件》中的规定，对每项工作进行估价的做法正确的是（）。

A.根据计量出的该项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价

B.如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格

C.如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格

D.工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%时，可对该项工作规定的费率或价格加以调整

E.根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整

【答案】：AC

19、根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括（）。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

【答案】：ABD

20、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中属于承包商的主要责任和义务的有（）

A.办理工程保险

B.委托任命工程师代表业主进行合同管理

C.提交竣工文件二以及操作和维修手册

D.为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务

E.按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷

【答案】：ACD

21、下列财产不可以作为抵押物的有（）。

A.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权

B.以公开协商方式取得的荒地等土地承包经营权

C.宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

D.学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施

E.依法被查封、扣押、监管的财产

【答案】：CD

22、勘察合同履行中，发包人代表的下列行为正确的是（）。

A.对在发包人授权范围内实施的行为不承担法律责任

B.授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作

C.发包人指示已盖发包人单位章的，可以不再签字确认

D.紧急情况下当场发出临时书面指示

E.临时指示发出后48小时内发出书面确认函

【答案】：ABD

23、ECC通过建立（）为特征的合作机制，让项目各方致力于提高整个工程项目的管理水平。

A.早期警告程序

B.晚期警告程序

C.补偿事件

D.区段竣工

E.功能欠佳赔偿费

【答案】：AC

24、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。

A.监理单位名称

B.监理范围

C.职责权限

D.专业监理工程师信息

E.总监理工程师信息

【答案】：BC

25、根据《标准设备采购合同》的规定，以下有关设备开箱检验的说法，正确的是（）。

A.开箱检验应在施工场地进行

B.如没有在交货时开箱，合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责保管设备

C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺的，由卖方负责

D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装，则开箱检验中发现的损失由买方承担

E.开箱检验完成后，设备应当由卖方进行安装调试

【答案】：BC

26、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设计和工程保险的（）。

A.投保时间

B.投保险种

C.保险范围

D.保险期限

E.投保对象

【答案】：BCD

27、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提交的履约担保的期限可以至（）。

A.颁发工程接收证书

B.颁发工程缺陷责任证书

C.颁发结清单

D.竣工后试验通过

E.保修期结束

【答案】：AD

28、根据标准施工合同文本中对变更的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。

A.工程本身的损失

B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失

C.承包人的人员伤亡

D.工程停工损失

E.承包人的施工机械损失

【答案】：AB

29、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份

D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份

E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份

【答案】：ABCD

30、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有（）。

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.协议是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标一般招标时间长、费用高

【答案】：A

31、建设施工招标程序中，对于招标方式的应用正确的是（）。

A.公开招标可以在较广泛的范围内通过竞争选择实力最强的投标人中标

B.按照相关规定进行招标的项目，应当采用公开招标

C.对技术复杂的项目，招标人可以分两阶段进行招标

D.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制适于公开招标

E.技术标内允许附带报价

【答案】：ABC

32、根据《标准施工合同》，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括（）。

A.发包人和承包人的名称

B.施工的工程或标段

C.签约合同价

D.双方义务

E.质量标准

【答案】：ABC

33、《标准设计施工总承包招标文件》中的价格清单，包括（）。

A.勘察设计费清单

B.管理人员清单

C.建筑安装工程费清单

D.技术服务费清单

E.暂列金额清单

【答案】：ACD

34、合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）

A.权利

B.义务

C.生产

D.变更

E.消灭

【答案】：AB

35、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有()。

A.合同主体不变，仍为甲乙公司

B.转让必须征得乙公司同意

C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

E.丙公司应承担与主债务有关的从债务

【答案】：B

36、下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。

A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书

B.承包人撤出施工现场

C.工程所有人实际占用全部工程

D.工程保修期满

E.工程合理使用期满

【答案】：AC

37、在招标程序中，（)等将作为未来合同文件的组成部分。

A.招标文件

B.中标人的投标文件

C.中标函

D.未发出中标通知书前双方协商对投标价格的修改

E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

【答案】：BC

38、在设计施工总承包模式下，设计施工总承包合同的价格清单包括（）。

A.设计的费用

B.施工的费用

C.索赔的费用

D.试运行阶段的费用

E.缺陷责任期阶段的费用

【答案】：ABD

39、IPD合同条件包括IPD多方合同标准协议和附件，附件包括（）。

A.通用条款

B.专用条款

C.项目法律描述

D.业主标准

E.目标标准修正案

【答案】：ACD

40、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.签约合同价

B.合同工期

C.争议的解决

D.质量标准

E.项目经理人选

【答案】：ABD

41、合同法律关系的客体中，属于物的是（）

A.建筑材料

B.建筑设备

C.建筑物

D.土方开挖

E.抹