监理工程师之合同管理题库及答案【全国通用】

监理工程师之合同管理题库及答案【全国通用】第一部分单选题(50题)1、对食谱进行调整，是指根据（）调整。

A.食谱的设计目标

B.食谱的价格问题

C.食谱的口味

D.食谱评价中发现的营养问题

【答案】：D

2、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()

A.向设计单位提供设备厂家名录

B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料

C.指示设计单位变更设计

D.保守设计单位申明的秘密

【答案】：D

3、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。

A.工程师

B.工程师助理

C.业主代表

D.承包商代表

【答案】：C

4、投标保证金将被没收的情形不包括（）。

A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件

B.投标人在投标有效期内修改投标文件

C.投标人采用不正当的手段骗取中标

D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正

【答案】：B

5、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（）。

A.提交竣工验收申请报告日

B.竣工验收合格日

C.签发工程接收证书日

D.转移占有建设工程日

【答案】：D

6、承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。

A.由发包人自行承担

B.从拟支付给承包人的款项中扣除

C.由发包人与原承包人按比例承担

D.由原承包人与监理人共同承担

【答案】：B

7、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。

A.合同约定的开始日至完成日

B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C.合同签订日至合同约定的完成日

D.合同约定的开始日至工程验收合格日

【答案】：B

8、建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。

A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比

B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠

C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价

D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价

【答案】：C

9、(2016年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

【答案】：A

10、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。

A.暂估价的内容包括计日工

B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格

C.暂估价内的专业工程不一定实施

D.暂估价是签约合同价的组成部分

【答案】：D

11、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。

A.书面交底

B.电子数据交底

C.视听资料交底

D.口头交底

【答案】：A

12、根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】：D

13、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。

A.4300

B.4250

C.4200

D.4150

【答案】：D

14、（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

【答案】：C

15、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()

A.无权对该工程主张任何权利

B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权

C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿

D.可以留置该工程

【答案】：C

16、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）

A.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

B.发出投标邀请书、开标，审查投标人资格

C.发布招标公告、开标、审查投标人资格

D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

【答案】：B

17、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人

【答案】：C

18、下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（）。

A.担保合同是被担保合同的从合同

B.从合同无效，主合同也无效

C.担保通常由当事人双方订立担保合同

D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

【答案】：B

19、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。

A.发包人与工程师

B.工程师与承包人

C.发包人与承包人

D.工程师与供货人

【答案】：C

20、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。

A.工程履约证书和移交证书

B.工程移交证书和接收证书

C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书

D.工程接收证书和履约证书

【答案】：D

21、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()

A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止

B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止

C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止

【答案】：D

22、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价

C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价

【答案】：C

23、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于（）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。

A.7

B.14

C.24

D.48

【答案】：B

24、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B

25、设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）

A.0.5%

B.1%

C.1.5%

D.2%

【答案】：B

26、建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（）。

A.连续性

B.严格性

C.流动性

D.长期性

【答案】：C

27、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书

【答案】：A

28、对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。

A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人

B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人

C.澄清时说明问题的来源

D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期

【答案】：B

29、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.标的物所在地

B.合同订立地

C.买受人订立合同时的营业地

D.出卖人订立合同时的营业地

【答案】：D

30、以下有关资格审查方法的说法，正确的是（）。

A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种

B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种

C.如无特殊规定，鼓励招标人采用有限数量制

D.资格预审文件的获取时间应当不少于3个工作日

【答案】：B

31、（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

【答案】：C

32、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()

A.需经工程师认可，费用由承包人承担

B.需经工程师认可，费用由发包人承担

C.不经工程师认可，费用由承包人承担

D.不经工程师认可，费用由发包人承担

【答案】：B

33、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。

A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.监理人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】：D

34、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()

A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任

【答案】：A

35、预付款担保的主要形式为（）。

A.银行保函

B.保兑支票

C.银行汇票

D.现金支票

【答案】：A

36、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁布工程接收证书后，雇主应将()返还承包商。

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

【答案】：A

37、以下有关担保的论述中，正确的是（）。

A.抵押人必须是债务人本人

B.质押自质押合同签订之日起生效

C.定金自定金合同签订之日起生效

D.保证自保证合同签订之日起生效

【答案】：D

38、下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（）

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体

【答案】：C

39、营养干预中的类实验设计，不是因为（）而为的。

A.人群没法随机分配

B.人力不足

C.实施过程未设计同期对照

D.不能开展平行随机对照试验

【答案】：B

40、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法

【答案】：B

41、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

【答案】：B

42、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.承包人和分包人

D.发包人和承包人

【答案】：D

43、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

【答案】：A

44、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.成本加固定比例合同

【答案】：B

45、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

【答案】：C

46、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：C

47、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约

【答案】：A

48、下列属于响应性评审内容的是（）。

A.投标人的资质

B.财务状况

C.类似项目业绩

D.投标保证金

【答案】：D

49、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的（）。

A.2％

B.10％

C.20％

D.30％

【答案】：B

50、下列选项中，可以用于质押的是()。

A.动产和智力成果

B.动产和权利

C.智力成果和权利

D.人身利益和权利

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有（）。

A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻

B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用

C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后

D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定

E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定

【答案】：BC

2、关于施工招标中开标工作的说法，正确的有（）。

A.开标时应宣布投标人姓名

B.开标时应宣布投标人报价

C.设有标底的，开标时应公布标底

D.开标时应对投标报价进行排序

E.开标时应宣布评标委员会成员选取办法

【答案】：ABC

3、关于投标预备会的描述正确的有（）。

A.在招标文件中规定召开投标预备会

B.投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清按规定的形式通知提出问题的投标人

C.投标人应按规定的时间和形式将提出的问题送达招标人

D.招标人在会议期间澄清投标人提出的问题

E.澄清内容为招标文件的组成部分

【答案】：ACD

4、关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说法正确的是（）。

A.为买卖双方进行考核的机会均不超过三次

B.由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有提供6个月技术服务的义务，且买方应承担卖方因此产生的全部费用

C.如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方仍有提供12个月技术服务的义务，且买方无需因此向卖方支付费用

D.以合同设备验收证书签署之日为验收日期

E.合同设备验收证书的签署不免除卖方对合同设备的质量保证责任

【答案】：A

5、在设计施工总承包合同中，应该由承包人办理保险有()。

A.建筑工程一切险或安装工程一切险

B.建设工程设计责任险

C.进场的材料和工程设备的保险

D.发包人工伤保险和人身意外伤害保险

E.承包人工伤保险和人身意外伤害保险

【答案】：ABC

6、在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。

A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任

C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错

D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知

E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告

【答案】：ABD

7、建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有()。

A.开通施工现场公共道路

B.水准点与坐标控制点的交验

C.办理施工许可手续

D.审查承包人提交的施工进度计划

E.书面通知发包人及时支付工程预付款

【答案】：BD

8、工程保险的主要种类有（）。

A.建筑工程一切险

B.勘察设计一切险

C.安装工程一切险

D.机器损坏险

E.工程中的一切险

【答案】：ACD

9、缺陷责任期内最终结清的程序包括（）。

A.承包人提交最终结清申请单

B.签发最终结清证书

C.竣工验收

D.结清单生效

E.最终支付

【答案】：ABD

10、根据《标准施工合同》，关于施工合同中明确保险责任的说法正确的有（）。

A.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保

B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款

D.承包人负责投保时要承担办理保险的费用

E.施工合同各方要以各自的名义投保

【答案】：BD

11、风险型CM承包商对业主委托范围的工作，（）。

A.可以自己承担部分施工任务

B.应当全部由分包商实施

C.不得全部由分包商实施

D.自己施工部分在CM工作范围内

E.自己施工部分不在CM工作范围内

【答案】：A

12、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。

A.监理人是受发包人委托的发包人代表

B.监理人是受发包人聘请的管理人

C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方

D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员

E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织

【答案】：B

13、在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。

A.延误发出开始设计通知

B.延误支付设计人设计费

C.延误提供设计资料

D.延误审查设计文件

E.延误提供设计文件

【答案】：ABCD

14、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有()。

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协调分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

【答案】：BD

15、与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有()

A.主体具有特定的资格条件和资质条件

B.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点

C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约

D.合同标的是质量、进度、投资三控制

E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质

【答案】：AC

16、依据《担保法》的规定，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，不能作为保证人的有（）。

A.企业法人的分支机构、职能部门

B.学校

C.幼儿园

D.医院

E.科技有限责任公司

【答案】：ABCD

17、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。

A.资格审查委员会可以要求申请人进行必要的澄清

B.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受

C.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容

D.申请人的澄清明内容属于资格预审申请文件的组成部分

E.申请人不按资格审查委员会要求澄清或说明，按该项不符合标准对待，予以淘汰

【答案】：AD

18、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法不正确的有（）。

A.以货物到达招标人指定的到货地点为依据

B.包括出厂价，但不含增值税

C.应当计入技术商务偏离加价

D.不包括运输、保险费

E.缺漏项加价不应计入

【答案】：BD

19、根据《担保法》，不得用于抵押的财产有（）。

A.商业用地使用权

B.已建成的住宅楼

C.宅基地的土地使用权

D.土地的所有权

E.公立学校的教育设施

【答案】：CD

20、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人应在工程施工期间提供的设计配合服务工作有（）。

A.审查勘察作业安全措施计划

B.进行设计技术交底

C.参与施工过程及工程竣工验收

D.参与工程试运行

E.配合施工单位编制施工方案

【答案】：BC

21、履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生（）的情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人按规定施工

C.施工过程中，因不可抗力导致承包人工程延期

D.施工过程中，承包人任意中断工程

E.施工过程中，承包人承包人破产，倒闭

【答案】：AD

22、下列招标项目中，可以采用经评审的最低投标价法评标的是（）。

A.施工招标

B.材料采购招标

C.机电设备采购招标

D.设计招标

E.设备采购招标

【答案】：AB

23、（2021年真题）与单价合同相比，固定总价合同的特点有（）。

A.适用于地下条件复杂的工程

B.适用于时间特别紧迫的工程

C.业主控制投资的难度大

D.承包商承担价格变化的风险较大

E.对承包商准确预估工程量的要求高

【答案】：D

24、建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及（）。

A.设备安装调试

B.交接程序

C.检验方式

D.质量要求

E.合同价款的支付

【答案】：BCD

25、施工合同的当事人包括()

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.工程师

D.承包人

E.承包人法定代表人

【答案】：AD

26、根据九部委设计合同的规定，合同文件格式包括（）。

A.投标人须知

B.合同协议书

C.履约保证金格式

D.预付款保证金格式

E.投标保证金格式

【答案】：BC

27、有关投标保证金的说法，错误的是（）。

A.投标保证金在签订合同时递交给招标人

B.中标人未能根据规定提交履约保证金，提交的投标保证金将被没收

C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金

D.投标保证金不能采用保兑支票

E.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

【答案】：AD

28、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()

A.发包人无权要求交付工程

B.发包人有权要求交付工程

C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

E.承包人可以留置该工程

【答案】：BC

29、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括()。

A.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款

B.设计变更调整的合同价款

C.因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款

D.本期应扣回的工程预付款

E.承包人的索赔款

【答案】：ABD

30、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划应包括（）

A.合同主要内容

B.合同实施的主要风险

C.合同实施总体安排

D.合同分解与管理策划

E.合同实施保证体系的建立

【答案】：CD

31、(2017年真题)关于工程保险和第三者责任保险办理责任的说法中，正确的有（）。

A.《标准施工合同》要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任

B.如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿

C.保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人

D.承包人需要变动保险合同条款时，应直接通知监理人即可，无需经过发包人同意

E.《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由发包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用

【答案】：ABC

32、下列关于建筑工程一切险的说法正确的是（）。

A.《标准施工招标文件》（2007年版）规定由发包人投保

B.设备供应商可以作为被保险人

C.保险人不负责赔偿水灾损坏被保险人在工地上原有建筑物的损失

D.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险人不再对该部分工程承担保险义务

E.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止

【答案】：CD

33、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF—2016—0203），发包人义务包括（）

A.发出开始勘察通知

B.依法纳税

C.办理证件和批件

D.遵守法律

E.支付合同价款

【答案】：ACD

34、根据标准施工合同，关于工程款支付管理的说法中，错误的是（）。

A.签约合同价包括暂列金额，但不包括暂估价

B.合同价格即承包人完成施工、竣工后的工程结算总价，包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额

C.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%

D.发包人有权扣留与未履行缺陷责任剩余工作所需金额相应的质量保证金

E.公式法调价仅适用于工程量清单中单价支付部分

【答案】：AB

35、在建设工程中，建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

【答案】：ABC

36、监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的()的详细施工计划。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.子分项工程

E.检验批

【答案】：AB

37、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应包括（）等内容。

A.废标情况说明

B.招标单位名称

C.建设项目资金来源

D.符合要求的投标一览表

E.推荐的合格中标候选人

【答案】：AD

38、施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

【答案】：ABC

39、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行

【答案】：AB

40、招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括()

A.要求施工企业必须具备一定的资质等级

B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级

C.要求投标人必须拥有进口的施工机具

D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材

E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的

【答案】：CD

41、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的