监理工程师之合同管理题库精选题库附答案AB卷

监理工程师之合同管理题库精选题库附答案AB卷第一部分单选题(50题)1、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。

A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款

B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价

C.根据成本加利润的原则商定或确定单价

D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价

【答案】：B

2、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价

【答案】：C

3、乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其行为进行了追认，则下列说法正确的是()。

A.由甲承担责任

B.由乙承担责任

C.由丙承担责任

D.由甲和乙共同承担责任

【答案】：A

4、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

【答案】：C

5、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。

A.承包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，发包人

D.发包人，承包人

【答案】：D

6、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标

【答案】：B

7、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()

A.发包商

B.承包商

C.监理人

D.项目经理

【答案】：B

8、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C

9、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()

A.不成立

B.成立

C.无效

D.可撤销

【答案】：B

10、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。

A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织

B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织

C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织

D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织

【答案】：C

11、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()

A.两者订立的情形不同

B.两者的法律后果不同

C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同

D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同

【答案】：B

12、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。

A.竣工验收

B.工程师签发工程接收证书

C.工程师签发履约证书

D.结清单生效

【答案】：D

13、法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。

A.法人

B.法定代表人

C.法人或者法定代表人

D.法人和法定代表人

【答案】：A

14、（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

【答案】：C

15、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。

A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验

B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行

C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行

D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方

【答案】：D

16、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（）。

A.PDCAAS=AAS×n%

B.PDCAAS=AAS×真消化率

C.PDCAAS=AAS×表观消化率

D.PDCAAS=AAS×氮吸收量

【答案】：B

17、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（）的价格。

A.基准日

B.基准日3日前

C.基准日7日前

D.上一年度同期基准日

【答案】：A

18、施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理人

【答案】：D

19、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C

20、青少年选择食物的要点包括（）。

A.注意铁、锌的补充

B.多吃谷类，供给充足的能量

C.保证蔬菜尤其是绿叶蔬菜的摄取

D.保证优质蛋白质的摄取

E.每天注意摄入一定量的奶类和豆类，以保证钙的充足

【答案】：A

21、根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保

【答案】：D

22、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

【答案】：D

23、(2020年真题)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A.装饰装修工程的分包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持

B.优先受偿的范围包括承包人应获得的利润

C.施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先受偿权

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算

【答案】：B

24、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】：C

25、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

26、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

【答案】：C

27、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

【答案】：D

28、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

【答案】：C

29、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

【答案】：D

30、某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（）。

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样应留存在供货人处

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

【答案】：C

31、招标采购和合同管理工作的关键是（）。

A.合同参建各方合同界面管理

B.开展项目招标采购的总体策划

C.适合项目特点的合同计价方式

D.编制的招标文件和合同文件

【答案】：C

32、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16～65周岁之间

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】：D

33、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖

【答案】：B

34、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

【答案】：B

35、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。

A.缺陷责任期届满，14天

B.缺陷责任期届满，28天

C.质量保证期届满，14天

D.质量保证期届满，28天

【答案】：D

36、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。

A.按份责任

B.共同责任

C.连带责任

D.均等责任

【答案】：C

37、关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）。

A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见

C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除

D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除

【答案】：C

38、建设工程项目实施过程中，下列行为不属于委托代理的有（）。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理单位授权总监理工程师执行工程监理任务

D.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

【答案】：B

39、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。

A.承包人建议书

B.设计文件

C.价格清单

D.投标函

【答案】：B

40、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】：C

41、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括()

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准

【答案】：B

42、（2014年真题）中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。

A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C.书面同意从工程款中扣留履约保证金

D.按招标文件规定提交工程款支付担保

【答案】：B

43、（）情况下，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

A.监理人复核时发现发包人要求的错误

B.监理人复核时未发现发包人要求的错误

C.承包人复核时发现发包人要求的错误

D.承包人复核时未发现发包人要求的错误

【答案】：D

44、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。

A.承包人可以自行修正

B.承包人无权提出修正申请

C.监理人与承包人均有权进行修正

D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请

【答案】：D

45、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。

A.发包人负责试验，费用由发包人承担

B.发包人负责试验，费用由承包人承担

C.承包人负责试验，费用由发包人承担

D.承包人负责试验，费用由承包人承担

【答案】：C

46、（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

【答案】：C

47、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】：C

48、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。

A.10

B.14

C.15

D.21

【答案】：B

49、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书

【答案】：A

50、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。

A.不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正

C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除

D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、《简明标准施工招标文件》的适用条件包括（）。

A.工期不超过12个月

B.工期不超过20个月

C.技术相对简单

D.技术相对复杂

E.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

【答案】：AC

2、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有()。

A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故

C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工

D.监理工程师未按规定程序进行质量检验

E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

【答案】：D

3、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有()

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件

【答案】：ACD

4、下列指令中属于分包商应当执行的变更指令包括（）。

A.工程师直接送达的书面指令

B.承包商代表直接送达的书面指令

C.承包商转发监理单位的书面指令

D.经监理人代表确认的供货商代表发出的书面指令

E.经承包商代表确认的工程师代表发出的书面指令

【答案】：BC

5、在施工准备阶段，属于发包人应完成的工作是（）。

A.提供施工现场的工程地质资料

B.办理土地征用

C.提供工程进度计划

D.向施工单位进行设计交底

E.办理《施工许可证》

【答案】：AB

6、建筑工程设计阶段，初步设计的工作任务包括（）。

A.总体设计

B.方案设计

C.设备设计

D.特殊设备的研制

E.分专业设计并汇总

【答案】：AB

7、根据FIDIC《施工合同条件》，关于竣工试验的说法，正确的有()

A.雇主可以对竣工试验结果作出通过的结论

B.雇主可以对竣工试验结果作出拒收的结论

C.雇主可以接收竣工试验表明存在缺陷的部分工程

D.雇主同意接收竣工试验有缺陷的工程应全额支付工程款

E.实际竣工试验是颁发接收证书的前提

【答案】：ABC

8、（2016年真题）下列文件中，属于招标文件组成内容的有（）。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标人对投标文件的书面澄清与说明

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对招标文件的修改

【答案】：C

9、下列关于FIDIC系列合同条件的说法中，正确的是（）。

A.新红皮书适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计-招标-建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工

B.银皮书适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包，完成一个配备完善的业主只需“转动钥匙”即可运行的工程项目，采用总价合同

C.金皮书适用于金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计

D.绿皮书适用于承包商不仅需要承担设施的设计和施工工作，还要负责设施的长期运营，并在运营期到期后将设施移交给政府的项目

E.白皮书适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计，招标评标，合同管理和投产准备等咨询服务合同

【答案】：AB

10、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括()

A.没有按照招标文件要求提供担保

B.报价金额的大小写不一致

C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

D.货物包装方式高于招标文件要求

E.货物检验标准低于招标文件要求

【答案】：BCD

11、关于设备采购合同履行管理中交付的说法中正确的是（）。

A.买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收获清单，并自负风险和费用进行卸货

B.买方签发收货清单代表对合同设备的接受

C.卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方

D.合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方

E.合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担

【答案】：ACD

12、设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起14天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限重新计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.设计文件需政府有关部门审查或批准的，承包人应在发包人审查同意设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

E.因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担

【答案】：B

13、依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有()

A.应由业主要求分包商提供

B.应由工程师要求分包商提供

C.应由承包商要求分包商提供

D.应由承包商认可分包工程后退还分包商

E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商

【答案】：C

14、根据《标准材料采购招标文件》，评标时进行初步评审的内容包括（）．

A.形式评审

B.资格评审

C.评标办法评审

D.响应性评审

E.投标价格评审

【答案】：ABD

15、投标报价有算术错误的，评标委员会按（）原则对投标报价进行修正。

A.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准

B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准

D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价

E.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力

【答案】：BD

16、根据《标准施工招标文件》的规定，存在以下（）情况时，资格预审不得通过。

A.申请人为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）

B.申请人为招标人不具备独立法人资格的附属机构

C.申请人为本项目的招标代理人

D.申请人为施工总承包三级资质

E.申请人本年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题

【答案】：ABC

17、FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。

A.改变合同中任何工作的数量

B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

D.改变任何工作的质量

E.改变原定施工顺序和时间安排

【答案】：ACD

18、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有()。

A.工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止

B.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止

C.工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日

D.被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响

E.被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

【答案】：AC

19、在设计施工总承包模式下，设计施工总承包合同的价格清单包括（）。

A.设计的费用

B.施工的费用

C.索赔的费用

D.试运行阶段的费用

E.缺陷责任期阶段的费用

【答案】：ABD

20、在合同订立前，合同主体相关各方应组织进行合同评审，合同评审主要包括（）。

A.合法性.合规性评审，保证合同条款不违反任意性规定和条文

B.必要性.可行性评审，保证合同权利和义务公平合理，不存在重大误解.履行障碍

C.准确性.完整性评审，保证与合同履行紧密关联的条件满足合同履行要求

D.与产品或过程有关要求的评审，保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义.数据不全.条款冲突等情形

E.合同风险评估，保证合同履行过程中可能出现的经营风险.法律风险处于可以接受的水平

【答案】：D

21、甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为()

A.甲、乙公司作为合同主体不变

B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务

C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任

E.乙公司不能强迫丙公司履行义务

【答案】：AB

22、按照履行时间的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为（）。

A.即时买卖合同

B.非即时买卖合同

C.双务合同

D.有偿合同

E.诺成合同

【答案】：AB

23、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.高空作业工程

E.深水作业工程

【答案】：ABC

24、（2021年真题）依法必须进行勘察设计招标的项目，招标时应具备的条件有（）。

A.招标人已经依法成立

B.已确定勘察设计单位初选名单

C.勘察设计资金来源已经落实

D.必需的勘察设计基础资料已收集完成

E.已组织投标申请人踏勘现场

【答案】：ACD

25、（2019年真题）在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

【答案】：AC

26、下列属于非法人组织的是（）。

A.股份有限公司

B.个人独资企业

C.法定代表人

D.合伙企业

E.项目经理部

【答案】：BD

27、下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。

A.招标文件

B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

C.技术文件中提供的地质资料

D.工程师发布的书面指令

E.检查和试验记录

【答案】：CD

28、根据《标准施工招标文件》，采用综合评估法对投标文件进行详细评审时的内容包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工组织设计评审

E.项目管理机构评审

【答案】：D

29、关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬

B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用

C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工

D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任

E.分包人在施工现场接受承包人的管理

【答案】：BD

30、关于招标有效期的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

【答案】：ABD

31、下列关于工程总承包合同争议解决的说法中，正确的是（）。

A.发包人和承包人在履行合同中发生争议的，应当提请争议评审组评审

B.不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定向约定的仲裁委员会申请仲裁

C.采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内，协商成立争议评审组

D.争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会

E.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

【答案】：BD

32、招标公告或投标邀请书的内容包括（）。

A.项目概况与招标范围

B.投标人资格要求

C.招标文件的获取方式

D.评标办法

E.设计方案

【答案】：ABC

33、建设工程施工合同的当事人有（）

A.工程师

B.采购方

C.供货方

D.承包人

E.发包人

【答案】：D

34、某设备采购合同专用条款约定买方对合同设备进行监造，下列说法不正确的是（）。

A.只能对合同设备非关键部件的生产制造进行监造

B.监造人员如发现合同设备不符合合同约定的标准，有权暂停生产制造

C.监造人员未按通知出席，则无权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录

D.不视为对合同设备质量的确认，卖方交货后买方仍有权对合同设备提出质量异议或退货

E.卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，并承担交通、食宿费用

【答案】：ABC

35、风险型CM承包商的工作内容包括（）

A.施工前阶段的咨询服务

B.施工阶段的组织管理工作

C.竣工后运营保修服务

D.决策阶段投资服务

E.运营阶段的盈利服务

【答案】：AB

36、设备采购合同采购的设备包括（）。

A.用于建筑和土木工程领域的各种材料

B.用于建筑设备的材料

C.安装于工程中的设备

D.在施工过程中使用的设备

E.电线、水管

【答案】：CD

37、采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()

A.工程量清单中的工程量不准确

B.承包商的投标报价漏缺

C.合同内有调价条款

D.施工中发生工程变更

E.承包商拖期竣工的赔偿

【答案】：ACD

38、以下（）属于招标公告的内容。

A.项目概况

B.投标人资格要求

C.评标办法

D.通用条款

E.招标文件的获取方式

【答案】：AB

39、《标准施工合同》中给出的合同附件格式有（）。

A.合同协议书

B.预付款担保

C.业主支付保函

D.履约担保

E.项目经理任命书

【答案】：ABD

40、在建设工程设计阶段，关于设计人的违约责任说法正确的有（）。

A.对设计资料中出现的