监理工程师之合同管理题库及完整答案VIP

监理工程师之合同管理题库及完整答案第一部分单选题(50题)1、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。

A.应当提请合同争议评审

B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼

C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择

D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商

【答案】：B

2、《简明施工合同》适用于工期在()个月内的中小工程施工。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：D

3、关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人

C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润

【答案】：D

4、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于()。

A.职务代理

B.指定代理

C.法定代理

D.委托代理

【答案】：D

5、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。

A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止

B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔

C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任

D.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任

【答案】：D

6、下列可以独立实施民事法律行为的是（）。

A.不能辨认自己行为的成年人

B.不满八周岁的未成年人

C.八周岁以上的未成年人

D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人

【答案】：D

7、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

A.10

B.14

C.16

D.24

【答案】：A

8、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在()支付或扣除。

A.竣工结算

B.下一次进度款中

C.本次进度付款中

D.以上都不正确

【答案】：C

9、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工

【答案】：C

10、投标保证金将被没收的情形不包括（）。

A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件

B.投标人在投标有效期内修改投标文件

C.投标人采用不正当的手段骗取中标

D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正

【答案】：B

11、下列选项中不属于投标保证金形式的是()。

A.现金

B.支票

C.保函

D.保证

【答案】：D

12、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.该笔款项在合同履行阶段一定发生

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容包括计日工

【答案】：D

13、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()

A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B.直接具有强制执行的效力

C.一定是不可撤销的合同

D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据

【答案】：D

14、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应()

A.单独进行工程量计量，计量结果有效

B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间

C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果

D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效

【答案】：A

15、普通人的运动指南不包括（）。

A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜

D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次

【答案】：C

16、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降

【答案】：C

17、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】：D

18、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是（）。

A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D.全面考虑供货.仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力

【答案】：B

19、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的强制标示内容有（）。

A.生产日期和保质期

B.食品名称

C.经销商的名称和地址

D.净含量

E.产品标准号和质量等级

【答案】：A

20、投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。

A.出厂价

B.仓库交货价

C.施工现场交货价

D.货交承运人指定地点

【答案】：B

21、某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.4月6日

B.4月15日

C.4月20日

D.4月25日

【答案】：A

22、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。

A.通过或未通过

B.接收或拒收

C.通过或拒收

D.接收或未通过

【答案】：C

23、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。

A.应当经发包人代表确认后具有效力

B.应当经发包人确认后具有效力

C.与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.其效力低于发包人代表发出的指示

【答案】：C

24、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价

B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价

C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价

D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价

【答案】：B

25、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日

【答案】：C

26、关于合同变更，说法正确的是（）。

A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见

B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见

C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议

D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示

【答案】：C

27、下列关于氨基酸评分的叙述，正确的是（）。

A.适用于混合食物的蛋白质的评价

B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸

C.适用于单一食物蛋白质的评价

D.可以评价食物蛋白质的营养价值

E.只能找出限制氨基酸，不能找出其他氨基酸的不足

【答案】：A

28、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】：A

29、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。

A.承包人编制的合同项目的进度计划

B.监理人编制的合同项目的进度计划

C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划

D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划

【答案】：C

30、(2018年真题)根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人

【答案】：B

31、关于合同形式的说法，正确的是()

A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则

B.建设工程合同可以采用口头形式

C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立

D.电子邮件不是合同的书面形式

【答案】：B

32、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()

A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

【答案】：B

33、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】：A

34、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

【答案】：B

35、履约保证有效期（）。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止

【答案】：D

36、关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。

A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘

B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险

C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任

D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责

【答案】：C

37、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。

A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润

B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润

C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润

D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润

【答案】：C

38、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。

A.解决施工中出现的设计问题

B.提供现场开展工作的必要条件

C.负责工程项目外部协调工作

D.支付设计合同的定金

【答案】：A

39、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。

A.上传投标文件提开始时间

B.实际传输完成时间

C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间

D.递交回执通知中载明的传输完成时间

【答案】：D

40、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面

【答案】：C

41、以下有关设备招标的说法中，不正确的有（）。

A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等

B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。

C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司

D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用

【答案】：C

42、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，属于发包人对分包合同管理的是（）。

A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权

B.对分包工程的批准

C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理

D.对分包商的施工进行监督、管理和协调

【答案】：B

43、金属幕墙在楼层之间应设一道防火隔层，下列选出的经防腐处理的防火隔层材料中，哪一项是正确的？()

A.厚度不小于3mm的铝板

B.厚度不小于3mm的铝塑复合板

C.厚度不小于5mm的蜂窝铝板

D.厚度不小于1.5mm的耐热钢板

【答案】：D

44、下列有关无效合同的说法中，错误的是()

A.无效合同从订立时起就没有法律效力

B.建设主管部门有权确认合同无效

C.一方当事人无权确认合同无效

D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行

【答案】：B

45、与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格

【答案】：C

46、工程设计招标通常采用的评标方法是（）。

A.最低评标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.设计费比选法

【答案】：C

47、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。

A.按照发包人的要求提高质量标准

B.设计错误需要进行的设计修改

C.增加承包范围外的某项新增工作

D.协调施工中的交叉干扰

【答案】：C

48、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）

A.应进行修改之后，再次提交

B.发出通知，催促其提出审查结论

C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意

D.不得进行下一步的工作

【答案】：C

49、投标保证的有效期至（）。

A.开标

B.定标

C.发出中标通知书

D.由招标文件确定

【答案】：D

50、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。

A.不需征求承包人意见

B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更

C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示

D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、依据《担保法》的规定，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，不能作为保证人的有（）。

A.企业法人的分支机构、职能部门

B.学校

C.幼儿园

D.医院

E.科技有限责任公司

【答案】：ABCD

2、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。

A.风险和保险

B.早期警告

C.测试和缺陷

D.争端解决

E.补偿事件

【答案】：B

3、根据《标准设计招标文件》，下列选项中，属于工程设计的依据的有（）

A.工程基础资料及其他文件

B.本工程勘察文件和施工需求

C.招标文件

D.合同履行中与设计服务有关的来往函件

E.工程预算

【答案】：ABD

4、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定合同价中应包括的费用有（）。

A.进行测绘、取样、试验评估的费用

B.占地及青苗、园林绿化补偿费用

C.发包人要求勘察人外出考察的费用

D.因勘察人员因需要对工程进行补充勘察的费用

E.不可抗力导致勘察人勘查设备损坏的修复费用

【答案】：AB

5、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力

E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

【答案】：AC

6、《标准勘察招标文件》中合同条款及格式由（）构成。

A.合同协议书

B.预付款担保格式

C.履约保证金格式

D.通用合同条款

E.专用合同条款

【答案】：ACD

7、（2020年真题）某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（）。

A.超负荷原因造成的设备损失

B.地面下陷造成的损失

C.维修保养的费用支出

D.机械装置失灵造成的本体损失

E.水灾造成的设备损失

【答案】：B

8、根据《标准施工招标文件》，评标委员会对投标报价进行的响应性评审内容有（）。

A.投标文件格式

B.投标有效期

C.投标保证金

D.已标价工程量清单

E.安全生产许可证

【答案】：BCD

9、(2017年真题)关于施工合同履行中缺陷责任期的说法，正确的有（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为2年）

C.由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止

D.承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人即不得再要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期

E.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年

【答案】：AC

10、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()

A.发包人无权要求交付工程

B.发包人有权要求交付工程

C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

E.承包人可以留置该工程

【答案】：BC

11、建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及（）。

A.设备安装调试

B.交接程序

C.检验方式

D.质量要求

E.合同价款的支付

【答案】：BCD

12、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。

A.监理人是施工合同的当事人

B.监理人是受发包人委托的发包人代表

C.监理人是发包人聘请的管理人

D.监理人属于发包人一方人员

E.监理人一切行为均遵照发包人的指示

【答案】：CD

13、（2021年真题）建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（）。

A.材料生产制造

B.材料交接程序

C.质量检验方式

D.材料质量要求

E.合同价款支付

【答案】：BCD

14、订立建设工程勘察合同时应约定的内容包括（）。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.发包人义务

D.勘察依据

E.勘察人义务

【答案】：ACD

15、材料设备采购按标的物的特点可以分为（）。

A.买卖合同

B.租赁合同

C.劳务合同

D.加工承揽合同

E.融资租赁合同

【答案】：AD

16、工程师对分包合同的管理包括()

A.检查确认分包工程质量

B.对分包商索赔的批准

C.对分包商发布变更指令

D.对分包商资质进行审查

E.计量、确认分包商完成的工程量

【答案】：AD

17、某项目招标的资格预审文件中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。关于该招标项目资格预审合格者的确定，说法正确的是（）。

A.如果通过详细评审申请人的数量为五家，则均通过资格预审

B.如果通过详细评审申请人的数量为六家，则均通过资格预审

C.如果通过详细评审申请人的数量为七家，则改变预审合格标准，不限制合格者数量

D.如果通过详细评审申请人的数量为八家，则对各申请人的详细评审各项要素予以评分，选取排名前六的申请人通过资格预审

E.如果通过详细评审申请人的数量为两家，则只能重新组织资格预审

【答案】：ABD

18、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有()。

A.指示再进行一次重复的竣工检验

B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长保修期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

【答案】：ABC

19、投标报价有算术错误的，评标委员会按（）原则对投标报价进行修正。

A.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准

B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准

D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价

E.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力

【答案】：BD

20、（2018年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（）。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

【答案】：BD

21、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。

A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响

B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险

C.施工合同价格可采用公式法进行调整

D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整

E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款

【答案】：BCD

22、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括（）。

A.付款周期末已实施工程的价款金额

B.工程预付款的支付金额

C.工程预付款的扣回金额

D.按合同约定价格调整的金额

E.按合同约定经监理人核实的计日工金额

【答案】：A

23、（2013年真题）按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（）。

A.龙卷风导致吊车倒塌

B.地震导致主体建筑物的开裂

C.承包人管理不善导致的仓库爆炸

D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱

E.非发包人和承包人责任发生的火灾

【答案】：AB

24、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法正确的有（）。

A.以货物到达招标人指定的到货地点为依据

B.应当计入运输.保险费

C.应当计入技术商务偏离加价

D.不含增值税

E.缺漏项加价不应计入

【答案】：ABC

25、我国的标准设计施工总承包合同，分别给出（）可供发包人选择的合同模式。

A.固定工期

B.固定费用

C.可以补偿

D.不补偿

E.固定地点

【答案】：CD

26、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工中因（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。

A.发包人负责提供的设备未按时到位

B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误

C.发生不可抗力

D.承包人原因进行施工方案调整

E.承包人施工机械故障

【答案】：AB

27、招标准备阶段招标人的主要工作包括()

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标文件

E.资格预审

【答案】：ABD

28、关于招投标过程中的投标人资格审查，下列说法正确的是（）。

A.公开招标对投标人的资格审查通常采用资格预审的方式

B.资格后审工作应当由资格审查委员会于开标后完成

C.资格预审工作应当由评标委员会于发售招标文件前完成

D.资格预审和资格后审对投标人资格审查的时间不同

E.资格预审和资格后审对投标人资格审查的内容和方法也不相同

【答案】：AD

29、（2017年真题）建筑工程一切险中，保险人对（）原因造成的损失不负责赔偿。

A.设计错误引起的损失和费用

B.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用

C.外力引起的机械或电气装置的本身损失

D.盘点时发现的短缺

E.除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失

【答案】：ABD

30、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有（）。

A.发生事故的，勘察人应立即通知发包人

B.按合同要求制定勘查工作临时占地方案

C.按合同约定编制安全措施计划和灾害应急预案

D.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程

E.配置必要的救助物资和器材

【答案】：CD

31、在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，如（）等。

A.独立分包人

B.联合分包人

C.设计分包人

D.施工分包人

E.供货分包人

【答案】：CD

32、拒绝作为资格预审申请人的情况，包括（）。

A.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但为设计施工总承包的

B.为本标段提供招标代理服务的

C.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的

D.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的

E.在最近10年内有骗取中标行为的

【答案】：BCD

33、根据《标准施工招标文件》，评标委员会对投标报价进行的响应性评审内容有（）。

A.投标文件格式

B.投标有效期

C.投标保证金

D.已标价工程量清单

E.安全生产许可证

【答案】：BCD

34、合同法律关系客体中的行为包括（）。

A.建筑物

B.施工

C.专利权

D.安装

E.建筑材料

【答案】：BD

35、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，下列说法正确的是（）。

A.监理单位与承包单位承担连带赔偿责任

B.难以确定责任大小的，平均承担责任

C.建设单位有权请求监理单位承担全部赔偿责任

D.监理单位对建设单位要求承担全部赔偿责任的请求无权拒绝

E.监理单位无权就实际承担责任超过自己责任份额的部分向承包单位追偿

【答案】：ABCD

36、下列对各报价方式理解正确的是（）。

A.EXW价不包含货物运至施工现场的运输费用和保险费

B.FCA价包含将货物交由承运人保管之前的一切运输费用

C.FOB价不包含从装运港运至目的港的运费

D.CIF价包含从装运港运至目的地的运费

E.CIP价不包含从装运港运至目的港的保险费

【答案】：ABC

37、以设备寿命期周期成本为基础的评标价法包括的费用是（）。

A.估算寿命期内所需的燃料消耗费

B.估算寿命期内所需备件及维修费用

C.估算寿命期残值

D.投标价

E.运输费用

【答案】：ABC

38、招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有()。

A.招标工作范围

B.对投标人的资质要求

C.招标公告

D.资格预审条件

E.招标方式和计划工期

【答案】：AB

39、境外供货的中型机电设备分项报价表中，应填报的信息有（）。

A.型号和规格

B.原产地和制造商名称

C.FOB/FCA单价

D.CIF/CIP总价

E.至最终目的地的运费和保险费

【答案】：ABCD

40、建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。

A.业主或工程所有人

B.承包人或者分包