2022年一级建造师之一建工程法规题库题库大全精选

2022年一级建造师之一建工程法规题库题库大全精选第一部分单选题(50题)1、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法正确的是（）。

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷

B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决

C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷

D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷

【答案】：C

2、关于调解的说法，不正确的有（）。

A.法院调解书、仲裁调解书均有强制执行力，而人民调解、行政调解协议具有法律约束力，无强制执行力

B.人民调解协议不履行的，可以提起诉讼

C.行政调解属于诉讼内调解

D.调解维持收养关系的案件，法院可以不制作调解书

【答案】：C

3、关于建筑意外伤害保险的说法正确的是（）。

A.《建筑法》规定施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费

B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

C.意外伤害保险费由建设单位支付

D.施工企业在工程项目开工后，办理完投保手续

【答案】：B

4、某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2007年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有()。

A.基础工程的保修期限为50年

B.屋面防水工程的保修期限为7年

C.供热系统的保修期限为自2007年采暖期起，到2009年采暖期结束日止

D.电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年

【答案】：D

5、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A.有效

B.效力待定

C.可变更、可撤销

D.无效

【答案】：A

6、根据2013年3月国家发展和改革委员会等8部门经修改后发布的《工程建设项目施工招标投标办法》，“招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。”的规定，招标人向中标人出具了银行保函。下列说法正确的是()。

A.中标人向招标人提供的履约保证金是保证担保

B.招标人向中标人提供的银行保函是保证担保

C.招标人向中标人提供的银行保函是质押担保

D.中标人向招标人提供的履约保证金是定金担保

【答案】：B

7、根据《企业所得税法》,下列企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京市工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在美国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】：C

8、建设工程监理单位，依法对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，（）实施监督。

A.代表建设行政主管部门

B.代表建设单位

C.建设工程质量监督机构

D.代表投资方

【答案】：B

9、可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】：A

10、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成。则该专项方案应由（）来组织专家论证。

A.总承包单位

B.建设单位

C.分包单位

D.监理单位

【答案】：A

11、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,需审查的内容是()。

A.建设工程规划许可证

B.建设用地规划许可证

C.施工组织设计

D.安全施工措施

【答案】：D

12、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。2017

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

【答案】：C

13、下列关于法的效力说法正确的是

A.行政法规与地方性法规效力等级相同

B.中央部门规章的效力高于地方政府规章

C.同一机关制定的新的一般规定与旧的特別规定不一致时,由制定机关裁决

D.特別规定与一般规定不一致时一定适用特别规定

【答案】：C

14、建设工程开工前，办理建设工程一切险并支付保险费用的是()。

A.承包商

B.发包人

C.分包商

D.监理单位

【答案】：B

15、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟

B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担

C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担

D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担

【答案】：B

16、甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（）。

A.有效

B.因乙超越经营范围而无效

C.因乙超越经营范围而效力待定

D.因乙超越经营范围而可撤销

【答案】：A

17、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为()。

A.无效

B.有效

C.总包同意后有效

D.效力待定

【答案】：B

18、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向（）提出申请。

A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府

B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府

C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门

D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门

【答案】：D

19、安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。

A.工会民主监督

B.公众举报监督

C.有关行政主管部门监督

D.社区报告监督

【答案】：C

20、甲企业从银行贷款100万元，约定利息为10%。发放贷款时，银行先将利息扣除，发放给甲企业贷款90万元。贷款期限届满，甲企业应还给银行()万元。

A.90

B.99

C.100

D.110

【答案】：B

21、施工单位违反施工程序，导致1座13层在建楼房倒塌，致使1名工人死亡，间接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：D

22、以下各项中，不属于建设单位“不合理的干预行为”的是（）。

A.要求施工单位违法降低工程质量

B.迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.任意压缩工期

D.与施工单位签订赶工奖励协议，激励施工单位提前完工

【答案】：D

23、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。

A.国债利率

B.活期存款利率

C.同期同类存款利率

D.同期同类贷款利率

【答案】：D

24、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

【答案】：B

25、某施工企业于2011年7月10日取得安全生产许可证，则许可证至()届满。

A.2014年7月10日

B.2015年7月10日

C.2012年7月10日

D.2013年7月10日

【答案】：A

26、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准

C.在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

【答案】：D

27、2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了（）义务。

A.危险报告

B.遵守安全生产规章制度的

C.批评和检举、控制

D.接受安全生产教育培训的

【答案】：A

28、建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（）。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

【答案】：C

29、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2个采暖期、供冷期

【答案】：A

30、甲居住的房屋,乙认为并非甲所有,而对其主张所有权。根据《民法典》的规定,乙可以请求法院()。

A.返还原物

B.排除妨碍

C.恢复原状

D.确认物权

【答案】：D

31、根据《节约能源法》规定，下列说法，不正确的是（）。

A.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告

B.任何单位不得对能源消费实行包费制

C.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，必须拆除

【答案】：D

32、《招标投标法》规定，招标投标活动中的招标代理机构应当依法设立，并具备法律规定的条件，以下关于代理的表述，错误的是()。

A.我国《民法总则》规定，书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和期间

B.法定代理是根据法律的直接规定而产生的代理，在工程建设领域，通过法定代理实施民事法律行为的情形较为常见

C.委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理

D.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

【答案】：B

33、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。

A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分

B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

C.建设用地使用权期间届满的，自动续期

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

【答案】：A

34、建设工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事（）法律关系为内容的争议

A.权利义务

B.工程建设分歧意见

C.工程质量

D.竣工时间

【答案】：A

35、关于投标和评标，说法正确的是（）。

A.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

B.投标文件未密封的，招标人应当拒收

C.投标文件中有两个报价，评标委员会可以书面通知投标人澄清说明

D.投标文件中有明显的文字或计算错误，评标委员会应当否决投标

【答案】：B

36、当事人在诉讼中提交的证据，在下面的说法中，正确的是()。

A.书证原件遗失不可以提交副本

B.物证应当提交原物

C.物证原物遗失不可以用复制品代替

D.提交外文书证，不必附有中文译本

【答案】：B

37、根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证据保全的，应在（）提出。

A.举证期限届满前

B.首次开庭前15日

C.不迟于举证期限届满前7日

D.一审法庭辩论终结前

【答案】：C

38、根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。（2016）

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之曰起30曰内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

【答案】：D

39、针对合同价款确定的叙述中，不正确的是()。

A.合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变

B.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定

C.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定

D.合同价款的确定方式有固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同，双方可在专用条款内约定采用其中一种

【答案】：B

40、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。

A.施工单位可以不接受

B.建设单位的要求施工单位必须接受

C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受

D.建设单位以书面形式提出要求,施工单位就必须接受

【答案】：A

41、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()

A.2005年10月10日

B.2005年10月20日

C.2005年12月1日

D.2006年5月1日

【答案】：B

42、关于竣工结算文件编审的说法，正确的是（）

A.实行总承包的工程，由具体承包人编制，由发包人直接审查

B.政府投资项目，由所在地城乡规划主管部门审查

C.建设项目竣工总结算由总承包人编制，发包人需直接审查，不可委托工程造价咨询机构进行审查

D.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

【答案】：D

43、超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失()。

A.实体权利

B.起诉权

C.胜诉权

D.上诉权

【答案】：C

44、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有（）。2017

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

【答案】：C

45、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。

A.小张取得该房屋的所有权

B.小王必须收回房屋并向小李交付

C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任

D.小李与小王签订的合同有效

【答案】：B

46、按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.5%

B.3%

C.8%

D.10%

【答案】：B

47、某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是()。

A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金

B.合同约定的违约责任不符合公平原则

C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效

D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效

【答案】：B

48、关于建设工程意外伤害保险的规定中，不正确的是（）。

A.提前竣工的，保险责任自行终止

B.保险费不得向职工摊派

C.未投保的工程项目，不予发放施工许可证

D.投保实行记名方式或不计人数方式

【答案】：D

49、根据《民法典》，允许单方解除合同的情形是（）。

A.由于不可抗力致使合同不能履行

B.法定代表人变更

C.当事人一方发生合并、分立

D.当事人一方违约

【答案】：A

50、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、关于工程竣工验收的说法，正确的是（）。

A.工程竣工验收合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期

C.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

【答案】：BC

2、根据《国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知》规定，建筑业允许采用的保证金方式包括（）。

A.投标保证金

B.履约保证金

C.工程质量保证金

D.低价风险保证金

E.农民工工资保障金

【答案】：ABC

3、关于土地权属的说法，正确的有（）。

A.城市郊区的土地归国家所有

B.自留地集体所有

C.城市市区土地归国家所有

D.农村土地均归集体所有

E.宅基地归农民个人所有

【答案】：BC

4、继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括（）。

A.必须有违约行为存在

B.必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求

C.继续实际履行须在事实上可能

D.继续实际履行仅限于价款和报酬的给付

E.必须依据法律和合同的性质能够履行

【答案】：ABC

5、根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（)

A.有充分的证据

B.有明确的被告

C.属于人民法院受理民事诉讼的范围

D.原告是与本案有间接利害关系的公民

E.有书面的起诉书

【答案】：BC

6、根据《标准化法》，下列标准中，不能制定为强制性标准的有（）。2018真题

A.行业标准

B.地方标准

C.团体标准

D.企业标准

E.国家标准

【答案】：ABCD

7、某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（）。

A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成

B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状

C.合同的解除须经法院或者仲裁确认后才生效

D.合同解除后，对于未完成部分的工程终止履行

E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失

【答案】：D

8、广义的合同包括（）。

A.民法中债权合同

B.物权合同、身份合同

C.民法中的劳动合同

D.行政法中的行政合同

E.劳动法中的劳动合同

【答案】：ABD

9、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期期限说法正确的是（）。

A.有防水要求的卫生间为2年

B.给排水管道为5年

C.电气设备安装工程为2年

D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E.装修工程为2年

【答案】：CD

10、某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括()。

A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B.《建设工程质量管理条例》

C.《建筑法》

D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同

E.《工程建设标准强制性条文》

【答案】：ABC

11、若某市发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带应()来划定。

A.国家文物局

B.省文物行政主管部门

C.市文物行政主管部门

D.省城乡规划行政主管部门

E.市城乡规划行政主管部门

【答案】：BD

12、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（）。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

C.取得安全生产许可证发生重大安全事故的

D.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

【答案】：D

13、买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。对于前述约定，下列表述正确的有（）

A.合同主体不变，仍为甲、乙两公司

B.合同主体改变，加入了丙公司

C.由乙公司向丙公司履行合同义务

D.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，可直接追究乙公司的违约责任

E.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由甲公司按合同追究乙公司的违约责任

【答案】：AC

14、关于物杈的法律特征,下列说法正确的是()。

A.不是所有民事主体都能够成为物权权利人

B.物权的权利人是特定的,义务人是不特定的

C.物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利

D.同一物上不许有两个以上的物权并存,即“一物一权”

E.物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉

【答案】：BC

15、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。（2016）

A.延长工作时间工资不包括在最低工资内

B.乡镇企业不适合用最低工资标准制度

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

E.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内

【答案】：ACD

16、下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

【答案】：AC

17、甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商，关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法，正确的有（）。

A.丙应当将货款返还给乙

B.甲向乙支付货款属于合同之债

C.丙获得货款后属于无因管理之类

D.乙和丙之间没有债权和债务关系

E.丙获得货款构成不当得利之债

【答案】：BD

18、（2019年真题）关于建筑企业资质证书的申请和延续的说去,正确的有()。

A.企业首次申请或增项申请资质,应当申请最低等级资质

B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的,行政审批机关据申请人的承诺直接作出行政批准决定

C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质

D.建筑业企业资质证有效期届满前6个月,企业应当向原资质许可机关提出延续申请

E.企业按规定提出延续申请后,资质许可机关未在资质证书有效期届满前作出是否准予延续决定的，视为准予延续

【答案】：AB

19、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议

B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议

C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请

E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

【答案】：ABD

20、下列有关建设用地使用权的说法中，正确的是（）。

A.建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用、收益和处分的权利

B.新设立的建设用地使用权，不得损害已经设立的用益物权

C.国家严格限制以出让方式设立的建设用地使用权

D.当事人可以采取书面形式订立建设用地使用权的转让合同

E.转让建设用地使用权的，应当向登记机构申请变更登记

【答案】：B

21、关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。

A.自然人的软件著作权保护期为自然人的终生

B.软件著作权属于软件开发者

C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方合同约定

D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励

E.软件著作权也有合理使用的规定

【答案】：BC

22、下列中华人民共和国境内的主体中,属于增值税纳税人的有()。

A.销售货物的单位

B.销售服务的单位

C.销售无形资产的个人

D.进口货物的个人

E.从事房屋租赁业务的个人

【答案】：ABCD

23、某施工单位在建筑垃圾清运过程中沿途发生道路遗撒,则其可能面临的行政处罚是()。

A.限期改正

B.处5000元以上5万元以下的罚款

C.扣押车辆

D.处1万元以上10万元以下的罚款

E.暂扣驾驶及运输证件

【答案】：AB

24、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押时，应当符合的规定有（）。

A.应当向登记机构申请变更登记

B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

C.登记机构应当收回建设用地使用权证书

D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分

E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

【答案】：AB

25、甲将一设备出租给乙，租期3个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在租赁设备还有20天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的是（）。

A.甲可以解除合同

B.甲提前解除合同要承担违约责任

C.甲和乙应共同承担给丙造成的损失

D.丙只能自认倒霉

E.乙应当承担给丙造成的损失

【答案】：A

26、甲、乙、丙三家企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级土建企业，乙为二级安装企业，甲、乙均具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头企业。根据《招标投标法》的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是（）。

A.丙企业不能作为联合体的成员

B.在丙企业不参加联合体的情况下，该联合体的资质等级为二级

C.联合体的共同投标协议应当同投标文件一并提交招标人

D.若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同

E.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

【答案】：ABD

27、地方政府规章可以作出规定的事项有（）。

A.对非国有财产征收的相关规定的事项

B.为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项

C.属于本行政区域的具体行政管理事项

D.属于地方性事务需要制定地方性法规的事项

E.关于国际贷款具体要求的规定事项

【答案】：BC

28、下列属于《民法典》规定的担保方式的有(）。

A.按揭

B.保证

C.质押

D.留置

E.定金

【答案】：BCD

29、根据《建筑法》规定,下列说法正确的有()。

A.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,责令改正,处以罚款

B.超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收

C.未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款;有违法所得的,予以没收

D.以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任

E.总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位按相应过错承担相应责任

【答案】：ABCD

30、《建筑业企业资质管理规定》中规定，施工企业申请资质的法定条件包括（）。

A.有符合要求的注册资本

B.有符合规定的技术人员

C.有符合规定的已完工程业绩

D.有符合规定的技术装备

E.已经取得安全生产许可证

【答案】：ABCD

31、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定，发生质量事故，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任，对于施工单位项目经理追究责任有（）

A.责令停业整顿，降低资质等级

B.项目经理为相关注册人员，责令停止执业1年

C.项目经理为相关注册人员，造成重大质量事故，终身不予注册

D.构成犯罪，移送司法机关依法追究刑事责任

E.向社会公布曝光

【答案】：BD

32、广义的合同包括（）。

A.民法中债权合同

B.物权合同、身份合同

C.民法中的劳动合同

D.行政法中的行政合同

E.劳动法中的劳动合同

【答案】：ABD

33、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政案件的说法，正确的有（）。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议

B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议

C.申请人可以向该部门的上一级人民政府申请行政复议

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请

E.申请人可以向有管辖权的人民法院提起行政诉讼

【答案】：AB

34、在《评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括（）。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

【答案】：ACD

35、导致中标无效的情形有（）。

A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的

B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的

C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的

D.招标人要求投标人提交投标保证金的

E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

【答案】：A

36、固体废物危害环境的现象产生的环节有()。

A.收集

B.贮存

C.运输

D.处置

E.计划

【答案】：ABCD

37、关于危大工程安全专项施工方案的说法，下列选项中正确的有（）。

A.因设计变更调整的，修改后的专项施工方案，建设单位应当重新审核和论证

B.施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志

C.对于按照规定需要验收的危大工程，建设单位应当组织相关人员进行验收

D.危大工程发生险情时，施工单位应当立即采取措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门

E.施工单位、监理单位、建设单位应当建立危大工程安全管理档案

【答案】：BD

38、《绿色施工导则》对节能措施，机械设备与机具，生产、生活及办公临时设施，施工用电及照明分别作出规定。其中节能措施包括()。

A.制订合理施工能耗指标

B.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标

C.根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源

D.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面

E.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具

【答案】：ABCD

39、根据《建筑法》规定,下列说法正确的有()。

A.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,责令改正,处以罚款

B.超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收

C.未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款;有违法所得的,予以没收

D.以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任

E.总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位按相应过错承担相应责任

【答案】：ABCD

40、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为属于违法分包的是()。

A.承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司

C.分包单位将部分工程分包给某公司

D.总承包单位将工程分包给安全生产许可证吊销的单位

E.劳务分包单位将其从总承包单位承包的劳务再分包

【答案】：CD

41、下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有()。

A.合同签订时，施工单位对于建设单位要求提供的业绩造假

B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工单位没有及时通知甲方减损

C.合同履行时，施工单位偷工减料造成质量不合格

D.合同履行时，施工单位没有做出合理安排，导致工期拖延

E.合同结束后，施工单位泄露本项目要求保密的资料和技术

【答案】：AB

42