2021年精选施工合同范文10篇_第1页
2021年精选施工合同范文10篇_第2页
2021年精选施工合同范文10篇_第3页
2021年精选施工合同范文10篇_第4页
2021年精选施工合同范文10篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2021年精选施工合同范文10篇施工合同篇1甲方: 乙方: 甲乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方东兴煤矿一号井临时桥桥墩及桥墩翼墙工程施工相关事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称: 工程地点: 资金 工程内容: 二、承包方式: 三、协议工期开工日期:年月日竣工日期:年月日四、质量标准: 五、协议价款及计价依据.协议价款:本工程采取固定单价方式,毛石挡土墙单价为元,元/m3(含税价);压顶用混凝土单价为每立方米人民币元,¥元/m3(含税价)。竣工后按实际完成合格工程量乘以单价结算。.计价依据:参照年《云南省建筑工程消耗量定额》,甲乙双方共同商定的工程价格。六、工程价款结算及付款方式(一)工程价款结算依据.施工协议。.工程竣工验收报告。.竣工验收实际完成合格工程量。.工程签证。(二)付款方式工程竣工经甲方验收合格后按总结算价款%支付给乙方,剩余%工程款做为工程质量保修金,保修期一年,保修期满后无质量问题一次付清。七、其它合同条款.工程竣工经乙方自检合格后,向甲方提交竣工工程验收审请报告和相关竣工资料,经甲方验收合格后方可办理工程竣工结算。.工程逾期未超过5天乙方承担违约金元/每天,超过天承担违约金元/每天。因甲方原因及不可抗力自然条件造成的工程逾期工期顺延。八、甲乙双方责任.甲方责任:.乙方责任:①负责施工现场安全保卫及文明施工,保证道路畅通和施工现场文明清洁,竣工后做到料净场地清,并对施工安全负全责。②负责在施工中与周边村民各项纠纷的协调和解决。九、本协议在履行过程中产生争议时,双方可协商解决,或向协议履约地人民法院提起诉讼。十、协议生效与终止:.本协议自双方签字盖章后生效,待乙方向甲方交付合格工程,结清全部工程款后本协议即告终止。.本协议一式三份,甲方执二份,乙方执一份。发包方:承包方:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:年月日年月日施工合同篇2合同编号工程名称: 工程编号: 发包方: 承包方: 签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程项目批准单位: 批准文号(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位: 四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积(平方米);其它: 五、工程造价:(万元),其中土建:(万元),安装:(万元)。第二条施工准备一、发包方:.—月—日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。.—月—日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。.本合同签订后天内提交建筑许可证。.合同签订后一天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图一份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)份。.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在一天内分送有关单位,一天内提供会审纪要和修改施工图一份。二、承包方:.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为天(日历天),自一年—月—日开工至—年—月一日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。二、开工前一天,承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;.人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到:二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办法:第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。一、本合同签订后—日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的一%备料款,计人民币一万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的—%计人民币—万元,安装工程按人工费的一%计人民币—万元;材料设备差价一万元,分一次支付,每次支付时间、金额二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在一日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的一%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的’95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之一的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。六、本合同造价结算方式: 七、承包方在单项工程竣工验收后一天内,将竣工结算文件送交发包方和经银行审查,发包方在接到结算文件一天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。第八条工程验收一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。三、工程竣工验收后,方包方方可使用。在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。第九条违约责任承包方的责任:一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任:一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决办法任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第()项方式解决:一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;二、向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同一式份,合同附件一份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。施工合同篇3甲方:乙方:z市z电梯设备工程有限公司电梯安装工程合同甲方:z市z投资有限公司乙方:z市z电梯设备工程有限公司依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,为明确双方在安装过程中的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同,以便共同遵守。1、电梯品牌、型号规格、数量和工程价格序号品牌型号规格电梯:层/站/门扶梯:倾角及提升高数量(台)安装费(元)运输费(元)合计价(元)升达SDL20—/0.5-JXVF(货梯)4/4/4125,0004,00029,000迅达9300AET0-EN-35T00-K-R(扶梯)35°4500mm229,8008,50076,600迅达9300AET0-EN-30T00-K-R(扶梯)30°5960mm233,6509,50086,300合同总价(RMB元):壹拾玖万壹仟玖佰圆整(¥191,900.00元)注:总价包含税金。2、付款方式甲方于双方确认电梯到达安装工地之日起3天内将合同总金额的50%,即RMB¥95,950.00元作为开工款支付给乙方。甲方延期支付开工款,完工期顺延。甲方应在当地质量技术监督部门对电梯安装工程检验合格后(以取得安装检验合格证书为准)7天内将本合同的余款RMB¥95,950.00元支付给乙方;若甲方不(或推迟)向当地质量技术监督部门申报验收电梯,则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起,10天内向乙方付清本合同余款。由于甲方原因,部分电梯未能在安装工期内完成,甲方须对已完工的电梯按2.2条款办理结算,余下电梯的结算在其完工后办理。甲方以银行转账方式按上述付款条件向乙方付款(汇款支付款项,汇款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并将汇款单传真给乙方的经办人)。买方在付款前要求开发票时,实际付款金额以付款凭据为准。3、安装地点:z省z市z甲方指定工地z广场4、安装必备条件电梯货品运抵安装现场。井道、机房土建完工,建筑土建符合双方签订的供货合同中确认的电梯确认图,若不符合,甲方应及时进行整改,基本要求包括:平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。井道和机房内粉刷完工,模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净,底坑无积水或渗漏水,及时清理井道完工后井道的杂物。并通知乙方及时约定检查井道日期。检查后如有不合格部分需要修正时,甲方应在双方约定的时间内完成。合格的井道应符合《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20—)中的“土建交接检验”要求。建筑物永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明。甲方须书面提供地盘完成面标高,并按《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20—)在各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。甲方应对施工工地的治安工作有效控制,确保乙方施工人员能开展正常生产作业。甲方应确保施工期间的电源供应。甲方应将安装施工用临时电送至一楼,井道门口附近不超过25米远处,其负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A,每增加一台电梯增加40%的供电负荷.并将动力电源(按电梯所需负荷380V三相四线配线、独力地线和220V照明)接至电梯各机房并配好开关。甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源于安装开工前送至机房内靠近门口(或乙方指定)处,并设置动力配电(箱)柜。安装工程调试之前提供正式电源。当甲方在设备买卖合同中选用了“五方通话功能”时,且需由甲方负责全部或部分布线工作时,详细的布线要求见附件一《对讲系统现场布线要求》。5、安装工期甲方认为土建具备安装条件后,通知乙方派员进行安装前勘查作业,由双方确认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期,该项联系工作应在开工前20天进行,以便乙方制定安装计划。逾期提供合格井道,完工期限顺延。乙方进场安装前用书面形式(开工通知单)通知甲方具体开工日期和安装班组负责人名单,甲方联系人签收回复乙方,甲方签收确认的日期为正式开工日期。若甲方未将相关书面资料反馈乙方,则开工日期相应顺延。确定开工日期之日起30天内完工(不含当地质量技术监督部门验收时间、不含国家法定节假日)。乙方安装完工,经双方初检合格后,乙方应于10个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。如遇停电或甲方原因造成停工的,或不具备“安装必备条件”,完工日期顺延。6、甲方的义务:在乙方进场施工前,甲方应当履行以下义务:以书面的形式向乙方提供施工现场以及监理单位的的衔接、联系负责人和联络电话、联系方式。确立货物的接收、包含防损坏、防盗的保管工作负责人。在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里,应备好电梯保管场地(每台电梯需10米义10米),该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方。配合乙方向当地政府主管部门办理安装施工告知手续。在乙方进行安装施工时,甲方的义务包括:负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作,包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注。无偿提供适量水泥、沙、石等用于捣制踏板。无偿提供安装工程施工的搬运通道,以方便乙方的安装工作。承担电梯安装施工期间使用的水电费用。承担土建总承包商对乙方征收的各项费用。因停电或甲方原因造成乙方停工超过2天的,乙方安装工人可以撤场,待通知另定时间进场。甲方为乙方安装小组提供住宿(可在工地任意楼层的临时场所)和用餐方便(餐费由安装小组支付)。在乙方完工后,甲方的义务包括:负责电梯安装后的土建修补余尾工程。在乙方调试检验合格后及时与甲方办理电梯竣工验收。配合乙方向当地政府主管部门办理申报验收,乙方承担所需费用。双方验收合格后,负责电梯的保管及管理工作。当地质量技术监督部门验收合格之日起10天内,如还未与乙方办理验收手续,则视作电梯安装工程完成。7、乙方的义务:以书面的形式向甲方提供乙方进场施工作业的衔接、联系负责人联络电话、联系方式。向甲方通报货物运抵现场的时间及所需协助、配合的接收、保管工作(包括:防损坏、防潮、防盗、防腐蚀、防高温的要求内容)。井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。负责安装期间电梯保管工作。负责组织经乙方确认的专业电梯安装队伍进场施工,同时配备专业管理人员实施现场监理。负责正常安装过程中所需电梯部件材料的搬运堆放。自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。负责电梯的安装、调试工作。在进入调试后至甲乙双方验收合格前,由乙方负责电梯的管理。承担向当地政府主管部门申报验收的费用。移交随机资料一套及备用件,如甲方要求提供超过一套随机资料,乙方可有偿提供,价格另定。乙方安装作业人员在安装施工过程中须遵守甲方施工现场各项安全制度及文明生产规定,文明施工。电梯到工地后,乙方负责垂直吊运(货物应放在距井道路途不超过50米地方,否则二次搬运费由甲方支付)。8、质量保证本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB/T10060-93)》。自当地质量技术监督部门验收合格之日起十二个月内,乙方负责保修,保修期内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的维护保养工作。若甲乙双方验收电梯合格之日起10天内,乙方未办理报检的,则保修开始日期从双方验收合格之日起,共保修十三个月(期间完成质量技术监督部门验收,电梯保修期不再重新计算)。如因甲方原因不能于交付货物后六个月内完成安装,则保修开始日期从交付日期之日起,共保修十八个月。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障,不属保修范围,乙方可予以有偿修复。合同标的物运抵买方工地放置7天内对货物的保管问题,由乙方负责。货到工地之日起甲方应保证7天内开箱验收。9、违约责任乙方逾期完工或甲方逾期付款,应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算,每日按逾期部分合同款额的万分之五计算,最高不超过本合同总额的10%。电梯的安装必须由乙方或者乙方通过合同委托、同意的依照国家对特种设备安全监察条例取得许可的单位进行安装。若甲方自行安装或委托第三方安装的,预付的安装费用不予退回。乙方不负责保修,由此引起的一切责任由甲方自负。10、解决纠纷方式双方如有争议应协商解决,协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。11、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,均具同等法律效力。12、生效:本合同在电梯设备买卖合同编号为:13ZJOR-1067的买卖合同生效之日生效。甲方(盖章)单位名称z市z投资有限公司电话z-z地址z市zz291号邮政编码z法人代表z施工合同篇4发包方(甲方):承包方(己方):风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。经公开招标,甲方将绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:1、工程地点:。2、工程总造价:万元(大写)。3、工期风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。乙方确保在年一月一日开工,于—月—日完工,工程标准达到合格级。4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5、工程款支付苗木栽植完毕,经初验合格后,付合同价的13;半年后经复验合格,再付合同价的13;工程初验后15个月经验收合格,按审计决算付清余款。6、工程质量风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。(1)所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;(2)施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;(3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;(4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。7、养护管理和质量要求(1)大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;(2)栽植后及时封堰浇透水;(3)及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;(4)苗木要及时防治病虫害;(5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;(6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木 个月,养护标准达到,其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。甲方责任:(1)甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金 元。(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任:(1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天罚款元。9、甲乙双方因合同发生争议,向的单位或人员要求调解;调解或者协商不成的向人民法院起诉。10、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。11、合同份数本合同一式份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。12、本合同未经事宜,双方协商解决。甲方(盖章):年—月一日签订地点:乙方(盖章):年—月―日签订地点:施工合同篇5发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要,现将该工程部分分项承包给乙方,双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。一、工程项目:二、工程地点:1、承包方式及范围:2、劳务大包,含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备,如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械,各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具,配电箱,所有工人的人身意外伤害保险,特殊工种上岗证的费制。3、承包范围:主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如:砌砖、预制过梁、栏板、构造柱,粉刷工程如(内端粉刷,外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。4、乙方不包括:钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商,外墙保温材料及人工费,室内外油漆涂料,地板砖,厨房瓷砖、卫生间瓷片、水电暖—装、楼梯扶手。室内外回填土方等。5、甲方应负责提供水电到位,道路通畅、硬化及施工场区—全围护和住房,排除外部干扰。三、合同期处罚条款:1、年月年—月一日完工。2、由于乙方原凶造成工期延误,甲方给予乙方每延误一天,按壹仟元人民币的处罚,南于气候和不可抗力原因造成工期延误,工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时,水电_装跟不上,误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担)。四、—伞生产,文明施工。(一)__全生产1、乙方在施工过程中,必须健全自己内部的—全保证体系、严格按照《施工现场—全检查评分》G59-99、《建筑工程—全生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方—全生产部门组织的—全检查中,施工现场—全生产文明施工达标,进行整改直到合格标准。2、甲方对乙方承担的劳务项目做—全生产总交底,提出明确要求并监督执行,乙方应严格提供的—全生产设施、—全帽、—全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理,如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。3、乙方应加强对职工遵纪守法教育,对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象,甲方每次给予乙方伍佰元罚款,并写出书面检查,情节严重的移送当地司法部门处理。五、付款方式1、承包单价:不含税金按建筑面积每平方米结算。2、工作范围以外用工单位:按工元工日;普工元工日。3、面积计算方式:(1)基础筏板按其建筑面积的计算。(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。(3)有柱子的阳台按全面积计算。(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米元整。(5)不增减建筑面积的工程变更,劳动报酬不予增减。(6)每层楼的彩光井按全面积计算。4、结算方式:生栋楼乙方垫资至层完,甲方应付乙方已完成工程量的,以后主体封顶应付已完成工程量的%,二次结构砌砖至元,粉刷部分到层甲方付乙方元。剩余部分验收合格后—日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%做保修金年后十个工作日付清。六、甲方的权利和义务。1、全面负责现场的施工管理工作,制定整个工程的生产计划,资金闭幕,劳动力计划等,以确保生产的均衡性和连续性。2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本,并对乙方进行质量、—全、技术交底,负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。3、甲方根据施工需要,及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料,提供的材料必须保证质量。4、甲方应建立现场各种管理制度,并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育,处罚,情节严重的清退出场。5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、—全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。七、乙方的权利和义务1、进场人员必须是年满18周岁以上,身体健康、遵纪守法、有身份证的公民,技术工人占80%以上,乙方应将进场人员名单,技能操作资格证、—全合格证、身份证复印件及时报甲方备案,乙方对备案人员过去和将来的行为负责,对未备案的人员,不得进入现场。2、乙方必须是有资质的,成建制的法人企业,乙方按要求设立组织机构。3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度,乙方施工人员进入施工区域,必须服从甲方的领导。4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行,对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。5、乙方负责适时提供材料计划,按月上报工程费完成情况报表。八、其它1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束,两样适用十对乙方的约束。2、签订合问时,甲、乙方必须具备以下条件:(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效),劳务承包的资质证书。(2)进场人员花名册:3、乙方委派代表,负责乙方现场及住宿管理工作,施工人员如中途变动,应及时通知甲方。九、违约责任:甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务,任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。十、争议和纠纷处理程序本合同履行过程中'发生争议或纠纷时按以下程序处理。1、甲乙双方组织协商解决;2、甲乙双方协商不能解决时,可通过仲裁委员会仲裁解决。十一、本合同相关的《招竞标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件,具有同等法律效力,内容如与本合同冲突的,以本合同为准。十二、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,签字盖章后即可生效,合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜,双方协商解决,并可另行补充协议,享有本合同同等法律效力。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年—月―日年—月―日施工合同篇6合同编号:125402发包单位:(以上简称甲方)承包单位:(以上简称乙方)根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。一、工程名称与二、工程范围与内容:三、承包方式:四、工程造价:以甲方认定的中标价格为准,竣工后按实际收方面积结算。五、工程期限:开工日期年―月—日竣工日期―月―日六、结算方式:七、甲、乙双方责权:1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工。2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证安全文明施工。4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关资料,及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应及时对乙方所施工完成的部位进行质量验收和工程收方。5、工程保修期年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通知后应立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不取任何费用,全力做好保修期内的服务工作。超出保修期只收材料费,不收人工费。如甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏,乙方不负其责。八、其他约定:1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工,双方协商价格。2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期,责任由甲方承担。3、施工期内,乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥造成乙方人员的安全事故,其一切损失由甲方负责。4、施工期间甲方可进行材料抽检,在权威机构检测的费用由乙方承担。5、其它未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。6、本合同一式2份,甲乙双方各执1份,本合同自签订之日起至保修期内有效,保修期完后自动作废。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年—月―日年—月―日施工合同篇7甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,双方就工程质量、安全生产、工期等有关事项,经友好协商达成协议如下,共同遵守履行。一、工程概况工程名称:乐亭县玉泉家园C3、C6、C9#住宅楼工程地点:乐亭县城北侧原杨铁庄村址结构形式:C3、C6#为砖混结构,C9#为剪力墙结构工程范围:主体、装饰、水暖电安装等详见图纸建筑面积:17026.49疔(以图纸实际面积为准)开工日期:20__.4.1竣工日期20__.5.31二、工程造价及付款方式工程暂定价:砖混结构暂定价为800元/疔,工程造价为8692.54疔__800元=695.4万元。剪力墙结构定价为1000元/疔,工程造价为8333.95^—1000元=833.4万元。工程总价为1528.8万元(壹仟伍佰贰拾捌万捌仟元)。本造价仅作为施工期间支付施工进度款的依据,不作为结算价格。结算方式:本工程定额执行20__年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程预算定额河北省消耗定额》、《全国统一市政工程预算河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程河北省消耗量定额》,取费执行《河北省建筑工程计价标准河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用定额》中相关规定正常计取,执行河北省住房和城乡建设厅、河北省发展和改革委员会《关于调整现行建设工程计价依据中综合用工单价的通知》及其他新的调整文件,按新的调整文件执行。其他费用按定额规定计取。塔吊计取大型机械进出场及安拆费。设计变更、现场签证按以上结算方式结算。工程进度款支付方式及时间:按工程进度分期拨款具体为。工程完工验收合格后,拨付至总价(结算总价)的95%,留5%做为质量保修金,竣工验收合格之日起满一年后,质保金返还。工程款付款资金均为现金。材料的供应及管理:甲方所供应的材料及甲方指定的材料,结算时以甲方供应价格和指定的材料价格进行材差调整。如单价在施工期间不一致时,按所供应材料数量、单价的算术平均值计取。乙方自采材料,材料按照唐山市造价信息,以工程所在地施工期间造价信息月算术平均值作为材料结算单价。唐山市造价信息没有的材料单价须甲方现场确认,确认后作为结算单价。三、工程质量及要求工程质量满足设计图纸要求和国家现行施工规范标准要求。乙方自采材料必须符合设计规定和甲方要求的规格和材质。因施工或乙方自采材料原因造成的工程质量问题,全部由乙方负责,甲方不承担任何经济损失和责任。四、质量保修期及保修责任质量保修期:主体结构按设计合理使用年限,防水五年其他两年。保修责任:在合理使用年限内,因工程质量造成的人身和财产损失,由乙方负责。五、安全责任和安全防护乙方必须按安全生产管理规定对职工进行安全教育,做好安全防范工作,按有关部门的要求持证上岗,文明施工,安全生产,杜绝重大伤亡事故的发生。乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》,认真贯彻执行中华人民共和国国务院关于《建设工程安全生产管理条例》,按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国《建筑施工安全检查标准》,实施安全生产管理。如因施工方安全管理不到位,一旦发生工伤事故和造成其他后果,责任与费用全部由乙方承担,甲方不承担任何责任。六、甲方的权利和义务甲方按工程总价的3%收取工程管理费,拨款时从乙方工程款中扣除。甲方有权对施工进度、工程质量和安全生产方面进行监督,对发生问题进行纠正和处理。提供施工图纸,进行技术交底。协助乙方在施工过程中与有关施工单位的协调。及时支付工程进度款。七、乙方的权利和义务乙方有权自行安排施工方案和该工程的具体事宜并对其负责。严格按图纸和甲方提出的建筑要求规范施工,守合同、重信用,保质量、保工期。坚持安全生产、文明施工,专业技术人员持证上岗。负责本公司施工人员的安全教育和处理意外发生的工伤事故。接受安检、城建和甲方的监督检查。7.4如因甲方工程进度款支付不及时,乙方有权停工或中止合同。且甲方应按实际所完成的工程量以实结算。饿所造成损失由甲方负责。八、违约责任在本合同履行过程中,若一方违约按工程总造价的5%赔偿另一方。如因甲方原因(甲方出具认可书)或不可抗拒原因,造成不能施工,工期相应顺延。九、其他补充事宜:十、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。十一、本合同双方签字之日起生效。十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(签章):乙方(签章):代表人(签字):年月日施工合同篇8发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经协商一致,甲方同意将石坝小学操场西面60米X5米直跑道交予乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任,特签订本合同共同遵守执行。一、工程情况工程名称:60米X5米直跑道施工地点:石坝小学操场西二、工程范围及内容按照甲乙双方可确认的设计方案及协定的内容进行施工,工程承包主要内容:60米X5米直跑道的施工。三、合同工期:1、本工程工期从收到甲方通知后起计,5个工作日完成。2、有以下原因之一者,由甲方或监理签证确认后工期可以顺延:a.甲方在施工期间修改设计,并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;b.因不可抗力的自然灾害等事件影响;c.因甲方原因造成的工期延误;d.风雨潮湿天,不宜施工的。四、工程质量要求:合格。五、合同价款1、施工过程中,甲方根据材料款及用工数进行付款。2、工程费用:路基石160块X13.5元=2160元石子4车X800元=3200元水泥8包X20元=160元沙子一车250元石粉2车X550元二1100元人工:大工5X250元=1250元小工5X150元=750元总计大写:捌仟捌佰七十元整小写:8870元六、付款方式与工程结算工程结束后转账七、工程验收1、材料进场,乙方须提塑料材料的出厂合格证及质检报告。2、在工程施工进程中,乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。3、乙方必须按照双方确认的要求进行施工。4、工程施工完毕,乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收;如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序,则双方同意视为自动验收合格处理。八、竣工交付后服务乙方为本工程向甲方提供壹年免费保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾害,或因原地基及认为破坏、不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保用范围。九、甲方责任1、甲方负责免费提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜,费用由甲方负责。2、在乙方进场施工前,甲方必须提供已完成符合要求的基础,如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。十、乙方责任1、委派为现场管理代表,按施工安全、质量规范做好文明施工、安全施工。2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险,在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故,由乙方负责。3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。4、若出现质量争议,应提交质检部门裁定。十一、争议的解决1、在合同执行中,若发生未尽事宜,双方经协商,可签订补充合同。2、在执行本合同中如发生争议,应通过友好协商解决,如协商不能解决,可提请主管部门调节,调节不成,则提交重庆市仲裁委员会提请诉讼。3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同双方签署后生效。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年—月―日年—月―日施工合同篇9甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况(一)工程名称: (二)工程地点: (三)工程范围: 。(四)工程总造价:经双方确定本工程实行双包(包工包料),含框架及内外粉,门窗和水电安装,综合单价为500元每平方米,工程量为按实际收方结算,全部工程造价暂定为人民币万元,大写。第二条工程期限根据双方协商工程期限自20__年5月20日起至20_

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论