防水工程施工合同书(最终版本)

防水分项工程施工合同甲乙:防水分项工程施工合同甲方发包人）:精品文档放心下载工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确精品文档放心下载责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工,按期竣工。感谢阅读双方本着自愿、互利的原则签订本合同.一、工程概况:1工程名称：2工程地点：二、承包内容：感谢阅读三、承包方式：感谢阅读四、承包价格：精品文档放心下载乙供□）谢谢阅读2、防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包精品文档放心下载人共同见证取样，送法定检测部门检测合格后方可使用，材料的品种、规格、性能符合现谢谢阅读行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用.六、付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。谢谢阅读2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时感谢阅读必须本人签字确认，不能代领,更不得私自挪用人工工资,如发现承包人挪用人工工资，由精品文档放心下载乙方自行承担一切责任。七、合同工期：进入时间以甲方通知为准；按甲方规定的工期按时组织施工.谢谢阅读八、甲、乙双方责权：1、甲方应向乙方进行技术和安全交底，提供本防水工程的有关设计图纸的相关材料,乙谢谢阅读方应按设计标准及施工工艺施工。2.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求,精品文档放心下载并视情节轻重给予处罚.3、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调,负责有关工程会议，协调各协同单位施精品文档放心下载工中出现的矛盾.4、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，当乙方违反规定或工作达不到所感谢阅读要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。5、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行精品文档放心下载验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决.建立交接手续，对防水成品层，感谢阅读甲方有加强保护的责任，谁损坏谁负责。6、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接谢谢阅读受甲方的监督管理，保证文明安全施工.7、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲精品文档放心下载方应对乙方进行工序、质量及时验收。8、工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。质保期内因乙方施工原因造成的渗感谢阅读漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬,全感谢阅读力做好保修期内的服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏，乙方不负其谢谢阅读责但应及时组织维修。9、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知,乙方应立即整改,不得消极拖延.若甲方提谢谢阅读出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，感谢阅读情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力感谢阅读甲方提出后乙方必须及时更换。10、乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在精品文档放心下载高处作业时必须正确使用安全带.物料认真堆放,垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工谢谢阅读地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚:每人次不戴安全帽罚款100元，物感谢阅读料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。谢谢阅读乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负.感谢阅读12、乙方必须执行甲方进度计划,若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元。精品文档放心下载13、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备精品文档放心下载案,并每人交1感谢阅读负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在精品文档放心下载甲方的工作关系。1000精品文档放心下载元处罚.若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，谢谢阅读违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。15、施工期间甲方可进行材料抽检，在权威机构检测的费用由承担。精品文档放心下载九、违约责任：1.乙方违约对于所干工程不符合要求的,负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担谢谢阅读由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际感谢阅读造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金.精品文档放心下载2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求,工期不能保证，技术过硬的工人谢谢阅读少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要精品文档放心下载求加价或停工,否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60％结算。精品文档放心下载3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如精品文档放心下载中途因劳动力不足或其它原因停工,感谢阅读容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量60％的工精品文档放心下载程款。4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全谢谢阅读文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，精品文档放心下载甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成感谢阅读甲方的一切经济损失和相关责任。十、工程质量要求：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、乙方施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合甲方的感谢阅读要求。3、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按国家施工规范施工，并接受甲方、监理单精品文档放心下载位和质检部门的规范化验收。4、若达不到要求，乙方必须立即整改，整改所发生的材料费、人工费由乙方承担；整改精品文档放心下载不到位，甲方有权终止合同，并要求乙方无条件退场。十一、安全与文明施工：1、按现行安全检查标准和现场文明施工标准施工，乙方必须按规定配戴进场所需的谢谢阅读劳保用品，乙方进入施工现场所需的安全帽、高空作业所需安全带在甲方领取，工程完工感谢阅读后如数退还给甲方，如有丢失乙方按原价赔偿，如乙方不按规定配戴，及正确使用劳保用谢谢阅读品，甲方有权进行处罚，凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除.谢谢阅读2、乙方必须文明、安全施工，在施工过程中及上、下班途中及施工现场，出现的任何精品文档放心下载大小安全事故全部由乙方负责，甲方不负责任何费用，不承担任何责任。乙方负责人必须精品文档放心下载坚守施工现场,否则，甲方有权按缺勤一天罚款500元.（不影响工作请假同意的不罚）.感谢阅读十二、后勤：乙方食宿自行负责,甲方不承担费用.十三、其他：1、合同中如有未尽事宜，经双方友好协商解决。双方履行完全部义务，劳务报酬支付完精品文档放心下载毕，除保修条款外，其他条款即告终止。保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关谢谢阅读保修条款终止.十四、争议解决方式：双方争议协商不成可向合同签订地仲裁委仲裁或向当地人民法院起精品文档放心下载诉。本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,双方签字生效,具有法律效力。感谢阅读甲方(盖章）乙方（盖章）甲方法定(或委托)代表人：乙方法定(或委托)代表人：精品文档放心下载时间：年月日时间：年月日防水工程质量保修协议书：为保证防水工程在合理使用期限正常使用，发包人、承包人经协商一致签订工程质精品文档放心下载量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。精品文档放心下载一、工程质量保修范围和内容1．1承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,精品文档放心下载承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。谢谢阅读1.2凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由此维修造成发包精品文档放心下载人、业主的全部损失，均属于承包人保修责任范围。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程所感谢阅读在单位工程整体通过竣工验收之日起,保修期限为:五年三、质量保修责任3.1属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知之日后24小时内派人维修。谢谢阅读3。2承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人精品文档放心下载的验收签字方视为完成，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的,仍然由承包人免感谢阅读费保修。3.3承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好感谢阅读或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复谢谢阅读费用及赔偿费用及发包人加收管理费(修复及赔偿费的15％）可以从发包人支付承包人的感谢阅读任何款项中扣除（不需要承包人书面确认）,但不等于解除承包人应负的任何责任。感谢阅读3。4由于承包人工程质量问题造成发包人、业主的全部直接和间接损失，包括退房、谢谢阅读赔偿等损失，由承包人无条件承担.如业主另有索赔要求，则承包人授权承包人代表会同感谢阅读发包人代表与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经发包人和业主签字后立即生感谢阅读效，并由发包人签发《扣款通知单》将承包人须承担的费用总额,直接从发包人支付承包谢谢阅读人的任何款项中扣除。3.5维修工作完成后,承包人负责将施工现场清理干净,如维修过程中给业主造成其他精品文档放心下载损失，则承包人应承担相应责任。3。6质量保修完成后，由发包人组织验收。3.7保修期内因承包人工程质量而保修的,相应保修期从修复之日起计算,时间顺延。谢谢阅读四、质量保修金的支付工程质量保修金为结算总价的5%，质量保修金银行利率不计.精品文档放心下载五、质量保修金的返还如保管期间工程无重大质量缺陷或者承包人已经完好地履行了各项保修义务，则分一感谢阅读次退还，支付保修金时扣除相应时段发包人公司垫付应由承包人承担的维修费用。本工程精品文档放心下载质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人、承包人双方共同签署。谢谢阅读甲方（盖章）乙方（盖章）甲方法定（或委托）代表人：乙方法定(或委托）代表人：谢谢阅读时间:年月日时间:年月日甲方：乙方:为了贯彻执行中华人民共和国《安全生产法》认真落实“安全第一、预感谢阅读防为主”的方针，真正做到安全生产、人人有责。根据有关安全生产的规定谢谢阅读和“谁主管、谁负责"的原则，为加强施工现场的安全生产管理工作，给劳动谢谢阅读者提供安全文明的工作环境，确保安全生产，杜绝和控制各类重特大事故的精品文档放心下载发生为明确甲、乙双方责任，特订本责任书。一、安全管理目标1轻伤频率谢谢阅读不超过10‰。2、乙方应积极配合支持甲方参加项目部临时安排的各项安全任务，合格率达精品文档放心下载到100‰。二、安全管理责任1、凡进入施工现场的乙方施工人员要保证无违法犯罪人员。必须服从项目部精品文档放心下载与甲方的各项管理制度，遵守双方签订的合同以及有关安全生产的规定。感谢阅读2、按谁施工、谁负责的原则，乙方对所属的作业环境施工区域要认真检查，感谢阅读一旦发现问题和隐患如本班组无能力整改，应向感谢阅读甲方反映，甲、乙双方协调严禁带隐患施工作业。4、凡违章指挥、违章操作或无证操作机械、设备，由此造成的事故由乙方自谢谢阅读行负责。三、安全管理要求1、乙方所有人必须严格遵守施工现场安全纪律，正确佩戴好安全帽，高处、谢谢阅读悬空、临边作业必须正确系好安全带，严格按各工种的操作规程作业，严禁精品文档放心下载私自拆除一切防护设施，严禁从窗口传递或抛物。2、接受甲方的安全监督检查和违章处罚管理,凡违章作业的人员,甲方