版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工程编号:合同编号:广东省建设工程标准施工合同工程名称:xxx学院新校园建设项目_10KV进线、变配电及低压电气工程工程地点:xxx(xxx)发包人:佛山市xxx学院承包人:广东省建设厅制第一节合同协议书发包人:(全称)佛山市xxx学院承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。一、工程概况工程名称:xxx学院新校园建设项目_10KV进线、变配电及低压电气工程工程地点:xxx(xxx)工程内容:(1)本项目包含:10KV进线工程、变配电工程、低压电气工程。(2)其中变配电工程只包括图纸标示的一期工程。(3)具体以施工图纸及招标清单为准。工程规模:建安费约2877万元。结构形式:/工程立项、规划批准文件号:xxx资金来源:财政拨款二、工程承包范围承包范围:工程量清单和施工图纸范围内施工总承包。三、合同工期合同总工期为90日历天。四、质量标准工程量质标准:符合相关的安装工程质量验收标准。五、合同价款合同总价(大写):元;(小写):元。项目单价:eq\o\ac(□,√)详见承包人的投标报价书(招标工程);□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款,按本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间:年月日订立合同地点:合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电子邮箱:电子邮箱:
合同通用条款详见广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》(示范文本)(2009)第二部分
第三节合同专用条款1、定义1.53所采用的书面形式包括:eq\o\ac(□,√)文书□信件□电报□传真□电子邮件□其他:2、合同文件及解释2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应能相互解释,互为说明。当出现相互矛盾时,组成本合同文件的优先解释顺序如下:(1)合同协议书(2)履行本合同的相关补充协议(含发包方、承包方确认的会议纪要、工程变更、签证等修正文件)(3)中标通知书(4)专用条款(5)通用条款(6)招标文件(7)承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料,若有)(8)标准、规范及有关技术文件(9)图纸(10)工程量清单(11)组成合同的其他文件4、语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称:符合相关的工程质量验收标准5、施工图纸5.1施工图纸由发包人提供(1)施工图纸提供的时间:开工前七日提供图纸,国家规范及图集等由承包人自备。(2)施工图纸提供的数量:提供四套图纸。如承包人需要增加图纸,由承包人自行复制。如委托发包人代为复制,费用由承包人承担。6、通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人:发包人:佛山市xxx学院通讯地址:收件人:邮编:承包人:通讯地址:收件人:邮编:监理单位:通讯地址:收件人:邮编:造价咨询单位:通讯地址:收件人:邮编:(2)视为送达的其他方式:无。7、工程分包7.5(1)指定分包工程:无。按(佛建工(2006)70号),中标人如需进行劳务分包,必须分包给具有相应资质或已在佛山市建设局登记备案的劳务分包企业。(2)分包工程价款的支付方式:13、交通运输13.1道路通行权和场外设施的约定:13.2场外施工道路的约定:13.4超大件和超重件运输的约定:14、专项批准事件的签认14.2(1)专项批准事件的监理工程师具体人选:印章样式:签字样式:授权范围:(2)专项批准事件的造价工程师具体人选:印章样式:签字样式:授权范围:(3)专项批准事件的建造师具体人选:印章样式:签字样式:授权范围:19、发包人19.2发包人完成下列工作的约定:办理土地征用、拆迁等工作。完成施工所需水、电接驳的时间及地点:开工前完成(10KV进线施工用水用电由承包人自行解决)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:已完成,费用不补。提供有关资料的时间:开工前完成办理有关所需证件的约定:报建前完成。组织现场交验的时间:开工前完成。提供施工图纸、设计文件的时间:开工前七天内。组织图纸会审和设计交底的约定:承包方收到施工图纸后七天内。协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物(包括文物、保护建筑)、古树名木等保护工作的约定:已完成。接收已完工程支付工程相关价款的约定:委托给承包人负责的部分工作有:合同签订、购买印花税等一切开工前的审批、申领手续以及办理工程的所有报建和组织申报验收。(费用按政策规定各自承担相应部分。)19.3提供施工场地的时间:签订合同及合同生效后,要求开工前施工场地达到“三通一平”标准。19.4发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定(1)提供的时间:开工前七日提供图纸,其他由承包人自备。(2)提供的份数:提供四套图纸。如承包人需要增加图纸,由承包人自行复制。如委托发包人代为复制,费用由承包人承担。19.5支付期及支付方式的约定(1)工程价款支付期限□按合同通用条款规定期限支付eq\o\ac(□,√)其他:按招标文件的规定执行(2)工程价款支付方式:eq\o\ac(□,√)按协议书所注明的帐号银行转帐eq\o\ac(□,√)支票支付□其他方式:20、承包人20.2承包人有关工作的约定(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求:无。(9)承包人应做的其他工作及要求负责施工场地内交通、场地周边环卫及夜间超时施工报审及临建报审工作。施工场地内的地上及地下各种管线设施,承包人须自行探测调查并负责探测费用,保证原有地上、地下管线设施的安全运行,并积极进行管线方面的协调工作,施工过程中若有损坏,承包人须承担全部责任及费用。负责施工范围内卫生清洁并不得破坏施工场地范围外的环境卫生,并要求文明安全检查一次通过。若由承包人原因引起的区内卫生投诉,应立即按要求清理干净;如超4个小时未派人清理解决的,可由发包人安排人员清理,并由发包人直接先行支付费用给相关人员,但所发生的费用由承包人负责承担,均在工程款中扣除。负责做好施工现场与周边地区水利、交通、噪声防护等工作。负责修复本项目施工过程中损坏的道路、绿化等,并承担修复费用;承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规,并按照环境监察审核工作要求,加强施工现场的环境管理,在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水源保护措施。负责竣工图及竣工资料的整理、备案、归档,施工归档竣工文件原件3套,复印件2套,并提供电子扫描竣工文件(必须含日常施工工作照片,用不可更改型光盘)。承包人应在发包人指定的范围内施工。承包人负责验收移交发包人前电缆等材料设备的看管工作,所发生的费用由承包人负责。20.4承包人完成设计的约定(1)承包人负责的设计:无。(2)承包人提交设计图纸的时间:无。21、现场管理人员的任命和更换21.2承包人代表即为本建设工程的项目负责人,承诺常驻现场,代表承包人履行与发包人签订的本建设工程合同。21.3承包人不得随意更换项目负责人,发生下列情形之一的除外:①因重病或重伤两个月以上不能履行职责的;②主动辞职或调离原工作单位的;③因管理原因发生重大工程质量、安全事故,承包人认为该项目负责人不称职或监理单位认为该项目负责人不称职需要更换的;④无能力履行合同的责任和义务,造成严重后果,发包人要求更换的;⑤因违法被责令停止执业的;⑥因犯罪被关押或判刑的;⑦死亡。承包人如需更换项目负责人,应至少提前7天以书面形式通知发包人及监理工程师,并征得发包人及监理工程师的书面同意。更换人员与被更换人员必须至少有相等的资历;同时承包人须将更换人员的相关资料如任职证明、专业资格证书等复印件报发包人、监理工程师及相关行政主管部门备案。后任人员继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。未征得发包人书面同意,承包人不得更换项目负责人。21.4发包人可以与承包人协商,建议其更换认为不称职的项目负责人及相关管理人员,承包人应及时采纳发包人的建议予以更换,并在发包人发出建议书后七天内给予更换书面回复。21.5承包人投标时承诺的项目人负责人、项目技术负责人没有按时进场,或进场后,未经批准又离开工地,发包人有权按每人每天5000元的标准向承包人处以违约金;其他工地主要管理人员没有按时进场,或进场后,未经批准又离开工地,发包人有权按每人每天1000元的标准向承包人处以违约金,直至缺员进场为止。22、发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制(1)发包人任命(唐钏)为发包人代表,联络通讯地址如下:通讯地址:xxx(xxx)邮政编码:xxx联系电话:xxx传真号码:xxx(2)发包人对发包人代表权力做如下限制:工程量的确认,进度款的审核及发放。23、监理工程师23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位:xxx法定代表人:xxx(2)任命(黄永文)为监理工程师,其联络通讯地址如下:通讯地址:xxx邮政编码:xxx联系电话:xxx传真号码:xxx23.3(11)需要发包人批准的其他事项:进度款发放。24、造价工程师24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1)造价咨询单位:法定代表人:
(2)任命(
)为造价工程师,其联络通讯地址如下:通讯地址:
邮政编码:联系电话:
传真号码:24.3(4)需要发包人批准的其他事项:25、承包人代表25.1承包人任命()为承包人代表,其通讯联络地址如下:通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:26、指定分包人26.1依法指定的分包人及有关规定:(1)实施、完成任何永久工程的分包人:无。(2)提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人:无。28、工程担保28.1承包人提供履约担保的约定:履约担保形式:采用银行保函形式。履约担保金额:中标价的10%。注:如果在工程建设期间发生保函索赔事件的,索赔方凭相关索赔证明文件的副本到发包人处换取对方的保函原件,然后凭保函原件向相应的担保人索赔。28.2履约担保退还时间的约定:/28.4发包人提供支付担保的约定(1)支付担保的金额:/(2)提供支付担保的时间:□签订本合同时□其他时间,具体为:(3)出具支付担保的银行:28.8担保内容、方式和责任等事项的约定:一方未按照本合同(主合同)的约定履行义务,给合同另一方造成的实际损失。31、不可抗力31.1(4)不可抗力的其他情形:烈度为八度(含八度)以上的地震、十级以上强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况。32、保险32.1发包人委托承包人办理保险事项有:eq\o\ac(□,√)通用条款32.1款的第(1)项;eq\o\ac(□,√)通用条款32.1款的第(2)项;eq\o\ac(□,√)通用条款32.1款的第(3)项。32.8担保内容和责任等事项的约定:33、进度计划和报告33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求:承包人应提交的计划包括但不仅限于以下:(1)总体计划承包人应在签订本合同后的当天内,向监理工程师提交一式4份施工组织设计和工程进度计划。监理工程师应在收到该设计和计划后的2个日历天内予以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。经发包人批准后,工程进度计划,应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单项工程的,承包人还应编制单项工程进度计划。(2)月度计划承包人应在每月25日前,根据总体工程进度计划要求编制月度计划,其格式和内容应符合监理工程师要求。计划应包括本月完成和下月预计完成的工程数量和工作量,及保证计划完成的措施,对未完成计划,应详明原因并提出加快进度的措施。(3)每周计划承包人应在每周星期四前,根据总体工程进度计划及月度计划要求编制每周计划,其格式和内容应符合监理工程师要求。计划应包括本周完成和下周预计完成的工程数量和工作量,及保证计划完成的措施,对未完成计划,应详明原因并提出加快进度的措施。承包人的施工总体计划、月度计划及每周计划应按要求报监理工程师审核调整并报发包人批准后方能实施。工程进度计划的修订:承包人应在确保合同工期的前提下,每月对进度计划进行一次修订,并应在上一个进度计划的25日前提交给监理工程师审查。34、开工34.2监理工程师在本合同签订后的()内签发开工令。□按照通用条款规定的42条eq\o\ac(□,√)承包人应在签订本合同后的5天内,向监理工程师提交开工申请书,并附上表明已做好开工准备的有关资料。监理工程师应在本合同签订后的7天内报发包人批准后向承包人发出开工令;承包人应在接到开工令后的3天内开工,然后一直保持合同工程连续均衡地施工。35、暂停施工和复工35.4由于发包人或政府指令等原因造成工期延误的,工期顺延。承包人需自行考虑相关的施工机具、人员安排,发包人原则上不作任何补偿;但如佛山市或南海区政府有相关的指导文件的,则发包人可考虑参考文件执行。因承包人原因引起的暂停施工,增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。36、工期及工期延误36.1合同工程的工期约定总日历天数为90天。(1)(工程名称)单项(位)工程的工期约定为天。(2)(工程名称)单项(位)工程的工期约定为天。38、提前竣工38.1计划竣工日期:年月日(此条不适用)42、质量目标42.1工程质量标准:质量奖罚要求:工期不补,费用自理,拖欠工期按每天2000元处罚,处罚不封顶。45、安全文明施工与环境保护45.1安全文明施工的内容:安全文明标准执行佛山市市政公用工程文明施工管理办法。45.5治安管理的约定:46、测量放线46.1施工控制网资料提交的时间:46.4测量放线误差的约定:48、发包人供应材料和工程设备48.1发包人是否供应材料设备eq\o\ac(□,√)发包人不供应材料和工程设备,本条不适用。□发包人供应材料和工程设备的,约定“发包人供应材料设备一览表”,作为本合同的附件。48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式:无。49、承包人采购材料和工程设备49.1承包人采购的材料和工程设备:本工程选用的材料质量均应符合国家标准要求,并能通过相关管理部门验收合格,参考图纸、招标文件及工程量清单所提供的材料品种、型号、规格和品牌档次来报价,并作为施工材料选定的依据。在工程施工过程中,承包人应按照投标承诺及设计和有关标准要求供应材料,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按相关规范及监理工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验、试验或监测费由发包人、承包人按规定各自承担。所有材料必须经业主、监理单位确认后方可进场施工使用。本工程材料型号规格按照设计图纸及招标单位意见选型。工程用料必须按照(相当于或优于)图纸、招标文件及工程量清单所规定(相当于或优于)的材料品种、型号、规格和品牌档次来报价,并作为施工材料选定的依据,施工前中标单位会同招标人、监理单位一起去选取材料。材料质量均应按国家、地方有关建设行政主管部门的规定进行符合要求的检测检验,并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料(检测费用由承包人负责)。主要材料品牌(相当于或优于)参考汇总表序号设备名称品牌或生产厂商附注110KV断路器(固封式)江苏华唐电气有限公公司江阴市云峰电器设备有限公司华仪电气股份有限公司杭州之江开关股份有限公司VSH-12VYF1ZN73D2低压开关广东南冠开关有限公司广东山宝开关有限公司上海良信电器股份有限公司杭州之江开关股份有限公司FNKW1/NKM1系列MCW1/MCM1系列NDW1/NDM系列3高、低压成套配电柜佛山高华电力设备有限公司佛山市小鹰电气有限公司广州白云电器设备股份有限公司广东思东利电力科技有限公司汇网电气有限公司KYN(中置式),GCK4智能仪表深圳粤能通科技开发有限公司广州汉光电气有限公司安科瑞电气股份有限公司YNTECHPA866ACR330ELH,ARTU-K325电容器佛山顺德区汇之华电容器有限公司广东光达电气有限公司佛山市顺德润华电力电容器有限公司HBKAMPGDBKMJ6变压器广东海鸿变压器有限公司广东顺德特种变压器厂江西变电设备有限公司(人民电器集团)广东科源电气有限公司广州市乾式变压器有限公司佛山市南海区樱花电气有限公司SCB107电力电缆广东电缆厂有限公司广东中联电缆集团有限公司广东新南达实业有限公司广州南洋电缆有限公司广州岭南电缆股份有限公司高压:ZRYJV22低压:ZR、NHYJVWDZ、WDZNYJV注:上述产品必须具备3C证书、型式试验报告以及国家规定应具备的资格证书等;上述产品在选择具体规格时,需确保技术参数不低于原图纸产品,如分断能力、绝缘电压、IP等级、零飞弧,等等。49.2承包人供货与清点要求:。49.3发包人指定的生产厂家或供应商:无。50、材料和工程设备的检验试验50.2材料和工程设备的检验试验时间和地点:51、施工设备和临时设施51.2发包人提供的施工设备和临时设施:无。53、隐蔽工程和中间验收53.1中间验收部位有:按有关规定执行。55、工程试车55.1是否需要试车eq\o\ac(□,√)不需要试车的,本条不适用。□需要试车的,试车的内容及要求:56、工程变更56.4承包人提出合理建议应得的奖励:无。58、竣工验收58.1单位工程和工程部位的验收eq\o\ac(□,√)合同工程无单位工程和工程部位的,本款不适用。□合同工程有单位工程和工程部位的,各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下:(1)(工程名称)工程,计划竣工时间为,其范围包括:(2)(工程名称)工程,计划竣工时间为,其范围包括:58.11合同工程需在施工期运行的约定:59、缺陷责任与质量保修59.6缺陷责任期的约定:双方根据国家有关规定。59.8工程质量保修的约定:结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行。63、暂列金额63.1合同工程的暂列金额为:元。65、暂估价65.3非招标专业工程的暂估价金额为:无。66、提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖的约定eq\o\ac(□,√)没约定提前竣工奖的,本款不适用。□约定提前竣工奖的,每日历天应奖额度为()元,提前竣工奖的最高限额是()。66.2误期赔偿费的约定:(1)每日历天应赔付额度:(¥2000)元。若因承包人原因造成工期延误的,则工期每延误一天,发包人将对其收取违约金,违约金额为每延迟一天2000元。若因发包人原因造成工期延误的,工期相应后延。因不可抗力的原因造成的工期延误,应在不可抗力事件结束之日起15天内承包方书面提出,经监理单位、发包人的签证认可后,工期可相应顺延,双方办理同意顺延工期手续。(2)误期赔偿费最高限额是(无)。67、优质优价奖67.1优质优价奖的约定:eq\o\ac(□,√)没约定优质优价奖的,本款不适用;□约定优质优价奖的等级;67.2优质优价奖的计提与支付:□国家级质量奖,合同价款的3%,即元;□省级质量奖,合同价款的2%,即元;□市级质量奖,合同价款的1%,即元。68、合同价款约定与调整事宜68.2合同价款的调整因素包括:eq\o\ac(□,√)工程量的偏差;eq\o\ac(□,√)工程变更;□物价及后继法律法规的变化;eq\o\ac(□,√)费用索赔事件或发包人负责的其他情况;eq\o\ac(□,√)工程造价管理机构发布的造价调整;□其他调整因素:72、工程变更事件72.4工程变更,导致综合单价调整的方法:□按合同通用条款的规定调整。eq\o\ac(□,√)按以下方法调整:具体方法见本工程的结算方式。73、工程量的偏差事件73.2工程量的偏差,导致分部分项工程费结算价调整的方法:□按合同通用条款的规定调整。eq\o\ac(□,√)按以下方法调整:按96.1款执行。73.3工程量的偏差,导致措施项目费调整的方法:□按合同通用条款的规定调整。eq\o\ac(□,√)按以下方法调整:按96.1款执行。75、现场签证事件75.3现场签证报告确认约定的时间:76、物价涨落事件76.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法eq\o\ac(□,√)合同价款不因物价涨落而调整,则本款不适用。□物价涨落超过通用条款规定的幅度,应调整合同价款,调整数据约定如下:(1)固定系数a为;(2)人工权重系数b为;(3)机械台班权重系数c为;(4)钢筋权重系数d为;(5)其他资源的权重系数:。76.2调整合同价款日期:□招标工程的递交投标文件截止日期:□非招标工程的合同订立时间:78、支付事项78.2计算利息的利率□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。eq\o\ac(□,√)其他为:(零利率)。79、预付款79.1预付款的约定□没有预付款的,本条不适用。eq\o\ac(□,√)约定预付款的,预付款的金额为本工程合同价的30%元,其支付办法及抵扣方式按本条有关规定。79.2预付款支付申请的约定:(1)合同签订生效后,且承包人的相关施工人员、设备基本到位且正式开始施工后7天内支付。79.4预付款低扣办法:□预付款按照期中应支付款项的(%)扣回,直到扣完为止。eq\o\ac(□,√)其他方式:80、安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定(1)安全文明施工的内容及范围:□按合同通用条款的规定,以现行广东省统一工程计价依据规定为准。eq\o\ac(□,√)合同双方的其他要求:按《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》(粤建管字[2007]39号)规定,承包人在编制投标文件时,应根据工程情况,按照本办法及《广东省建设工程造价管理规定》、《广东省建筑工程计价办法》,确定安全防护、文明施工措施费;(2)安全文明施工费的总金额为:。80.2安全文明施工费预付金额、支付办法和抵扣方式:按合同通用条款的规定。eq\o\ac(□,√)其他:安全防护、文明施工措施费与工程进度款按进度款支付比例同期计量支付。81、进度款81.1支付期间:□以月为单位。具体为:□以季度为单位。eq\o\ac(□,√)以形象进度为准,具体为:(1)合同签订且承包人提交履约担保后,承包人进场14个工作日内,发包人支付合同总价的30%预付备料款;(2)主要材料、设备(电缆、变压器、配电柜)全部进场后经监理单位确认后5个工作日内,付至合同总价的60%;(3)工程竣工并通过供电部门验收合格、送电后5个工作日内,付至合同总价的80%;(4)工程竣工验收合格并由区财政局对结算审核完成,承包方确认审核结果后20个工作日内付至结算价的95%,余下5%作为工程保修金,待质保期(2年)满后付清。承包人收款时必须先提供有效发票,有效发票必须遵循属地管理的原则。由于涉及使用财政资金的特殊性,具体工程款支付在发包人上级主管部门批准拨款后的合理期限后支付(结算时亦同)。工程款应专款专用,一旦发包人发现工程款被挪作它用,发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用。□本期间应支付或扣留(扣回)的其他款项:81.2期中付款的最低限额为元。82、竣工结算与结算款82.1结算的程序和时限:eq\o\ac(□,√)按合同通用条款的规定办理;□不按合同通用条款的规定,办理结算程序和时限为:84、质量保证金84.2质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额□按合同通用条款的规定,即按合同价款的3%。eq\o\ac(□,√)其他:为工程结算价的5%。(2)质量保证金的扣留:□按合同通用条款的规定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留的比例为3%。eq\o\ac(□,√)其他扣留方式:结算总价经各方确认后,一次性扣留结算总价的5%作为工程质量保修金。84.3质量保证金的返还时间:自竣工验收合格之日起2年保修期满后,在30天内结清余款。85、最终清算付款85.1最终结算申请报告提交份数:提交期限:86、合同争议86.4争议调解或认定机构eq\o\ac(□,√)按合同通用条款的规定。□不按合同通用条款的规定,合同双方认可为:………………双方同意选择下列一种方式解决争议:eq\o\ac(□,√)向佛山市仲裁委员会(仲裁机构)申请仲裁。□向有管辖权的人民法院提起诉讼。91、保密要求91.1保密信息的期限:无。94、合同份数94.1提供合同文本eq\o\ac(□,√)按合同通用条款的规定,由发包人提供。□不按合同通用条款的规定,提供方式为:94.2合同的份数(8),其中发包人(6)份,承包人(2)份。95、补充条款95.1工程结算办法95.1.1本工程价款的结算和支付均以人民币为单位;本工程合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。95.1.2投标人应充分考虑施工期间各类可调材的市场价格变化和可能的国家政策性调整,确定风险系数,对工程图纸及工程量清单包含的所有内容的施工进行总承包报价。工程按施工图纸、合同要求完成的,结算时按中标单位的投标总价进行结算。对投标文件中的漏项、错项、错算工程量等非设计变更原因引起的差异,视为已包含在投标总报价中,工程结算时不予签证增加费用。95.1.3在进行工程竣工结算时,只有符合下列情况时才允许参与总造价进行结算:95.1.3.1工程施工过程中,如设计变更或发包人允许调整变更而发生的工程项目的工程量增减,承包人已积极配合完成工作。95.1.3.2成功的索赔引起的费用的增减。95.1.3.3因发包人提出赶工要求而引起的费用的增加。95.1.3.4合同规定的奖罚金情况的发生。95.1.4本工程发生第95.1.3条的内容时,工程竣工结算按如下办法调整合同总价:95.1.4.1本工程发生的项目工程量增减,必须以发包人、承包人、监理单位三方书面签证确认的工程量或竣工图纸为结算依据,并按下列办法计算:95.1.4.2承包人投标文件中有相关清单项目的(含分部分项工程量清单项目和单价措施项目清单),结算如下:(1)实际完成工程量对比备案预算工程量增加在±10%内(含10%)的,按承包人的投标时的综合单价结算;(2)实际完成工程量对比备案预算工程量增加10%外的,其增加超过10%的部分工程量计算如下:a.如果承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数低的则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行结算;b.如果承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数高的,则按招标备案的预算中的相应的清单项目的综合单价乘以结算系数进行结算。(3)实际完成工程量对比备案预算工程量减少10%外的,其减少超过10%的部分工程量计算如下:a.如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数后的价格高的则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行扣减结算;b.如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价比招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数后的价格低的则按招标备案的预算中的相应的清单项目的综合单价乘以结算系数进行扣减结算;95.1.4.3承包人投标报价中没有的清单项目出现时,按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《广东省建设工程计价通则(2010)》、《广东省建设施工机械台班费用(2010)》、《广东省市政工程综合定额(2010)》、《广东省安装工程综合定额(2010)》、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2010)》、相应的工程定额及配套文件进行结算;材料价按施工期间的《佛山市工程造价信息》发布价计算,没有发布价的按同期市场价计算,特殊材料按经发包人、监理、承包人三方签证确认的价格计算;规费、税金等的计费程序按行政建设主管部门有关文件规定;按以上原则计算出该增加工程的款项后,乘以结算系数即为该增加工程的结算造价【注:结算系数=(中标总价-暂列金额-暂估价)/(招标备案预算总价-暂列金额-暂估价)】。95.1.4.4本工程的投标报价已包含完成招标文件所提供的工程量清单项目范围内所需的全部措施费用。总价措施项目清单与计价表中中所提供的内容只供参考,投标人可根据本工程的具体情况,在总价措施项目清单与计价表中中以“项”或“宗”增加或减少内容并列项报价,在结算时,该部分措施项目费不予调整。结算时除分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中提供的相关清单项目外其余的措施项目不予调整,投标人漏报或少报,发包人将视为此项费用已包括在总价措施项目清单与计价表或其它费用之内而不予支付。95.1.4.5结算时,“预算包干费”和“材料检验试验费”在每个单位工程的‘其他项目清单与计价表’计算;结算时,对于投标文件中有的项目,按中标单位投标时的费率计算该两项费用;投标文件中无的项目,按行政建设主管部门有关文件规定(相关的费率有上下限规定的,则取中间值)计算。95.2、本工程的其他要求:1.承包人人在施工过程中,如遇到需与外部相关的单位协调的问题时,应自行解决,发包人人只负责协助。2.本工程选用的材料质量均应符合国家标准要求,并能通过相关管理部门验收合格,参考图纸、招标文件及工程量清单所提供的材料品种、型号、规格来报价,并作为施工材料选定的依据。在工程施工过程中,承包人应按照投标承诺及设计和有关标准要求供应材料,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。在采购材料前还应先提供材料样板,经招标人以及监理工程师确认后方可采购;材料样板由招标人保存,如承包人采购的材料与样板不符,招标人有权拒绝该项材料进场使用。3.承包人必须注意施工安全,做好安全文明施工工作,如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故,一切责任由承包人负责。4.本工程的承包人原则上不分包,如要劳务分包,则劳务分包按佛山市建设局《关于建立我市建筑劳务分包制度的通知》(佛建工(2006)70号)执行,承包人必须在市建设局通过各建设工程交易中心的网站进行公布的劳务公司中选择,选定分包队伍或选择队伍投标分包。5.其他要求:5.1本工程引用的标准或规范主要为国家官方标准和规范,次为适用于本工程的其它标准或规范。5.2承包人在开工前应提供针对该工程的施工环境、工期要求编制施工组织设计,施工方案,在投标报价中应充分考虑该部分的措施费用。在开工前,承包人应将施工方案交监理工程师和发包人批准实施,若监理工程师或招标人认为该施工方案需修改或调整,因此增加的费用由承包人负责。5.3用于本工程的一切施工机械必须类型齐全,配套完整并与施工质量和进度相适应。5.4承包人应按照要求办理其施工机械设备和雇佣职工安全事故保险,费用由承包人负担,并应被认为已摊入各个工程细目的单价之内,不单独支付。5.5施工现场临时工程设施(1)临时工程应包括为永久性工程的顺利施工所必须的各项工作,如:临时道路的修建和保养、临时电力的架设与维护、临时供水、承包人办工场所的临时用地等,或任何其它临时设施。(2)承包人应按不同的目的对临时工程进行不同的设计,承包人在进行临时工程设计和施工时应遵照相关管理部门的专门要求和规定,取得地方当局的同意或批准,或达成协议,招标人负责在获得协议方面给予协助。(3)本工程全部临时工程费用应认为已包含在各有关永久工程的工程细目中。(4)除非另有协议,永久性工程完工后,承包人应移去、拆毁、消除和处理全部临时工程,把所有修筑临时工程时占用的区域清理好。(5)承包人须做好警示标志,晚上还须加警示灯,如因施工防护不当发生人身安全或工伤事故,一切责任由承包人负责。(6)施工时要保护好周边场地内地下管线和排水系统,如有损坏,承包人必须负责修复并赔偿相应的损失。(7)承包人在施工过程中,应根据工程特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患。在施工现场出入口或者沿线各交叉口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施等危险部位,设置明显的安全警示标志或者必要的安全防护设施。(8)中标人必须自行在工地范围内建立施工所需的水电设施、计量设备均由中标人自行安装;施工期间的水费、电费由中标人承担。施工用水的给水点、用电接入点由中标人与总承包商协商解决(10KV进线施工用水用电由中标单位自行解决)。5.6本工程由承包人负责无条件办理报建、验收工作的一切手续,竣工时要求能通过有关部门的验收,如因承包人原因不能通过有关部门的验收,则招标人不予结算工程款;5.7施工中不得干扰附近道路及附近居民的正常生活,注意施工噪音,如因此给其他部门或个人造成的一切损失,或由于上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加,均由承包人自行承担。承包人应考虑在夜间施工可能不能得到有关部门批准的因素;5.8施工中的取土及弃土地点自行选定,由承包人按有关规定自行解决,费用包含在投标报价中。5.9施工中的材料堆放、搬运所需的费用由承包人自行负责,应包含在投标报价中,不得向招标人提出增加工程造价的要求。5.10施工期间,承包人应保持现场清洁,及时清理拆除并运走废料、垃圾和不再使用的临时设施,合理设置施工机械、设备和工程材料,防止油料及废料污染环境,及污染水源,损坏农田水利基本设施,注意对原有管道及道路的保护,如因施工造成的损坏引起的一切损失由承包人负责赔偿。工程完工后,承包人应从现场清除、拆除并运出一切施工设备、剩余材料、垃圾等,保持施工现场和工程整洁,恢复临时占用的场地和道路。5.11承包人在施工过程中,应根据工程特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患。在施工现场出入口或者沿线各交叉口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施等危险部位,设置明显的安全警示标志或者必要的安全防护设施。5.12承包人必须自行在工地范围内建立工人所需厕所、施工所需的水电设施、计量设备均由承包人自行安装;施工人员不按规定文明施工的,监理工程师将对其开出罚单进行处罚,每次罚款100元,承包人必须缴纳罚款后,招标人才可以对其工程进度款进行划拨。5.13在施工过程中,承包人必须执行文明施工、安全施工的规定,每项工序施工人员必须持证进行施工。如有出现安全事故或被有关部门处罚,一切责任由承包人负担,并承担由此而引起的经济和法律责任。6.承包人在投标报价中应充分考虑以下的措施项目费用,工程结算时不予增加该部分的费用:(1)施工场地内的地下各种管线设施,承包人须自行探测调查,保证原有地下管线设施的安全,若有损坏,承包人须承担全部责任;(2)道路的封闭的交通维护以及交通告示牌等的交通疏导方案必须经交警主管部门审批(招标人只负责协作);所发生的标志牌、疏导交通设施费等费用不另增加。(3)工程施工降排水费;(4)项目投运前的电缆等材料设备看管费用(5)其它措施费用。7.承包人的项目管理班子、机械设备必须按投标文件中所承诺的及时到位,严格执行经招标人同意的设计方案、监理大纲、施工方案,保证工程进度和质量。承包人在合同履行过程中违反承诺的,按违约处理。8.承包人应在合同履行过程中按合同以及国家或省市的有关规定,为所派人员办理如社保等保险,提供安全保障,并及时、足额的发放工资及相关费用;如由于没有按照上述规定执行,而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件和其他后果,招标人有权在工程款中扣除所需金额,以支付上述费用。一切责任和损失由承包人承担,如果给招标人造成了较严重的信誉损伤或影响,承包人应承担赔偿责任。9.承包人在施工过程中必须注意保护好周边的绿化、道路,如因施工原因而造成破坏,必须无条件免费恢复原状。否则,不退还履约保证金。10.发包人有权要求承包人提供进场施工人员社保证明文件,如不能提供或是出现工程转包,发包人有权单方取消合同。11.承包人在工程结算时不得故意高估冒算,送审计结算若核减率低于10%,审计费用由发包人支付;核减率在10%以上(含10%)时,审计费用全部由承包人支付并由发包人在工程款代扣。95.3其他注意事项:一、承包人负责以下工作,但不负责相关费用:1、协调使用供电部门原有电缆通道。2、承包人负责供电部门的线路规划报建手续。并在工程施工过程中主动与本项目沿线各相关职能部门(规划、建设、交通、水利、航道、国土、海事等)进行沟通、协调,协助发包人办理施工报审报批手续,在报批的过程中所产生相关费用由发包人支付。3、负责协调供电部门办理线路停送电工作,并确保工程按时送电投运。二、承包人自行协调办理,费用自理内容:1、对于本工程市政道路开挖许可由承包人负责办理施工许可证。
合同附件一:工程质量保修书工程质量保修书发包人:(全称)佛山市xxx学院承包人:(全称)为保证xxx学院新校园建设项目_10KV进线、变配电及低压电气工程(工程名称)在合理使用期限内正常使用,合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定,经协商一致,签订本质量保修书。质量保修范围1.1、承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。1.2、质量保修范围包括:承包人负责施工的部位,承包人负责督促分包单位对各自完成的工作进行质量保修。质量保修期2.1质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。2.2合同工程质量保修期,合同双方当事人约定如下:1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为/年;3、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年;4、供热、供冷系统工程为/个采暖期、供冷期;5、装饰装修工程为/年;6、其他项目:2年。3.质量保修责任3.1属于保修范围的项目,承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的,发包人可自行或委托第三方保修。3.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修。3.3在国家规定的工程合理使用期限内,承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现质量问题,应立即报告当地建设行政主管部门,经设计单位提出保修方案,承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后,由发包人组织验收。4.质量保修费用质量保修等费用,由责任方承担。5、质量
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 【正版授权】 ISO/IEC/IEEE 8802-1AE:2020/Amd 4:2024 EN Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Par
- 2024年度山西省高校教师资格证之高等教育心理学题库检测试卷B卷附答案
- 2023年激光诊断设备资金筹措计划书
- 福建省泉州市高一上学期期末英语试题与参考答案
- 小学幼儿园智慧监控系统方案建议书
- 2024奶牛养殖基地施工承包协议
- 2024暑期工勤工俭学劳动协议示例
- 2024年借款居间协议格式样本
- 2024年度采石场租赁运营权转移协议
- 2024陶瓷烧制加工承揽协议
- 2023-2024学年湖北省武汉市硚口区八年级(上)期中物理试卷
- 江苏省扬州市江都区2024-2025学年七年级上学期第一次月考数学试卷
- 冬季传染病预防-(课件)-小学主题班会课件
- 2024年安全员A证理论考试1000题及答案
- 《中医基础理论》课程教案
- 《解决问题的策略》(教学设计)-2024-2025学年四年级上册数学苏教版
- 银行保安服务外包采购项目投标方案技术方案(技术方案)
- 社会工作方法 个案工作 个案所需表格
- 小学生家长会课件
- 2024届中国一汽全球校园招聘高频500题难、易错点模拟试题附带答案详解
- 2024至2030年中国大米市场调查及发展趋势研究报告
评论
0/150
提交评论