上海某有限公司浦东扩建工程土方工程施工合同

第14页共14页编号：施NHF--001建设工程分包合同工程名称上海****有限公司浦东扩建工程土方工程发包人中国****建设开发总公司上海东方航空***有限公司浦东扩建工程项目部承包人中国****建设开发总公司上海东方航空食品有限公司浦东扩建工程项目部二00六年十二月建设工程分包合同订立合同单位：发包方（以下简称甲方）：中国****建设开发总公司上海****有限公司浦东扩建工程项目部承包方（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，并结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程的土方开挖施工事项，协商一致，签订此施工合同供双方共同遵守。工程概况工程名称：上海****有限公司浦东扩建工程土方工程工程地点：浦东国际机场安航路399号工程规模：本合同约定完成量约m3建设单位：上海****有限公司设计单位：同济大学建筑设计研究院现场施工条件水电费由甲方负责，水、电源由甲方提供。本工程现场文明施工要求按照《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》沪政<1997>54号文的规定施工。工程承包范围本工程的承包范围为同济大学建筑设计研究院设计的上海****有限公司浦东扩建工程土方工程包括配餐楼地下室、地下车库及综合楼基础土方的开挖、场地平整、修理边坡、基坑清理、场内（外）短驳、外运、办证、弃土、保洁、土方回填及其他相关的工作。工程承包方式本工程以包机具及进退场费、包材料、包人工、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包清理内外路面的污染、包个调税等的全包方式将该工程承包给乙方施工。分包工程期限本合同工期自2006年月日开工（按甲方的开工指令）；配餐楼工期（日历天数）：天；综合楼工期（日历天数）：天；地下车库工期（日历天数）：天。本工程基坑土方开挖必须符合甲方对分区、分段施工进度计划的要求；开挖方式、流程和技术要求均以甲方交底为准。土方开挖期间，在运土车辆运土时，遇下列情况工期顺延：1）24时小时内降雨量30MM以上时；2）政府指令不许运土时（以政府文件为准）。工程质量等级：按国家验收标准，一次性验收合格率达100%。合同价款工程总造价（暂定）：￥.00（大写人民币：元整）全部工程造价按下列约定计算：土方开挖；①按元/立方米（总包提供弃土场地，不包含税金，提供材料发票），按元/立方米（总包提供弃土场地，含税金）；②按元/立方米（总包不提供弃土场地，不包含税金，提供材料发票），按元/立方米（总包不提供弃土场地，含税金）；土方回填单价：①按元/立方米（一次挖运，不包含税金，提供材料发票），按元/立方米（一次挖运，含税金）②按元/立方米（二次挖运，不包含税金，提供材料发票），按元/立方米（二次挖运，含税金）；以上单价包括完成本工程所需的人工费（含加班费、赶工费等）、材料费、机械费（含进退场费用）、管理费、综合费、配合费、有关措施费（含路基箱使用费）、政府部门协调费、办证费、渣土申报费、卸土费、排污费、垃圾清运费、市政道路桥梁使用费、场地内外和车辆保洁费、地下障碍处理费、安全文明施工费、场地内和场地四周城市管网及管道保护费并考虑风险因素等在内的全部费用；本土方工程不因为土方场内（外）短驳的土方量不足造成回填土外购及土方场内（外）短驳土方量过多需外运，也不因施工中的任何情况而调整该综合单价。乙方对本工程取土及弃土地点、时间、路线应取得城管、环保部门和机场当局的同意，不得由此带给甲方任何费用的增加。凡是因乙方措施不当而引起的罚款、索赔和指控由乙方自行承担。合同价不因取土或弃土报价（含资源费、弃土场地费）运距与实际运距的不同而作调整。以上单价不包括工程桩头的破凿，不包括基槽人工清土（由甲方组织人工清土，乙方留予人工清土的厚度不超过10公分厚）。乙方在签约前已完全明确本工程施工过程中会遇到市场物价波动、与其他施工单位的协调、配合及现场实际情况对乙方施工可能造成的一切影响，以上结算单价已完全考虑了市场人工、物价等各种因素对价格的影响。乙方应配合甲方安排挖掘机和人员进行本工程的轻型井点降水的开槽工作，费用以含在以上单价内；土方的开挖达到土建结构施工要求、相关施工措施（含技术性间歇）等与本次土方工程有关的全部工作所需费用均已包含在单价包干中，不因实际开挖土方的类别、部分存在的淤泥、流沙、地下构筑物或管沟等、建筑垃圾或孤石等而调整该综合单价。本工程的基坑土方的工程量为暂定量。基坑开挖完工并通过验槽后，甲乙双方将根据施工图、土方开挖方格网图由甲方相关施工员签证的结算单经甲方预算部复核、项目部领导审核签字后予以结算。土方回填（含场内、外短驳）工程量按实方计算，按甲方项目部确认的实际回填数量为准（一次挖运的数量以综合楼开挖土方运至配餐楼回填、地下车库的开挖土方运至综合楼及配餐楼回填的实方为准，若因乙方原因造成二次挖运，甲方将按一次挖运的价格结算），并由甲方相关施工员签证的结算单经甲方预算部复核、项目部领导审核签字后予以结算。土方场内（外）短驳（土质需甲方认可、甲方提供场地）的土方量，甲方以实际回填土方量进行结算。分包工程拨款与结算本工程不支付任何有关的预付款、材料备用款、定金等；工程款以形象进度支付，工程完成后，支付至工程造价的60%；竣工验收合格并结算后支付至工程造价的85%，余款15%作为质保金，待回填结束后半年后无息付清。双方权利与义务甲方权利和义务甲方委托同志对本《施工承包合同》的内容负责全面实施监督，对乙方履行该合同的情况进行全方位、全过程的支持、服务、监督、管理、协调和控制；为乙方提供技术及管理指导，对该工程的施工方案和施工顺序具有最终的审定权；为乙方提供施工图一套，并及时提供设计修改等图纸；为乙方提供施工所需的水、电接驳点，水、电用量满足施工需要，乙方自备车辆冲洗设备，满足车辆出门前的冲洗要求；为乙方提供施工所需的坐标和水平标高控制点，保证其准确性；为乙方提供本工程桩基定位图，保证其准确性并配合乙方在土方开挖时提供技术指导；甲方根据设计图纸的要求，进行地下水处理，使基坑土方满足开挖条件；若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时，甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出，交其他承包人完成，乙方按实际完成的工程量结算并承担由此造成的一切损失。乙方不得提出异议。乙方权利和义务乙方委托同志全面负责本《施工承包合同》的实施，应按该工程的规模和甲方要求组建强有力的项目管理班子；乙方应尊重甲方的权威性，听从甲方指挥和管理，对甲方的不当指挥可以向其上级领导汇报、反映，并享有建议权；乙方应积极按上海市建设和交通委员会驻浦东国际机场办公室有关要求，做好对施工过程中产生的渣土、建筑垃圾（简称“渣土垃圾”）规范运输处理等工作；乙方有自主组织独立施工的权利，但必须在甲方的统一领导下进行，必须组织足够的劳动力和配备足够的机械以保证该工程按期完成，否则，造成的一切影响和损失均由乙方承担；乙方应根据甲方的要求和施工现场的实际情况，安排开挖顺序和铺设现场的临时道路，并保证场地内车辆的行驶，充分了解施工现场进出车辆的出入口情况并做出合理安排，以保证工效；乙方施工中应配合基坑围护：土钉墙、SMW工法、降水等在内的施工，费用不予增加；在开挖过程中，若遇普通暗浜由乙方负责处理，若遇地下有较大障碍物需进行技术等特殊处理时，双方将根据现场的实际情况，协商解决；乙方在开挖过程中，若遇地下有淤泥或流沙时，乙方负责挖运，费用不予增加；乙方负责对运输车辆在出门前的泥土冲洗工作，保证车辆清洁上路，若因此而受到任何方给予的任何处罚和罚款皆由乙方承担；乙方负责对场地内、外的全面保洁工作，使其合乎上海市的有关规定，若因此而任何方给予的任何处罚款皆由乙方承担；乙方的运输车辆必须符合上海市的有关规定，若因此而受到任何方给予的任何处罚和罚款皆由乙方承担；乙方负责全面协调当地政府各部门的关系，若因此而受到任何方给予的任何处罚和罚款皆由乙方承担；乙方在合同签定当日，向甲方交纳履约保证金10万元，待本合同履行完毕后由甲方全额返还，不计利息；乙方必须在甲方提供相关资料三日内办妥所有相关的手续和证件，若因此而影响甲方工作的正常进行，影响施工进度时，除没收交纳的履约保证金外，并终止合同；乙方必须为从事施工场地内自有人员的生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，此项费用已包含在单价内，不另外计取。乙方应加强对渣土运输车辆的车况检查，做到持证运营；保证不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾,凡乙方出现违背上述情况之一者，均视为乙方违约，甲将有权从乙方应得的工程款中扣除不少于施工合同总价10%的金额作为违约金。（招标文件要求，出现以上情况我们的罚款是合同总价的1%）工程交验与保修1．本工程基坑土方开挖过程中和完工后，乙方须参加业主方、监理方和甲方组织的基坑竣工验槽工作。经检查验收工程不合格（如开挖边坡不到位或超挖等），由乙方负责按规范或图纸要求返修并承担全部费用。若因此而发生的任何罚款、处罚均由乙方负责；档案资料管理乙方需提供一套完整的公司资料，包括营业执照、资质证书、进沪许可证、质量认证证书、业绩的资料复印件（加盖单位公章）给甲方，以便甲方归档使用；乙方在施工过程中，必须严格按施工程序和规范施工，协助甲方做好隐蔽验收、验槽等资料，并在工程完工验收时协助甲方做好竣工验收资料。违约责任和奖罚各种原因造成乙方（未完成本合同约定的承包范围）退场，甲方按乙方实际完成量的70%予以结算。承包人必须按合同规定的工期、甲方指令及阶段性工期按时交工，每逾期一天，按本合同价的3%赔付发包人违约金，违约金从工程款中扣留；承包人赔付的违约金累计达到20%时，发包人有权解除与承包人签订的本合同。附则本合同在履行过程中有违约行为时，按照中华人民共和国的相关法律执行；在本合同履行过程中发生的争议，双方当事人应本着实事求是的友好原则，协商解决，协商不成时，可以向建设工程所在地仲裁委员会申请仲裁，但必须：不涉及到仲裁部分的工程应照常进行；涉及乙方退场的应先退场再仲裁；竣工或合同期满的应先交工再仲裁；如果乙方以其他方式或理由拒不履行本协议第十三条第2款第②、③之规定的，甲方可以向仲裁委员会（或法院）申请先予执行以排除妨碍，由此而发生的一切损失均由乙方负责。本工程不允许再分包或转包，若发现有此情况，甲方将给予总价10%的处罚，并中止本合同，由此引起的一切损失均有乙方承担。本合同未尽事宜，双方应及时协商并办理补充合同。本合同经甲、乙双方法人代表或委托代理人签字盖章后立即生效。本合同自订立之日起生效，在完成双方约定的工作内容交付且结算完后即可告终止，或各种原因造成乙方退场本合同自行终止。本合同一式六份，甲方执五份，乙方执一份，具有同等效力。《工程廉洁协议》、《工程项目安全管理协议》、《社会治安综合治理责任书》作为本协议的附件，与本协议具有同等的法律效力。（以下无正文）发包人：（章）承包人：（章）地址：地址：代理人：代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：合同订立时间：2006年12月日工程廉洁协议总承包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。甲方工作人员不得向乙方家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。乙方不得为谋取私自擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品的物品。乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。本廉洁协作为劳务分包合同的附件，与工程发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。本协议一式六份，甲方执五份，乙方执一份。甲方：乙方：代表人：代表人：日期：日期：社会治安综合治理责任书为了维护企业和社会稳定，根据政府和上级的有关规定，特签订本责任书。1．建立健全综合法理管理网络，层层签订综合治理责任书，齐抓共管，群防群治。2．加强民工队伍管理，使用队伍必须成建制，手续齐备，严禁私招乱雇；若私招乱雇，且招雇人数超过总用工人数5%，每发现一次，视人数多少，处以一万元以上五万元以下的罚款，并责令限期整改。3．加强劳务管理，禁止拖欠民工工资；若因拖欠民工工资而引发民工闹事或上访，每发生一次视情节轻重、影响大小及人数多少，处以一千元以上十万元以下的罚款。应做好安抚工作，控制事态发展。4．严禁赌博、偷盗，打架斗殴，酗酒闹事，嫖娼等丑恶现象的发生，分包单位应经常对属以人员进行法制教育，规范属下人员的行为，明确对属下在沪的一切责任。若违犯上述之一，给总包方造成社会信誉受损的，视情节轻重每次予以一千元以上一万元以下的罚款。5．加强消防管理，保证必要的消防设施投入，杜绝火灾事故；若发生火灾事故，给总包方受到政府主管部门处罚或因媒体曝光而使信誉受损，除承担政府主管部门的处罚外，总包方还将视情节轻重及影响大小予以一万元以上十万元以下的罚款。6．在总承包方组织进行的综治专项检查中，若未达标，除责令整改达标外，同时处以每次一千元罚款。检查标准执行上海市《建设系统社会治安综合治理领导责任制考核评估标准〈试行〉》。7．要及时报告治安消防事故，保证信息畅通；若迟报、漏报、瞒报，每发生一次，处以一千元罚款；迟报、漏报、瞒报重大治安消防事故，每发生一次，处以一万元罚款。8．本责任书期限以项目施工期限，责任期内若责任人变动，由继任者履行。9．本责任书作为工程项目内部分包协议的附件，与工程项目内部分包协议具有同等法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：日期：日期：工程项目安全管理协议甲方：乙方：甲方将本建筑安装工程土方项目委托给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程承包合同的同时，签订本协议。一、承包工程项目：工程名称：上海****有限公司浦东扩建工程工程地点：浦东国际机场安航路399号承包范围：见分包协议二、工程项目期限：自年月日起开工至年月日完工。三、协议内容：1、乙方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2、乙方应有安全管理组织机构，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。3、乙方应根据甲方审批的施工组织设计进行施工。4、乙方按甲方审批的施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。5、乙方的有关领导必须认真组织对本项目职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。6、施工前，乙方应对管理人员、施工人员进行安全生产教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理人员、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点，乙方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由乙方和操作班组双方各执一份。7、施工期间，乙方必须专人负责本工程项目的有关安全、防火工作；检查督促施工过程中执行有关安全、防火规定，预防事故发生。8、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项制度，接受甲方的检查、督促和指导。对于查出的隐患，乙方必须限期整改，应把整改情况书面反馈单报甲方。对检查情况和发现的问题，甲方有权对项目部及个人给予奖励和处罚。9、在生产操作过程中的个人防护用品，由乙方自理，甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。10、乙方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由乙方有关部门完成落实整改后方准施工。乙方使用的施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等应符合安全要求和处于安全状态。施工过程中由于上述因素不良而导致的事故，应按“****总公司安全生间工作责任追究制度”和《工程项目安全生产奖罚办法》对事故责任人进行处理。11、乙方使用的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，应按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责，应按“****总公司安全生产工作责任追究制度”进行处理。12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等应严格执行安全操作规程。13、乙方人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。14、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作，起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。