2022年监理工程师(合同管理)考试题库高分预测300题及1套完整答案(河南省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。

A.一切险

B.一切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.一切险加人身意外伤害险【答案】BCU8H8Y4W1S9O9E7HQ6F3J5Z8G10L7N9ZU5S4Y5B4E6P4W12、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。

A.债务承担

B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务【答案】ACK6Q8D8L7E8P3N4HQ10B7O8G3Q9B9V9ZT10M5Q4I1Y4Z2J83、下列关于银皮书合同文件的解释顺序，正确的是（）。

A.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书

B.合同协议书—明细表—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.合同协议书—明细表—投标书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求

D.合同协议书—业主要求—明细表—专用合同条件—通用合同条件—投标书【答案】ACQ7E3O3G2Z2Y3R5HG4L9V7M6V6K4B8ZH10X10B3E9P9U10C94、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】ACA6L5U3O10A10G9S7HO3I4A6T3Q7F5L7ZV10X10F8R7V6Y5J65、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。

A.抵押人、抵押人

B.债务人、债务人

C.抵押人、债务人

D.债务人、抵押人【答案】CCN10I7V1S3P5K7T1HN10N7A9U1K4Y7P9ZO9G5V10H8G8S6O36、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。

A.决定对争端双方不具有约束力

B.可以申请仲裁

C.仲裁前不必争取友好协商解决争端

D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】BCR7Q4A10U5G7F4W7HK1F10Y9Q10X2C1U9ZB9L6C5X6F5B5V17、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？()

A.材料强度高

B.便于裁剪

C.价格比单板低

D.耐久不宜变形【答案】DCF9K5N10H8L4F8D1HY3V1W4T8Y2R9E2ZN1H6F9P9R6E1R78、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】CCK10N4R10P3M10R2U7HA7F6R8O7H1M9W8ZX9P6Q1V3K10V6I19、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。

A.14日，7日

B.10日，5日

C.10日，3日

D.14日，5日【答案】CCA4X2X10T4A10P5G5HC9O4B5V3Y4W2R2ZK4P3P7C8X9W1J710、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。

A.邀请招标

B.一次性招标

C.公开招标

D.分阶段招标【答案】CCP2O5E8Z5Y10H2Q7HG2I7P7N1C1O4N7ZP6A2F1E8F3E4R411、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料【答案】CCP3L7O2N9A6V1S2HP2C5V10Q2C7R1J3ZL7P9Q7T9J3R4N212、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人【答案】DCV1R2G10I3E2J3E3HF3K7L4J6G1V1H5ZZ2V10K10H2R4C7N713、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命

B.由具有适当资格的一人至三人组成

C.成员可以包括业主代表和承包商代表

D.做出的决定具有强制约束力【答案】ACE8C8U4X3Q8C6Q7HC8X8Q3P2I3N1Y10ZE7W8Z4G9K3X8G914、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验【答案】ACO3H2S10Y10J2Y10J8HK9W8T5R2S8P1P10ZZ3N1Z5D7C7A9H715、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】DCM2S2Y3P1B5V1B9HT1N5J4P3L10U4E7ZN10H9V3C7L1C1K816、建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】ACC1K6A6A3B10N10M6HB5D6J6G5I6U8N6ZG3S5H5X4Z5V8W517、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括（）册。

A.一

B.两

C.三

D.四【答案】BCK6X7H7M10Q7Q7W7HQ6Z10M2D9D2V4J9ZS10J4X9C5A5R5Z818、关于防火门窗设置的要求，正确的是()

A.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用甲级防火门

B.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗

C.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门

D.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门【答案】DCW3O1O3H2K7R10U3HZ9W5I1R1X4M4J8ZG10W6G10Z8T3E1W519、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是()。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施【答案】BCI2W2J7N5S10D5R8HH10R2C3A10K1Y8I7ZG3G7P6O10Z6T6F920、（2018年真题）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法【答案】CCE9H8N4Y7J10V8I3HD1U2X6M9V8Y3Z5ZS6L3A6K1Z5H10V921、下列不是体格测量工作实施标准化目的是（）。

A.权威化

B.规范化

C.系统化

D.科学化【答案】ACI1O3U1E4K8Y10Z10HM8H7E9U5X2G3B7ZY9H8J1A9B3S4T322、固有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定（）为中标人。

A.自己中意的候选人

B.排名第一的中标候选人

C.排名第二的中标候选人

D.排名第三的中标候选人【答案】BCE5Q2Z6O1S8T3C7HC10A1Y8W7N3J8Z6ZV8L8Y5Y7U10M3I123、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保【答案】BCW9Y9B8B1X2Q4M4HM8Z8O3K8U7Y5A4ZU10W6X8Y8E2O3U824、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还【答案】CCX2K1U5T1H1S6W10HC4M8M2Z2L9B9Q2ZS8F5N2D9K9U7B725、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。

A.审查承包人提交的进度计划

B.修改承包人提交的进度计划

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查承包人进度计划的执行情况【答案】BCL6A9W2X3T9B6T10HK2K7A10K6Q9T2C10ZR9B3H10L10R2H2S826、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出【答案】BCR2N1R5H10Q4C5D8HI6K8J10I4M1C4T6ZC1B4D3H8F3D2A327、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货商承担供货的全部运费

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】BCQ1D3R7V2M8C6G2HF9Y10T8T10B3Z10A6ZK5X7O8W10V7H9M828、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人【答案】BCB9K1T4O9W9K7E6HI2L7D3N6U10L3D1ZE10R6B6K4D1M6C629、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为【答案】DCC2Y2M5X2V1V6A1HF10Y6T3D2Y6Y6R2ZZ4J3R1Q6H9O5L730、（2021年真题）根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。

A.工程缺陷责任期届满

B.工程竣工

C.工程竣工验收合格

D.工程最终结算【答案】BCI5Q9C5R2S4V6N3HR1T6V1N2G9M1G3ZV9N9W6I2I1N3A131、下列有关监理人对索赔作出处理的说法中，正确的是（）。

A.有权直接单独确定索赔处理结果

B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.在收到索赔通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果【答案】CCH10X1R5T9T4O3I2HB2N3R6X9Z10G8M1ZA6A4N2A4G4P2W832、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】BCM9F1E3R9O6N3M3HP6C5P6G9J9Z10U7ZF1M5Y1F5S4H10S233、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范【答案】ACX1L6Z9L6V4S9W5HM1P7P3H4I4U5K6ZU2B5V4V9K6A5K834、在设备采购招标中，基准评价值为（）。

A.最优的评价因素

B.最差的评价因素

C.居于中位的评价因素

D.评价因素的平均值【答案】ACL10V5V6K4B6A4A10HV10S4B4D3C6G10M3ZU7S3Y10B4G2F6V235、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。

A.合同价格内的暂列金额

B.预留的部分工程预付款

C.业主的履约保证金

D.预留承包商的部分应得工程款【答案】DCZ9C5T9W8W6G2N4HU3T5J3B5W1S9V1ZU10B5L8K3R5K10L136、某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。

A.15万元

B.20万元

C.25万元

D.10万元【答案】ACZ6K5D8C1E4G1N3HZ5N6N9H10A5J9J2ZK6C8P10P3V2B9P737、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%【答案】ACE9J7B8W3F3A2W6HL5V7S1F6Y9P7R5ZG10F3J7M8I4D1C938、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。

A.发展和完善建筑市场

B.普及相关法律知识，培养合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪【答案】BCD7E9Y6I1O7Q1K6HV3J8Q10K6K4Y1Z4ZK10O7E7D10E7A4T539、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人【答案】CCC9M8K3F3O9L9I7HL1W3X4R2G7T5A8ZY8T6Y3Z8F6S3E940、下列选项中不能作为履约担保金的是（）。

A.保兑支票

B.银行汇票

C.现金支票

D.银行保函【答案】DCG9O8O6F1I3Q1I9HG5C3K7O1C4K10B4ZW2P9D4D8Z2V3G141、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。

A.监理能力

B.监理收费

C.检测设备

D.企业信誉【答案】ACP10G6M5R2U4A6M7HJ8F3N1P10C8D8F4ZL4K4K2X2G2R6E642、关于勘察成果的说法，错误的是（）。

A.应根据勘查成果文件进行工程设计

B.应根据勘查成果文件组织施工

C.勘查成果应真实、准确

D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】DCH7B4S6H3G7L7S5HZ3H4R5V6M6K9S10ZS8D3J5A1A3W3Z943、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天【答案】DCL4K1D2N1Y7L3D2HP4U3S10Y1P4V6P2ZF8I1U2L5H1Z9V544、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人【答案】CCO8O1A5O2P6R8G3HZ3S9X4Z3C4Q4T5ZO5W9W2M9W1S3A1045、（2021年真题）建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】CCQ10R5O9H7Q9K3Q10HN7O8Q4S3R6J10S6ZG9Y9J5H9S10S7A946、对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。

A.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书

B.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交最终索赔通知书【答案】BCB3K2Q3Q1C4J6L1HD5A2C4F7M8P9O5ZF10H4R8H6P2R4V147、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．

A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求

B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书

C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书

D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求【答案】BCQ9J4P10D1E1E1V9HI1S5Y4Z6B1B7D4ZA3D6Q7Y8I10M10U648、根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商【答案】CCX8B2D10P4B10L6M8HA6C7Y3Q9W8I3B9ZP9M4V7D10T2M8Q449、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔【答案】CCM9W3C3G8L8N10Q10HF6W2Y1G4T6B1Z1ZV3G5E9H5V6B8Z150、下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是（）。

A.投标函附录

B.技术标准和要求

C.承包人建议书

D.通用合同条款【答案】CCH10Y1D6C7W6E9M7HH3D3X2O8O2H5V5ZU3F5C1L2J6N4G651、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书

B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款

C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作

D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正【答案】BCA10A3O2R2O3B4L8HM6Z7N1X9X5W10E6ZU4M8H7E10O6J4V1052、保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日【答案】DCH2Z5M5R5Y6E8C2HI8L9Y3J10P2U10T4ZI6O1L2J3P10S10M453、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()

A.固定价格

B.可调价格

C.综合单价

D.成本加酬金【答案】DCM4R3F9U3M5S9R5HK3N5D4C3O4R1M2ZG1P7K1W8V6U8U354、下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是()。

A.建设工程合同当事人违约

B.台风造成停工

C.地下埋藏物造成合同索赔

D.设备所在国罢工造成设备不能交付【答案】ACB2E4T1A9Z10H6C5HC6R8Y4K1F4A6S4ZK7F3W8F4I7E5M155、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.政府部分

D.发包人和承包人【答案】BCD6A10G3M8U4J3O10HM4C3D1P2R1S5X5ZJ1T1T2C8Z8N4R556、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册

C.监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间

D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行【答案】CCQ4L8V8Q3X9X8K2HL8K1T3E7R5R10Y8ZM9S8G1O9T6V7B557、材料设备采购中，对于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，适用的采购方式是（）

A.询价方式

B.直接订购

C.招标

D.以上均不适用【答案】ACF8H2L5R5U8Z3L10HU8X10L5H2Q7E4M7ZR3K7L8E2W10E3C558、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】ACP7L4Z10U6A9A2E6HH7X3F9N10Q10H6H3ZI10Z1R2I2J2P6Y259、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】DCW7S2M7U2O1J10B7HA3L6R6A9O10F6C6ZO2V9O2S7C1R7N560、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】BCA2Z7L10W5X8Q1U7HK10H7A8J4E7Z7G4ZV3G4R2D4T5C1X861、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（）。

A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】CCT4Y2K10Q3F9H7V1HV1S8X10F7E3X7E9ZE1O7X5B10B9P8E262、（2018年真题）《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目【答案】ACM4R2V6H4G6V8Y10HD10B3Z3W3R9W3D10ZZ4P7Y9W8M1M5U963、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。

A.债务承担

B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务【答案】ACB2C1U6B7O7M1M1HK1Z9I10V8Y7A8X6ZG1R4T2O9T3L10E164、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】CCT4F9R4N3C8B8F5HD7C1B8D10A7U10J4ZI8T6X1G9A1T7F465、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求【答案】ACO8U3G3Z7H4N10C1HV8L2A2Q5L5E7A3ZP6I4N5S8D5W3M1066、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金【答案】DCA2S4L10F9R6P1E5HC8O9J10T9E5A5Y1ZG3Z4Z6E5R1C6A767、运动的四要素包括（）。

A.运动类型

B.运动强度

C.运动持续时间与频率

D.以上均是【答案】DCP8Y2W6V2G9H5X2HW9K4W8X4P6A8S9ZQ3Q1C1R5L9K10V868、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前【答案】BCR3S2D10I6H6C6P10HM7X5W5G9O1W8A2ZI1M5F1V1X1M10N369、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】BCQ8G7O2X4J2P10B2HL8J10Q4K5T2R1B9ZH4L8X10D1O2R10E170、根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%【答案】CCS6Q3N8C10W4Q1N4HJ4P7W2J3G3V5C8ZB7O10O8U6V7R3U871、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式

B.成本部分由承包商承担

C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整

D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担【答案】ACS7C7F1E10S8T6W6HW5H2S10U1O7Y9K6ZV6E2J8S2O2C9G472、设计施工总承包合同与（）内容相同的条款在用词上也完全一致。

A.标准施工合同

B.专业服务合同

C.工程施工合同

D.定期合同【答案】ACH3U1G6E4F5I4K8HG8U7L3W6J4L7F2ZV1Z1L2P7G9N7Z673、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。

A.保险费由建设单位支付

B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付

C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止

D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】BCA6R7F8R3Y10M3P4HO8J6W7T1X7D1Y3ZE10R10Z9M9W8E10J674、（2017年真题）建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4【答案】CCW9G6P1M8U10L9P7HG9L8C8C1X10D10U9ZR8N10N6V7W7I9E1075、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。

A.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受

B.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容

C.申请人的澄清内容不属于资格预审申请文件的组成部分

D.申请人不按资格审查委员会要求澄清，按该项不符合标准对待，予以淘汰【答案】DCZ8A5F5H2Z7Z9A1HK4W4G5E10E9V1N3ZV2E10L10A9F10G3A276、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】DCH8I1Q3F2O3G4U9HL9F3N4Z10W10R3Z1ZQ9B4K5I10C6H9H177、9部委在2012年又颁发了适用于工期在12个月之内的《简明标准施工招标文件》，其中包括（）。

A.《合同条款及格式》

B.《施工合同条件》

C.《简明合同格式》

D.《简明合同条款》【答案】ACE6X1E5W3A1X6J10HP2K5I1N8F3P5W3ZK4A5V2Q9Z1H8Q178、根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（）。

A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

B.发包人分包工作需要征得监理人同意

C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议

D.监理人应审查分包人的资格能力【答案】BCI5A9Q2K1U5M9T6HV3F1X2F10S3X8X3ZI9U6Z1O10T2F1P1079、关于联合体投标的说法不正确的是（）。

A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

B.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标

C.联合体投标的、其投标保证金必须由各成员根据协议分别向招标人提供

D.联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任【答案】CCF4Y6N7U4X1P8W9HO3Q1Z3B3J5J2G6ZS7W1S9P1O7Q9G780、勘察合同中，属于发包人义务的是（）。

A.提供勘察资料

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.保证勘察作业规范【答案】ACC8H7E4L9Y2H4L8HZ6S10M4B1O5E10W4ZI5W4G10B9Y6I2L281、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标【答案】DCU2A6X2H8Y9N10K3HW8W3V4A8X6D1Z2ZZ10N5Q8D4H5K7R682、信息收集方法可分为二手资料法、实验法和（）。

A.调查法

B.采集法

C.访问法

D.描述法【答案】CCD10B6J9L7U7I6V8HZ9K4A4K10R5Y6H5ZR1N2Q4O4U7G5D183、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】BCB4G9Y7H4C10J8E2HI4N1B6P4D10C5C8ZD8X3K8P1D10N2J384、标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。

A.5；无条件

B.7；无条件

C.10；50%

D.14；80%【答案】BCW8S7Y8M1I10W5L4HR6G2U10U4V7Q9H6ZQ6B9G2Q1B10L1X585、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】CCM1J8C3Q5V6A9L1HX4O4D3Q6J10T4G8ZI1P3D6I2T4R5K1086、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】DCH10V5F9T6E1T6G10HF8I1J9D1W2V10L5ZR5S5V3Q10V9N8W387、（2018年真题）《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目【答案】ACE10X7M5J4U3J9X10HH4F4P8W5P7W1R8ZM10D6X7O1Y2W10W188、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工

B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任

C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款

D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】ACF9X5Z10Z5Y6C2K6HQ6G9M10F1J2A1S2ZZ5V7N10B6G7Q7C889、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确【答案】BCB2C4P9U10F7P4L2HJ6Q6G7V2A10D8S9ZS7T5R8O10F2L7K1090、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。

A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目

B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保

C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》

D.双方可协商约定专用条款【答案】DCN4U10C1P1B1O9V5HV5H5U2U3V9F2K4ZM5C4H2X1Q2Z10S791、（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人【答案】BCF3I7N3N2E5K6K7HA1G6Y4Y5R4P1L1ZG2X7T2P1F2X7T992、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人【答案】ACE2B10Y1Q9L4Q2N6HZ6M3Q6B5X5E9S2ZA10O9P6F5J3J9L893、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。

A.是终局的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局的，对发包人具有强制约束力

C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力【答案】DCJ4V9K9F7Q4C8H4HH1U2Z10N8H6Q4F6ZO5H3C9S8X3F8C294、（2019年真题）建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】ACG5F8L3K4A5V2U5HT2E9T10N4U6S4T1ZL4S8W3F4U3W3P495、指定分包商条款的具体表现不包括（）。

A.承包商对指定分包商的违约需承担责任

B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容

C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理【答案】ACM1D1D10K1W5O7N7HF6T4L2B10J2J7Q6ZB2M2D4H7J3H7A396、投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的()。

A.2％

B.3％

C.4％

D.5％【答案】ACP4J3Y9K7O10J5D8HG7Q4F10B5Z1Q7F3ZJ4C7H10E5J10F6B597、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。

A.承包商提交工程竣工验收申请

B.业主颁发工程接收证书

C.承包商提交工程竣工结算申请

D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】BCP8Q8X8D4C4N1S3HH5T4D3W5M1I10T4ZD9T8F3E2D7X5Y398、下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是（）

A.支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务

B.延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数

C.总额不得超过合同价格的10%

D.总额不得超过签约合同价的10%【答案】CCJ7B3R10V2Z1J6V4HG6R4M9A5Q10R2J1ZV9Z8U1I4U10C3O199、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()

A.发包人负责，并承担检验费用

B.发包人负责，检验费用由承包人承担

C.承包人负责，并承担检验费用

D.承包人负责，检验费用由发包人承担【答案】DCH6J5H6H9X7K4O4HY2I8I1O7Q8D9K9ZO3N7I6W5G8L5X5100、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。

A.2009年10月6日

B.2009年10月25日

C.2009年10月27日

D.2009年10月28日【答案】DCI8A1N9O5X2F8H3HB2U7V9U8G5V3E3ZL10K10I6M7C3V2R9101、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。

A.抵押合同成立

B.建筑工程竣工

C.抵押合同生效

D.抵押登记【答案】DCT6P10N1R8B7T2V10HE2G8A7R7U2J2U8ZQ7Z1E8Q4I5Q1Z10102、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人必须是组织，不能是自然人【答案】CCK4P4L7M1X1L6Q1HR9C1T8X8P1R7X2ZI2X2J10H8P1L4T10103、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

A.衡量法

B.经验鉴别法

C.物理检验法

D.化学分析法【答案】ACY9G2L2S1Y2Z9U7HM4H1J9F3I5M5W3ZV4W8N8D3O4Y8U6104、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()

A.改变工程的标高和基线

B.增加合同中约定的工程量

C.提高合同中约定的质量标准

D.改变施工作业的顺序和时间【答案】CCI7A6A4K8A6R2C9HM6B8S9T7W2K4T5ZQ2Q4M8Y1Q2T10Z10105、关于代理，下列说法不正确的是（）

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销

C.代理人只能在代理权限内实施代理行为

D.无权代理的法律后果由被代理人承担【答案】DCL7Y8J9E1C7X5J8HI7V3E9K2X5I2U2ZA7R9T3E6B3M10B5106、《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12【答案】DCL5A8M5N9R8O6U1HX6H2X9E2J8W3O7ZN8M2B3H2V8A2N6107、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）

A.未经发包人批准，监理人无权修改合同

B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理

C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明

D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准【答案】CCS3X8U9U3V4O2T5HI7D10C1K1M10R10B5ZG9W6I4L5T1S9Z6108、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行**计算【答案】ACZ1X6H1J10I10E4R3HL1J6I4E9Q5R7R6ZF10H8M5F5N1I9X10109、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()

A.要约生效

B.承诺生效

C.合同成立

D.合同生效【答案】CCE4T1A6U2R9E3L1HB10J10I1N8W2I5P5ZP10S1B9E6W7A4I6110、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则

B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员

C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准

D.合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】DCA8S4A8D8Z5R5C4HB6N1X1H7G4Y1H5ZK9X10P3X6D1F9U8111、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】ACD8P3P3J2N2J9T5HH6X1G7X7J8F9J6ZX8G6B6D2F5A6N4112、合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整

A.口头协议

B.书面形式

C.口头约定

D.评审协议【答案】BCS2A10W8Y5X2Z2Z4HT2I4P7N1E7Q9X1ZA1B9U10B5H7A9V8113、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。

A.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受

B.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容

C.申请人的澄清内容不属于资格预审申请文件的组成部分

D.申请人不按资格审查委员会要求澄清，按该项不符合标准对待，予以淘汰【答案】DCI2R10L8G5G2C6K3HS4K2H7R7Z7A10O6ZK5L6M8Z6R2X2D4114、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.合同责任复杂

B.建设周期长

C.可以增加设计变更

D.可以减少承包人的索赔【答案】DCG3P5N8F9K6X5M6HT1Q10E5F9G4Q9F3ZM1A7U8X6B3U2F7115、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()

A.允许设计人没收定金

B.将设计费的50%支付给设计人

C.将全部设计费支付给设计人

D.按实际完成的工作量支付设计费【答案】CCH1K9L10J2K3I8A3HT1A6U9H10C4Q7O2ZV9U2U1H5P10P1S4116、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验【答案】ACF1W9U10R2Q9I1A8HM7M10U7H3H6Q3T5ZO7F2H4C5K5F7U6117、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。

A.该通知由发包人发出

B.应提前7天向承包人发出该通知

C.表明从发出该通知时间开始工作

D.应自合同生效之日起90天内发出【答案】BCC2Z1K9F7C1M5O1HA1J6Y3T6G7A1A2ZP10T5B6Y10P8C4U6118、（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】ACJ6C6J6M4H8J9D3HP9J6V5H8U4G3I1ZU7S6D10G5Y5L7O1119、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。

A.有效合同

B.无效合同

C.可变更合同

D.效力待定合同【答案】BCE1D10X9X8U1P2F1HB3N2P1N8U2U6Y4ZC2H7N7D2L6H1N10120、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】ACR9W3K9Y3H8D2Y3HU2U7F10U4F3J7O4ZE1N2Z7B10T1E4B9121、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（）。

A.承包的施工标段

B.缺陷责任期

C.工程质量标准

D.中标人的项目经理名称【答案】BCW3J10R9Q4G6J5X9HD4C4A1R7X4M10P1ZO1O6F1R10G2T4A4122、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.自己承担，延误的工期顺延

D.自己承担，延误的工期不予顺延【答案】ACV10W7H8B1A2Q8C9HY3Y10Q10F7D6L10C9ZR6B9J3C10C1I5T1123、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。

A.投标报价

B.分项报价的合价

C.评标委员会的意见

D.应否决投标【答案】BCL5A1V6Q6O3O2U4HI3N1Y4Y1M8D5Z7ZT2W5S3U3W8T4H5124、不是数据库的特点的是（）。

A.实现数据共享

B.减少数据的冗余度

C.数据间相互关联

D.数据实现集中控制【答案】CCO9B2N3M4Y4E4B4HF1R4Q2N4P9H9Z7ZU2U9H7V10I10Q6A10125、设计施工总承包合同文件中的中标通知书、投标函及附录、其他合同文件的含义与（）的规定相同。

A.专业服务合同

B.工程施工合同

C.标准施工合同

D.建设施工合同【答案】CCH2Q2U4A9N7J1E4HD3P10X2W2O6B6B1ZP10B9O2J9G1M4W10126、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性【答案】DCT3G4D7S7G1S7U7HE10V5B7O9O4P5X6ZS6Z1X2F8Z1X5J8127、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()

A.9月5日

B.10月5日

C.1O月20日

D.11月5日【答案】ACB9I1U2T6A3U9X9HQ9A5S4O6N10Z2D5ZO7N9H3Y3K10D7X4128、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】BCN4K2N2V10B3G8Y10HA3D6Z5R7U6H4R8ZU6W9L6M10I9I5P7129、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度【答案】ACW9M1U7J3C6R8W2HV6I7C8N1S9U1W2ZV2B3K6U6G2B7M5130、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由承包人和监理人承担连带责任【答案】ACC4F8M5P1D7T9Q9HF2Y6S1N5B4H6R6ZB5R8X1Z7E8T7W8131、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价【答案】CCB9Q2F4F7Q5T10U7HL2V5R2Y2Y4F8T7ZI5J5V7A10K4V10V10132、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。

A.7天，7天

B.7天，14天

C.14天，28天

D.28天，56天【答案】CCC5K5G3V7O4Y6F4HM2H4V4K7J3E10M9ZF7Q9Z1M2F6P5J10133、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者

D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者【答案】CCW8J5Y3J3R2M3L7HK4P3Y7K10Q5E10D10ZE10D5X9Q4O10Q1I4134、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。

A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同

B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同【答案】ACW2D4E8M5D5C3U10HB3R2V2D2M1G5Z10ZN8Z8W7U8X1X9T2135、下列关于勘察设计招标文件的编制内容对投标保证金规定的说法正确的是（）。

A.投标人在开标时递交投标保证金

B.联合体投标的，应当由联合体共同递交

C.在签订合同时提出附加条件的将不予退还

D.一般不超过勘察设计估算费用的2%，且不超过80万【答案】CCW5E3J5V6P1N6G9HA1D7B9R6B8G3W1ZP6W2T1E2F3Y2Y4136、合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】CCL10C4D4J8L8C3X4HP3U7I1F4P5Q10G5ZU9Y7V9A10S5D6L3137、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】DCU4O1C4H10S1N7N10HX5J3T9D5B10K9Q10ZH10S6T4Y2I8E3L3138、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的（）对血糖的影响。

A.质量

B.数量

C.种类

D.摄取方式【答案】BCS8W6R7F10O5D1Q6HW6C5K6H10Y8B5R9ZC5K5V4O3I1R1L5139、某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。

A.1020

B.980

C.1000

D.1010【答案】BCR5H3D8M1I3U8W1HS9S8R7F4B4T8N3ZS10E4H9U1D1S9C4140、关于防火门窗设置的要求，正确的是()

A.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用甲级防火门

B.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗

C.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门

D.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门【答案】DCK2C6M1T2Y1M3I8HW8P6A6Z9W6M6N1ZM2G2O1H1X7M9S6141、在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（）。

A.资格审查分为资格预审和资格后审两种

B.对于公开招标的项目，实行资格预审

C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目

D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法【答案】DCJ3Z6Z5F2O8Y4R8HD6Y7G3F10Q3O4V6ZN6X7L5W5L4X8P8142、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标【答案】BCR8K10T5A7L2R8G6HB9J1O2S2L9M5X5ZN9U9A1R2T5N7N8143、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%【答案】CCR4A9Z8G9C7N8K9HT3B6K1F3Y2S8B1ZK4B8T9J7V10J10N6144、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认

B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示

C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示

D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示【答案】CCA5S6W10Z3Q8H2U4HJ9X8I7Y3Q2S5W9ZW3Q3F9C2T5T7G10145、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】BCI2Y2W7J6Y3C1I7HV3V5E2R6F8K9D4ZB1H3A4F8P2G8S6146、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。

A.先勘察.后设计.再施工

B.先设计.后勘察.再施工

C.先施工.后设计.再勘察

D.先勘察.后施工.再设计【答案】ACR7B1J2K1K10E10B10HX5N10X10N1K5T8L5ZT2L3A9S9L1O8I7147、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。

A.质押

B.留置

C.抵押

D.保证【答案】BCV2W2U1C7R9F8Z1HT7F5J10C6M2W6Q10ZD7H3N10T7G6O8D9148、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款和专用条款应当不加修改地引用

B.通用条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】BCO9I8B7K4E1Z3D10HL4R2W4C5D7D1U3ZO9S3D2X8V2G9X8149、AIAC191将整个项目实施过程分为8个阶段，不包括（）

A.概念阶段

B.施工阶段

C.招投标阶段

D.标准设计阶段【答案】CCD1Z7R9S1A9E10E8HR9I8F4J4P10T5O10ZT5C3I3G10F5R1K10150、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】DCZ1D2H1S10F4K8X3HH8H2V4Z1N3A7O3ZM4X9C6W4B6J4D1151、以下（）不属于健康状况信息。

A.个人疾病史

B.体检信患

C.生化指标

D.行为信息【答案】DCL2M9E9I6I4X8V8HH5M4E4N6F4Z3Z5ZF9Y10H6F5R2H4P5152、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前【答案】BCB7U8A6L3Y1X7O8HL1D2A6V3Q8A4V10ZJ1B2A6Q1V5M10D1153、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】BCT7T9W8W3F7L4V9HX3H2L3X3W8E3X6ZK5F3L4L1U7E5G6154、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】BCC1X5W7M1B2N2V7HS9K2T3D3A1J6B1ZN9X10Q2E9P9S5N7155、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【答案】BCO3X8Z3Y4V10Q5X10HF5C4V8R7W6K5X5ZI8X9Z6D9J3D4J9156、关于概念数据层的描述正确的是（）。

A.概念数据层是膳食调查数据库的中间一层

B.概念数据层是数据库的整体逻辑表示

C.概念数据层是逻辑记录的集合

D.概念数据层所涉及的是数据库所有对象的物理情况，而不是它们的逻辑关系

E.概念数据层是数据库管理员概念下的数据库【答案】ACW1V6L10B5U2A8C6HR6P2M6B2K1M6L8ZX9C9R9H1E1M6S1157、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险期间的说法中，正确的是（）。

A.按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起

B.按照工程总造价计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起

C.按照被保险人人数计收保险费的，至约定的终止日的24时止

D.按照工程总造价计收保险费的，至施工合同规定的工程竣工的次日止【答案】CCC8L3S9C8H4O6P6HC7A7W7C8G4D5H3ZQ3C1Z3T2V8O10Z6158、理论换算法的依据是（）

A.风俗习惯

B.计量单位

C.监理工程师的决定

D.合同约定的换算标准【答案】DCV2H10F7O1A1Y3H8HE3F6A2I9W10I2I3ZG4O1T8P10H3B6A4159、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有【答案】BCJ4K7J4R9R9W1A4HW10R1V7K5L3M9H10ZX1W1U3T8B2G8D3160、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日【答案】DCD1P5Z1K3B8K5I8HZ3W2I7M7G7R3U9ZE10D10X10S9T9P7O6161、关于合同鉴证的说法，正确的是()

A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证

B.法律规定强制实施合同鉴证

C.合同鉴证的效力不限于我国国内

D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】DCS6R6B8L7A10Y6C9HX1A3U2B5T3S1J6ZU1V2H2C4B9I10R10162、甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（）。

A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为

B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认

C.由其法定代理人代理实施民事法律行为

D.可以独立实施民事法律行为【答案】DCX4N4A2B4G8J1U1HX1Q2D4R6V9S3Y1ZI9J1V2S10X5F9S2163、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同【答案】CCC10A9E7L5V1W2P6HL7H8R6E3T2R6I4ZM9B2N8B5U9Y5Z9164、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。

A.勘察或设计费用清单

B.勘察设计机构设置及岗位职责

C.联合体协议书

D.法人代表人身份证明【答案】BCH7A10T2M9D6H5U10HN3J6C1E9A5Y4X4ZW4Q4K6M5F1P8F9165、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（）。

A.应当拒收

B.