工程造价案例分析-建设工程合同管理与工程索赔

第5章建设工程合同管理与工程索赔本章学习要求和目标(1) 建设工程施工合同的类型及选择。(2) 建设工程施工合同文件的组成与主要条款。(3) 工程变更价款的确定。(4) 建设工程合同纠纷与分类。(5) 工程索赔的内容与分类。(6) 工程索赔成立的条件与证据。(7) 工程索赔程序。(8) 工程索赔的计算与审核。25.1合同管理5.1.1建设合同的概念我国《合同法》规定，建设工程合同是承包人进行工程建设、发包人支付价款的合同。建设工程合同双方当事人应当在合同中明确各自的权利和义务，但主要是承包人进行工程建设，发包人支付工程款。建设工程合同是一种诺成合同，也是一种双务、有偿合同，合同订立生效后双方应当严格履行，当事人双方在合同中都有各自的权利和义务，在享有权利的同时必须履行义务。施工合同是工程建设的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、费用控制的主要依据。在施工合同中，实行的是以工程师为核心的管理体系(虽然工程师不是施工合同当事人)。施工合同中的工程师是指监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行合同的负责人，其具体身份和职责由双方在合同中约定。推荐的工程合同范本由协议书、通用条款、专用条款等三部分组成，并附有“承包人承揽工程项目一览表”、“发包人供应材料设备一览表”和“房屋建筑工程质量保修书”三个标准化附件。35.1.2合同类型与合同文件1.建设合同可以从不同角度进行分类1) 按阶段分类按阶段可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。2) 按承发包的方式分类按承发包的方式可以分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同。3) 按计价方式分类按计价方式可以分为单价合同、总价合同、成本加酬金合同。45.1.2合同类型与合同文件2.合同类型的选择(1) 项目规模和工期长短(2) 项目的复杂程度(3) 项目单项工程的明确程度(4) 项目准备时间的长短(5) 项目的外部因素3.

工程合同价的确定1) 固定合同价2) 可调合同价3) 成本加酬金确定的合同价(1) 成本加固定百分比酬金确定的合同价。(2) 成本加固定金额确定的合同价。(3) 成本加奖罚确定的合同价。(4) 最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价。55.1.2合同类型与合同文件4.合同文件(1) 本合同协议书。(2) 中标通知书。(3) 投标书及其附件。(4) 本合同专用条款。(5) 本合同通用条款。(6) 标准、规范及有关技术文件。(7) 图纸。(8) 工程量清单。(9) 工程报价单或预算书。65.1.3合同价款的调整范围对于以可调价格形式订立的合同，其合同价款调整的范围如下。(1) 国家法律、法规和政策变化影响合同价款。(2) 工程造价管理部门公布的价格调整。(3) 1周内非承包人原因停水、停电、停气等造成累计停工超过8小时。75.1.4工程变更价款确定方法在施工过程中，由于发包人对原设计进行变更，以及经工程师同意的、承包人要求进行的设计变更，会导致合同价款的增减，并可能造成承包人的损失，这些均应由发包人承担，并相应地顺延工期。1.变更后合同价款的确定程序2.变更工程价款的确定方法(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算变更合同价款。(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格。(3) 合同中没有适用或类似的价格，则可由承包人提出一个适当的价格，经工程师确认后执行。85.1.5工程量的确认1.承包人提交工程量报告承包人应按合同专用条款约定的时间，向工程师提交本阶段的已完工程量报告，说明本期完成的各项工作内容和工程量。2.工程量计算工程师应在收到承包人报告7日内按设计图核实已完工程量，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加，如无人参加，计量结果有效；工程师7日内未进行计量，则从第八日起承包人报告中开列的工程量即为确认；工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未参加计量的，计量结果无效。95.1.6工程款(进度款)支付的程序和责任发包人应在双方计量确认后14日内，向承包人支付工程款(进度款)。同期用于工程上的发包人供应材料设备的价款，以及按约定时间发包人应按比例扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。合同价款调整、设计变更调整的合同价款及追加的合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付。协议须明确延期支付时间和从发包人计量签字后第15日起计算应付款的贷款利息。发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。105.1.7合同中不可可抗力事件件的处理不可抗力是是指合同当当事人不能能预见的、、不能避免免并且不能能克服的客客观情况。。1.不可抗力的的范围2.不可抗力发发生后的合合同管理3.不可抗力事件件的合同责任任115.1.8合同争议的处处理方法《合同法》规定，合同争争议的处理方方式有和解、、调解、仲裁裁、诉讼4种。发生争议后，，在一般情况况下，双方都都应继续履行行合同，保持持施工连续，，保护好已完完工程。只有有出现下列情情况时，当事事人方可停止止履行施工合合同。(1)单方违约导致致合同确已无无法履行，双双方协议停止止施工。(2)调解要求停止止施工，且为为双方接受。。(3)仲裁机关要求求停止施工。。(4)法院要求停止止施工。125.2工程索赔赔5.2.1索赔的概念工程索赔是在在工程承包合合同履行中，，当事人一方方由于另一方方未履行合同同所规定的义义务或者出现现了应由对方方承担的风险险而受到损失失时，向另一一方提出赔偿偿要求的行为为。我国《建设工程施工工合同(示范文本)》中规定的索赔赔是双向的，，既包括承包包人向发包人人的索赔，也也包括发包人人向承包人的的索赔。以上对施工索索赔的定义可可以说明以下下几点。(1)索赔是一种合合法的正当权权利要求，不不是无理争利利。它是依据据合同和法律律的规定，向向承担责任方方索回不应该该由自己承担担的损失，这这完全是合理理合法的。(2)索赔是双向的的。合同的双双方都可向对对方提出索赔赔要求，被索索赔方可以对对索赔方提出出异议，阻止止对方的不合合理的索赔要要求。(3)索赔的依据是是签订的合同同和有关法律律、法规和规规章，索赔成成功的主要依依据是合同和和法律及与此此有关的证据据。没有合同同和法律依据据，没有依据据合同和法律律提出的各种种证据，索赔赔不能成立。。(4)在工程施工中中，索赔的目目的是补偿索索赔方在工期期和经济上的的损失。135.2.2发生索赔的原原因1.建筑工程的难难度和复杂性性增大2.合同文件(包括技术规范范)前后矛盾和用用词不严谨3.建筑业经济效效益的影响4.项目及管理模模式的变化145.2.3工程索赔的内内容与分类1.工程索赔的内内容(1)不利自然条件件与人为障碍碍引起的索赔赔。(2)工程延误索赔赔。(3)因临时中断和和工效降低引引起的索赔。。(4)工程加速索赔赔。(5)意外风险和不不可预见因素素索赔。(6)其他索赔。155.2.3工程索赔的内内容与分类2.工程索赔的分分类1)按索赔合同依依据分类(1)合同中明示的的索赔。(2)合同中默示的的索赔。2)按索赔的目的的分类(1)工期索赔。(2)费用索赔。3)按索赔事件的的性质分类(1)工程延期索赔赔。(2)工程变更索赔赔。(3)合同被迫终止止索赔。(4)工程加速索赔赔。(5)意外风险和不不可预见因素素索赔。4)按索赔的处理理方式分类(1)单项索赔。(2)总索赔。165.2.4施工索赔的程程序《建设工程施工工合同文本》对施工索赔的的程序有严格格的规定。施施工索赔的程程序如下。175.2.5施工索赔的计计算1.工期索赔的计计算1)工期索赔的原原因(1)合同文件含义义模糊或有歧歧义。(2)工程师未在规规定时间内颁颁发图纸和指指示。(3)承包商遇到一一个有经验的的承包商无法法合理预见的的障碍或条件件。(4)处理现场发掘掘出具有地质质或考古价值值的遗迹或物物品。(5)工程师指示进进行合同中未未规定的检验验。(6)业主未按合同同规定的时间间提供施工所所需要的现场场和道路。(7)业主违违约。。(8)工程变变更。。(9)异常恶恶劣的的气候候条件件。(10)不可抗抗力事事件。。2)工期索索赔的的计算算方法法(1)网络分分析法法。(2)比例计计算法法。185.2.5施工索索赔的的计算算2.费用索索赔的的计算算1)总费用用法和和修正正的总总费用用法2)分项法法(1)人工费费索赔赔。(2)材料费费索赔赔。(3)施工机机械费费索赔赔。(4)现场管管理费费索赔赔。(5)总部管管理费费索赔赔。(6)融资成成本、、利润润与机机会利利润损损失索索赔。。195.2.6施工中中涉及及的其其他费费用1.安全施施工方方面的的费用用2.专利技技术及及特殊殊工艺艺涉及及的费费用3.文物和和地下下障碍碍物205.3案例例分分析析5.3.1案例1———合同类类型1.背景某施工工单位位根据据领取取的某某综合合楼工工程项项目招招标文文件和和全套套施工工图纸纸，采采用低低报价价策略略编制制了投投标文文件，，并获获得中中标。。该施施工单单位(乙方)与建设设单位位(甲方)签订了了该工工程项项目的的固定定价格格施工工合同同。合合同工工期为为10个月。。甲方方在乙乙方进进入施施工现现场后后，由由于甲甲方原原因，，口头头要求求乙方方暂停停施工工一个个月。。乙方方亦口口头答答应。。工程程按合合同规规定期期限验验收时时，甲甲方发发现工工程质质量有有问题题，要要求返返工。。两个个月后后，返返工完完毕。。结算算时甲甲方认认为乙乙方迟迟延交交付工工程，，应按按合同同约定定偿付付逾期期违约约金。。乙方方认为为临时时停工工是甲甲方要要求的的。乙乙方为为抢工工期，，加快快施工工进度度才出出现了了质量量问题题，因因此迟迟延交交付的的责任任不在在乙方方。甲甲方则则认为为临时时停工工和不不顺延延工期期是当当时乙乙方答答应的的。乙乙方应应履行行承诺诺，承承担违违约责责任。。2.问题题(1)该工工程程采采用用固固定定价价格格合合同同是是否否合合适适？？(2)该施施工工合合同同的的变变更更形形式式是是否否妥妥当当？？此此合合同同争争议议依依据据合合同同法法律律规规范范应应如如何何处处理理？？215.3.1案例例1————合同同类类型型3.答案(1)固定价格格合同适适用于工工程量不不大且能能够较准准确计算算、工期期较短、、技术不不太复杂杂、风险险不大的的项目。。该工程程基本符符合这些些条件，，故采用用固定价价格合同同是合适适的。(2)根据《中华人民民共和国国合同法法》和《建设工程程施工合合同(示范文本本)》的有关规规定，建建设工程程合同应应当采取取书面形形式，合合同变更更亦应当当采取书书面形式式。若在在应急情情况下，，可采取取口头形形式，但但必须事事后予以以书面确确认。否否则，在在合同双双方对合合同变更更内容有有争议时时，只能能以书面面协议的的内容为为准。本本案例中中甲方要要求临时时停工，，乙方亦亦答应，，是甲、、乙方的的口头协协议，且且事后并并未以书书面的形形式确认认，所以以该合同同变更形形式不妥妥，在竣竣工结算算时双方方发生了了争议，，对此只只能以原原合同规规定为准准。施工工期间，，因甲方方原因停停工，甲甲方应对对停工承承担责任任，故应应当赔偿偿乙方停停工一个个月的实实际经济济损失，，工期顺顺延一个个月。工工程因质质量问题题返工，，造成逾逾期交付付，责任任在乙方方，故乙乙方应当当支付逾逾期交工工一个月月的违约约金，因因质量问问题引起起的返工工费用由由乙方承承担。225.3.2案例2——索赔1.背景某工程在在施工过过程中发发生如下下事件。。事件1：工程进进行中，，建设单单位要求求施工单单位对某某构件作作破坏性性试验，，以验证证设计参参数的正正确性。。该试验验需修建建两间临临时试验验用房，，施工单单位提出出建设单单位应该该支付该该项试验验费用和和试验用用房修建建费用。。建设单单位认为为，该试试验费属属建筑安安装工程程检验试试验费，，试验用用房修建建费属建建筑安装装工程措措施费中中的临时时设施费费，该两两项费用用已包含含在施工工合同价价中。事件2：建设单单位提供供的建筑筑材料经经施工单单位清点点入库后后，在工工程师的的见证下下进行了了检验，，检验结结果合格格。其后后，施工工单位提提出，建建设单位位应支付付建筑材材料的保保管费和和检验费费；由于于建筑材材料需要要进行二二次搬运运，建设设单位还还应支付付该批材材料的二二次搬运运费。事件3：在工程程竣工验验收时，，为了鉴鉴定某个个关键构构件的质质量，工工程师建建议采用用试验方方法进行行检验，，施工单单位要求求建设单单位承担担该项试试验的费费用。235.3.2案例2——索赔2.问题(1)事件1中建设单单位的说说法是否否正确?为什么?(2)逐项回答答事件2中施工单单位的要要求是否否合理，，说明理理由。(3)事件3中试验检检验费用用应由谁谁承担?3.答案(1)不正确。。(2)①要求建设设单位支支付保管管费合理理。② 要求求建设单单位支付付检验费费合理。。③ 要求求建设单单位支付付二次搬搬运费不不合理。。(3)若构件质质量检验验合格，，由建设设单位承承担；若若构件质质量检验验不合格格，由施施工单位位承担。。245.3.3案例3——索赔依据据1.背景某工程基基坑开挖挖后发现现有城市市供水管管道横跨跨基坑，，须将供供水管道道改线并并对地基基进行处处理。为为此，业业主以书书面形式式通知施施工单位位停工10天，并同同意合同同工期顺顺延10天。为确确保继续续施工，，要求工工人、施施工机械械等不要要撤离施施工现场场，但在在通知中中未涉及及由此造造成施工工单位停停工损失失如何处处理。施施工单位位认为对对其损失失过大，，意欲索索赔。2.问题(1)索赔能否成立立，索赔证据据是什么？(2)由此引起的损损失费用项目目有哪些？(3)如果提出索赔赔要求，应向向业主提供哪哪些索赔文件件？255.3.3案例3——索赔依据3.答案(1)索赔成立。(2)此事项造成的的后果是承包包商的工人、、施工机械等等在施工现场场窝工10天，给承包商商造成的损失失主要是现场场窝工的损失失，因此承包包的损失费用用项目主要有有如下几项。。①10天的人工窝工工费(注意：不是10天的人工费或或将降效增加加的人工费)。②10天的机械台班班窝工费。③ 由于10天的停工而增增加的现场管管理费，也即即延误停工期期间的工地管管理费。(3)索赔文件是承承包商向业主主索赔的正式式书面材料，，一般由以下下三个部分组组成。① 索赔意项项通知。② 索赔报告告。③ 附件。265.3.4案例4——工期及费用索索赔1.背景某建设单位(甲方)与某施工单位位(乙方)订立了某工程程项目的施工工合同。合同同工期为24天，其经批准准的施工网络络图如图5-1所示。工期每每提前1天奖励5000元，每拖后1天罚款8000元。工程施工中发发生如下几个个事件。事件1：因甲方提供供的电源出故故障造成施工工现场停电，，使工作A和工作B的工效降低，，作业时间分分别拖延2天和1天。事件2：为保证施工工质量，乙方方在施工中将将工作C原设计尺寸扩扩大，作业时时间增加2天。事件3：因设计变更更，工作E的工程量由300m3增至360m3，导致作业时时间增加1天。事件4：鉴于该工程程工期较紧，，经甲方代表表同意，乙方方在工作G和工作I作业过程中采采取了加快施施工的技术组组织措施，使使这两项工作作作业时间均均缩短了2天，该两项加加快施工的技技术组织措施施费分别为2000元、2500元。其余各项工作作实际作业时时间和费用均均与原计划相相符。275.3.4案例4——工期及费用索索赔2.问题(1)上述哪些事件件乙方可以提提出工期和费费用补偿要求求？说明理由由。(2)每项事件的工工期补偿是多多少天？总工工期补偿多少少天？(3)该工程实际工工期为多少天天？工期奖罚罚款为多少元元？3.答案(1)事件1：可以提出工工期和费用补补偿要求，因因为提供可靠靠电源是甲方方责任。事事件2：不可以提出出工期和费用用补偿要求，，因为保证工工程质量是乙乙方的责任，，其措施费由由乙方自行承承担。事事件3：可以提出工工期和费用补补偿要求，因因为设计变更更是甲方的责责任。事件4：不可以提出出工期和费用用补偿要求，，因为加快施施工的技术组组织措施费应应由乙方承担担，因加快施施工而工期提提前应按工期期奖励处理。。(2)事件1：工期补偿为为1天，因为工作作B在关键线路上上，其作业时时间拖延的1天影响了工期期。但工作A不在关键线路路上，其作业业时间拖延的的2天，不影响工工期。事事件2：工期补偿为为0天。事事件3：工期补偿为为1天，因工作E是关键工作。。事件4：工期补偿为为0天。总总计工期补偿偿：1+0+1+0=2(天)。(3)实际工期为：：22天

工期期提前奖励款款为：(24+2-22)×5000=20000(元)285.3.5案例5——不可抗力索赔赔1.背景某工程在按合合同施工过程程中，遇到特特大风暴不可可抗拒的袭击击，造成了相相应的损失。。风暴结束后后48小时内，施施工单位向项项目监理机构构通报了风暴暴损失情况并并提出了索赔赔要求，并附附索赔有关材材料和证据。。索赔报告中中的基本要求求如下。(1)遭受风暴袭击击造成的损失失，应由建设设单位承担赔赔偿责任。(2)已建部分工程程造成破坏，，损失150万元，应由建建设单位承担担赔偿责任。。(3)因灾害使施工工单位8人受伤，处理理伤病医疗费费用和补偿金金额总计5万

元，建设设单位应给予予赔偿。(4)施工单位总价价值100万元的待安装装设备彻底报报废；施工单单位租赁的施施工设备损坏坏赔偿10万元，其他施施工机械闲置置损失2万元。其他单单位临时停放放在现场的一一辆价值25万元的汽车车被烧毁。。均要求建建设单位赔赔偿。(5)风暴过程中中施工单位位停工5天，要求合合同工期顺顺延。(6)由于工程破破坏，清理理现场费2万元，应由由建设单位位支付。295.3.5案例5——不可抗力索索赔2.问题(1)以上索赔是是否合理？？为什么？？(2)不可抗力发发生风险承承担的原则则是什么？？3.答案(1)①经济损失应应由双方分分别承担。。② 索赔成成立。建设设单位承担担损失的150万元。③5万元索赔不不成立，由由施工单位位承担。④ 施工单单位总价值值100万元的待安安装设备，，其他单位位临时停放放在现场25万元的汽车车损失由建建设单位承承担。10万元及2万元的索赔赔不成立。。⑤ 工期索索赔成立。。⑥ 费用索索赔成立。。(2)不可抗力风风险承担责责任的原则则如下。① 工程本本身的损失失由业主承承担。② 人员伤伤亡由其所所在单位负负责，并承承担相应费费用。③ 施工单单位的机械械设备损坏坏及停工损损失，由施施工单位承承担。④ 工程所所需的清理理费用、修修复费用，，由建设单单位承担。。⑤ 延误的的工期相应应顺延。305.3.6案例6——费用索赔1.背景某工程基坑坑开挖后发发现地下情情况和发包包商提供的的地质资料料不符，有有古河道，，须将河道道中的淤泥泥清除并对对地基进行行二次处理理。为此，，业主以书书面形式通通知施工单单位停工10天，并同意意合同工期期顺延10天为确保继继续施工，，要求工人人、施工机机械等不要要撤离施工工现场，但但在通知中中未涉及由由此造成施施工单位停停工损失如如何处理。。施工单位位认为对其其损失过大大，意欲索索赔。2.问题(1)施工单位的的索赔能否否成立，索索赔证据是是什么？(2)由此引起的的损失费用用项目有哪哪些？(3)如果提出索索赔要求，，应向业主主提供哪些些索赔文件件？315.3.6案例6——费用索赔3.答案(1)索赔成立。。这是因业业主的原因因造成的施施工临时中中断，从而而导致承包包商工期的的拖延和费费用支出的的增加，因因而承包商商可提出索索赔。索赔证据为为业主以书书面形式提提出的要求求停工通知知书。(2)此事项造成成的后果是是承包商的的工人、施施工机械等等在施工现现场窝工10天，给承包包商造成的的损失主要要是现场窝窝工的损失失，因此承承包商的损损失费用项项目主要有有：10天的人工窝窝工费；10天的机械台台班窝工费费；由于10天的停工而而增加的现现场管理费费。(3)索赔文件是是承包商向向业主索赔赔的正式书书面材料，，一般由以以下三部分分组成。① 索赔意意项通知。。主要是说说明索赔事事项，列举举索赔理由由，提出索索赔要求。。② 索赔报报告。这是是索赔材料料的正文，，其主要内内容是事实实与理由，，即叙述客客观事实，，合理引用用合同条款款，建立事事实与损失失之间的因因果关系，，说明索赔赔的合理合合法性，从从而最后提提出要求补补偿的金额额及工期。。③ 附件。。包括索赔赔证据和详详细计算书书。其作用用是为所列列举的事实实、理由以以及所要求求的补偿提提供证明材材料。325.3.7案例7——索赔报告1.背景某施工单位位(乙方)与某建设单单位(甲方)签订了某汽汽车制造厂厂的土方工工程与基础础工程合同同，承包商商在合同标标明有松软软石的地方方没有遇到到松软石，，因而工期期提前1个月。但在在合同中另另一未标明明有坚硬岩岩石的地方方遇到了一一些工程地地质勘察没没有探明的的孤石。由由于排除孤孤石拖延了了一定的时时间，使得得部分施工工任务不得得不赶在雨雨期进行。。施工过程程中遇到数数天季节性性大雨后又又转为特大大暴雨，引引起山洪暴暴发，造成成现场临时时道路、管管网和施工工用房等设设施以及已已施工的部部分基础被被冲坏，施施工设备损损坏，运进进现场的部部分材料被被冲走，乙乙方数名施施工人员受受伤，雨后后乙方用了了很多工时时清理现场场和恢复施施工条件。。为此乙方方按照索赔赔程序提出出了延长工工期和费用用补偿要求求。335.3.7案例例7————索赔赔报报告告2.问题题(1)乙方方提提出出的的索索赔赔要要求求能能否否成成立立？？为为什什么么？？(2)一份份完完整整的的索索赔赔报报告告通通常常由由哪哪些些内内容容组组成成？？3.答案案(1)对处处理理孤孤石石引引起起的的索索赔赔，，这这是是预预先先无无法法估估计计的的地地质质条条件件变变化化，，属属于于甲甲方方应应承承担担的的风风险险，，应应给给予予乙乙方方工工期期顺顺延延和和费费用用补补偿偿。。(2)索赔赔报报告告的的内内容容由由以以下下几几部部分分组组成成。。①标标题题。。②事事件件叙叙述述。。③索索赔赔的的理理由由。。④经经济济支支出出和和费费用用计计算算。。⑤附附注注及及本本报报告告时时间间。。34练习习题题练习习题题一一背景景某工工程程的的施施工工合合同同工工期期为为16周，，项项目目监监理理机机构构批批准准的的施施工工进进度度计计划划如如图图5-2所示示(时间间单单位位：：周周)。各各工工作作均均按按匀匀速速施施工工。。施施工工单单位位的的报报价价单单(部分分)如表表5-1所示示。。参见见教教材材P165工程程施施工工到到第第4周时时进进行行进进度度检检查查，，发发生生如如下下事事件件。。事件件1：A工作作已已经经完完成成，，但但由由于于设设计计图图纸纸局局部部修修改改，，实实际际完完成成的的工工程程量量为为840m3，工工作作持持续续时时间间未未变变。。事件件2：B工作作施施工工时时，，遇遇到到异异常常恶恶劣劣的的气气候候，，造造成成施施工工单单位位的的施施工工机机械械损损坏坏和和施施工工人人员员窝窝工工，，损损失失1万元元，，实实际际只只完完成成估估算算工工程程量量的的25％。事件3：C工作为检验检检测配合工作作，只完成了了估算工程量量的20％，施工单位位实际发生检检验检测配合合工作费用5000元。事件4：施工中发现现地下文物，，导致D工作尚未开始始，造成施工工单位自有设设备闲置4个台班，台班班单价为300元/台班，折旧费费为100元/台班。施工单单位进行文物物现场保护的的费用为1200元。事件5：D工作于第8周末完成，由由于业主未及