工程合同集合5篇

第工程合同集合5篇工程合同篇1

出租方〔甲方〕：签约地点：

承租方〔乙方〕：签订日期：年月日

根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

一、设备的使用地点及工程情况：乙方租赁甲方的设备仅限于河间市城区内的工程中使用，不得转移到其它地点。

二、租赁设备概况

三、设备的所有权：

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押或转移，否那么造成的全部后果由承租方承当。

四、甲方的根本责任：

1、提供良好的设备。

2、负责设备进入乙方施工现场。

五、乙方的根本职责：

1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的平安，设备损坏或丧失由乙方负责赔偿。

2、乙方应在交货地点由乙方指定验收人检查验收租赁设备，同时将签收盖章后的租赁收据交给甲方指定验收人。

3、租赁期满后负责设备进入甲方仓库。

六、结算方式及相关事宜：

1、租赁期间：自年月日至年月日，自设备进入乙方场地时开始计算租金。如乙方暂未使用，那么从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用，租赁费按实际天数计算，不再重新鉴定合同。

2、结算方式：设备租赁费按合同双方指定验收人出具的单据为标准计算，乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金加收月租金0。5%的滞纳金，并且甲方有权将设备撤场，所造成的损失由乙方承当。本设备按月结算，超出局部按天计算〔元/天〕。

3、运费的承当：设备的进场费用由甲方承当，退场费用由乙方承当。乙方应在设备进场或退场前三日内通知甲方。

4、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工使用，必须征得甲方得同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

七、本合同的附件时本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。如送货单退货单、租赁费收据、及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。

八、争议的解决：

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承当。

九、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章〔合同章〕之日起生效。

甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________

法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程合同篇2

某某县

甲方：某某人民政府〔以下简称甲方〕乙方：某某建筑安装工程〔以下简称乙方〕某某村公路砼路面改造工程经过公开招标评标，由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订如下合同，共同遵照执行。

一、工程总价及结算依据

该工程承包价为：.00元〔人民币贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费〕，本工程采用总价承包合同形式计算工程承包合同总价〔合同价不包括浆砌片石水沟，片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算〕。施工单位按图施工，以合同中的总价进行决算，建设方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。

二、工程内容

某某村公路砼路面改造工程长4.37216公里，对路基进行整治，铺筑水泥稳定层〔底基层水稳层可用片石补强〕，新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面，路基宽5.0米，C30水泥砼路面宽3.5米，C20水泥砼路肩0.75米某2，增设局部涵洞、防护设施、排水沟等附属设施，详见设计文件。

三、材料供给及要求

1、本工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购，乙方自行运输，在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否那么，发现一次，扣乙方工程款壹万元；其他材料由乙方自购。

2、材料质量要求

〔1〕河沙：河沙或机械吸沙；

〔2〕片石：300号强度以上；

〔3〕碎石：正规产地碎石；

〔4〕条石：300号强度以上；

〔5〕水泥：32.5级普通水泥，须有厂家质检部门的合格证书或质检书。

3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村公路建设指挥部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用，并限期运出现场，否那么由监理工程师或建设单位组织运出，产生的费用由施工单位承当，并在工程进度款中扣除。

四、工期

1、本标段工期6个月〔日历工期〕，自20某某年9月3日至20某某年3月2日〔具体工期开始时间以指挥部开工令为准〕。

2、工期允许延长的条件：

〔1〕建设单位变更设计，阻碍了施工进度；

〔2〕异常恶劣的气候条件，影响施工平安或工程质量；

〔3〕建设单位通知暂时停工。

3、工期延长的决定，假设发生第2条规定的情况之一，施工单位应书面报请甲方同意后，方可顺延工期。

4、除第２条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续15天不进场开工，视为违约，甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。假设施工单位连续20天停工，甲方除收缴履约保证金外，有权清场，直接解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工程量结算，工程款在二年内支付，不计息。

5、施工单位每延误一天惩500元，提前完工一天奖500元。

6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。

五、甲方的一般义务

1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。

2、协助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网，以保证施工需要，费用由乙方承当。

3、派驻现场质量监督人员，监督乙方施工质量。

4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。

5、根据乙方的竣工报告，组织有关部门检查验收。

六、乙方的一般义务

1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成工程任务。

2、做到施工现场符合平安文明施工有关规定。

3、接受甲方、铜梁县公路质量监督检测站、县农村公路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。

4、工程完工后，按交通部公路工程交〔竣〕工方法编制工程竣工资料及决算报告，一式六份并送交甲方归档。

七、工程质量检查验收及标准

1、乙方必须按图施工，几何尺寸不得擅自改动。

2、本合同工程质量，按交通部ＪＴＧＦ80-20某某《公路工程质量检验评定标准》执行，必须到达合格工程或优良工程。

3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料，一律不准使用，并限三天内自行运出施工现场。

4、施工中，乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技术规

范进行施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，数据真实可靠，各个工序完结后，经监理、甲方、质检站检验验收合格后，方可进行下一个工序施工。否那么，将不予计量。

5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求，必须试压件，拌和均匀，随拌随用。

6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必须无条件返工，直到到达设计要求，所发生的返工费用由乙方承当。

7、乙方在施工中不采纳甲方、质检站整改意见的，甲方有权终止乙方承包合同，所造成的损失由乙方承当。

8、工程完工后，乙方应采用书面通知甲方验收。甲方在接到通知后10—15日内组织有关部门检查验收。

9、经验收假设是乙方原因造成工程质量达不到设计要求，乙方必须无条件在限期内返工直至到达合格工程。由此造成逾期交付的，应承当工期延误责任。假设在限期内不返工，建设单位有权另行组织其他施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。

10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算，质保为两年。保修期内假设发生质量缺陷，乙方应无偿返工到达合格工程，假设乙方不履行返工义务，那么由甲方组织他人修复，所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。

八、施工平安

1、乙方在施工过程中，应切实加强平安管理，做到平安施工、文明施工。施工时需设立平安警示标志，必须确保车辆和行人平安。假设发生平安责任事故概由乙方全部承当法律及经济责任，甲方不负任何责任和费用。

2、在施工作业中，因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。

九、工程款结付与履约保证金的返还

1、本工程分四次支付镇自筹局部工程款〔县补助资金按县相关政策支付〕，路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、Ｃ20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元，余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清，不计息，如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时，退还50%履约保证金；全部工程交工验收合格后，退还余下履约保证金。

2、该工程质保期二年，质保金为合同总价的5%，质保期满无工程质量缺陷，甲方如数返还。

十、本工程奖惩

本工程验收到达优良工程建设方奖承包方工程总价的1%，合格工程不奖不惩。

十一、违约与争议的解决

1、违约金按承包总价的5%计算。

2、违约金支付缺乏损失局部，守约方有权追偿缺乏局部损失。

3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

4、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。十二、合同的变更与解除

1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。

2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务。

发包人〔公章〕：承包人〔公章〕：

法定代表人〔签字〕：法定代表人〔签字〕：

年月日年月日

工程合同篇3

委托人〔全称〕：

代理人〔全称〕：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规和规章的规定，就委托人委托代理人代理招标事宜，经双方共同协商，于______年___月___日达成如下协议：

一、委托人委托代理人为以下工程工程提供招标代理效劳

1、工程名称：

2、建设地点：

3、工程规模：

4、招标范围：

5、招标方式：

二、委托范围

1、提供招标前期咨询，拟定工程建设工程招标方案；

2、办理招标申请；

3、起草招标公告；

4、组织或协助招标人开标、评标；

5、编制招投标情况报告；

6、办理招标投标全过程的备案手续〔含向建设行政主管部门提交招标投标情况书面报告〕；

7、协助招标人与中标人签订合同。

三、委托人的权利、义务和责任

1、委托人的权利

〔1〕对委托工程的招标程序有知情权；

〔2〕对拟发出的招标文件有审阅权；

〔3〕要求代理人提供一套全部招标档案，其中在代理过程中形成的资料应为原始资料；

〔4〕收回在实施委托业务过程中借给代理人的全部资料；

〔5〕有权要求代理人更换不按法律、法规及规章和本合同的规定履行其职责的代理从业人员。

2、委托人的义务和责任

〔1〕遵守招标活动有关法律、法规和规章；

〔2〕向代理人提供实施委托业务的全部真实、可靠的有关资料；

〔3〕参与委托业务实施过程中的相关协调、审查、监督工作；

〔4〕完本钱合同第二条中未委托代理人完成的工作；

〔5〕按合同支付招标代理费；

〔6〕接受招标投标监督部门依法实施的监督指导。

四、代理人的权利、义务和责任

1、代理人的权利

〔1〕有权要求招标人对代理工作提供必要的协助；

〔2〕在有关法律、法规和规章规定的范围内，依据本合同代理内容，开展代理效劳工作；

〔3〕按合同收取招标代理费。

2、代理人的义务和责任

〔1〕遵守招标活动有关法律、法规和规章，保证代理及招标全过程的真实、合法、标准、有效；

〔2〕招标投标活动中形成的有关文件，应在发出前告知委托人；

〔3〕完本钱合同第二条约定的招标代理工作；

〔4〕遵守职业道德标准，对代理事项保守秘密；

〔5〕接受招标投标监督部门依法实施的监督和指导；〔6〕向委托人提供一套由代理人经办的全部招标工作资料，由委托人存档〔其中在代理过程中形成的资料应为原始资料〕；

〔7〕不得将本合同代理效劳工作转让第三方；

〔8〕在实施委托业务过程中借用委托人的资料应全部归还委托人；

〔9〕依法应承当的其他义务。

五、招标代理报酬及支付方式

1、本次招标费____________________整〔_______元〕,包括以下内容：

〔1〕招标代理人员的工资及福利；

〔2〕专家评标费；

〔3〕代理本工程的差旅费、汽车费用、开标室租赁费；标书制作费；

〔4〕代理本工程应支付放入税金；

〔5〕代理本工程所需的一切其他办公费用；

〔6〕代理本工程所需的其他相关费用。

2、招标代理费支付主体委托人与代理人共同约定：招标代理费由中标人支付，并在招标文件中确定。

3、招标代理费支付方法在中标通知书发出时由中标人直接支付给代理人。

六、公告费、专家评审费的约定公告费、专家评审费由代理人支付并承当，委托人不承当公告费、专家评审费。

七、约定事项的解释、变更及违约责任

1、招标文件的解释由招标代理机构负责解释；

2、对与招标过程中有投诉或异议的，将按建设行政主管部门的规定办理。

3、由于不可抗力的因素，导致代理人不能完成委托业务，在不可抗力因素解除后需要变更约定事项的，须经双方协商并达成一致意见前方可变更。

4、任何一方违反本协议约定，违约方支付守约方违约金____________________整〔_______元〕，代理方如果违约，除支付违约金外，还应将收取的代理费全额返还委托方；委托方如果违约，除支付违约金外，还应支付已开展工程的全额代理费给代理人。

5、如代理人在代理过程中有违法违规及超越代理范围等行为，经招标投标监督管理部门认定，委托人有权解除本协议，由代理人自行承当相应的法律责任和违约责任。

八、其它

1、本协议未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决；

2、本协议签订后，由代理方交一份到招标投标监督管理部门备案；

3、本协议甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后，即行生效，全部招标代理工作完成，且施工中标通知书发出并结清款项后自动失效；

4、本协议一式____份，委托人____份，代理人____份，监督人____份。

委托人：

法定代表人：

联系人：

电话：

地址：

合同签订时间：______年___月___日

代理人：

法定代表人：

联系人：

电话：

地址：

合同签订时间：______年___月___日

工程合同篇4

1.监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有()特点。

A.当事人双方应当具有民事权力能力和民事行为能力

B.委托的工作内容必须符合工程工程建设程序，遵守有关法律、行政法规

C.委托合同的标的是效劳

D.委托合同应具有标准形式

E.当事人双方之间建立的债权和债务关系

答案ABC

2.《建设工程委托监理合同》中明确的内容有()。

A.工程概况

B.合同生效日期

C.工程总投资

D.酬金支付方式

E.可行性研究

答案ABCD

3.对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括()文件。

A.监理委托函或中标函

B.建设工程委托监理合同标准条件

C.建设工程委托监理合同专用条件

D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件

E.双方来往的信件和书面文件

答案ABCD

4.委托人对合同履行的监督控制权的说法，正确的选项是()。

A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告

B.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意

C.监理人转让义务，必须经委托人书面同意

D.监理人转让利益，不需委托人书面同意

E.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意

答案ABC

5.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对()有建议权。

A.生产工艺设计变更

B.工程分包人的资格

C.设计标准

D.调换承包人工作不力的有关人员

E.规划设计

答案ACE

6.以下属于监理人的监督控制权的是()。

A.向承包人提出建议

B.对施工进度的.监督

C.征得委托人同意，发布开工令

D.对工程上使用的材料和施工质量进行检验

E.工程设计变更的审批

答案ABCD

7.监理人的附加工作包括()。

A.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作B.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间

C.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量

D.非监理人原因使承包合同不能按时竣工而延长的监理时间

E.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工局部编制质量检测合格标准

答案CDE

8.合同有效期是指()。

A.监理人的责任期B.从双方签订合同到监理单位收到监理尾款止

C.开工到竣工D.双方磋商日始到完成所有义务止

E.合同双方协商一致的日期

答案AB

9.根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定，委托人的义务包括()。

A.提供开展监理业务所需的外部条件

B.提供与本工程有关的设备生产厂名录

C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定

E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系

答案ABDE

10.委托监理合同中，属于监理人的义务的有()。

A.按合同约定派驻人员

B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

D.负责工程施工中有关各方的协调管理

E.负责办理施工有关的行政批准手续

答案ABD

11.对监理人的禁止行为有()。

A.不得接受承包人的报酬B.不得参与和委托人利益相冲突的任何活动

C.不得泄露与本工程有关的保密资料

D.不得泄露设计人申明的秘密

E.不得参与合同的协调管理工作

答案ABCD

12.关于监理人的责任限度说法正确的选项是()。

A.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任

B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责

C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承当责任

D.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承当相应责任

E.因监理人失职造成损失，监理应承当全部责任答案ABC

13.正常监理工作酬金中的直接本钱包括()。

A.监理人员的根本工资

B.监理人员的补助费

C.监理单位的业务培训费

D.监理单位的资料购置费

E.监理使用仪器的摊销费

答案ABE

14.我国现行的监理费计算方法有()。

A.按监理工程概预算的百分比计算

B.按参与监理工作的年度平均人数计算

C.由委托人和监理人按商定的其他方法计算

D.中外合资、合作、外商独资的工程工程，参照国际标准协商确定

E.按委托人提出的方法

答案ABCD

15.有关监理合同双方关系的说法正确的选项是()。

A.由非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金

B.监理合同的变更只需委托人同意

C.当事人一方要求解除合同时，应当在一周内通知对方

D.变更合同必须采取书面形式

E.监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任

答案ADE

16、以下解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有()。

A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

答案：CD

17、以下有关违约金的述中，错误的有()。

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行

D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金

E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务

答案：ACD

18、依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。

A.合同履行过程中发生不可抗力

B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

C.当事人一方迟延履行主要债务

D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

E.合同履行期限届满之前，当事人的行为说明不履行主要债务

答案：ABDE

19、某投标由银行出具投标保函，发生以下()情况时，可以没收投标保证金。

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后，无正当理由投标人拒绝订立合同

E.中标人根据规定未能提交履约保证

答案CDE

20、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。以下关于该担保的说法中，正确的有()。

A.该担保方式是质押

B.该担保方式是抵押

C.施工企业应当将汇票交付债权人

D.双方应当办理登记

E.汇票仍由施工企业保管

答