承包工程协议书汇总8篇

第29页共29页承包工程协议书汇总8篇承包工程协议书篇1甲方：乙方：甲、乙双方经平等协商，就合伙承包郎溪县飞鲤镇张湾点美妙乡村工程建立事宜，达成如下一致，须各方共同遵守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建立，进而实现各方利润最大化。二、合伙经营工程工程范围合伙承包工程工程范围：以安徽新宇建筑工程与郎溪县飞鲤镇振兴村委会签定的张湾点美妙乡村工程建立工程施工合同约定的全部内容为准；甲、乙双方合伙承包的该工程工程，对外以安徽新宇建筑工程名义出现。三、合伙期限合伙期限：合伙施工的工程开工至完工、各方结算完毕及相关法律规定的责任与义务完毕后为止。四、出资额、方式及比例1．甲方出资额为，占全部出资比例的%。2．乙方出资额为，占全部出资比例的%。五、盈余分配与债务承担1．盈余分配，以出资为根据，按比例分配；2．合伙如产生债务，先由合伙财产归还；合伙财产缺乏清偿时，以各合伙人的出资为根据，共同承担。六、权利与义务1．合伙期间的财务由甲乙双方共同核算与管理，合伙工程的一切财务收入、支出均需经甲乙双方同意前方可支出与进帐；2．甲方负责该工程工程部全部管理工作；3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项；4.甲、乙双方共同承担由该工程产生的一切责任与义务。七、制止行为1．未经全体合伙人同意，制止任何合伙人私自以工程合伙名义进展业务活动，由此而产生的一切后果均由本人承担，与其他合伙人无关；2．制止合伙人在合伙不利时退伙。八、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进展结算，盈亏均按比例承担、分配并承担工程完工后由法律规定的责任与义务。九、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业开展的原那么予以解决。如协商不成，可以起诉诸于法院。十、生效及补充1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；2．未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。甲方：年月日乙方：年月日承包工程协议书篇2发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就本建立工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：;2、工程地点：;3、工程范围：4、承包方式：。二、合同工期开工日期：年月日，开工日期年月日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收标准》验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。五，付款方式付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程开工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;七、平安责任1、甲方指导乙方组织施行，检查乙方施工平安设施。2、乙方应指派专人负责平安，施工现场应有平安标示和平安设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程开工验收及保修1、承包人在工程开工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提早通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须成认承包人的开工时间;发包人推延验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提早使用的，视为验收合格;3、开工工程经历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接收，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已根本开工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期开工，可作减项开工，并对已完成工程进展开工验收和办理移交手续;5、自工程开工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠效劳。6、承包人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的技术要求进展工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其到达质量合格。假设承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提早三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：___年___月___日合同订立地点：____________________本合同共_页发包人：(盖章)法定代表人/委托代理人：(签字)承包人：(签字)联络方式：开户银行：银行账号：承包工程协议书篇3委托方：杭州×××房地产开发〔以下简称甲方〕受托方：杭州×××房地产拆迁效劳〔以下简称乙方〕甲方根据XX市规划用地要求，经市政府有关部门批准，对XX市东至湖墅北路、西至和睦路、南至娑婆桥弄、北至×××园一期工程一带进展旧城改造住宅建立。根据杭人大〔20xx〕1号文件《XX市城市房屋拆迁管理条例》及相关配套法规政策之规定，经招标确定后，甲方将×××园二期工程地块〔以下简称该地块〕的前期拆迁安置有关事项委托乙方详细施行。经甲乙双方协商一致达成如下协议，供双方遵照执行：一、甲方委托乙方施行拆迁安置的范围、面积、户数和期限〔一〕甲方将×××园二期工程地块的住宅房屋全部拆迁安置工作委托乙方详细施行。根据甲方四月十一日招标通知书所提供的资料，经双方核实：详细拆迁地址、范围为：湖墅北路××号、××号、娑婆桥弄××－××号及市粮油贸易公司宿舍等所有建筑物，房产性质系住宅用房，共计××户，需撤除房屋建筑面积××平方米，其中：1．直管公房××户，建筑面积××平方米；2．私有房产××户，建筑面积××平方米；3．暂保房产3户，建筑面积××平方米；4．单位自管房产××户，建筑面积1××平方米。乙方并协助甲方完成该地块应拆迁的其他被拆迁人的拆迁安置工作。〔二〕详细工作内容及期限：1．根据《条例》乙方负责组织施行该地块内的拆迁、安置补偿工作，因被拆迁人对安置补偿方式可以选择货币补偿，也可以选择回迁安置，故乙方力争确保被拆迁户××％以上承受货币安置或异地安置。2．乙方自领取房屋拆迁答应证之日起六个月内完成该地块内房屋〔个别需房屋拆迁主管部门协调裁决或提起诉讼的住户除外〕的拆迁工作，并将建筑垃圾和废弃物运出场外，并平整土地〔地块标高以被拆房屋室内地坪为准，做到根本平行〕，如有填埋沟浜需事先通知甲方，验收人员到现场观察并认可。3．乙方负责：〔1〕该地块拆迁安置的调查摸底；〔2〕设立现场动迁办公室，组织宣传发动拆迁安置政策，向被拆迁人发放相关拆迁资料；〔3〕申领房屋拆迁答应证〔甲方提供完好材料后15个工作日内领取〕；〔4〕申请房屋测绘机构对被拆迁房屋进展实际测绘；〔5〕申请招标房屋评估机构；〔6〕拟定拆迁安置补偿方案；〔7〕签订安置补偿协议；〔8〕发放安置补偿费及临时安置补助费；〔9〕旧房撤除、清运废土、地块围护。二、为办理房屋拆迁答应证，甲方应提供如下文件：1．建立工程批准文件〔复印件〕；2．建立用地规划答应证〔复印件〕；3．国有土地使用批准文件〔复印件〕；4．出具本市行政区域内银行存款资金证明〔原件〕；5．拆迁范围××:××地形图位置蓝图。以上每件需提供5套，复印件须同时提供原件核对。三、承包形式、承包金额1．为了更快、更好地完成×××园二期工程前期拆迁安置任务，甲乙双方确认对被拆迁安置补偿、临时安置补助费等履行本协议的相关费用以全承包形式委托乙方详细施行。甲乙双方同意乙方履行本协议的总费用为人民币贰仟叁佰贰拾万元整。此总费用乙方包干使用，甲方不负责盈亏。2．双方确认本条第1款约定的统包总费用不含公用部位分摊面积的补偿，并以撤除房屋建筑面积3360.04平方米为计算根据。甲方同意待乙方动迁工程启动后，邀请测绘机构进展实地测绘，以双方认定测绘成果表的分摊面积为准，并按实际分摊的建筑面积以每平方米××元追加安置补偿费；超过撤除房屋建筑面积3360.04平方米以上局部，也按每平方米建筑面积××元追加拆迁安置补偿费。上述两项追加费用均列入总承包款内，同时，按协议第六条付款方式支付，由乙方补偿被拆迁人。四、甲方对乙方施行本协议的拆迁安置工作的进度和质量有权进展监视、管理，乙方拆迁期内对房屋撤除应文明标准施工，做好平安防范措施，严格管理，如出现意外事故，甲方不承担任何责任。乙方同意承受甲方的监视、管理。五、乙方在完成拆迁安置工作时应书面通知甲方进展验收。验收通过方可办理移交手续。在办理移交手续时，乙方须将有关的资料和有关批文或证明文件一并交给甲方。六、付款方式自协议签定生效并拆迁答应证申办手续受理后，甲方支付总承包款的××％给乙方作为定金；领取拆迁答应证后，甲方支付总款的××％给乙方；搬迁腾空旧房到达总户数的××％时，支付总款的××％；搬迁腾空旧房到达总户数的××％时，支付总款的××％；搬迁腾空旧房到达总户数的.××％时，支付总款的××％；搬迁腾空旧房到达总户数的××％时，支付总款的××％；余下占总拆迁户数××％的户数〔即最后××户〕时，每签订完成一户甲方支付给乙方总款的××％。动迁任务全部按时完成并通过验收移交地块后三天内，甲方结清总承包款的余款，同时将保证金〔××万元〕退还给乙方，并结算奖励费。七、双方责任及奖罚措施1．乙方为确保完成动迁任务，同意支付人民币伍拾万元整作为保证金，假设提早完成动迁任务〔以最后一户搬迁完毕之日起算〕，甲方将给予奖励，每提早一天奖励人民币××元。假设乙方未按本协议规定的期限完成拆迁安置工作，或因延期交地，应承担延期每日支付××元人民币的违约责任。乙方除支付违约金外，仍须按本协议第一条的规定继续完成拆迁安置工作。2．承受货币补偿或异地安置的被拆迁居民或单位超过总数的××％以上局部，每超过一户甲方奖励乙方人民币××元。3．乙方在履行协议过程中，如由于不可抗力等因素，致使本协议不能履行或不能按规定履行，乙方可免除违约负责，但需将遭受不可抗力的详情书面报告甲方并提供经公证的有关证明文件。八、因执行本协议而发生争议，双方同意提交杭州仲裁委员会按其规那么进展仲裁。九、本协议未尽事项，另行协商解决，或签定补充协议。十、本协议一式伍份，甲乙双各执二份，有关部门备案一份，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方〔盖章〕乙方〔盖章〕代表：代表：年月日承包工程协议书篇4甲方：乙方：身份证号：身份证号：：：经甲乙双方友好协商，甲方愿将承揽的XXX工程清包给乙方施工，就施工内容、工程量、工程进度等达成如下协议：一、工程范围：XXX。二、工程量：工程总面积XXX㎡，当工程量变化幅度较大时，相应的增减工资总额。三、工作时间：20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日共x天。四、工资总额：根据工程量和工作时间计算,工资总额定为XXX元整，每延迟一天将扣除工资总额的10%。五、其它约定事项：1、所有工作人员都由乙方雇佣、管理、监视、约束、教育。2、工人进场后要服从工程管理人员的安排、监护、管理。3、所有工作要按照工程管理的标准要求进展。4、工作人员要认真执行工程管理规程，违规操作所造成的一切后果均由乙方负责。5、平安工作应常抓不懈，如发生任何平安事故均由乙方自行解决，与甲方无关。6、所有工作人员都必须携带二代身份证入场工作，没有身份证明的回绝入场，总请工人人数按XXX人计，每少一人，每天扣减X元。7、所有工作人员必须熟悉工程操作程序，精通工程技术，如管理人员提出因工作人员素质差不能胜任本工作的，甲方将无条件让乙方撤离施工现场，所造成的损失由乙方负责。8、能胜任本工作时，乙方到工程现场的交通费用由甲方承担，计XXX元整，否那么乙方自理，交通工具由乙方自行选择。9、如有条件甲方将为乙方提供吃、住等生活便利。10、工程完毕经历收合格并按规定清理完施工现场的杂物，同时将工具和平安用具交还给甲方后，甲方将工资款全部付清。六、本协议一式两份，双方各执一份。双方签名盖章后生效。协议签订后双方要按协议执行，违约方要承担相应的违约责任，违约金为工资总额的XXX倍。甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：法定代表人〔签字〕：法定代表人〔签字〕：委托代理人〔签字〕：委托代理人〔签字〕：签订地点：签订地点：年月日年月日承包工程协议书篇5房主人：〔简称甲方〕承包负责人：〔简称乙方〕甲方位于xxx县xx区修建私人房一座，现将建立楼房的主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商量同意，特签订如下协议：1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。2、工程内容：从±0。00以上连续完成甲方要求的主体框架构造，室内的抹灰，楼房高度以及前面部份式样，按城建立计图纸施工，室内按甲方设计要求建筑，包括厨房、卫生间布置制板。3、工程质量：施工中要按规定进展，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，强度够，钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。4、双方责任：施工过程中，假如甲方指导失误造成的一切损失，由甲方自理并赔偿乙方劳动损失，如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失，工程结算时从工程款扣除。5、结算付款方式：工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方，全部工程完毕验收合格后，全部结算付完工钱。6、平安施工：乙方施工队伍的技术素质必须讲究，要平安文明施工，按标准施工，如在施工过程中出现质量事故、人身平安事故等均由乙方负责。7、施工期：施工期间，要求在个月内完成主体全部承包工程。8、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按合同法处理。9、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效。工程完毕验收合格，结清工程款后自行终止。甲方签字：乙方签字：承包工程协议书篇6发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：一、工程概况：1、工程名称：东营东街村民1#2#住宅楼2、工程地点：鹿泉市寺家庄镇东营东街红旗大街西侧3、工程构造：剪力墙构造4、构造层数：地下两层，地上二十七层甲方承包的东营东街村民1#2#住宅楼工程，为确保工程质量，快速、优质、平安完成工程任务，现将本工程的工程技术资料、平安资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议：二、承包方式：甲方以包干的方式将东营东街村民1#2#住宅楼工程技术资料、平安资料交由乙方编制和整理并开工备案。三、承包内容：工程资料包括设计文件及设计变更资料的搜集整理、工程保证资料、管理资料、平安资料以及开工备案资料的编制、整理和归档(承包的分项工程为：土建主体工程、土建内外装饰工程、土建屋面工程、门窗栏杆工程、保温工程、桩根底、预应力、水电、弱电、消防、电梯等资料，乙方负责最后的归总备案)，各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令的传递与落实、回复。本工程所有建筑材料检测实验(主要包括：钢材、水泥、管件、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验，混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验，钢筋的焊接实验;水、电检查、主体构造实体强度检测、室内环境检测、外墙拉拔检测、门窗保温节能检测以及砼外加剂实验)，以及各专业分包单位(桩根底、预应力、水电、弱电、消防、电梯)的资料汇总整理，与建立主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。四、承包单价：按本工程实际建筑面积1.2元/平方计算，上述承揽内容中。如乙方未按标准规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为，一经发现，甲方有权给予经济处分，并视问题的严重程度保存追究乙方责任的权利。五、付款方式：该工程无预付款。主体施工到五层验收合格，资料同步完成经历收合格，支付监理、建立单位认可的实际完成工程量价款的%;以后主体每七层完工验收合格、经历收合格，支付资料同步完成监理、建立单位认可的实际完成工程量价款的%;主体完工验收合格、资料同步完成经历收合格，由监理、建立单位认可后乙方资料款付至%，安装工程施工到五层支付监理、建立单位认可的实际完成工程量安装工程价款的%;以后安装工程每七层付一次支付监理、建立单位认可的实际完成工程量安装工程价款的%，开工验收完成、资料同步完成经历收合格，由监理、建立单位及相关职能部门认可后乙方资料款付至%，开工验收资料备案完成后，乙方资料款付至%，(包括搜集各专业分包单位的资料汇总整理、备案)，余下%一年内无问题一次性付清。六、甲方责任：1、为乙方提供办公所需设备，电脑、打印机、复印机、办公桌椅、资料柜、订书机、打印复印纸张、订书钉、壁纸刀、胶水、资料盒。2、提供乙方完好的设计图纸(一套)及设计变更资料。3、协助乙方搜集本工程所需的所有材料的出厂合格资料及相关手续。4、甲方协助乙方材料取样、试件的取样，试块的制作、拆模与养护工作。七、乙方责任：1、保证所有资料、半成品试验及时到位，与工程进度同步进展。不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度。2、资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。3、资料软件有乙方承担。4、认真落实资料搜集整理、归档的相关制度，完善资料的分类管理。5、及时传达政府职能部门的有关指示、指令。负责与检测中心、监理单位及建立单位的联络及相关工作。6、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的搜集、汇总整理及资料的备案工作。7、乙方负责相关资料的填写并承办检验试验工作8、按时参加甲方、建立方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会，并整理好会议纪要，转发给各建立参与单位。9、配合工程建立各分包单位办理签证，传达总包单位及建立单位对各施工单位的工作联络函及处分指令。10、遵守《平安文明规章处分条例》见附件八、违约责任：1、乙方工作人员应服从甲方管理，因乙方原因发生的所有事故，由乙方承担责任，与甲方无关。2.乙方进入施工现场要戴好平安帽并按规划的道路行走，防止出现人身伤亡事故。3、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料(包括实验、检测等)，甲方有权随时检查，如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理，甲方有权对乙方进展处分，分部工程(根底、主体、开工及保温节能单项验收)验收因资料原因不能及时验收时，且所造成的重复验收费用由乙方承担。4、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款，如不能按约定时间付款，乙方有权回绝提交资料。5、乙方应对所有资料的时效性、准确性负责。由于乙方资料编制、搜集、整理、归档时工作不认真，导致资料存在问题、如造成经济损失或社会影响，甲方有权追究乙方责任;如由于乙方资料工作滞后，影响甲方工作，并造成间接或直接损失，乙方应承担相应责任且甲方有权终止合同。九、争议甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用以下第2种方式解决争议：1、双方达成仲裁协议，向石家庄仲裁委员会申请仲裁;2、向有管辖权限的人民法院起诉。十、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由甲、乙双方各执一份。;工程开工验收、资料备案完善，付清工程资料费用后，本合同书自动失效。十一、未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日承包工程协议书篇7甲方(发包方):乙方(承包方):经甲、乙双方平等、自愿协商就zz高速公路绿化第六合同段绿化工程的相关事宜达成一致:1、乙方承包工程地点及名称:zz高速公路绿化第六合同段绿化工程工程。2、承包费用及结算:(1)、承包费为每个框35元;(2)、结算方式为:工程完毕后经甲方验收合格之后一次性全额结算。3、工期为:自签订本协议之时一个月之内完成。4、甲方的责任与义务:(1)、甲方负责提供工程中的用土问题。(2)、甲方有监视工程进度及工程质量的权利。(3)、甲方负责提供工程中工人使用的平安设施及工具。(4)、甲方有指导乙方工程安装摆放的权利。5、乙方的权利与义务:(1)、乙方工人由乙方自行组织安排以保证工程可以顺利进展。(2)、乙方负责安排其工人将土按照甲方的要求和规格进展装袋并将装好的土袋安放于甲方指定的位置。(3)、乙方负责监视其工人的工作进度及工作的平安教育工作。(4)、乙方需严格要求工人的施工平安问题,工人假设在工作过程中发生意外或工伤由乙方自行承担及处理。(5)、乙方在施工过程中不得无故拖延工期,需按照方案积极完成工程。(6)、乙方不得在施工中途停顿或者中断工程,假设存在工程进展中乙方撤走工作人员导致甲方受到的损失由乙方负责赔偿相关损失,与此同时结算方式为甲方只结算乙方已经完成的工作量的50%6、特别约定:(1)、假设乙方在工程施工过程中资金需要周转,可以按照每个工人每个星期预支人民币100元的方式预支,该预支款项在工程完毕之后结算总款项中予以扣除。(2)、乙方必须保证该工程在一个月之内完成。7、违约责任:甲、乙双方需严格按照本协议约定内容严格执行,假设任何一方存在违约,违约方须向守约方支付本工程量总额款项的30%作为违约金。8、本协议自甲乙双方签字之后即行生效。9、本协议一式两份,甲乙双方各持一份。甲方:乙方:时间:时间:承包工程协议书篇8发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的详细情况，本着平等、公正、自愿的原那么，甲方砌砖分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守第一条、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：第二条、工程内容：第三条、承包范围：第四条、承包方式，以下两种方式择一选〔〕1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包平安、包文明施工、包工期的方式承包。2、包泥工工种施工作业的小型工具，包运材料和活动脚手架到作业现场。第五条、工程计价方式：第六条、质量标准：1、工程质量必须到达《砌体工程施工质量验收标准》《抹灰工程质量验收标准》，到达建立单位、监理单位和甲方对质量的要求。2、甲方《施工技术交底》明确的质量要求。第七条、工程期限：1、本合同所承包工程的工期定为____________日历天，工期计算的起止时间是：________年________月________日开工，________年________月________日开工2、根据工程经理部现场所安排的月、周施工方案的时间、期限，保证按期或提早完成所有本工程的施工任务。3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进展调整，从而最后确定开工日期，乙方应按此开工日期开工。第八条、付款方法以下方式各选一种：1、工程完工且验收通过后一次性付清。假设乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、平安及违背国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。2、结算程序：每月底结算当月30日前的工作量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管