2022年监理工程师(合同管理)考试题库通关300题（易错题）(山东省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。

A.一方因重大误解而订立的合同

B.双方协商一致订立的显失公平的合同

C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】CCI2I3H1L9Z4L3G5HP9C5D10V7O7Y4G7ZR9K8Y5F7K2D2K52、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】CCH9F2N9F3C3M8T5HV2I1Q8R9V8I3Q6ZU5Z3N1W2J3V1T13、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%【答案】BCH2L5Q5D10W1F6M9HX10G10U4U10D5K4F10ZZ3I10O9I4X10B6Q54、在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.分包人【答案】CCE1P5E1J5R4Y3E2HG8F10W2U1R6I10Q8ZW9Z9Y6Q9O5V5K45、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。

A.10万元

B.80万元

C.材料招标项目估算价的2%

D.材料招标项目估算价的10%【答案】BCA8N8Z3F9H4K2R8HG9D7Z10T10Y7F3E5ZD5C6P2Y7B7W2H46、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】DCF8Y9E1S3S9H10H2HW6L5W1S8R7G5X7ZB8C10U9Y1P9I2X87、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。

A.7

B.14

C.24

D.42【答案】DCS7V4W10L9Z7W10A8HE1P8T5B8P10Z10C4ZX10S6F10W7S10T7H78、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算【答案】CCM6B6W1E5C7V7S3HC8K3H6Z5H7T2U3ZJ3E10G10L1Q3D6U99、（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】CCO4M7M2C9K4B2Q5HS9A8B1P10H10C1C7ZD6N7P6T2D5D1T810、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】CCC5B2G10G3C5L2D4HB4N1X4T9C1A5P10ZB10P5O10E2A9X6O311、下列细菌，具有嗜盐性的是（）。

A.变形杆菌

B.沙门菌

C.葡萄球菌

D.副溶血性弧菌【答案】DCH8M5R4Y3S10A8Y3HS7W6T6S1O6V9H2ZR6B9Z3T7G3O8T812、工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价

B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】CCL9D4R6V2N3T6D6HV6Z8S5P9L4Q9Q3ZQ10S7B6L7K4J1K1013、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告【答案】DCF7Q5R7S6N7V1V5HX2V2E1R7B6W7F1ZW10F7J5K6H1S9A114、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员【答案】BCH9Y7N1X4J6D1O7HP4A1C7U1B6H2P1ZE5M5V3X5E5Q9X115、以下（）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.地下暗挖工程

C.大爆破工程

D.深水作业工程【答案】BCK3X8A5O8O8S6H8HM10T7N9V5W10G9U7ZD1V9M10Z8M5Z6T816、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内

C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】DCR10G1L5G4O4L2B3HZ8Q7E9K8K7M10T6ZB7R3R6C10C4X10K517、（2013年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为债务人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】ACB1D4F2S1Z3N4O7HT6S4H7R4Y8T9B3ZA1V8Q9H8M2A10Y418、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。

A.定金或预付款应专用与本工程的设计

B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定

C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付

D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】CCL4V2J10R3I9V8D3HD10C5A7R7Y5C2X3ZH2F9B5P5Z7R10R719、发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（）承担担保规定的义务不变。

A.发包人

B.设计人

C.监理人

D.担保人【答案】DCY1Q5F5Z5A10P10L4HC8O9U3I9W10P6T5ZG4I2N2E1E6E9H420、公开招标在开标时，应当由（）。

A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加

B.招标监督机构主持，投标人自愿参加

C.招标人主持，所有投标人均应参加

D.招标人主持，投标人自愿参加【答案】CCM5D6P5P1T4K10A9HE5U3D7G8S9F1O5ZJ5S2W1R6V2Y1W221、设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.监理人【答案】ACG3Z1O8L7Q2G8D10HT9C1V6X10S1A10R4ZC7V5N5H4T9E10E522、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同【答案】DCS3W5K3G10K8G2R7HD8K2F10B3L3I9I2ZA5Y4A3T9X10W7S923、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】ACC2V4T8K4H1Q3K5HE3M8O8B7D6L7F8ZL9Z3H10M3I1Z4M124、下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。

A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包

B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策

C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险

D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施【答案】CCG8T2W5T9P1X3B9HG3V10U2Y4P7I10H7ZL6U6F7N6H2U2Q1025、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔报告

D.索赔证据【答案】BCB9U1L8G9F1G7G8HB1O1B7P3W8S5C3ZW1Y1S1C9U10M6W626、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用【答案】ACD7L3K5H3Q10K4K3HJ8G10C9T9Q9V9T2ZM7S4R8I9T2Q2C627、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12【答案】BCH5N1K3Q10E2O7X3HO7A3F2T6I10P3G5ZP4Z8C6Z2Y3H4E828、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。

A.全部消灭

B.还有75万元

C.还有125万元

D.还有160万元【答案】DCK10S8V2W6J7Z2P2HA2O10K1K10G1H8U4ZT3T5T7Q9L3X2Q729、下列勘察合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。

A.勘察合同通用条款

B.投标函

C.勘察合同专用条款

D.发包人要求【答案】BCU9T10H3E8C7O4W1HT6K6P6A2O4C5A10ZP8R10H6V8Y3C8E130、下列选项中，不属于综合评标法通常考虑的因素的是（）。

A.运输费用

B.交货期

C.付款条件

D.估算寿命期残值【答案】DCP9W4A10H2M5W1V2HS1C3Z1S8E9O7B6ZZ7Y7E8A5D1W10L931、下列有关室内隔声标准中，哪一条不合规定？()

A.有安静度要求的室内作吊顶时，应先将隔墙超过吊顶砌至楼板底

B.建筑物各类主要用房的隔墙和楼板的空气声计权声隔声量不应小于30dB

C.楼板的计权化撞击声压级不应大于75dB

D.居住建筑卧室的允许噪声级应为：白天为45dB.黑夜为37dB【答案】BCA4N8D5K1E8B8F3HY6Z4Q5K7I1V10B7ZY1V8T2X6Q5V8F632、下列关于定金的表述中，错误的是（）。

A.定金合同从签订之日生效

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限【答案】ACH6Y6I10Y1L7V6S10HC4Q5K3Q7L10Q7F7ZE6N5O10B6H5U7P1033、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()

A.明显不符合技术规格的允许澄清

B.投标文件记载项且完成期限超过招标文件规定的允许说明

C.大小写不一致的不影响其标书的有效性

D.缺少联合体共同协议的允许补正【答案】CCJ10Z8I1Q5A5B7E4HB10F2Z4G4W6C5L10ZM8S6U8F9N2Y5H134、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】CCL10Y8E7R7E5V10M6HN10Q9V10E10A2U5A8ZQ5L4K2V2B1I2C735、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】DCQ4B5S9V8K2R2X6HW5G6D8P10E2N6M4ZI10L9E2V5F3M7D236、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】BCK8V2N3M3U5C5P2HV7P7U5J2O4H7Q1ZA10C9X8V5E10A6M937、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购【答案】CCT4G1L7N8S3Y9P8HU5I6B4P8L4J7T3ZS2T1W9Y3E5Z2P138、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。

A.买卖双方平均

B.卖方

C.买方

D.延迟到场的一方【答案】BCM2C3F8D1Q6J10H9HN10T7O4X2W7L2J1ZT7V4M3K5I8L10V139、建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（）向行政管理部门报建申请。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人【答案】BCR5W1S6V4W3Y5T8HO10Q3C8K9U3X4S10ZQ9G5N3D2P9H4H1040、承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书【答案】CCB6A5P7Q9L10U6T1HT4J8P7Y7Q9J1L6ZB9W2C3R5V10D9I841、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。

A.合同严密性、完整性评审

B.与产品或过程有关要求的评审

C.合理性、可行性评审

D.合法性、合规性评审【答案】BCF4X2F10F9D6H1V2HL10A2N2F7I2P2Y9ZJ4E6Z4G4M3R8X1042、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的（）对血糖的影响。

A.质量

B.数量

C.种类

D.摄取方式【答案】BCD3P8Z5K1T4Y2N1HF7F9O5O8O6A2E1ZD9A7B5W1J4X6T543、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】CCB8P9O5V1B6A9R2HU3I9C2D3X9W7Z1ZX9L5Z10S3W7W5U344、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人【答案】CCZ5O1K1F1L4J9T9HS9M9W7T4J10H10G10ZL3V7V2P9L1H5V345、关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为抵押人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】ACO4A9T2D8D10M4E3HH4I5I4F8L7H2H7ZS2C10S5E7T7A3E146、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】DCJ1Y9O10U6F3T4U1HE7B7E2F9Q8N3Q1ZT3L9K4I9B4P8H1047、下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）。

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金【答案】ACA4H6X2G2C9E5C8HQ6D1D7T1K4V10A8ZK9H6U10S8H6M5D548、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.法定代理【答案】DCW1H4J8I6X7F4H3HM5U10S2Y1V9X3Z1ZD6Z3M4G10B6J6D449、水磨石地面设置分格条的作用是()。(1)坚固耐久(2)美观(3)便于维修(4)进一步找平(5)防止产生裂缝(6)防水

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(2)(3)(5)

D.(4)(5)(6)【答案】CCN10M8A5A1I3W3W7HR7M10Y5X8Y8B3Z9ZN8Y2J5P10X4R10Y750、(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.施工合同

B.监理合同

C.勘察合同

D.仓储合同【答案】CCW3Q4G1Y5C8Q9A5HA1Q9J5R9R4M5Y4ZG2Y4D5X1O10M1E451、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法【答案】BCZ3I2G4E4M6Z1Z4HK5R8U2J10Z8Q7P6ZK2N2R2T9T4G10G852、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。

A.2900万元，3000万元

B.2900万元，2900万元

C.3100万元，3000万元

D.3100万元，2900万元【答案】ACR2A6H6C8H3G9A7HS7Y8W1I4S1X3C5ZC2G9C1W10V1O6Y853、行为调查表设计原则中不正确的是（）。

A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确

B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以

C.调查表问题要针对性强

D.调查表项目应避免带有强制性的提问【答案】BCL6N5K8E10X10X9S2HS4N8M9Z6K3R2M9ZJ9H8D1H10Y1Z2W754、下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。

A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止

B.均采用无条件担保方式

C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】ACH6V7C10H6E4F8V7HN8G4V8J3I3P10W8ZZ6R6V1S4D4T8V755、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。

A.卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记

B.每件能够独立运行的设备应整套装运，但该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运

C.卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方

D.交付后由卖方负责卸货【答案】CCA8Q9C5L5N3X2A9HI2H8Z5A2U5K4H9ZT5U9C7R1Z4G7K956、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.定标后5日

B.发出中标通知书后5日

C.中标人提交履约保证后5日

D.书面合同签订后5日【答案】DCC3O9V9X6Q9L2H8HJ4F5A2R5H9Y7F6ZK6K7A8A7Z7F9U757、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标【答案】BCS9V3B3B5C1X8M5HF6P1F6D7W2Z4U2ZK1E6V1J2N3R9D758、公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。

A.发标

B.开标

C.评标

D.决标【答案】ACQ5T10J2J4A6F7R10HJ10B10E5U2B8H7D9ZF8Q9Z1V2C3E7B1059、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】ACG1U3C1F3L6S9S7HY4Z9S5S4Z10P3T2ZY6T6N9G10S5G4P460、（2018年真题）《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分【答案】DCS3Q1G2M3D4F7J2HH9Z1Z9Z3W7U6P9ZE9H4V5D9Y2P5T461、建设项目总承包的优点不包括（）。

A.单一的合同责任

B.减少设计变更

C.设计是最优方案

D.缩短建设周期【答案】CCE10O7T5Q2W2V2J5HX6M7W6C7Z10A6G3ZU4D4T8B3Q2A8N862、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让【答案】ACS2U8N5Q1F3L6F4HF9M3I7W3Y8O6H7ZA7C8H10M9D6Q7E363、学龄前儿童每日可摄入约（）g蔗糖。

A.10～15

B.15～20

C.20～30

D.30～40【答案】ACE4S9U7T7N3G4M7HM3X3D6I7P10O2R4ZD8L10W7J1T7D9L764、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失【答案】BCY1I2T3N9L5I8R10HD8M10C9V3I3G6V5ZW5Q5F5H1V2P7V865、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。

A.监理委托函

B.工程变更申请书

C.监理合同专用条件

D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】BCA10I10H5P10F7M2R3HU5U10R6C4V2J9I5ZS6C8E5F9L2T5U766、设计施工总承包合同文件规定中，（）是对“发包人要求”的响应文件。

A.承包人建议书

B.合同协议书

C.专用条款

D.通用合同条款【答案】ACA7E10U2G1H4Z1N3HK6Z9S7D1L4W9K2ZI5Z4A7N6F6H4Q567、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归发包人享有

B.建筑物形象使用收益权归承包人享有

C.专利技术使用费包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】CCZ5Y5R4V3D9H3I5HW3X2F4T2D1A7Q8ZF9J7B3H8Z7S1Y168、影响儿童少年第二性征发育的可能营养素是（）。

A.钙

B.铁

C.锌

D.硒【答案】CCE8M6I3P4H10C1K1HT3W10P1N2H2Z6F4ZY3V9Q3D5H5K8M269、关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】BCF5W2I3Y3W1J10M3HG3T1N9B8H1B2V3ZS6X1D6D7R9E6U1070、设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。

A.承包人是总承包合同的另一当事人

B.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体

C.合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系

D.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成【答案】CCJ7W5I9A2C7O2Q10HE2L8W10V3X3K10P1ZU3Q3X1U6E6F7N171、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】DCA2G8U5Y3X10S7L10HM1W9I1M3G7B4G4ZH6X7I4Q3W7K6Z572、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由()组织，应在试验日期提前()通知对方。

A.承包人或发包人，21天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人，21天【答案】ACW7J2D6L9F6O3O9HA6J1F9B3V7H8T5ZR7J8K5L3M2V2C273、如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】CCI6B2L3G5J2S4V8HE3V9R4U2O4C8G8ZA7S3F2E1W2W8S374、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。

A.7天，90天

B.7天，30天

C.14天，90天

D.14天，30天【答案】ACF3A4H9W8Y1Z6F5HU2V8N10X9L7Z8F4ZI9C9L10F2C9P9P975、属于数值变量资料的是（）。

A.身高

B.体重

C.血型

D.年龄【答案】CCO2Y5O5M6E1V10Z1HI8T6P4G8Z6I8J10ZH2G1G1S3U1X6S276、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCU7Z6K8N4T4B7L3HQ6F1A10L5B5M9O2ZJ8Z9A9B4P7V4J277、招标人在填写发售时间时应满足（）工作日的要求。

A.不少于5个

B.不大于5个

C.不少于3个

D.不大于3个【答案】ACR4S2E9I9L6R9N8HS6F6X4K9D9M7L2ZD9I2F5Z5Z9S8J1078、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】DCW10C5W10N7J9L1K7HV4C9G8K7W5D6B2ZJ6J5C8J2V8X5E179、在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定

C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】BCT6R5E7R7K7U5S8HW2O6Z6U3K6G9R8ZY9H5U5J9A10X7H880、在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是()。

A.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

B.由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担

C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担【答案】DCZ1E1Y3H9W7F5K6HK5G6O7I2R10Y6N5ZT10F2D8U10Z8R8X1081、下列对承包人违约的处理，正确的是（）。

A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知

B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同

C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知

D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】CCU2G7W6M5U9C8N3HI1X2Q3O2H4J1E6ZA10N3D3F3Z6E5Z382、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】ACJ1H8O7G7P2S9S3HZ10X10A4N7B2F9N1ZH1X4M8R7Z9R8T483、检验水泥碱量的质量检验方法是（）

A.化学分析

B.理论换算法

C.物理试验法

D.经验判别法【答案】ACZ1N7A5U5C5X5X2HR8M8N6E6V6B6L4ZM6Q5W10C4D10P5W584、组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会【答案】ACD3K2E2Y7J1A9U2HC4N6J8W1H1I2Y3ZU1G1H4K9W5V5G1085、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】ACP10W2F6M6N6M6W10HD1C9M7Z10S8Z3W3ZZ5O4D7T8B4W10I986、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】DCL3T6S4O2G10B5U8HM2E10Q10W7G9C4O8ZL7P7Y4D4J3H9J887、下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。

A.材料和工程设备

B.临时设施

C.工程质量

D.交通运输【答案】CCL3J6G7C4B3G10J6HN7L5L5P5O10G8Q8ZA1A5W8U9E1W10B788、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.15

C.21

D.30【答案】ACB10T2U10S10K2W6O7HY9Q7L5Q6B5Z7V2ZE1U8I4V2J8L7H589、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是()

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为【答案】DCD9U10G10R10A7I4W1HE6S8U6I5K2H3V7ZK3A1E8V10N6Q7A190、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。

A.转包、未经发包人同意擅自分包

B.未按合同约定支付设计费用

C.发包人无法履行合同

D.发包人原因造成设计停止【答案】ACH4P8T3I3U8D5I3HD4D9V7J6I3Y8L3ZE5B8C4R2Z9Y8T991、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内【答案】CCU6X2Y9Z10G7S10L10HE9X7N6T3N9H5Q5ZF2L3X10K8F3B2F992、AIA系列合同中的核心文件是（）。

A.A201《施工合同通用条件》

B.《工程施工合同》

C.《专业服务合同》

D.《裁决人合同》【答案】ACQ10F10K8V3B4T8L7HC1B9F10N8V2O10N7ZY3X8D4Z7U10N10W793、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【答案】CCJ7T10C6T2C8G8Y8HN2P9W4M3R1L6Y4ZL10D8L10V5X9X4L194、下列关于合同计价方式的说法中，不正确的是（）。

A.单价合同多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况

B.固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险

C.固定总价合同一般适合于工期较短、工作内容和工作量变化幅度不大的项目

D.固定总价合同对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制【答案】CCK6L2F1S4Q5F2V9HQ7U5I5W1P10T2D1ZY1C3B9C8V9E9W195、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】BCZ6P4D5R9C7L7A1HW4R10N1D1N2W10I8ZI5C6V7R6N10F1J1096、6月1日，买卖双方签订建材买卖合同，6月10日双方签订了定金合同。6月15日，买方依约支付定金，6月16日卖方予以签收，则定金自（）起生效。

A.6月1日

B.6月10日

C.6月15日

D.6月16日【答案】CCI6P5Z2N8J8Q9I9HV6P7O6Y8F1C4W7ZD9S9X6Y3V6N10N897、关于承诺的说法，正确的是()

A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺

B.承诺可以对要约的数量作出变更

C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺

D.承诺不得撤销【答案】DCA1V8E8I7S6K10U2HG8E7D5E2Y1X4E6ZP3L1I10D10M3A6B698、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.冰雹导致临时建筑坍塌

B.雷电引起火灾

C.盘点时发现的短缺

D.暴雨引起的沉降【答案】CCX2H7G8I5Y1N8E10HN7R1R4P4A8G9C6ZA2I7P3T4Y4E8D599、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】CCN1C3N3Q5F5R2G6HA6C8W4Z1H7U10H9ZX6B1U9N7Z3Y10A6100、在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】BCT5Y3H1E4J8Y1Y10HA5P4W10H6F8L8G4ZZ5B3N3Q4D8Z3I10101、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。

A.债务承担

B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务【答案】ACH9D8G1S4K5P8S1HY1T3A5E7W10O10Z5ZI10T6C2V10G5B4X6102、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔【答案】CCP4B9J4M6W7U4Q6HR10N9G2Z3T8A9O6ZR4X7K5F7J6C2N6103、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是()。

A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款

C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险

D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整【答案】DCU1R2S2P1L9W5E9HO3V9H1J2A6X6Q2ZZ3Y1M5H5Q10D3W1104、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日【答案】DCO6S4F8X10T5L2I10HT5G3C3V10X6Z1U5ZM6H4S3Z3E9B5C10105、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()

A.发出终止合同通知，终止监理合同

B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

C.发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

D.发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止【答案】BCP6S5F3T6N1B1L7HK1I2O9S5I3W4B3ZV8A9C3O9U10W10X4106、依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但应提供担保

C.无须征得对方同意，但要通知对方

D.无须征得对方同意，也无须通知对方【答案】CCB7M1G2K9B9R2Y5HG7R5A3O9F3N5R10ZI5H6A9D1A8F10N3107、某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。

A.招标文件为准，开标时间后延

B.招标文件为准，开标时间不变

C.书面解答为准，开标时间后延

D.书面解答为准，开标时间不变【答案】CCO8U8R3O6Z5K3Z9HC7J4F4R4N1R10L3ZQ2Q2G6V9O8M2J3108、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】CCP8E9N8T3Q5V9D3HS6A10T2E3N10F1Q3ZY4K1X10Q5I6R4C2109、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】DCT8I7Z2U3T3E10W1HK3H6S4B7F2D7O3ZE9P4N3Q8W7Y4U10110、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同【答案】CCG7V9F2E10Z3S4O8HD7H7P2D3U3G8Q10ZK9Q2T4Q5I6F2A2111、关于违约金的说法，正确的是()

A.约定违约金必须明确具体的数额

B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿

D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少【答案】BCS5K10L3O7V4Y8J8HQ8M10E9D8L9W4I10ZJ3T1W1C7Q4L3P9112、由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为（）。

A.合同条款

B.合同内容

C.合同附件

D.合同协议【答案】CCF6O2I9I10G1V1S10HT1F10Q1P4Y9B9F7ZG10J5Z3C5X8T1O10113、根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，下列选项中，不属于评标委员会应当否决其工程设计投标的情形是（）

A.投标报价大小写不一致

B.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字

C.投标联合体没有提交共同投标协议

D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应【答案】ACS6H10H9R7D9U1I1HQ4J9I9K9E6H3G9ZV10Z5P2C5E6Z3K10114、按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】ACR10H9W2G4O1E5C7HE2C10H3W2J8J1T9ZO7P9B8N5C10T10R6115、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理【答案】ACH7G6X3P5T7I9K3HB5I6K6R1G9G5B6ZJ8G5N4U2M3G1E10116、根据美国AIA标准合同文本，CM承包商提出GMP，GMP的含义是（）。

A.管理承包

B.合同承包总价

C.风险型CM模式

D.保证工程最大费用【答案】DCL7O2D4C5A6B2A8HR4A5K1Q10Q4E9Y7ZY5D5C8V9G7J6Y5117、关于要约的说法，正确的是()

A.要约必须以缔结合同为目的

B.要约内容可以是不确定的

C.要约的相对人必须是特定的人

D.商业广告是要约【答案】ACV8A1R5M2Q4T5R7HD4H10V9M6M9E4G4ZQ9O6R8U8Z5Q10L10118、（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭【答案】CCV9A2V2G3F3E1G8HS1F9E1J2H3I2H10ZD9Z6D9U9G2H10U1119、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准【答案】BCR4M2A8V2E7M10J5HF6E1E10R8X7J1G6ZJ6M4Q4Z4Z4L4L4120、投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的()。

A.2％

B.3％

C.4％

D.5％【答案】ACO3S6B3C9S4V4A1HH9B4J2B10O8N4F1ZN8Z5O4D8K8M3M2121、（2017年真题）作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.一般民事行为【答案】CCN10M6L3M7Y1F6S7HY8Z10C5Q7T2F3M1ZX7X3I10D9U6Y5G1122、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日【答案】ACC2U1T10M4U3P9O6HW8X9I6H1X5P10I2ZG1V1Q1H9V1C4S9123、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止日前第28天

D.签订施工合同后第28天【答案】CCJ1T3A6N9M9A2H6HW9V1O1N10O6L6B8ZQ3N2R9Z6M10L6B8124、在调查表的编制过程中，以下说法不正确的是()。

A.主体问题从形式上可分为开放式问题、封闭式问题和量表应答式问题

B.对于问题的排列，一般将开放式问题放在调查表的最前面

C.问题的数量和调查表的长度要适中，通常以20min内完成为宜

D.答案的穷尽性是指答案要包括所有可能的情况【答案】BCL7K8L3T8Q8C6N2HH4J2R4O6E4Z8U2ZR8T9C9D8A8K6Z7125、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人

C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同

D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】BCA2C3M5P5T4J1C4HW3C4G2I2J2E10E10ZA7E6U6F9F3Q6F4126、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（）。

A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作

B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作

C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作

D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作【答案】BCS5B6D2R6H6F5G8HI1H6R7X10U6F7G1ZH6X6P2T4S7O8N3127、投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的()。

A.2％

B.3％

C.4％

D.5％【答案】ACU5C8C9K10F10P8C10HJ3Z2I8U1Y4Y9P7ZM3L8D2F3J1J5Z2128、材料采购合同履行管理中说法正确的是（）。

A.除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过24个月的签约合同价为固定价格

B.买方支付预付款后，如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作结清款

C.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输

D.合同材料验收证书的签署可以免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任【答案】CCW5N8D6G6L1X7X4HV8J3B2K3P9V4B10ZH7L9Z10Z4S6G8E8129、FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】DCE10C6Y10S7X10Z5F8HC2N9T5J3K3R8H10ZW1L7C10T7S3Q10U10130、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任

D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】BCB10C7K5E8B5H3I8HN8N6D5W7I3C3X5ZV9O10Y6F7B8Q6K1131、建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是（）

A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房

B.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准

C.除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担

D.临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。【答案】ACZ10J7Z6C6R8F1G7HK2O6W1W5Q10T1L10ZH4Y5F6U8K10C3R4132、当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当（）。

A.不承担保证责任

B.对全部债务承担责任

C.由被保证人决定担保范围

D.由保证人承担部分责任【答案】BCB1Q10Q4E1W5U4Q6HA10I3G9R8T3P6P2ZA9U2X6L6U4O8M8133、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价

D.双方协商的价格【答案】ACW4E8K1E5S6U1S3HO3F4M7F4X10J4P6ZD8J6Q3K2F2O6Q4134、在最近()年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝其通过资格预审。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】CCM9Q7T9T6R6G3L1HI1W6N3W3G6T1Q8ZV9O6R1K2K1R3M7135、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（）

A.做好项目资金安排

B.给予承包商现场占有权

C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等

D.工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，工程师有权修改合同【答案】CCD8J4G9S1T1Z6U1HD5R6Q6L5T8F1N10ZB6Q8J10G10M4R4I2136、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】DCC9C4Y10X3D1U6Z2HX4J7L10Q3P9R9Q9ZG9R9E8N2X5A10C5137、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（）。

A.建设单位或者工程设计单位

B.监理单位或者设计单位

C.监理单位或者工程总承包单位

D.建设单位或者工程总承包单位【答案】DCG2Z4S3H5W5T1M8HO9I6N9S6G2I6P10ZG4U2E9J8O6X4I1138、发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为（）。

A.建设工程设计施工总承包合同

B.施工承包合同

C.施工分包合同

D.建设工程施工合同【答案】ACR2G6K3L1P5N4Y7HZ9R9S9I9C3X8I8ZX6L6O4E7X1N10X5139、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额

C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】BCL4N5S7Y7H1E2M1HE4S6U4N7M7R1W2ZF7U9G5E4D10W5C5140、某设备制造订购合同，約定订购方先支付合同总价的“10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的()

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同中止履行的权利【答案】CCX1Y9K6A6M7K1H9HA7V8L9Q4R8I5O8ZH7Y5W8C7C10O9A1141、承包人收到发包人解除合同通知后（）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。

A.14

B.7

C.28

D.56【答案】CCO7K9C5F6B10B7Z6HB2I7R7H7T7B9P6ZR8F10N3K7C5W8H8142、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是()

A.推进项目法人责任制落实

B.提高工程进度控制水平

C.减少建筑领域的经济违法

D.降低不可抗力发生的风险【答案】DCM3K7H8G3I10F6I7HL7E7K8L5I9J4P4ZD5H10D3Y2R6Z8X8143、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。

A.不能调整合同价款

B.可以调整合同价款

C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整

D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整【答案】ACI9F3X4P8D1P6M7HJ10N10A2W1W6F6K10ZC9W7X8M9O7G8I10144、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延【答案】ACZ10F7B8A1M5D6I3HZ4I4H1E2R8K7N5ZB6L8C4U5B3R4R3145、下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。

A.发包人要求违法

B.不可预见物质条件

C.发包人要求提前交货

D.发包人原因指示的暂停施工【答案】BCK3R6I7P5C6Y7H4HE5U3Z2Y10N10E4X8ZU6O9O7F4S10N6O4146、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

A.1

B.14

C.28

D.56【答案】CCK10D8C8Q4M6O7M8HI1Y4Z6C1Q4G9G7ZQ9S5A3I6Q10W9R4147、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】BCZ7W3N2O6I7S5C6HA4W10J3X9O8W6N8ZB10D1K3L7B6Y1H1148、下列食物中含维生素B2较多的有（）。

A.蛋类

B.奶类

C.肝脏

D.肉类

E.蔬菜【答案】ACM3I5O8J7U4F4A1HJ4O2S9R3S9V10S5ZG2B3P10I10E7M7G4149、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.法定代理【答案】DCB2O9J1K3Q6X8T2HW6D8T2T7D2N5F2ZV4K1L3I2E6T4K2150、根据《标准材料设备采购合同》以下合同文件中：1.投标函；2.商务和技术偏差表；3.技术服务和质保期服务计划；4.中标设备技术性能指标的详细描述；5.分项报价表；6.供货要求。效力排序正确的是（）。

A.1-6-2-4-5-3

B.1-6-2-5-4-3

C.1-2-6-5-4-3

D.1-2-5-6-3-5【答案】CCY8P6U9N4X2A2C6HL1D3S6M10S8T8M5ZA9E6J1H9T3F6T4151、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】ACU9C6A10T7X10W7L9HT8G10N3C1F7M9L2ZW3Q3B8Q10N2K3M8152、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】BCX6C10Y6S8X9L9Y4HH9N5S7U1Z2Y3C4ZB4E2N8W2P8R5H9153、关于要约撤销的说法，正确的是()

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【答案】BCU8U9H6A4D6J10N6HZ3J4J10A9X8G8L2ZL5N5C5B2J7C6S3154、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任不包括（）。

A.编制施工安全措施计划、应对灾害的紧急预案报送监理人审批

B.配置必要的救助物资和器材，配备必要的安全生产和劳动保护设施

C.制定安全操作规程，发放安全工作手册和劳动保护用具

D.承担工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失【答案】DCR9W6R10J7O1V1U9HG1D9S9G1S1B5Z10ZB8I3R6A9R3Q7A10155、关于工程设计招标特点的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】DCK9W8R5B5J10Z10T9HK8D5F4K3T1F4Z4ZQ4E1O5E10P3F5V1156、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。

A.道路

B.绿化

C.市政设施

D.本工程区域内的临时占地【答案】DCR2U3P7L1A7V3I6HN2Z9L7D4G5F1L10ZZ7W8I9O6K6Q1R2157、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元【答案】CCX6S2H5N1H2I2R9HP10F9B1Q4T5W2C6ZB8F8I3T1L6G4V10158、潜在投标人数量较多的招标项目一般采用（）。

A.资格终审

B.资格预审

C.资格后审

D.资格现审【答案】BCU6G5Z8R2Y2L8X1HY7L4X9X8E9G9T6ZG6C7I1H5L1N3Q1159、承包商应从（）起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到（）止，这时工程照管责任应移交给业主。

A.开工日期，颁发工程接收证书之日

B.开工日期，工程竣工结算之日

C.材料设备进场之日，颁发工程接收证书之日

D.材料设备进场之日，工程竣工结算之日【答案】ACJ7U1J9T7A4V7E8HQ8G3Z4V1D8C7L3ZL1R4W3X7D8J5X7160、（2019年真题）因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】DCC4N3T6S1V3S8R10HG6S3S7I2T8V7X8ZS6S7Z8K2P9Z5Q3161、根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效【答案】ACA6U9I2E4A10H6C1HC5F8Q9X5B5W9H5ZZ9A6R2S9H6T3L1162、道路边缘铺设的路边石有立式和卧式两种，混凝土预制的