建设工程施工招标投标概况

建设工程施工招标投标概况建设工程施工招标投标概况建设工程施工招标投标概况目录第一卷第1篇投标须知第2篇合同条款第二卷工程经济技术要求技术规范要求第三卷商务标投标文件格式技术标投标文件格式、第四卷工程款资金监管协议第五卷工程量清单第六卷第9篇评标定标标准方法第七卷第10篇建设工程施工招标投标资格后审文件第八卷第11篇图纸第一卷投标须知合同条款第1篇投标须知一、投标须知前附表项目条款内容规定11.１工程名称新阳大桥东南侧造地护岸工程A标21.1建设地点厦门海沧新阳大桥、马銮海堤东南侧，东方高尔夫球场外侧海域滩涂31.１建设规模建设用地面积约:３56386.５8５平方米。A标:北护岸长938.63１米；投资额约为:2500万元人民币。４1.１质量标准要求合格５１.1工期要求本工程要求建设工期〔中标合同工期〕为:13０日历日;２006年10月，竣工日期:２０0７年2月。6２．1招标范围1、招标范围文字描述：新阳大桥东南侧造地工程A标工程,包括基础挖泥、抛石、混凝土块预制、吊装及现浇等。２、招标项目内容:施工图纸及工程量清单所包含内容。73.1资金来源财政统筹８4.2资格审查办法采用资格后审方法９14.１投标有效期为：９0日历天〔从投标截止之日算起〕1015.1投标担保要求1、本招标工程项目投标担保金数额为５0万元人民币。2、采用转帐方式提交投标保证金的，转入的银行帐户资料为：开户单位:厦门市海沧区政府招投标采购中心开户行：农行海沧支行营业部帐号：３5７３投标保证金的缴交时间确认以银行受理回单上加盖公章的日期、时间为准。3、投标人应在截标前自行办投标担保手续，并在递交投标文件的同时提交。4、招标人认可的担保机构：招标人认可厦门市建设与管理局公布的担保机构出具的担保书。ﻬ投标须知前附表〔续〕项目条款号内容规定116踏勘现场本工程招标人不统一组织踏勘项目现场,投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场。1216投标预备会〔答疑会〕1、投保人应于２006年１0月04日1６：30分前将投标疑问以电子邮件形式或书面传真形式传递至福州信源工程造价咨询有限公司厦门分公司。传真：;邮政编码361026;电子信箱：。2、投标疑问应列明招标项目名称和招标项目编号，但不得署名。3、本工程所有招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招投标活动其它变更、通知招标人均通过“厦门市建设与管理信息网—厦门市建设工程招投标信息专业网〞公布。〔HYＰＥRLINK＂＂IＰ地址:218.5.6８.18〕131７．1选择方案不允许投标人提交替代方案1418.1投标文件份数正本壹份，副本零份。15公布控制价地点、时间时间：1620.1投标文件递交地点及递交起止时间地点：厦门海沧行政中心附楼一楼服务大厅招标采购中心服务窗口〔２〕时间：200６年10月23日7时00分起至20０6年１0月23日9时００分止。〔投标文件递交截止时间即为投标截止时间〕１723.１开标地点时间地点:厦门市海沧区行政中心附楼1楼21０7室时间：投标截止时间的同一时间183１.1履约担保要求1、履约担保金额为合同价款的10%,币种为人民币。2、低价风险担保金额为评标委员会按照评标标准方法及有关规定认定的低价风险担保金额，币种为人民币。3、招标人认可的担保机构:招标人认可厦门市建设与管理局公布的担保机构出具的担保书。19支付担保要求按财政投融资有关规定办理。投标须知一、总则1.工程概况本工程新阳大桥东南侧造地工程A标位于厦门海沧新阳大桥、马銮海堤东南侧，东方高尔夫球场外侧海域滩涂。A标包含北护岸，总长度为9３8.631米。本次招标范围为包括基础挖泥、抛石、混凝土块预制、吊装及现浇等。总投资额约250０万元人民币。〔未经许可请勿转载〕2.投标资质与合格条件的要求2.1投标资质与合格条件要求详见本工程施工招标公告以及投标资格后审文件，投标资格后审文件详见招标文件第六卷第1０篇规定。〔未经许可请勿转载〕2．２本工程采用前附表第8项所述的资格审查方法确定合格投标人。2.3投标人必须按资格后审文件要求在递交投标文件时一同递交资格后审申请资料〔资格后审申请资料应单独装订成册，份数与招标文件一致〕。开标后，招标人将对其进行资格审查,资格后审不合格的投标人的投标按废标处理。〔未经许可请勿转载〕２.４除非另有规定或说明，本投标须知中“投标人〞一词亦指联合体各方。3.投标费用3.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所牵涉的一切费用,不论投标结果如何,均由投标人自负，招标人将不予承担。〔未经许可请勿转载〕４.踏勘现场4.1招标人不组织踏勘项目现场活动,投标人认为有必要的可自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取有关编制投标文件和签署合同所牵涉的现场资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。〔未经许可请勿转载〕4．2经招标人的允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但必须明确规定：投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失,投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。踏勘现场期间的食宿、交通由投标人自理。〔未经许可请勿转载〕4．3招标人对现场及周边环境的变化不承担任何责任，投标人应该自行作出判断和预测，并将此变化〔如果有〕应用于本工程投标报价。〔未经许可请勿转载〕4.4招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据,是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。〔未经许可请勿转载〕二、招标文件5、招标文件的内容５.1招标文件除本款下述各卷册的内容外，招标人在招标期间发出的招标文件修改、澄清〔答疑〕纪要和其他正式有效函件,均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。〔未经许可请勿转载〕招标文件包括以下内容：卷次篇次内容第一卷第1篇投标须知第2篇合同条款第二卷第3篇工程经济技术要求第４篇施工技术规范要求第三卷第５篇商务标投标文件格式第6篇技术标投标文件格式第7篇合同文件格式第四卷第8篇工程量清单第五卷第9篇评标定标标准方法第六卷第10篇建设工程施工招标投标资格后审文件第七卷第11篇图纸5.2投标人应仔细审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，其风险由投标人自行承担。并根据有关条款的规定,该投标有可能被拒绝。〔未经许可请勿转载〕5.3投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件所有内容、份〔页〕数，如有残缺等问题应在获取招标文件后3日内向招标人提出，否则,由此引起的损失由投标人承担；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担,并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。〔未经许可请勿转载〕６、招标文件的澄清和解答６.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问需要澄清,应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少1８日前以电子邮件方式向招标人提出〔投标人应将投标疑问传递至招标人电子邮件信箱：HYPＥRLINK"mailto:"或传真至或书面送至地址:福州信源工程造价咨询有限公司厦门分公司〔海沧沧虹路5０１号〔原管委会〕。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者是根据投标人的要求对招标文件作出澄清,招标人都将保证在招标文件要求提交投标文件截止时间1５日前,把所有招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招投标活动其他变更通知均通过“厦门市建设与管理信息网——厦门市建设工程招投标信息专业网〞〔httｐ：／／〕公布，并在该网同时告知投标人索取书面招标答疑纪要、招标文件澄清修改通知等文件的时间、地点、联系人及电话,索取上述书面招标答疑等文件实行不记名制度。所有投标人必须在提交投标文件截止时间１5日前到福州信源工程造价咨询有限公司厦门分公司〔海沧沧虹路501号〔原管委会〕领取书面澄清材料，逾期视为投标人已收到澄清内容,招标人对此造成的后果不承担任何责任。〔未经许可请勿转载〕6．2当招标文件的澄清内容未能保证在原招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间,具体延长时间将通知给所有投标人。〔未经许可请勿转载〕6．3招标文件的澄清内容以书面形式明确的内容为准,当招标文件与招标文件的澄清内容相互矛盾时,以最迟发出的有效澄清通知、纪要或函件为准。〔未经许可请勿转载〕7、招标文件的修改７.1招标文件发出后,招标人认为有必要对招标文件进行修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，把修改的内容以书面形式通知所有投标人,投标人在收到招标文件的修改内容后,应尽快以书面形式告知招标人确定已收到修改内容。〔未经许可请勿转载〕7.2当招标文件修改内容未能保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时,招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将通知给所有投标人。〔未经许可请勿转载〕7.3招标文件的修改内容以书面形式明确的内容为准，当招标文件与招标文件的修改内容相互矛盾时,以最迟发出的有效修改通知、纪要或函件为准。〔未经许可请勿转载〕三、投标文件的编制8、投标文件的语言及度量衡单位8.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件或投标文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但必须附中文译文。〔未经许可请勿转载〕8.２除技术规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中国法定计量单位。〔未经许可请勿转载〕9、投标文件的组成9．１投标文件由商务标投标文件、技术标投标文件组成。9.１.１商务标投标文件包括以下内容:投标文件签署授权委托书〔如投标文件由法定代表人签署的不要求此项内容〕;投标函及投标函附录;联合体共同投标协议书〔非联合体投标或资格审查申请书中已提交的不要求此项内容〕;〔未经许可请勿转载〕投标保证金缴交凭证原件；工程量清单报价书〔投标人应按本招标工程的工程量清单所提供的格式和内容进行报价〕。投标人必须按照招标文件规定的投标文件格式编制投标文件,但表格可以按同样格式扩展。〔未经许可请勿转载〕工程量清单报价书包括以下内容:工程量投标报价书工程量清单报价编制说明投标报价汇总表工程量清单报价表单位工程预算表工、料、机清单工程取费表单位估价分析表〔６〕材料设备品牌选用表〔７〕电子投标计价文件指投标计价光盘或U盘,须提交；并且其内容应包括工程量清单报价书及电子预算文件等。电子预算文件应能在交通部水运工程定额站的沿海水工预算软件中打开并运算的〔未经许可请勿转载〕９．1．2技术标投标文件由施工项目班子配备情况、施工组织设计两部分组成9．1.2.1技术标投标文件第一部分：项目管理班子配备情况表；项目管理班子关键职位〔人员〕履历表；项目经理及项目技术负责人类似工程经验表；项目管理班子配备情况辅助资料;拟分包情况表〔未分包的可不要求此项〕。9.1.２.2技术标投标文件第二部分:主要施工方法;工程投入的主要物资〔材料〕情况描述及进场计划；工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划；劳动力安排情况描述;确保工程质量的技术组织措施;确保安全生产的技术组织措施;确保文明施工的技术组织措施;确保工期的技术组织措施；拟投入主要施工机械设备表；主要材料实验、测量、质检仪器设备表。劳动力计划表施工进度表或工期网络图;施工总平面布置图及临时用地表。投标人必须使用招标文件第三卷中提供的格式,除另有规定者外,投标人不得修改。表格可以按同样格式扩展，其他格式由投标人自行编制。技术标第二部分投标文件采用暗标的形式，投标文件中不得出现投标人的名称或人员姓名，否则将被视为不满足招标文件要求而不能通过评审。〔未经许可请勿转载〕10、投标报价10.１投标人应根据设计文件和本招标文件要求对整个招标范围进行投标报价，投标价不得高于招标人公布的工程最高控制价。〔未经许可请勿转载〕１０．２投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，投标报价具体要求详见本招标文件第二卷第３篇。〔未经许可请勿转载〕10．3投标人的投标报价，应是完成本招标须知第１、２条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部,不得以任何理由予以重复，并作为投标人计算单价或总价的依据。〔未经许可请勿转载〕10．4投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或未填合价或漏报的工程项目,视作该项目的费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，在实施中,招标人将不予支付。〔未经许可请勿转载〕10．５技术规范要求的费用应包括在投标报价中。１0.6除非合同中另有规定,投标人在报价中所报的单价和合价,以及投标报价汇总表中的投标总价均已包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、劳保费、政策性文件规定费用、大型机械进出场费、风险费等所有费用。投标人还应向政府和有关部门缴纳本合同中所牵涉的一切税收及政府规定应缴纳的其他有关费用。〔未经许可请勿转载〕10.７投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况,同时，投标人的投标报价,应包含因地质等因素的变化导致的费用增减,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。〔未经许可请勿转载〕10.８除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目内容和数量进行报价。〔未经许可请勿转载〕11、投标货币11.1本工程的投标应以人民币报价。12、投标文件有效期１2.1本招标工程项目的投标有效期为前附表第9项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。〔未经许可请勿转载〕1２．2在特殊情况下,招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长有效期的要求,对此要求投标人须立即以书面形式予以答复,投标人可以拒绝招标人这种要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件,但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长投标有效期内本投标须知第１5条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。〔未经许可请勿转载〕13、投标担保１３.１投标人应按本须知前附表〔以下简称“前附表〞〕第10项规定的时间提交一笔不少于前附表第10项所规定数额的投标担保，并作为其投标的一部分。〔未经许可请勿转载〕13.２投标人应按照上述要求提交投标担保,并采用转帐方式:投标保证金:投标保证金可以是银行汇票、支票或现金。采用转帐方式提交投标保证金的,投标人应在截标前从投标人所在地企业基本帐户银行以电汇和银行转帐的形式，汇到指定的投标保证金帐户,指定的投标保证金帐户资料详见前附表第1０项规定。〔未经许可请勿转载〕投标人应在递交投标文件的同时向招标人提交经有权银行批准的企业基本帐户开户许可证原件或企业基本帐户开户其它有效证明。评标时，由招标人将投标人的企业基本帐户开户有效证明交给评标委员会核查。投标人不能按规定提交企业基本帐户开户有效证明的或者投标人的投标保证金缴交凭证＜银行受理回单〔银行转帐回单或电汇回单〕>上的帐号、投标人名称、开户行名称与投标人的企业基本帐户开户有效证明上的帐号、投标人名称、开户行名称不一致的，视为投标人提交的投标保证金不是从企业基本帐户银行转出。〔未经许可请勿转载〕13．3采用投标保证金方式的，投标人应当将投标保证金缴交凭证〔银行受理回单〕原件装订在商务投标文件中。〔未经许可请勿转载〕1３.4投标担保金按以下规定退还：〔1〕对参加该项目投标而未被定为中标候选人的投标人的投标担保金，在招标人签发中标通知书后三天内办理退还投标担保金本金及利息。〔未经许可请勿转载〕〔2〕对被定为中标候选人的投标担保金，在招标人与被确定的中标人签订合同后三天内办理退还投标担保金本金及利息。〔未经许可请勿转载〕〔３〕对被确定为中标的投标人的投标担保金，在中标人与招标人办理好履约担保及低价风险金担保手续并签订合同后三天内办理退还投标担保金本金及利息。〔未经许可请勿转载〕〔4〕若招标人在投标有效期内不能确定中标人，而投标人不同意对投标有效期作出延长的,在投标有效期满后三天内办理退还所有参加投标企业的投标担保金本金及利息。〔未经许可请勿转载〕〔5〕招标过程因正当理由被招标人宣布中止或招标失败需重新组织招标的，在三天内办理退还投标担保金本金及利息。〔未经许可请勿转载〕13．5投标人在参加该项目的投标过程中,有违反没收投标担保金相关规定的,由招标人根据有关要求,没收其投标担保金并书面告知投标人。〔未经许可请勿转载〕1３.6投标人有以下情形之一的，招标人将取消其投标或者中标资格,并没收其投标担保金,给招标人造成的损失超过投标担保金数额的,对超过部分将要求赔偿:〔未经许可请勿转载〕〔1〕除不可抗力外，投标人在递交投标文件后至投标有效期内撤回投标文件的。〔2〕中标通知发出后，中标人放弃中标项目的,或无正当理由不与招标人签订合同的,或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或在招标文件规定的期限内拒不提交所要求的履约担保金和低价风险担保金的。〔未经许可请勿转载〕1４、投标答疑招标人不组织投标预备会〔答疑会〕。投标人在阅读招标文件和踏勘项目现场中若存在投标疑问,应当按照前附表第12项中指定的电子信箱或传真号或地址,在规定的时间内通过电子邮件或书面形式传递给招标人。投标人传递的电子邮件或书面投标疑问应列明招标项目名称和招标项目编号,但不得署名。〔未经许可请勿转载〕所有招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招投标活动其他变更通知均通过“厦门市建设与管理信息网——厦门市建设工程招投标信息专业网〞〔hｔtp：/／〕公布,并在该网同时告知投标人索取书面招标答疑纪要、招标文件澄清修改通知等文件的时间、地点、联系人及电话，索取上述书面招标答疑等文件实行不记名制度。〔未经许可请勿转载〕书面答疑纪要、招标文件澄清修改通知等文件为招标文件的组成部分。当网上公布的内容与书面招标答疑纪要、招标文件补充修改通知等文件不一致时以书面文件为准。〔未经许可请勿转载〕１5、投标替代方案15.1本工程不允许提交替代方案。16、投标文件的份数和签署１6.１投标人应按本须知１1款规定的内容和招标文件第三卷规定的格式,编制前附表第１4项规定份数的投标文件〔正本〕。〔未经许可请勿转载〕16.２投标文件正本与副本均须采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水编制〔书写〕，字迹应清晰易于辨认。〔未经许可请勿转载〕16.３商务标投标文件封面、技术标投标文件第一部分〔项目管理班子部分〕封面、技术标投标文件第二部分〔施工组织设计部分〕封二粘贴密封处、投标函、联合体共同协议书均应加盖投标人印鉴〔公章〕,且均应经投标人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖私章。以联合体名义投标的须有各成员的合法授权代表签字或加盖私章或加盖各成员法人印鉴〔公章〕。投标文件由委托代理人签字或盖章的,投标文件中必须附有投标文件签署授权委托书,且投标文件签署授权委托书内容、签字、盖章应符合要求，否则委托代理人签字或加盖私章无效。〔未经许可请勿转载〕１6.４投标人按照本须知第18.３条款规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容视为均确认，对投标人起约束作用。〔未经许可请勿转载〕16.5除投标人对错误处必须修改外,全套投标文件应无涂改或行间插字或删除。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的核对章或由投标文件签字人签字或盖章。〔未经许可请勿转载〕四、投标文件的递交1７、投标文件的密封和标记17.1投标人应将所有投标文件密封在投标人自己制作的投标文件密封袋里，密封袋封口处应密封。〔未经许可请勿转载〕17.2投标人在投标文件密封袋上应注明工程名称、招标编号、投标文件内容、正本或副本、投标人名称，并注明开标前不得开封。〔未经许可请勿转载〕1７．３如果投标文件密封袋没有按本投标须知第19.1款、第19.２款规定加写标记或密封不严或标记不明，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任,对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。〔未经许可请勿转载〕18、送交投标文件截止期1８.1投标人应按前附表第1６项所规定的投标文件递交起止时间和地点将投标文件送达招标人。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理或拒收。〔未经许可请勿转载〕18.2招标人可以按本投标须知第８条、第9条规定以澄清〔答疑〕纪要或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,招标人和投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务,将适用于延长后新的投标截止期。〔未经许可请勿转载〕18.3投标截止期满后,投标人少于三个的,招标人将依法重新招标。1９、迟到的投标文件１9.１招标人在按本须知第20条规定的送交投标文件截止期以后收到的投标文件,将原封退回投标人。〔未经许可请勿转载〕2０、投标文件的修改和撤回20.1投标人在递交投标文件以后规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。但在投标截止时间以后,不能更改投标文件。〔未经许可请勿转载〕20.2投标人的补充、修改或撤回通知,应按本投标须知有关规定编制、密封、标记和递交；在密封袋上应标明“修改〞或“撤回〞字样，否则，补充、修改或撤回通知无效。〔未经许可请勿转载〕五、开标与评标21、开标２1.1招标人将于投标截止时间的统一时间,即按照前附表第17项所规定的时间与地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人和有关职能部门代表参加开标会议。〔未经许可请勿转载〕2１.３按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封,并退还给投标人。21.4投标文件未按本投标须知第１9.1款规定密封的,招标人不予受理或拒收。〔未经许可请勿转载〕21.5开标会议由招标人主持并按以下程序进行:主持人宣布开标会议开始;主持人宣布出席开标会议的招标人的法定代表人或其授权委托代理人身份;主持人介绍参加会议的有关部门和代表；主持人宣布评标期间的有关事项要求;由招标人或由招标人委托公证机构查验投标文件是否按本投标须知第19．1款规定密封,经确认无误后当众拆封，然后由投标人和招标人共同核对投标文件的份数,并共同确认；〔未经许可请勿转载〕由工作人员按照投标人递交投标文件的时间先后的逆顺序宣读符合规定的投标文件,宣读内容包括:投标人名称、投标报价文件和投标文件的其他主要内容；〔未经许可请勿转载〕主持人宣布开标会议结束。21.6招标人将对开标过程进行记录并存档备查。22、保密2２．1开标以后，直到签订合同协议书为止,凡有关对投标文件的审查、澄清和评比工作,都应在保密的情况下进行,任何有关信息和资料,均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。〔未经许可请勿转载〕2２．2投标人在上述工作过程中对招标人施加任何影响的行为，都将会导致取消对其投标文件的评定。〔未经许可请勿转载〕２3、资格审查23.1本工程采用资格后审，开标后,由招标人根据资格后审标准和方法以及投标人所提交的资格后审资料对各投标人的资格进行审查，资格后审不合格的投标人的投标作废标处理,且将不推荐为中标候选人。〔未经许可请勿转载〕24、评标２４.1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。24.2本工程评标定标程序、标准、方法详见第五卷第9篇评标定标标准方法。六、合同的授予25、合同授予的条件25．1本工程施工承包合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且根据本工程评标定标程序、标准和方法产生的中标人。〔未经许可请勿转载〕26、招标人接受和拒绝投标的权利２6.１招标人在发出中标通知书前有权按本工程施工招标文件〔含资格后审文件〕的有关规定拒绝不合格投标，宣布投标无效或拒绝所有投标,并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任。〔未经许可请勿转载〕２7、中标通知书2７.1招标人将根据评标委员会提出的评标报告,按本工程评标定标程序标准和方法规定的定标原则确定中标人，并向建设工程招标投标监督管理机构提交施工招标投标情况书面报告。〔未经许可请勿转载〕27.2中标人确定后,招标人将把中标结果在工程交易中心公示３天,投标人有异议的可向招标人提出,招标人将给予解答，投标人也可向建设工程招标投标监督管理机构提出书面投诉。中标结果公示后，招标人将在法定时间内依法向中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人,并退回未中标人的投标保证金。中标人收到中标通知书后,应按通知书中指定的时间与地点参加合同谈判并签署合同。中标通知书发出三天后,中标单位应马上组织相关人员与机械进场,并在15天内所有施工前准备工作就绪。〔未经许可请勿转载〕28、合同签订28.1中标人在收到中标通知书之日起７天内必须与发包人签订施工合同，并在签订施工合同的同时向发包人提交银行出具的金额为施工合同价款10%的(履约保函）、低价风险担保。〔未经许可请勿转载〕2８.２中标人如无正当理由不能或拒绝按本投标须知第３1.1款的规定与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者放弃中标项目的,招标人将有充分理由取消其中标资格,并没收其投标担保金,给招标人造成的损失超过投标担保金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情况,招标人在向建设工程招标投标监督管理机构备案后，招标人将依法考虑授标给其他中标候选人或重新招标。〔未经许可请勿转载〕2８.3中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目施工工作,不得将中标项目施工转让〔转包〕给他人。〔未经许可请勿转载〕28.4订立书面施工合同后７日内,中标人应当将施工合同送建设工程招标投标监督管理机构备案。〔未经许可请勿转载〕28.5中标人不履行与招标人订立的合同的,履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保金数额的,还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约担保金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任,并依法承担法律责任。〔未经许可请勿转载〕因不可抗力不能履行合同的,不适用前款规定。29、履约担保和低价风险担保29.1中标人最迟应在签订施工合同的同时向招标人提交履约担保金和低价风险担保金，履约担保金和低价风险担保金可采用提交保证金或银行保函或具有担保资格和能力的担保机构出具的担保书方式。履约保函应为在中国境内的银行出具，履约担保书应为经招标人认可的担保机构出具。银行保函和担保书可使用招标文件第三卷第5篇中提供的格式。本工程施工合同履约担保金金额和低价风险担保金金额及招标人认可的担保机构规定详见前附表第18项规定。〔未经许可请勿转载〕2９．2中标人如无正当理由不能或拒绝执行本须知第31.1款规定,视为放弃中标项目,招标人将有充分理由取消其中标资格,并没收其投标担保金，给招标人造成损失超过投标担保金数额的,还应当对超过部分予以赔偿。〔未经许可请勿转载〕3０、不正当竞争３0．1严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标工作的有关信息。在招标、评标期间，不得邀请参与招标、评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的任何活动。〔未经许可请勿转载〕３0.２投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参予正当投标。〔未经许可请勿转载〕30.３如发现投标人有上述不正当竞争行为,将取消其投标资格或中标资格。31.投标其他重要须知:3１.1提交电子投标计价文件要求本工程商务标投标文件要求提交电子投标计价文件,电子投标计价文件必须是光盘或Ｕ盘，不允许使用磁盘等替代。〔未经许可请勿转载〕3１.2项目管理班子配备分项评审标准〔对应本工程评标定标标准方法第２２.1款〕〔未经许可请勿转载〕评审内容评审标准项目管理班子配备项目经理１、拟派项目经理主要人选应取得项目经理资质证书且通过年审有效，没有处于被停标〔停接任务〕,资质应满足招标工程项目的要求,项目经理目前同时所承担在建的工程项目数符合规定要求。２、项目经理资质证书上标明的工作单位必须与投标申请人名称一致，不一致的应有合法变更手续。注：投标人应提交有关项目经理资质证书原件备查,项目经理资质证书在开标后由招标人向投标人统一收齐交给评标委员会核查。其他人员其它人员配备至少应达到以下要求:职位最低数量要求〔人〕职称、岗位等级备注项目技术负责人１工程师及以上/质检员2取得中级及以上职称或上岗证/安全员１取得初〔员〕级及以上职称或上岗证/预算员1取得预算员证或注册造价工程师证/试验员１取得初〔员〕级及以上职称或上岗证/材料员1取得初〔员〕级及以上职称或上岗证/测量员１取得初〔员〕级及以上职称或上岗证/施工员2取得初〔员〕级及以上职称或上岗证/注:1、投标人应当对填报的项目班子其他人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。评标委员会评审时不对项目班子其他人员的资料真实性进行核查,也不对拟派的其他人员是否是本单位职工真实性进行核查。2、项目班子只能从事本项目工作,不能参与其他项目。合同签订后，项目班子人员3日内到位。3、项目经理变更每次罚款3万元,其他施工人员变更需得建设单位书面同意,否则每次罚款２万元。３１.3其它要求〔1〕投标人对工程量清单提出异议或修正要求的时限要求为须在200６年１０月0４日前书面提出。〔未经许可请勿转载〕〔２〕投标人递交投标文件时,应提交购买招标文件及图纸有效凭证的原件,否则招标人不予接收其投标文件。〔未经许可请勿转载〕〔3〕在工程实施过程中,根据工程实际情况、地质情况的变化或施工条件的变化，招标人有权要求承包人无条件及时增加或调整相应的机械设备或调整施工方案，以保证工程进度的需要,因地质情况的变化或施工条件的变化而导致船舶机械设备或施工方案的变化,业主将根据现场情况进行签证。〔未经许可请勿转载〕〔4〕拟投入本工程的所有机械设备及人员的手续、资质、上岗资格等均应符合国家有关规定，若因投标人违反国家有关规定而造成的任何损失,均由投标人自行承担。〔未经许可请勿转载〕〔5〕承包人应在报价中充分考虑施工环保费用,特别是海域取砂、取泥、运输等的水质监测及防污染设施的配备。〔未经许可请勿转载〕〔6〕投标人必须充分考虑本地区电力紧张对工程施工所造成的影响,并应配备足够的发电设备,确保电力供应，同时必须免除因此对业主工期变更和增加费用或索赔的权利。〔未经许可请勿转载〕〔7〕本标段红线图内用地由业主负责解决，对任何红线图外用地由投标人办理相关手续，并自行承担费用。〔未经许可请勿转载〕〔8〕在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理工程师及业主批准，并努力完成阶段性工期目标。若承包人不能完成阶段性工期目标,业主有权利视情况终止承包人对本合同工程的承包，由此造成的一切损失由承包人承担。〔未经许可请勿转载〕〔9〕在工程建设过程中,若政府对工程范围及数量提出调整,则承包人不得以此向业主提出任何索赔。〔未经许可请勿转载〕31．4招标人情况招标人〔项目法人〕:厦门海投新阳开发公司;联系地址：厦门海沧新阳工业区新光路253号；法定代表人:邱德明;项目授权委托人：;联系人：刘有贵；联系电话:;〔未经许可请勿转载〕传真：；邮政编码:３61０１２。招标代理机构:福州信源工程造价咨询有限公司；联系地址：海沧沧虹路5０1号〔原海沧管委会大院内〕；法定代表人：余乃勇;项目授权委托人:吕连灿；联系人：谢志松；联系电话:；〔未经许可请勿转载〕传真:；邮政编码：3６10２6。〔未经许可请勿转载〕电子信箱：HYPＥＲＬIＮK"mailtｏ:＂。〔未经许可请勿转载〕第2篇合同条款合同专用条款约定内容〔一〕、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：按合同协议书第6款和合同通用条款第2条款执行。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：(中国建筑法）、（中国合同法）、（建设工程质量管理条例)、（国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定)、厦门市建设与管理局关于加强文明施工管理实施（厦门市建设工程文明施工检查评分标准）的通知，国家、省、市现行的有关建设工程的法律、法规规定等。〔未经许可请勿转载〕3.３适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家有关部委颁布的所有现行技术规范、规程、标准等。发包人提供标准、规范的时间:无。国内没有相应标准、规范时的约定:采用由发包人与监理工程师确认的标准、规范。〔未经许可请勿转载〕4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订生效后7日内提供施工图一式陆套。承包人需要增加施工图套数,与发包人联系解决，费用由承包人承担。〔未经许可请勿转载〕发包人对图纸的保密要求:承包人对本工程图纸有保密义务，不得向非相关或不必要的单位或个人提供图纸;发包人不承担有关保密措施费用。〔未经许可请勿转载〕使用国外图纸的要求及费用承担:无。〔二〕、双方一般权利和义务５、工程师5．2监理单位委派的工程师监理单位委派的工程师姓名：另行书面通知职务：总监理工程师发包人委托的职权：详见(建设监理合同）约定,以及发包人以书面形式委托监理工程师的其它权限。〔未经许可请勿转载〕需要取得发包人批准才能行使的职权：工程设计变更、工期顺延及费用增减、索赔的认可或确认、停工、复工指令等，详见（建设监理合同)约定,其他按（建设工程监理规范）执行。〔未经许可请勿转载〕５.3发包人派驻的工程师姓名：另行书面通知职务:工程师职权：协调现场施工，跟踪工程质量与进度；配合监理工程师办理隐蔽工程、工期延误签证，设计变更单发出之前必须报项目负责人确认后方可发出;参与工程各阶段的验收。按本合同通用条款与(建设监理合同)的约定执行。〔未经许可请勿转载〕5．6不实行监理的,工程师的职权:无。7、项目经理姓名：职务:８、发包人的工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:〔1〕施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：现场已具备开工条件。〔2〕将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：工程临时用电已接到施工现场附近。工程临时用水及接至承包人所需位置的用电等工作由承包人自行解决。工地配电室由承包人自盖，电讯由承包人自行解决。〔未经许可请勿转载〕〔3〕施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:施工场地与公共道路的通道已开通，场内道路的开通与维护由承包人自行解决。〔未经许可请勿转载〕〔4〕工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前七日内。发包人将现有的资料提交承包人,承包人应自行调查工程的〔包括但不限于〕地形、地貌、水文、地质、气象、料场、水源、电源、通讯、交通条件等情况并对结果负责。〔未经许可请勿转载〕〔５〕由发包人办理的施工所需要证件、批件的名称和完成时间：已完成。〔６〕水准点与坐标控制点交验要求:合同签订生效后７天内，由监理工程师、发包人、承包人三方在现场办理测量控制点坐标移交〔书面〕，移交之日起由承包人负责控制与保护工作。〔未经许可请勿转载〕〔7〕图纸会审和设计交底时间:施工合同签订后１4天内。〔8〕协调处理施工场地周围地下管线和邻近的建筑物、构筑物〔含文物保护建筑〕、古树名木的保护工作:若有发生,由承包人负责保护并承担相关费用。〔未经许可请勿转载〕〔9〕双方约定发包人应做的其他工作：无。8.２发包人委托承包人办理的工作:①办理质量监督申报、施工许可证、开工备案等开工所需手续；办理竣工验收及备案等竣工手续;以上规定由发包人承担的费用由发包人承担。〔未经许可请勿转载〕②需要时，发包人将发出书面通知，承包人按发包人的要求执行。9、承包人工作９.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：〔１〕需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:若有发生,届时双方以不影响工程进度为原则,协商处理。〔未经许可请勿转载〕〔2〕应提供计划、报表的名称及完成时间：每周星期一及每月15日前向发包人报送经监理工程师审核的(周例会报告）〔详见附表一(周例会报告)〕及包含“下一月度施工计划〞、“实际进度与计划进度对比〞的当月完成进度报表，一式伍份。如不按时报送月计划，发包人不予支付当期工程进度款。〔未经许可请勿转载〕〔3〕承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:厦门市有关规定及发包人要求执行，由承包人承担全部责任和费用。〔未经许可请勿转载〕〔4〕向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:提供带卫生间的办公室肆间；提供有线电话两部；办公设备发包人自行解决。〔未经许可请勿转载〕〔5〕需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:由承包人负责按厦门市有关规定办理，并承担相应责任及费用。〔未经许可请勿转载〕〔6〕已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在工程〔交通便道除外〕正式竣工验收前，已完工程成品由承包人负责保护，费用由承包人承担。〔未经许可请勿转载〕〔7〕施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物〔含文物保护建筑〕、古树名木的保护要求及费用承担:如有发生,由承包人负责保护并承担相关费用。〔未经许可请勿转载〕〔８〕施工场地清洁卫生的要求:按建设行政主管部门颁发的文明施工规定和承包人施工组织设计中编制的文明施工章节执行,施工场地清洁卫生状况在工程竣工前必须始终达到令工程师满意的程度,由承包人负责清洁并承担费用。〔未经许可请勿转载〕〔９〕双方约定承包人应做的其他工作:a.因厦门地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就防台抗台、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案或措施,由此所发生的一切费用由承包人在投标报价中综合考虑。未按方案和措施进行施工而造成的一切损失和后果发包人将不承担任何责任。b．承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。其费用承包人在投标报价时应综合考虑,发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。c.承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，自行考虑诸如施工设备的停放,台风、雨季季节的施工现场的防风雨措施,施工废水、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响,使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。以上费用均认为承包人在其投标报价时已综合考虑,发包人将不予以增补。〔未经许可请勿转载〕〔三〕、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计〔施工方案〕和进度计划的时间：①承包人在合同签订后１４天内向发包人及监理工程师提交实施性施工组织设计和总体施工进度计划〔网络图和横道图〕，每周必须根据现场施工情况对施工进度计划进行调整,确保各阶段目标的实现。〔未经许可请勿转载〕②本项目的重要节点工期以监理工程师审批的施工组织设计和施工进度计划为准,若承包人未按节点工期目标完成各分部分项工程,发包人将要求承包人支付违约金,金额按每拖延一天支付合同价的万分之一累计计算，并在当期进度款中直接扣除。若承包人最终按合同工期如期竣工，则发包人无息退还该部分违约金。〔未经许可请勿转载〕③承包人必须根据现场实际情况，充分考虑监理工作程序的需要，通过合理的、有计划的施工组织安排，充分调动自身的积极性,保质保量地确保本项目各阶段工期目标的实现,在任何时候,不得因监理工作程序的需要而提出延长工期。〔未经许可请勿转载〕④以上文件,监理、发包人确认时间为承包人提交后7天内。10.2群体工程中有关进度计划的要求:按经监理工程师批准的进度计划执行。1３、工期延误双方约定工期顺延的其他情况：〔1〕不可抗力；〔2〕按本合同通用条款执行〔第13．１条〔5〕款除外〕,通用条款13.1条规定的顺延理由必须实际造成停工,承包人方可提出顺延申请。通用条款13.１条第〔4〕项所指的设计变更应指发生在施工关键工序上的设计变更,且将实际影响原工期进度计划。〔未经许可请勿转载〕承包人未能按投标承诺投入相应设备、材料、劳力而影响工程进度，视为工期违约。承包人原因造成的工期违约，工期不得顺延，同时发包人将要求承包人支付违约金，金额按每拖延一天向发包人支付合同价的万分之一累计计算,该累计计取的上限为合同价的10%。〔未经许可请勿转载〕承包人申请顺延工期的,应严格按照通用条款第１３.2条进行签证且经发包人、监理工程师认可确认。〔未经许可请勿转载〕〔四〕、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收１7.1双方约定中间验收部位:按通用条款第17条执行及工程师认为有必要进行中间验收的部位验收。1９、工程试车1９.５试车费用的承担:均由承包人承担。〔五〕、安全施工按通用条款、国家现行的有关规定以及本合同47.5条款的约定执行，其费用由承包人承担。〔未经许可请勿转载〕〔六〕、合同价款与支付23、合同价款及调整合同价款及调整23．2本合同价款采用固定单价方式确定。〔１〕采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围：①、因工程量清单有错、漏，导致工程预算控制价不准确;、地质勘察结果与实际有误差，导致设计图纸不周全，发生签证及设计变更且造价变化在该分部工程合同价的3%以内〔含3%〕;〔未经许可请勿转载〕③、因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化〔但对钢材、水泥以及商品混凝土价格上涨或下降幅度在10％以外的部分除外〕;〔未经许可请勿转载〕④、因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施;⑤、按合同工期完工所采取的赶工措施;发包人按规定已考虑3％的风险包干系数计入在工程预算控制价中,承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素,其风险范围内的所有费用已全部计入在合同总价内，施工过程和竣工结算时不再计算调整。〔未经许可请勿转载〕风险范围以外合同价款调整方法：地质勘察结果与实际有误差，导致设计图纸不周全，发生签证及设计变更且造价变化超过该分部工程合同总价的3%，对超出部分工程量给予调整，或者因非承包人原因的设计变更引起工程实物工程量变化的，可按实际发生工程量增减，并按以下办法计算相关费用。〔未经许可请勿转载〕〔2〕增减工程量的单价确定：①在实物工程量清单之内的项目，按承包人投标书中工程量清单的综合单价计算。②不在工程量清单之内的项目〔含本工程预留金范围的其他工程项目〕,按照市造价站颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息结合中标价降幅系数计算。中标价降幅系数＝中标价÷招标人公布的工程控制价×１00％。若定额缺项的,由承包人提出适当的单价，经发包人会同海沧区工程预决算审核所审核后确定。〔未经许可请勿转载〕〔3〕材料变更时价格的确定:①人工、材料、机械详细清单）表已有的材料,按照承包人投标书中(人工、材料、机械详细清单)表所报的材料单价计算。〔未经许可请勿转载〕②承包人投标书中(人工、材料、机械详细清单)表中没有的材料,按照(厦门建设工程信息）施工期间公布的材料单价结合中标价降幅系数计算。〔未经许可请勿转载〕③(厦门建设工程信息）没有公布的材料，由承包人提出适当的价格经工程师会同海沧区工程预决算审核所审核后确定。〔未经许可请勿转载〕〔4〕对钢材、水泥材料价格由于情势变更异常大幅度上涨或下降,在风险包干范围内上涨或下降幅度在10%以内〔含1０%〕的,其价差由承包人承担或受益。上涨或下降幅度在10%以外的，超过１0％部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取差价和税金,不计取其他费用。超过10%部分材料价差额的具体调整方法如下：〔未经许可请勿转载〕①当施工过程中上述材料上涨或下降幅度超过10%部分的价差按月调整。②材料用量的确定:按当月经核定实际完成合同工程量的相应材料用量。材料差价的确定:材料差价的确定:除钢筋、水泥为2006年10月１5日厦门市造价站公布的材料综合价格外，其余均以20０6年08月份(厦门建设工程信息）中公布的建设工程主要材料市场信息综合价格,计算差价当月的厦门市造价站公布的材料综合价格〔为“报告期价〞〕，材料差价=[｜〔报告期价－基期价〕|÷基期价×100%-10%]×基期价。注:钢材、水泥的报告期价应为厦门市造价站公布的报告期全月同规格、型号材料价格加权平均值。〔未经许可请勿转载〕③材料价差额的确定:材料价差额=材料差价×材料用量×〔1+税率〕。〔４〕因发包人造成工期拖延的在拖延期间的材料上涨价差由发包人承担。发包人未按合同约定预付工程备料款和工程进度款的，承包人可向发包人计取由此造成的损失。〔未经许可请勿转载〕〔5〕采用可调价格合同,合同价款调整方法：／〔６〕采用成本加酬金合同,有关成本和酬金约定：／2４、工程备料款发包人向承包人支付备料款的时间和金额或占合同价款总额的比例:无扣回工程备料款的时间、比例：无２5、工程量确认２5.１承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:①每月15日前按47.6．2第〔3〕的格式向发包人和监理工程师提交当月已完工程量报告〔截止每月１5日〕一式伍份。〔未经许可请勿转载〕②在工程量清单下,有报价的子项目内，已完成的工程量,经监理工程师确认合格的部分,可以申请计量来确认工程量〔详见附表三(工程量清单项目计量单)，监理工程师接到报告后7天内审核完毕,送发包人确定。〔未经许可请勿转载〕③隐蔽工程必须在隐蔽前办理完验收签证手续。２６、工程款〔进度款〕支付双方约定的工程款〔进度款〕支付方式和时间：1、支付方式：以银行转帐的方式支付。２、支付时间：承包人按当月实际完成合同内的工程量提出工程款支付申请,经监理工程师确认并报发包人审批同意后，经市财政审核中心审核核定后１4天内支付。合同外的工作量经市财政审核中心核定后再行付款。〔未经许可请勿转载〕3、支付比例:每期申请支付给承包人的工程款〔不含劳保的造价〕为当月实际完成工作量的80%。支付时按约定扣回应由承包人承担的各种费用。在市财政审核中心对本工程的结算进行审核且出具审核结论书后１4天内,发包人支付工程款至市财政审核结论书认定的结算核定价的８5%。〔未经许可请勿转载〕4、承包人完成竣工备案相关工作;将竣工资料、图纸移交发包人及城建档案馆；并在工程竣工验收合格后三个月内,按城建档案馆相关要求移交本项目其施工的地下管线工程的档案资料贰套〔以上内容详见竣工验收相关条款〕，完成以上工作后7天内发包人支付至市财政审核结论书认定的结算核定价的95%。〔未经许可请勿转载〕５、保修金额:本工程的预留保修金额为经市财政审核中心核定的工程结算价的5%,保修金不计利息。〔未经许可请勿转载〕6、保修款的返还:工程竣工验收期满一年后7天内无息返还全部剩余工程保修款〔扣除已发生的保修费用〕。〔未经许可请勿转载〕〔七〕、材料设备供应27、发包人供应材料设备２7.６发包人供应材料设备的结算方法:以市财政审核中心核定的为准。28、承包人采购材料设备28.１承包人采购材料设备的约定：承包范围内的所有材料设备〔除甲供材料以外〕由承包人按招标文件规定,经发包人及监理工程师书面同意后采购。〔未经许可请勿转载〕本工程的材料设备承包人必须提前向业主、监理提交材料样品及有关的质保资料以便业主有充分时间选择比较,经业主确定后方可订货采购。承包人采购材料设备必须符合现行国家、地方法规的规定及设计要求，必须附有合格证书,产地证明、规格、型号证明等随货文件,并经监理工程师检验合格后,方可进场，经检验认为不合格的，监理工程师和发包人有权拒绝该材料进场，承包人须自费将上述材料搬运出场，重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。〔未经许可请勿转载〕〔八〕、工程变更在工程实施过程中，发包人可进行优化设计、设计变更,由此造成的工程造价的增减,可对合同总价进行调整。发包人应提前14天以书面形式向监理工程师和承包人发出变更通知,承包人不得拒绝施工，否则视为违约。因工程变更引起工程造价的增减，应于当期报进度款同时提交且经监理工程师和发包人核定并签字盖章，并经市财政审核中心审核后支付或扣减,否则发包人有权拒付该项工程款。〔未经许可请勿转载〕〔九〕、竣工验收与结算32、竣工验收32．1承包人提供竣工资料〔包括竣工图〕的约定：工程初验前7天提交竣工资料壹套供初验使用;工程竣工验收合格后２８天内向发包人提供经工程师签字盖章确认的竣工图一式伍份。验收其它要求按相关文件要求执行；其它竣工资料提交的时间和份数同竣工图。〔移交档案馆及监理公司的竣工资料由承包人自行负责〕。制作竣工资料所发生的一切费用由承包人自行承担。〔未经许可请勿转载〕32.６中间交工工程的范围和竣工时间:工程竣工日期以通过发包人组织的竣工验收合格之日为竣工日期,但需整改后才能达到竣工要求或中间验收竣工要求的,应为承包人整改后至发包人和有关部门验收合格的日期为准。中间交工的部分工程按发包人的书面要求执行。〔未经许可请勿转载〕３３、竣工结算33．2工程竣工验收合格后2８天内,承包人必须清场完毕，工程竣工资料经监理工程师审核通过并签字盖章确认且移交完成后方可提交竣工结算。当竣工结算经监理工程师核定并签字盖章后，与竣工资料一起提交发包人报送市财政审核中心核定后方可办理结算。〔未经许可请勿转载〕监理工程师收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后14天内进行核实并提出修改意见。承包人应在14天内整改完毕，并报监理工程师复核，发包人应在收到承包人移交的全部工程竣工资料及经监理工程师审核确认的竣工结算资料后1４天内报送市财政审核中心审核,在市财政审核中心出具审核结论书后14天内,承包人与发包人清算工程款至财政结算核定价的90%，剩余的5%完成相关资料移交工作后付清,按照26条第四款执行;另５%作为工程保修金，按双方签订的质量保修条款执行。〔未经许可请勿转载〕〔十〕、违约、索赔和争议35、违约３5.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：从约定应付之日起30天内不计利息，在此期间承包人不得停工。从第31天起发包人应向承包人支付应付款的同期银行贷款利息。〔未经许可请勿转载〕本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：从约定应付之日起30天内不计利息，在此期间承包人不得停工。从第3１天起发包人应向承包人支付应付款的同期银行贷款利息。〔未经许可请勿转载〕本合同通用条款第３3.3款约定发包人违约应承担的违约责任:发包人在结算审核结论书出具且相关结算手续结清后14天内无正当理由不支付工程尾款，从第15天起按同期银行贷款利率支付违约金额的利息。〔未经许可请勿转载〕双方约定的发包人其他违约责任：因征地拆迁滞后、市政府有关部门行政干预〔包括暂停工、赶工以及工期变更〕工期可以顺延，费用以市政府有关部门的批复为准。〔未经许可请勿转载〕35.２本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第１4.２款约定承包人违约应承担的违约责任:承包人工期每拖延1天应按合同价的万分之五向发包人支付违约金。以不超过1０％为准。〔未经许可请勿转载〕本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:若因承包人原因造成工程质量不合格，承包人按结算价的2%支付违约金，另承包人应无条件地返修至合格,且工期不予顺延。由此造成的损失由承包人承担。〔未经许可请勿转载〕双方约定的承包人其他违约责任:在补充条款中约定。37、争议３7.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:〔1〕、由双方协商解决;〔2〕、双方约定向厦门仲裁委员会提出仲裁。〔十一〕、其他3８、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许分包。分包施工单位为：无。３9、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：①.烈度7度及以上地震。②.发生战争、爆炸、社会动乱。③.8〔含８级〕级以上大风持续24小时〔以气象台提供的资料为准〕。④.２4小时内降雨量达到100ｍm以上的降雨〔以气象台提供的资料为准〕或发生水灾。〔未经许可请勿转载〕⑤.政策因素使工程必须停建或缓建。对以上几种形式应以造成灾害和影响施工为准。以下不可预见因素等同于不可抗力：①．市级或市级以上人民政府发文内容牵涉工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。〔未经许可请勿转载〕②.虽未发文,但市级或市级以上领导、分管领导在媒体或公开场合口头指令，牵涉工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。〔未经许可请勿转载〕40、保险本工程双方约定投保内容如下:〔１〕发包人投保内容:无。发包人委托承包人办理的保险事项:无。〔2〕承包人投保内容：按本合同通用条款中第40．4条款执行,并按厦门市有关部门的规定投保。〔未经许可请勿转载〕41、担保4１.3本工程双方约定担保事项如下：发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：投标须知前附表第１9项规定的方式，担保合同作为本合同附件。〔未经许可请勿转载〕〔２〕承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：投标须知前附表第18项规定的方式，担保合同作为本合同附件。〔未经许可请勿转载〕履约担保的有效期截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日。承包人在完成建设工程施工合同约定的施工任务，并通过竣工验收后,凭工程质量验收合格证明报请终止履约担保。〔未经许可请勿转载〕〔3〕双方约定的其他担保事项：①如投标评标后有低价风险金的，承包人应向发包人提供与低价风险金数额相等的低价风险担保，担保方式为投标须知前附表第18项规定的方式,担保合同作为本合同附件。〔未经许可请勿转载〕46、合同份数46．1双方约定合同副本份数:本合同正本贰份，发包人承包人各一份；本合同副本拾份，发包人执陆份,承包人执肆份。〔未经许可请勿转载〕4７、补充条款4７.1双方约定的承包人其他违约责任:47.1．1承包人在本工程施工合同签订后7天内必须进场开工,若因承包人原因逾期不开工,则以每超过一天按5000元人民币支付违约金,违约金在当期的进度款中直接扣除。〔未经许可请勿转载〕47．1.2偷工减料和原材料或半成品未经监理工程师验收合格投入使用,发包人按每项次5000元要求承包人支付违约金,承包人负责整改和返工并承担相应费用，违约金在当期的进度款中直接扣除。〔未经许可请勿转载〕47.1.3承包人在工程施工过程中因进度、质量、安全、文明等问题使得监理工程师发出停工整改通知书，除按要求整改外，发包人有权要求承包人支付违约金,按每一份停工整改通知书支付5000元违约金累计计算，并在当期的进度款中直接扣除。〔未经许可请勿转载〕４7.１.4承包人拒不执行合同条款和工程师的书面指令通知的，发包人有权拒付或延付进度款,由此造成发包人损失，承包人应予以赔偿。〔未经许可请勿转载〕４7．1.５承包人在接收监理工程师的开工令之前，投标文件内承诺配备的项目管理班子必须在工程师指定的日期进场，以保证项目开工时管理机构能够有效运转。承包人在投标文件中承诺配备的项目管理班子主要人员〔包括项目经理、项目技术负责人、质检员、安全员、材料员、施工员〕不得更换,若要变更,需经监理、发包人同意，且变更人员必须是同等资历的,并且承包人需向发包人支付违约金,违约金在当期的进度款中直接扣除,具体违约金额为：项目经理、技术负责人每人次伍万元人民币,其他人员每人次贰万元人民币。对不称职的项目经理及班子成员发包人有权提出更换，直至合同终止。发包人及监理工程师不定期对工程施工项目管理班子的现场到位情况进行抽查，对未经工程师同意没有按时进场或项目实施过程中中途退场的项目经理、项目技术负责人，发包人将按1０00元／人•天的违约金额在工程结算时扣除;对未按时进场或项目实施过程中中途退场的测量员、施工员、安全员等技术人员,发包人将按5０0元/人·天的违约金额在工程结算时扣除。〔未经许可请勿转载〕在工程实施期间，未经工程师的批准，承包人的项目管理班子中的主要技术人员缺员30%以上,在监理工程师发出3次书面警告后5天内,发包人将终止本合同,承包人不得有异议。〔未经许可请勿转载〕4７.１.6承包人在接收监理工程师的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备在工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。承包人承诺的用于本工程的机械设备、施工材料必须按时到位投入使用,如有更换，其性能和规格不得低于投标文件中采用的机械设备。若投标书内的主要施工机械设备不能按时进场，每迟到一天发包人将按500０元/台的违约金额在工程结算时扣除。在施工期间发包人检查发现承包人机械未到场〔经监理工程师、发包人同意离场除外〕，主要设备按每台每次1万元人民币要求承包人支付违约金,其它设备按每台每次2000元人民币要求承包人支付违约金。以上违约金均在当期进度款中直接扣除。〔未经许可请勿转载〕47.1.７承包人在递交投标文件之前,已进行现场考察，应认为已经取得以下方面的所有资料并进行了必要的分析、考虑：〔未经许可请勿转载〕现场地形、地貌和特征；实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；〔未经许可请勿转载〕进场道路和水、电、食宿供应条件;对工程施工有影响或起作用的风险、意外等,包括应采取各种合理的方法、措施,协调施工人员与当地村民的关系,尽量防止与当地村民发生矛盾，当矛盾与冲突发生时，承包人应自行解决,保证工程在合同约定的工期内完成。〔未经许可请勿转载〕现场存在土头、垃圾、构筑物、建筑物的数量及其处理的费用。若由上述情况产生的工期延误以及给发包人造成的损失，发包人将按违约处理，违约金从工程款中扣除。〔未经许可请勿转载〕47.1．８承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则,发包人有权解除本合同。并要求承包人支付违约金,金额为全部履约保证金。〔未经许可请勿转载〕47.1.9承包人按设计图纸涵盖的内容进行施工，投标报价时漏项,无论实际施工中是否发生该项目,发包人不予增加该项目工程款。而承包人应按设计图纸要求施工。若承包人拒不施工或无力施工,视为承包人违约，发包人可委托他人施工，该项目工程款按委托他人施工的结算金额经财政审核中心审核直接从承包人的合同价款中予以扣除。〔未经许可请勿转载〕4７.１.１0承包人应认真审核整套施工图和设计总说明,弄清施工图纸的连续性和一致性。由于对图纸的理解错误及未及时发现图纸中相互矛盾之处而产生的施工错误，造成返工或其它损失〔包括客户索赔〕须自行承担全部责任。〔未经许可请勿转载〕4７.１.１１承包人在收到工程师指令后7天内仍未按指令执行,视为承包人违约,工程师有权另行委托具备相应资质的其它人员执行指令内容的工程,由此引起的费用由承包人承担,发包人有权从应付给承包人的当期工程款中扣除。〔未经许可请勿转载〕4７．2合同解除:47.2．1如有以下情况之一发生,发包人有权解除合同,通知自送达承包人或现场项目经理部后生效：〔未经许可请勿转载〕47.2.1.１承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其自身原因致使合同约定的工期根本无法实现，经工程师确认实际工程进度滞后计划进度30天以上的;〔未经许可请勿转载〕47.2.1.2承包人在施工过程中的施工质量明显无法达到合格要求，经工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。〔未经许可请勿转载〕47.２.2合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算报市财政审核中心审核确认,工程款参照合同的约定支付。承包人不配合结算的,发包人有权自行将结算报送市财政审核中心审核，审核结论对双方均具有约束力，双方按审核结论进行工程结算。〔未经许可请勿转载〕47.2.3合同解除后，承包人应于接到发包人通知后1４天内退出工程现场。若承包人没有按时退场，发包人将按100０0元/天的金额提出索赔要求，并有权采取强制手段清除现场，由此所发生的费用在工程结算中扣除。〔未经许可请勿转载〕47．２．4合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。〔未经许可请勿转载〕４7.3工程竣工及竣工资料：47.３.1工程完工且符合以下条件时，承包人可向工程师提出竣工报告,申请竣工验收：〔未经许可请勿转载〕4７.3.1.1工程已按本合同规定全部完工,并圆满通过工程的检查、试验和质检;〔未经许可请勿转载〕４7．3.１.２施工现场清理已符合约定要求：47．3.１.3法律法规或地方规章规定的其他条件。47.３.２发包人应在收到承包人竣工报告后10天内组织设计和监理等相关单位进行验收，验收通过后，各相关方应签署工程验收合格证明，综合验收合格的日期为实际竣工日期。验收不通过的,应由承包人进行整改并在整改后提交整改报告,竣工日期以最后一次整改后并通过验收合格之日为准。〔未经许可请勿转载〕４7.３．3当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖〞〔拖验收、拖资料、拖移交〕,否则,发包人有权自行组织相关部门验收,并提出整改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如果承包人拒绝按工程师提出的要求整改,发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程,否则，发包人有权强行移交使用,由此发生的一切后果,由承包人负责。〔未经许可请勿转载〕4７.3.４本工程竣工验收通过后14天内，承包人应自行拆除施工临时设施,撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路,撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的,应赔偿发包人每天１０000元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场,且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。〔未经许可请勿转载〕４7.４工程看护与防护47．4．1承包人在施工、完成工程及修复缺陷过程中所必须的一切操作均不应对公众的便利、公用道路或私人以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用产生不必要及不适当的干扰。〔未经许可请勿转载〕上述事项所导致与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他开支由承包人自行负责。〔未经许可请勿转载〕４7.4.２承包人应采取一切合理的手段，防止本工程的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁造成破坏和损坏。由此造成的任何赔偿责任，由承包人自行负责。〔未经许可请勿转载〕47.4.3承包人应自行办理在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证，并承担有关费用。〔未经许可请勿转载〕47.4．4承包人应当承担对工程移交前的全部看护责任。47．４.5合同期内，如果发生任何事故,工程师认为需对工程安全紧急修理或补救,而承包人无能力承担此类工作时,发包人有权雇用其他人员从事该项工作,有关费用由承包人承担。〔未经许可请勿转载〕47.5工程款支付47．5．1承包人每月向监理工程师提交工程款支付申请,随申请书应附上如下附件:〔未经许可请勿转载〕实际完成的结算书设计变更结算书以及经监理工程师、发包人现场代表签字确认后的隐蔽签证工程量支付清单台帐〔见下表〕项目名称