2022一建法律培训备考冲刺题库及解析（500题）

PAGEPAGE3122022一建法律培训备考冲刺题库及解析（500题）一、单选题1.关于工程质量检测机构职责的说法，错误的有（）。A、检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效B、检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C、检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门D、检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账答案：B解析：A正确，检测机构出具的检测报告应经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效；B错误，C正确，检测机构应将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。仅将涉及结构安全检测结果的不合格情况报告。D正确，检测机构应建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。2.甲施工单位向乙银行申请贷款200万元，甲提交了丙汽车制造厂为其出具的还款付息保证书。该保证合同主体是（  ）。A、甲与乙B、甲与丙C、甲、乙与丙D、乙与丙答案：D解析：

保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。保证合同由保证人与债权人订立，本题中保证人是丙，而债权人是乙银行。

3.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，下列关于任何单位或个人在历史文化名城、名镇、名村保护范围内开展活动的说法，正确的有（）。A、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内不得开采钻石矿B、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内不得进行任何的新建、扩建或改建活动C、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内拍摄电视剧只需经当地文物主管部门同意D、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内不得拆除任何建筑物答案：A解析：A选项正确，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；B选项错误，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。C选项错误，在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动的，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续。D选项错误，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准。任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑。4.在我国法律体系中，属于部门规章的是（  ）。A、《招标公告发布暂行办法》B、《北京市建筑市场管理条例》C、《建设工程质量管理条例》D、《建设工程安全生产管理条例》答案：A解析：

选项A为部门规章；选项B为地方法规；选项C为行政法规；选项D为行政法规。5.关于车船税的说法，正确的是（  ）。A、捕捞、养殖渔船可以减征车船税B、节约能源、使用新能源的车船只能减征车船税C、警用车船可以减征车船税D、从事机动车第三者责任强制保险业务的保险机构为机动车车船税的扣缴义务人答案：D解析：下列车船免征车船税：(1)捕捞、养殖渔船；(2)军队、武装警察部队专用的车船;(3)警用车船；(4)悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶。(5)依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。AC选项错。

对节约能源、使用新能源的车船可以减征或者免征车船税；对受严重自然灾害影响纳税困难以及有其他特殊原因确需减税、免税的，可以减征或者免征车船税。B选项错。从事机动车第三者责任强制保险业务的保险机构为机动车车船税的扣缴义务人，应当在收取保险费时依法代收车船税，并出具代收税款凭证。D选项正确。6.《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者（  ）。A、已解除劳动合同B、已订立期限为1年的固定期限合同C、签订期限为2年的固定期限合同D、已订立无固定期限劳动合同答案：D解析：用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。7.某设备采购合同规定，设备供应方应当于2014年9月20日交货。由于该供应商近期订单很多，2014年9月1日供货方通知买货方，不能按期交货，请买货方考虑其他采购渠道。这种情况下，（  ）。A、供货方没有发生违约，买方不得追究其违约责任B、供货方属于单方解除合同，买方只能通过法院或仲裁机构确认该解除通知的效力C、供货方属于实际违约，买方只能在9月20日起追究违约责任D、供货方属于预期违约，买方可以在9月1日起追究违约责任答案：D解析：《民法典》规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。【实际违约】是合同履行期已经届满后，当事人不履行合同义务或履行义务不符合合同要求，而【预期违约】是合同履行期到来之前当事人明示或默示其将不履行合同。结合上述内容理解，合同约定交货时间节点9月20日起，则为实际违约的履行期限届满时间，而题干中供货方明确不能按期交货在履行期满前（9月1日），本题答案为D。8.行政纠纷的法律解决途径主要有两种，（）。A、行政处罚和行政处分B、行政许可和行政强制C、行政复议和行政诉讼D、行政调解和国家赔偿答案：C解析：行政纠纷的法律解决途径主要有两种，即行政复议和行政诉讼。故本题正确选项C。9.下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。A、投标人借用资质骗取中标后与招标人签订的合同B、投标人带资承包签订的合同C、建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同D、分包单位胁迫施工企业订立的合同答案：A解析：本题考查的是建设工程无效施工合同的主要情形。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的认定无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。选项A为无效合同，选项B为有效合同，选项CD为可变更、可撤销合同。10.某开发商拟拆除某教学楼附属工程，该拆除作业应当由（）承担。A、总承包单位B、土建分包单位C、有相应拆除资质的单位D、原施工单位答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》第11条第1款规定"建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位"。11.根据《文物保护法》，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经()批准。A、国务院文物行政部门B、省、自治区、直辖市文物行政部门C、国务院D、省、自治区、直辖市人民政府答案：D解析：《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准备应当征得国务院文物行政部门同意。12.工程建设国家标准分为强制性标准和（  ）。A、一般性标准B、特殊性标准C、推荐性标准D、建议性标准答案：C解析：工程建设国家标准可分为强制性标准和推荐性标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。13.对于人民法院作出的民事判决，当事人无故不履行的，另一方当事人可以向人民法院申请强制执行，申请执行的期间为()A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：D解析：在民事诉讼中，人民法院作出的判决、裁定等法律文书，当事人必须履行。如果无故不履行，另一方当事人可向有管辖权的人民法院申请强制执行。申请强制执行应提交申请强制执行书，并附作为执行根据的法律文书。申请强制执行，还须遵守申请执行期限。申请执行的期间为2年。14.某单位甲委托乙代为采购10吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替。则针对本案事实，说法错误的是（  ）。A、乙的行为属于表见代理B、甲有权拒绝接受这批普通水泥C、如甲拒绝，应由乙承担付款义务D、如甲同意，应由甲承担付款义务答案：A解析：

无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与相对人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：(1)自始未经授权。如果行为人自始至终没有被授予代理权，就以他人的名义进行民事行为，属于无权代理。(2)超越代理权。代理权限是有范围的，超越了代理权限，依然属于无权代理。(3)代理权已终止。行为人虽曾得到被代理人的授权，但该代理权已经终止的，行为人如果仍以被代理人的名义进行民事行为，则属无权代理。

被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。如果被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力，则无权代理人需承担因无权代理行为给被代理人和善意相对人造成的损失。

本题为无权代理的第二种情形。

题干中“某单位甲委托乙代为采购10吨早强水泥，乙持着授权委托书（采购10吨早强水泥的需求）向供应商丙采购，即题干已明确，采购的具体内容。但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后（说明看到授权委托书，明知甲单位授权乙需要的购买只是10吨早强水泥，却向超越授权委托书规定的范围的或者说无权代理的乙透露普通水泥有存货），乙同意购买普通水泥代替”，即说明相对人（供应商）明知行为人（乙）无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不构成表见代理，故A选项错。注意题干，本题需要选择错误的选项，依据题意解答。15.个体工商业户的生产、经营所得适用（  ）。A、比例税率B、5％～30％的超额累进税率C、5％～35％的全额累进税率D、5％～35％的超额累进税率答案：D解析：个人所得税的税率：(1)综合所得，适用3%至45%的超额累进税率；(2)经营所得，适用5%至35%的超额累进税率；(3)利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，适用比例税率，税率为20%。16.使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。A、期限性B、地域性C、专有性D、财产性和人身权的双重性答案：C解析：

知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。这体现了知识产权的专有性，选项C正确。17.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（  ）。A、规划、招标投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B、工程竣工验收报告C、施工企业签署的工程质量保修书D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》答案：A解析：建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：(1)工程竣工验收备案表；(2)工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；(3)法律、行政法规规定应当由规划等部门出具的认可文件或者准许使用文件；(4)法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；(5)施工单位签署的工程质量保修书；(6)法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。A错在“完整”，不包括招标投标。建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。18.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，勘察、设计单位项目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问1题承担责任，应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设的（  ）。A、推荐性标准B、强制性标准C、地方性标准D、全国性标准答案：B解析：《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》进一步规定，勘察、设计单位项目负责人应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。所以，选项B正确。19.甲将一房屋出卖给乙，以下（  ）不属于房屋的权利瑕疵。A、该房屋属于夫妻共同财产且甲妻并不知情B、该房屋与丙有未到期的三年租约C、该房屋已抵押给丁银行D、该房屋存在外墙渗漏答案：D解析：如果出卖人对于出卖的标的物没有所有权或处分权，或者没有完全的所有权或处分权，或者其处分涉及第三人的物权、知识产权等权益，则称其标的物存在权利瑕疵，出卖人因此应当承担权利瑕疵担保责任。物的瑕疵担保义务，是指出卖人就其所交付的标的物具备约定或法定品质所负有的担保义务。就是说，出卖人应当按照约定或者法定的质量要求交付标的物。选项A、B、C属于权利瑕疵，而选项D属于物的瑕疵。20.关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（  ）。A、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B、施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持C、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持答案：A解析：《民法典》规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。B选项错。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：(1)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；D选项错。(2)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。C选项错。A选项正确。21.某甲学校要建一实验楼，并将工程整体发包给某乙施工单位，签订工程总承包协议，并按照约定进度支付了工程款。乙因对此类项目的设计经验不足，便以自己的名义与丙签订了委托设计协议，将设计工作包给了丙设计公司。丙按其要求完成了设计任务，乙未按时向丙支付设计费。对此，下列说法中错误的是（）。A、丙有权要求甲履行委托设计合同并支付设计费B、丙有权要求乙按照委托设计合同约定支付设计费C、乙有权要求甲按照工程承包合同约定支付工程款D、丙无权直接要求甲方支付设计费答案：A解析：

本题考查债的相对性。A说法错误，D说法正确。甲丙之间并无直接的合同关系。因此，丙方请求支付设计费，只能按照其委托设计合同的约定向乙方请求付款。BC说法正确，甲乙之间，乙丙之间为直接建立合同关系的双方当事人，合同之债具有相对性，一方当事人应按照合同约定向另一方主张合同债务。本题要求选择说法错误的，应选择A选项。22.某大型体育馆工程，建设单位领取施工许可证后满1年才开工，则开工时（  ）。A、建设单位应当向发证机关报告B、应当报发证机关核验施工许可证C、应当报发证机关申请延期D、施工许可证已自行作废答案：D解析：

本题容易误选B，应特别注意核验制度的前提是已开工项目停工超过1年，而本案中属于未开工项目，应在3个月内开工，最多两次延期，每次3个月，施工许可证最长9个月即已废止，应重新领取施工许可证方可开工。23.关于中标，下列说法正确的是（  ）。A、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B、招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议C、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标公告或投标邀请书订立书面合同D、招标人与中标人另行签订合同的行为虽然合法有效，但所签订的合同是可撤销合同答案：B解析：《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。A有误。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。B正确，C有误。招标人与中标人另行签订合同的行为属于违法行为，所签订的合同是无效合同。D有误。24.根据《建设工程质量管理条例》，设计单位应当参与建设工程（  ）分析，并提出相应的技术处理方案。A、工期延误B、投资失控C、质量事故D、施工组织答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。工程质量的好坏，在一定程度上就是工程建设是否准确贯彻了设计意图。因此，一旦发生了质量事故，该工程的设计单位最有可能在短时间内发现存在的问题，对事故的分析具有权威性。这对及时进行事故处理十分有利。对因设计造成的质量事故，原设计单位必须提出相应的技术处理方案，这是设计单位的法定义务。故C选项正确。25.甲将一套住房出卖与乙，但并未及时办理过户登记。三年后该房屋拆迁，开发商与产权人甲签订了拆迁补偿协议，而乙分文未得。甲对乙应承担（）责任。A、侵权B、违约C、不当得利D、无因管理答案：B解析：

侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。

甲乙房屋买卖合同生效，但由于没有办理过户，乙不能获得房屋产权，可以追究甲的违约责任。其次，开发商对产权人进行拆迁补偿合法有据，甲不构成不当得利。26.根据《安全生产许可证条例》规定，说法正确的是（  ）。A、安全生产许可证的有效期为5年B、企业应于期满后3个月向建设行政主管部门办理延期手续C、安全生产许可证有效期内，未发生重大伤亡事故的，可以不审查而直接办理延期手续D、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人应及时办理变更手续答案：D解析：安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。选项C应留意，免予审查的条件是未发生“死亡事故”而不是“重大伤亡事故”。27.由于工程建设的需要，施工企业甲需经过乙公司内部的道路运送建筑材料，甲乙之间订立合同，约定甲向乙支付一定的费用，便可通过乙的道路运送材料，在此合同中，甲拥有的权利是()。A、土地租赁权B、建设用地使用权C、地役权D、相邻权答案：C解析：

地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。28.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A、建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B、建设单位有权压缩合同约定的工期C、建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D、建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料答案：D解析：建设单位相关的安全责任1、依法办理有关批准手续2、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料3、不得提出违法要求和随意压缩合同工期4、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用5、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等6、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料7、装修工程和拆除工程的规定建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：(1)施工单位资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。29.人民法院适用第一审普通程序审理的重大施工合同纠纷案件，审理期限为（  ）。A、30日B、3个月C、6个月D、9个月答案：C解析：普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。故C正确。30.招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，()。A、中标无效B、中标有效C、中标效力待定D、中标可撤销答案：A解析：本题考核的是招标人违法行为应承担的法律责任。招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。31.关于环境保护税的纳税人的说法，正确的是（  ）A、在中华人民共和国领域，直接向环境排放应税污染物的企业为环境保护税的纳税人B、在中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的事业单位不是环境保护税的纳税人C、企业向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物，仍需缴纳环境保护税D、依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的，无需缴纳环境保护税答案：A解析：

2018年10月公布的《中华人民共和国环境保护税法》规定，在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人。A正确，B有误。

有下列情形之一的，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税：(1)企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的；(2)企业事业单位和其他生产经营者在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的。故C有误。

依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的，应当缴纳环境保护税。故D有误。32.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，负责重大事故、较大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（  ）内做出批复。A、15日B、30日C、45日D、60日答案：A解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复。特殊情况下，可适当延长，但延长时间最长不超过30日。33.根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于证据种类的是（  ）。A、勘验笔录B、视听资料C、当事人的主张D、书证、物证答案：C解析：根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是:当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。所以，正确选项是C。34.根据《生存安全事故报告和调查处理调理》，关于生产安全事故等级的说法正确的是（  ）。A、造成15人死亡的事故是特别重大事故B、造成5人死亡的事故是一般事故C、造成3000万直接经济损失的事故是较大事故D、造成45人重伤的事故是重大事故答案：C解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的"以上"包括本数，所称的"以下"不包括本数。选项A错误，造成15人死亡的事故是重大事故；选项B错误，造成5人死亡的事故是较大事故；选项D错误，造成45人重伤的事故是较大事故。35.关于用益物权和担保物权，下列说法正确的是()。A、用益物权只适用于不动产，担保物权适用于不动产和动产B、国家所有的自然资源，只有组织能成为其用益物权人C、属于集体所有的自然资源，组织、个人依法可以占有、使用和收益D、根据“一物一权”原则，一物上面只能有一个担保物权答案：C解析：

用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。所以选项A错误。

国家所有或者国家所有由集体使用以及法律规定属于集体所有的自然资源，组织、个人依法可以占有、使用和收益。此时，组织或者个人就成为用益物权人。所以选项B错误，选项C正确。

物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉。而且同一物上不许有内容不相容的物权并存，即“一物一权”。但是如果两个担保物权内容可以相容，那么可以在同一物上并存。所以，选项D错误。36.张某受聘于甲施工企业，受公司指派担任乙开发商的湖畔住宅小区工程项目的项目经理，除（）哪种情况外，张某不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。A、甲乙企业的承包合同约定的工程验收合格的B、甲乙企业的承包合同约定工程尚未开工的C、甲乙企业的承包合同约定的工程主体已经完成的D、因乙开发商的原因致使工程项目停工超过120天的答案：A解析：

注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2)合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。故A选项正确。37.下列关于职务作品的说法，正确的是()。A、职务作品的作者是自然人个人B、一般情况下，职务作品的著作权由单位享有C、作品完成两年内，作者可以许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品D、职务作品的著作权一般由作者和单位共同享有答案：A解析：

职务作品与单位作品在形式上的区别在于，单位作品的作者是单位，而职务作品的作者是自然人个人。A选项正确。

一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者非法人组织有权在其业务范围内优先使用。BD选项错。

作品完成两年内，未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。C选项错。

所以，正确选项是A。38.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（）。A、两个项目的发包人是同一单位B、因发包人原因导致停工超过3个月C、合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D、建造师同时具有两个专业的执业资格答案：C解析：

注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。39.关于听证的表述中，不正确的是()。A、申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的费用B、法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证C、行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利D、申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证答案：A解析：本题考核的是听证。法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证。行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证。申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。40.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于专职安全生产人员责任的说法，正确的是（  ）。A、施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员B、专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查C、发现安全事故隐患，应当及时向安全生产领导小组报告D、对违章指挥、违章操作的，应当报告项目负责人答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》还规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。所以，正确选项是B。41.施工现场所使用的安全警示标志（）。A、可根据建筑行业特点自行制作B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置C、必须符合国家标准D、必须以图形表示答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。42.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方赔偿甲方100万元，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（  ）。A、向法院申请撤销裁决B、向法院起诉C、向上级仲裁机构申诉D、向法院申请执行答案：D解析：裁决书的效力：(1)裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼；(2)仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行；(3)仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国(或地区)可以得到承认和执行。43.某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（  ）。A、5月1日B、5月5日C、5月8日D、5月15日答案：D解析：按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。此处是指单位工程竣工验收，并非分部工程验收。44.安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（  ）。A、1个月B、3个月C、6个月D、9个月答案：B解析：

安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加收保险费。45.关于地方性法规制定的说法，正确的是（）。A、省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B、省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C、设区的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D、设区的市的地方性法规报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行答案：D解析：AB错误，省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由大会主席团发布公告予以公布。省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由常务委员会发布公告予以公布。

C错误，D正确。设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报经批准后，由设区的市、自治州的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。46.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院（）。A、指定管辖B、移送管辖C、专属管辖D、协议管辖答案：A解析：指定管辖是指有管辖权的法院由于特殊原因不能行使管辖权，以及人民法院之间因管辖权发生争议不能协商解决，申请或共同报请上级人民法院指定案件管辖法院。47.建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（  ）。A、建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日B、工程价款确定之日C、建设工程未交付的，为竣工结算完成之日D、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日答案：D解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的（按照下面顺序执行），下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日。(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日。C选项错。(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。D选项正确。综上所述，B选项错，属于干扰选项。A选项属于实际竣工日期起算时间的内容。48.在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。A、施工许可证B、建设工程规划许可证C、质量安全报建手续D、建设用地规划许可证答案：D解析：

本题考核的是建设用地规划许可证。在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。49.某施工现场发生安全事故，造成2人死亡，1人重伤，650万元直接经济损失，420万元间接经济损失，该事故应由（  ）组织调查。A、县级建设行政主管部门B、省级建设主管部门C、设区的市人民政府D、县级人民政府答案：D解析：重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。首先，应注意到间接经济损失数据与确定事故等级无关，应予排除，因此该事故属于一般事故；其次，有人员伤亡的一般事故由县级人民政府组织调查(无人员伤亡的一般事故，县政府才可以委托事故发生单位自行组织调查)。50.国有资金占控股地位的依法招标项目，关于确定中标人的说法，正确的是（  ）。A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、评标委员会可以直接确定第一中标候选人中标C、第一中标候选人放弃中标的，招标人可以按照名单依次确定中标人D、第一中标候选人被查实不符合中标条件的，必须重新招标答案：C解析：《招标投标法实施条例》还规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。51.根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场，负责监督安装、拆卸整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的人员是（  ）。A、施工单位负责项目管理的技术负责人B、安装、拆卸单位的专业技术人员C、监理单位负责安全的工程师D、出租单位生产管理人员答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。52.下列应当被撤销注册的是（  ）。A、申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的B、注册建造师聘用单位破产的C、注册期限届满未申请延续的D、注册建造师造成重大安全事故的答案：A解析：

有下列情形之一的，注册机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师的注册：(1)注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的；(2)超越法定职权作出准予注册许可的；(3)违反法定程序作出准予注册许可的；(4)对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的；(5)依法可以撤销注册的其他情形。申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。

撤销是对注册违法行为而非执业违法行为实施的处理行为。B、C选项，可以导致注册证书和执业印章失效。D选项中，注册建造师造成重大安全事故的，属执业违法行为，其注册证书将被吊销。仅A选项是因注册违法行为导致撤销。53.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在（  ）办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或开工报告合并办理。A、竣工验收后B、领取施工许可证后C、领取开工报告后D、进场开工前答案：D解析：

《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或开工报告合并办理。54.某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对(审查)完毕并提出审查意见。A、20B、30C、60D、45答案：D解析：发包人应按以下规定时限进行核对(审查)并提出审查意见：(1)500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天；(2)500万元~2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天；(3)2000万元~5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；(4)5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。55.某建设工程领取施工许可证后因故不能按期开工已超过3个月且未申请工程延期的，下列说法正确的是（  ）。A、施工单位应按照规定安排好建设工程的维护管理工作B、施工单位应提出延期开工的申请C、发证机关收回施工许可证D、施工许可证自行废止答案：D解析：

《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。已超过3个月，未申请延期，自行废止,D选项正确。56.施工企业甲将自己的一台挖掘机出售给施工企业乙，并在签订合同当日乙支付了合同价款。但是合同约定甲继续使用挖掘机4个月，并按月给乙支付租金。这种交付方式叫做（）。A、现实交付B、简易交付C、占有改定D、拟制交付答案：C解析：①现实交付。标的物由出卖人直接交付给买受人。②简易交付。标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付。③占有改定。买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移。④指示交付。合同成立时，标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权。⑤拟制交付。出卖人将标的物的权利凭证(如仓单、提单)交给买受人，以代替标的物的现实交付。57.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，说法正确的是（）。A、劳动争议申请仲裁的时效期限为2年B、劳动争议解决的途径包括和解、调解、仲裁和诉讼C、调解原则不适用于仲裁和诉讼程序D、劳动争议仲裁时效不适用时效中断、中止的规定答案：B解析：A选项错误，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。C选项错误，《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。D选项错误，劳动争议仲裁时效适用中断、中止的规定。58.根据《安全生产许可证条例》，负责施工企业安全生产许可证的颁发和管理的部门是（  ）。A、省、自治区、直辖市人民政府B、省、自治区、直辖市人民政府委员会C、省、自治区、直辖市人民政府安全监督部门D、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门答案：D解析：《安全生产许可证条例》规定，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。所以，选项D正确。59.合同中，当事人双方约定解决争议的方法只能为调解，但纠纷发生后，一方坚决不同意调解，这时应当（  ）。A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼答案：D解析：调解、仲裁均建立在当事人自愿的基础上，只要有一方当事人不愿意进行调解、仲裁，则仲裁和调解将都不会发生。但民事诉讼不同，只要原告的起诉符合法定条件，无论被告是否愿意，诉讼都会发生。所以，正确选项是D。60.甲建筑公司向乙公司发函采购红砖，函件中标明了红砖的数量、价格和交货时间。乙公司回函表示如果延长10天可如约供货。根据《民法典》，乙公司的回函属于（  ）。A、要约邀请B、承诺C、新要约D、部分承诺答案：C解析：承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。乙公司提出新的供货时间，为新要约。61.对于施工单位项目负责人施工现场带班制度，表述有误的是()。A、项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人B、项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作C、项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60％D、因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开答案：C解析：本题考核的是施工单位项目负责人施工现场带班制度。C选项错误在于：项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80％。62.甲与某施工企业签订了一份3年期的劳动合同，合同中约定的生效时间为2014年1月1日，为了考察甲是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截止于（  ）。A、2014年6月1日B、2014年7月1日C、2014年8月1日D、2014年11月1日答案：B解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。63.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应当向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，其时间限于（  ）小时内。A、1B、2C、7D、12答案：A解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。64.《民法典》规定，留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人()日以上履行债务的期限，但是鲜活易腐等不易保管的动产除外。A、60B、30C、45D、20答案：A解析：

《民法典》规定，留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人60日以上履行债务的期限，但是鲜活易腐等不易保管的动产除外。债务人逾期未履行的，留置权人可以与债务人协议以留置财产折价，也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿。65.关于软件著作权的归属，下列说法正确的有()。A、由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件，其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定B、接受他人委托开发的软件，无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由委托人享有C、自然人在法人或者其他组织中任职期间，属于针对本职工作中明确指定的开发目标而开发的软件，该软件著作权由该职工享有D、由国家机关下达任务开发的软件，著作权归属于国家答案：A解析：

由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件，其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定。故A正确。

接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定;无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。故B有误。

由国家机关下达任务开发的软件，著作权的归属与行使由项目任务书或者合同规定;故D有误。

自然人在法人或者其他组织中任职期间所开发的软件，针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件，该软件著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励，故C有误。66.国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方当事人互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷，其法律性质是（  ）。A、行政裁决B、行政调解C、行政争议D、行政强制答案：B解析：行政调解是指国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方当事人互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。行政调解分为两种：(1)基层人民政府，即乡、镇人民政府对一般民间纠纷的调解。(2)国家行政机关依照法律规定对某些特定民事纠纷或经济纠纷或劳动纠纷等进行的调解。所以，选项B正确。67.根据施工企业对“安管人员”的培训考核要求，“安管人员”应当通过其受聘企业申请安全生产考核，并取得（  ），该证书有效期为（  ）。A、安全生产考核合格证书，1年B、安全教育培训合格证，1年C、安全生产考核合格证书，3年D、安全教育培训合格证，3年答案：C解析：《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员合称为“安管人员”。“安管人员”应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。安全生产考核合格证书有效期为3年，证书在全国范围内有效。C项为正确选项。68.关于一级注册建造师执业区域范围说法正确的是（  ）。A、执业区域范围限于其工程所在地B、各地可根据实际情况设置执业准入条件C、一级注册建造师可在经济特区执业D、一级注册建造师未向地方建设主管部门备案，不得在该地方以注册建造师的名义执业答案：C解析：

《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，一级注册建造师可在全国范围内以一级注册建造师名义执业。A有误。

工程所在地各级建设主管部门和有关部门不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准入条件。BD有误。

C正确。69.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程完工后，承包单位提请建设单位组织竣工验收应具备的条件是（  ）。A、有已签署的工程结算文件B、有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件C、有施工单位签署的工程保修书D、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料；(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。A不属于验收条件；B错在“共同签署”，应为分别签署；D错在“合格证书”，应为进场试验报告。70.建设工程竣工时发现的非施工单位原因的质量问题或质量缺陷，施工单位也有义务修复或返修，其返修的费用和造成的损失应由（  ）承担。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、责任方答案：D解析：《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。故D选项正确。71.下列关于质权的说法正确的是()。A、质物不需要转移占有B、不动产可以作为质物C、可以转让的著作权里的财产权可以作为权利质押D、权利质押不需要将权利凭证交付质押人答案：C解析：质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。故A有误。质押分为动产质押和权利质押。不动产不可以作为质物，故B有误。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。故D有误。可以质押的权利包括：(1)汇票、本票、支票；(2)债券、存款单；(3)仓单、提单；(4)可以转让的基金份额、股权;(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(6)现有的以及将有的应收账款；(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的，依照其规定。故C正确。72.施工单位在完成某项目的施工后，于2016年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收，同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行，2016年10月20日建设单位实际使用该工程，则该工程的竣工日期为()A、2016年6月1日B、2016年8月30日C、2016年10月8日D、2016年10月20日答案：A解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释【2004】14号)规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。当上述三个时间对应的内容都发生时，以最先发生日为准。故本题承包人已经提交竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收，以承包人提交验收报告之日为竣工日期为准，即6月1日。73.关于建设工程共同承包，下列说法错误的是()A、共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为B、大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包C、共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任D、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程答案：D解析：共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为。《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。74.甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。根据《民法典》，甲所有的下列财产中，不可以抵押的是()A、其所有的正在建造的建筑物B、其已被法院查封的某处建筑物C、其购买的生产原材料D、其名下工厂的生产设备答案：B解析：下列财产不得抵押：(1)土地所有权；(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。ACD属于可以抵押的财产。75.甲向乙借款100万元，用甲名下的房屋作为担保，该种担保方式属于()。A、保证B、质押C、留置D、抵押答案：D解析：

按照《民法典》的规定，为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产抵押给债权人的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。提供抵押财产的债务人或者第三人为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押财产。76.女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（  ）。A、高处高温工作B、低温、冷水作业C、夜班劳动D、矿山井下作业答案：D解析：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。高处、低温、冷水作业，是女职工经期企业禁止安排的劳动；C是怀孕7个月以上时企业禁止安排的劳动。只有D正确。77.赵某在某工地打工，项目负责人与赵某约定，不管出现任何事故，公司最多赔付3000元。后在施工中，砖块坠落砸伤了赵某，花去医疗费5000元。下列说法正确的是（）。A、公司最多赔偿3000元B、赵某应要求项目负责人赔偿C、公司应赔偿医疗费5000元D、公司应赔偿4000元医疗费，另1000元由赵某自己解决答案：C解析：《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效：(1)造成对方人身损害的；(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。本题中，公司与赵某的约定是无效的。公司应赔偿全部医疗费。78.根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。A、应当依法取得相应等级的资质证书B、不得转让工程监理业务C、可以是建设单位的子公司D、应与监理分包单位共同向建设单位承担责任答案：D解析：工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位之间是一种监督与被监督的关系，为了保证客观、公正地执行监理任务，工程监理单位与上述单位不能有隶属关系或者其他利害关系，选项C说法正确；监理业务不得分包，选项D说法错误。79.实行施工总承包的工程，其生产安全事故应急救援预案应由（  ）统一组织编制。A、监理单位B、总承包单位C、建设单位D、总承包单位和分包单位答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。所以，正确选项是B。80.仲裁的保密性特点体现在它以（）为原则。A、不开庭审理B、不允许代理人参加C、不公开审理D、不允许证人参加答案：C解析：仲裁的基本特点有保密性，以不公开审理为原则。同时，当事人及其代理人、证人、翻译、仲裁员、仲裁庭咨询的专家和指定的鉴定人、仲裁委员会有关工作人员也要遵守保密义务，不得对外界透露案件实体和程序的有关情况。因此，可以有效地保护当事人的商业秘密和商业信誉。故正确选项C。81.下列事项中，不需要委托人对诉讼代理人进行特别授权的是()A、书写起诉书B、变更诉讼请求C、进行和解D、放弃诉讼请求答案：A解析：《民事诉讼法》规定，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。82.关于城镇土地使用税的说法，正确的有（  ）。A、土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据，依照规定税额计算征收B、经济发达地区土地使用税的适用税额标准可以适当提高，须报经国家税务总局批准C、土地使用税按月计算、一次性缴纳D、土地使用税的缴纳期限由县级人民政府确定答案：A解析：

土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据，依照规定税额计算征收。A选项正确。

经济发达地区土地使用税的适用税额标准可以适当提高，但须报经财政部批准。B选项错。

土地使用税按年计算、分期缴纳。C选项错。

缴纳期限由省、自治区、直辖市人民政府确定。D选项错。83.在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经（  ）会同同级文物主管部门批准。A、城市、县人民政府建设行政主管部门B、城市、县人民政府城乡规划主管部门C、国务院建设行政主管部门D、国务院城乡规划主管部门答案：B解析：在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准。84.包含大气污染防治设施的建设工程项目，其防治污染的设施必须经（  ）验收合格后，该项目方可投入生产或使用。A、建设单位的上级主管部门B、工程质量监督机构C、生态环境主管部门D、安全生产行政管理部门答案：C解析：建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过生态环境主管部门验收，达不到国家有关建设项目环境保护管理规定的要求的建设项目，不得投入生产或者使用。85.损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑，尚未造成严重后果的，规划局可以作出的行政决定不包括（  ）。A、责令停止违法行为、限期恢复原状或其他补救措施B、有违法所得的，予以没收C、指定有能力的单位代为恢复原状(即代履行，属于行政强制执行）D、对责任单位和责任人处以一定数额的罚款答案：D解析：损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施;有违法所得的，没收违法所得；逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担；造成严重后果的，对单位并处20万元以上50万元以下的罚款,对个人并处10万元以上20万元以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任.86.下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起的行政诉讼请求事项的是（  ）。A、对吊销许可证和执照等行政处罚不服的B、对财产的查封等行政强制措施不服的C、认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D、认为某地方性法规违法的答案：D解析：《行政诉讼法》规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼:(1)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的；(2)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的；(3)申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的；(4)对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；(5)对征收、征用决定及其补偿决定不服的;(6)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；(7)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的；(8)认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的；(9)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；(10)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的；(11)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的;(12)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。除前述规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。A、B、C选项分属以上第(1)、(2)、(7)项，均不正确。D选项中的“地方性法规”属于抽象行政行为，我国尚未将之列入行政诉讼适用范围，为正确选项。2018年2月公布的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》规定，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围(1)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；(2)调解行为以及法律规定的仲裁行为；(3)行政指导行为；(4)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；(5)行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；(6)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；(7)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；(8)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为;(9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为;(10)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。87.根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当（  ），将保证安全施工的措施报送有关部门备案。A、在开工报告批准同时B、自开工报告批准之日起10日内C、自开工报告批准之日起15日内D、自开工报告批准之日起20日内答案：C解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。88.仲裁庭制作的调解书（  ）发生法律效力。A、在调解书作出时B、在当事人达成调解协议时C、在调解书送达双方时D、经双方当事人签收时答案：D解析：依据《仲裁法》，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。故D选项正确。89.关于行政行为特征的说法，错误的是（  ）。A、行政行为均须有法律根据B、实施行政行为具有单方意志性C、行政行为多属于无偿行为D、行政行为具有不可裁量性答案：D解析：行政机关的行政行为具有以下特征：(1)行政行为是执行法律的行为。任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或授权，行政主体不得作出任何行政行为。(2)行政行为具有一定的裁量性。(3)行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出。(4)行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。(5)行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。90.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，属于转包的行为是（  ）。A、承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的B、施工总承包单位将房屋建筑的钢结构分包给其他单位施工的C、劳务分包单位在劳务作业费外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的D、专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的答案：A解析：《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》规定，存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外:(1)承包单位将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人施工的；(2)承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；(3)施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的；(4)合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的；(5)专