历年水利水电工程试题7396

历年水利水电工程试题简答题1、某工程，施工单位按招标文件中提供的工程量清单作出报价（见下表）。施工合同约定：（1） 工程预付款为合同总价的20%，从工程进度款累计总额达到合同总价10%的月份开始，按当月工程进度款的30%扣回，扣完为止。（2） 施工过程中发生的设计变更，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，间接费费率10%，利润率5%，计税系数3.41%。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示（时间单位：月）。施工开始后遇到季节性的阵雨，施工单位对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费；为了确保工程安全，施工单位提高了安全防护等级，发生了防护措施费。施工单位提出，上述两项费用应由建设单位另行支付。施工至第2个月末，建设单位要求进行设计变更，该变更增加了一新的分项工程N，根据工艺要求，N在E结束以后开始，在H开始前完成，持续时间1个月，N工作的直接费为400元/m3，工程量为3000m3。问题:施工单位提出发生的保护措施费和防护措施费由建设单位另行支付是否合理说明理由。单选题2、建筑工程施工质量检查中的“三检制”制度是指（）。各道工序操作人员自检、互检和专职质量管理人员专检各道工序操作人员自检、专职质量管理人员专检和监理人员专检各道工序操作人员自检、互检和监理人员专检各道工序操作人员互检、专职质量管理人员专检和监理人员专检3、建立实施质量管理体系一般包括()等。确定顾客期望建立质量目标和方针确定实现目标的过程和职责制定质量实施管理有效方案确定必须提供的资源单选题4、我国《产品质量法》所称的“产品”包括哪些采集并销售的天然物品经过加工、制作，用于销售的产品经过加工、制作的产品建筑工程单选题5、 《建设工程安全生产管理条例》规定；出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的()进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。可靠，性能B•技术性能安全性能环保性能单选题6、 根据施工公开招标的一般程序，在资格预审后，应进行的工作是()。编制工程标底价格刊登资审通告发放招标文件招标申请7、在建设工程中运用价值工程时，提高工程价值的途径有()。通过采用新方案，既提高产品功能，又降低成本通过设计优化，在成本不变的前提下，提高产品功能^施工单位通过严格履行施工合同，提高其社会信誉在保证建设工程质量和功能的前提下，通过合理的组织管理措施降低成本适量增加成本，大幅度提高项目功能和适用，性单选题8、水利水电工程发生一般质量事故后，应由()组织有关单位制定处理方案并实施。上级主管部门省级水行政主管部门C•流域机构。.项目法人单选题9、工程施工项目国内公开招标程序与建设项目机电设备国际公开招标程序的差异在于：建设项目机电设备国际公开招标程序不包括()。签订招标委托协议招标文件澄清、修改与补遗发中标通知书现场考察单选题10、根据施工公开招标的一般程序，在资格预审后，应进行的工作是()。编制工程标底价格刊登资审通告发放招标文件招标申请简答题11、逐条指出监理员的职责的正确，性，不妥之处予以修正。简答题12、某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件。事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件3:专业监理工程师对B标段进场的配电设备实行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备实行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。单选题13、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价是指（）。人.完成分部分项工程量清单中的一个规定计量单位所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素组成完成分部分项工程量清单中的一个规定计量单位所需的人工费、材料费、机械使用费，并考虑风险因素组成^完成分部分项工程量清单中的一个规定计量单位所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。.完成分部分项工程量清单中的一个规定计量单位所需的人工费、材料费、机械使用费、利润，并考虑风险因素组成多选题14、 工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项日管理机构的()，对确能保证工程项目施工质量的应予以确认。人.目标控制体系组织管理体系技术管理体系质量管理体系信息管理体系单选题15、 按照国家有关规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价压)万元人民币以上，必须进行招标。TOC\o"1-5"\h\z1050100200单选题16、工程咨询是为经济建设和工程项目的决策、实施和管理提供()服务。信息智力咨询技术多选题17、《XX省旅游条例》规定，纠缠旅客购物最高可罚l万元，这种宏观调控运用的方法和手段是()。间接调控行政手段经济手段法律手段多选题18、《工程咨询成果质量评价办法》中规定，对各类工程咨询服务的成果实行质量评价制度，此评价分为()等层次。Z作阶段性评价成果完成后评价环境效益评价社会效益评价实施结果评价单选题19、 某小区的业主委员会因某医院新建住院楼影响了该小区业主的采光，将该市规划委员会起诉全法院，要求撤销规划委员会为医院发放的“建设工程规划许可证”。起诉后出现以下哪种情况，原告申请撤诉时法院应该准许撤诉A•被告撤销“建设工程规划许可证”，但作为第三人的医院提出异议B•被告作出限期拆除住院楼的行政决定被告对该小区采光受影响的业主进行补偿，与原告达成和解被告决定撤销“建设工程规划许可证”.但没有告知法院单选题20、 根据施工公开招标的一般程序，在资格预审后，应进行的工作是()。编制工程标底价格刊登资审通告发放招标文件招标申请单选题21、 从业人员()人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师。TOC\o"1-5"\h\z300400500600单选题22、 建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及）资料为重点检查内容。检验批抽验强度试验功能性试验垂直度检测单选题23、 根据施工公开招标的一般程序，在资格预审后，应进行的工作是（）。编制工程标底价格刊登资审通告发放招标文件招标申请单选题24、 根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中（）不符合建设单位质量责任和义务规定。对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位^施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用D.建设单位不得对承包单位的建设活动进行干预多选题25、货物招标的书面报告应包括的内容是()。招标方式和发布招标公告或者资格预审公告的媒介招标范围招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容评标标准和方法评标委员会的组成和评标报告单选题26、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程变更不包括()入.施工条件变更B.增减合同中约定的工程量C•有关工程的施工时间和顺序的改变D.Z程师指令整改返修单选题27、项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自开工报告批准之日起()日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案。TOC\o"1-5"\h\z15103060多选题28、施工单位进行分包时()。必须经监理单位同意并审查分包施工单位保证工程质量的能力项目法人可指定分包单位分包部分不宜超过合同工作量的50%分包施工单位可以再次进行分包不可以将主体工程分包单选题29、下列选项中，不属于《建筑法》规定的申请领取施工许可证具备的条件是（）。建设资金已经落实需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求已经办理施工合同备案手续有保证工程质量和安全的具体措施简答题30、某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供：由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日；总工期为120d;竣工时问提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示。施工过程中发生如下事件：事件一：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确，性。该试验需修建两问临时试验用房，施工单位提…建设单位应该支付该项试验赞用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。事件二：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事件三：①由于建设单位要求对BH作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3d（每停一天影响30工日，10台班）；②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d（每停一天影响40工日，10台班）；③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d（每停一天影响20工日，5台班）。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。事件四：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122d。逐项说明事件三中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果（写出计算过程）。答案：施工单位提出发生的保护措施费和防护措施费由建设单位另行支付是否合理的判断：暂无解析答案：A建筑工程的施工，应建立各道工序的操作人员“自检”、“互检”和专职质量管理人员“专检”相结合的“三检”制度，并有完整的检验记录。未经建设（监理）单位对上道工序的检查确认，不得进行下道工序的施工。答案：A,B,C,D［解析］1Z204023施工企业质量管理体系的建立与认证答案：B［考点］产品质量法的调整对象答案：C暂无解析答案：C资格预审应发放招标文件。答案：A,B,D,E提高价值的途径包括：（1）在提高产品功能的同时，又降低产品成本，这是提高价值最为理想的途径。（2）在产品成本不变的条件下，通过提高产品的功能，提高利用资源的成果或效用，达到提高产品价值的目的。（3）保持产品功能不变的前提下，通过降低成本达到提高价值的目的。（4）产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高。即成本虽然增加了一些，但功能的提高超过了成本的提高，因此价值还是提高了。(5)产品功能略有下降、产品成本大幅度降低。答案：D［解析］一般质量事故，由项目法人负责组织有关单位制定处理方案并实施，报上级主管部门备案。答案：D［考核内容］工程施工项目国内公开招标程序答案：C资格预审应发放招标文件。答案：监理员的职责中，根据《建设工程监理规范》(GB50319-2000)的规定，①、③、⑤条正确；②条不妥，与专业监理工程师的岗位职责划分不清，应为：复核或从施工现场获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；④条不全面，应为：担任旁站工作，发现问题及时指出并向监理工程师报告。暂无解析答案：1.建设单位开始设备采购之前该项目各主体的合同关系图如图6-8所示。暂无解析答案：A暂无解析答案：C,D暂无解析答案：B［解析］P52-P53依据《招标投标法》的基本原则，国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。答案：B工程咨询是受客户委托，在规定的时间内，运用科学技术、经济管理、法律等多方面的知识和信息，为经济建设和工程项目的决策、实施和管理提供的智力服务。答案：A,D［解析］采取宏观调控的手段有：答案：A,B,C为加强工程咨询业质量管理，2000年中国工程咨询协会颁布了《工程咨询成果质量评价办法》该办法规定，对各类工程咨询服务的成果，包括规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、评估咨询、工程设计、招投标咨询、工程监理和投产后咨询等，均应实行质量评价制度。评价分为三个层次：工作阶段性评价（中间评价）；成果完成后评价（成果评价）；实施结果评价（事后评价）等。答案：C［解析］参见《最高人民法院关于行政诉讼撤诉若干问题的规定》第2一4条。答案：C资格预审应发放招标文件。答案：A［解析］《注册安全工程师管理规定》第6条规定，从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建