2022年一级造价师考试题库高分预测300题A4版可打印(江苏省专用)

《一级造价师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。

A.清单内但是质检资料不全

B.合同外工程量

C.监理再次检验质量合格的挖土方工程

D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】CCO4E1C4D9K1J2E1HP3Y6I9I5C8R4E6ZU1Y2Y5N7S6M4S22、根据FIDIC施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（）。

A.1%

B.5%

C.10%

D.20%【答案】CCA9D7E3H2V2U4I6HN4A3T9H10E3H9D7ZC8F3H7E2Z3A9U53、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元。

A.85.0

B.85.9

C.87.0

D.109.0【答案】CCF4P4K2H6R4Y3K7HP4Q5W2P1X7S5E10ZS5P8K9H5N5H2J104、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。

A.工程接收证书

B.竣工结算支付书

C.缺陷责任期终止证书

D.最终支付证书【答案】DCX6L8X1M6T8C9M10HR5F7K2F10V8Z9X6ZZ3Y7H7Q6F4B10E15、（2017年真题）关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。

A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正

B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力

C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金

D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准【答案】ACS7L2K10F2C4P3L1HF7Z8D4E3O3X7K10ZN7R3R3B6V5K5H46、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%。则第5年应付利息为()万元。

A.18.55

B.20.04

C.80.00

D.231.90【答案】ACV5P2M6K5L4Y8O3HA5O3X1D10F8E7M4ZE2H1J10D10Q2W1F67、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。关于复核工程量，下列说法错误的是（）。

A.可以决定报价尺度

B.对于工程量清单存在的错误，可以直接修改

C.根据工程量的大小采取合适的施工方法

D.正确划分分部分项工程项目，与“清单计价规范”保持一致【答案】BCA7D5J6L8R5D5K4HY3W4F10I10U3I5Y4ZZ1P7B10X8L8N3H18、根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（）。

A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息

B.建设投资+预备费+建设期利息

C.工程费用+工程建设其他费用+预备费

D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】DCX10U7K10I8P10I7C2HD6B3X5F10K8X10I10ZZ7T3K4E3V5W8K89、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

A.50％

B.60％

C.70％

D.80％【答案】BCS2A8H2H10O9H5L7HZ6S4L2N3G10K7W5ZV1G10N10D2N3C9R110、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是（）。

A.辅助工作时间

B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间

C.施工本身造成的停工时间

D.准备与结束工作时间【答案】DCF8J10B8X5E1J4Q1HZ9O7B9L5E4F9E5ZR4Y9Y7Y9R4P4C811、（2020年真题）关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（）

A.由工程费用和建设期利息估算构成

B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成

C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成

D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成【答案】DCQ8F10U3U4N6L2Q5HT5B6K10D10K9V1T8ZJ4H1P5J4E7J2A1012、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称()

A.设备系数法

B.主体专业系数法

C.朗格系数法

D.比例估算法【答案】DCS5I3X8Z6G10Y10H7HS5Q8S10N10M7A6P7ZH7F1S10I4S7G5A113、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。

A.总承包人对发包人自行采购材料的保管费应计入总承包服务费

B.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用

C.专业工程暂估价中包括规费和税金

D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算【答案】ACI3D7G1O1F9Y2V2HB9D5G1P10D6P10Y1ZM7J6U10Y8A5N1X514、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（）。

A.施工现场市政设施条件

B.商业经理的业务能力

C.投标人的组织架构

D.暂列金额的准确性【答案】ACN9H7D6J2L2B4D8HK4G1F5F8X6D5O1ZX8R6K6L5H3S9H615、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（）万元。

A.6000

B.6300

C.6378

D.6615【答案】CCN3N8V3L10Z9E10U10HJ2Z9V10C10M7M5P1ZA8R9Q5Q3T6K1H816、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。

A.10000万元、300万元、0万元

B.9600万元、700万元、0万元

C.9500万元、300万元、500万元

D.9100万元、700万元，500万元【答案】CCT6L5Z2V6Q7U8K9HK3B4F6D9X3C8X6ZP2J2W1W2Q6D8Z617、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。

A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价

B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价

C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款

D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标【答案】BCC2G7O6A4G6S5V6HT1F4X10T3F1J6N7ZP4D2Q6B7N5L4Y918、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】ACW2T5F4Z3M3F10I5HC8R5J2K7P6U2C10ZJ9J6H9K10D5G7K119、技术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段是（）。

A.一阶段设计

B.两阶段设计

C.三阶段设计

D.四阶段设计【答案】ACL7C10Q9D4N9M10X1HT10O3O4I5M4S7V7ZL10B2E1B5W1N2I420、国外工程设计阶段的投资估算精度要求的误差控制在（）以内。

A.±5％

B.±10％

C.±15％

D.±20％【答案】ACG4S3S4T10B3T4E6HW4Q7X6B8J8B3I5ZM2R5H2F9O9V4I821、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）。

A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价

B.工期较长时，材料单价应考虑材料预涨费

C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费

D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费【答案】DCW7V5S6S1E6T4R10HL4H3Y10H8J9F2A7ZR2N6C4Q10T10C5F1022、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。

A.生产家具购置费

B.办公和生活用品购置费

C.研究试验费

D.可行性研究费【答案】ACH5N1E8J6L8A1Q10HE3A7V10B5C4A5I10ZH1V9K2X7E9G1L523、工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由（）招标确定分包人。

A.项目主管部门

B.发包人

C.承包人

D.发包人或承包人【答案】DCG1K2X1L4S9D3J4HL6M2G9B2O9T1Y10ZF1R1Q2I5I1E8W124、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，下列调整措施项目费的方法正确的是（）。

A.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素

B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价

C.按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整

D.措施项目费应按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素【答案】BCP9E3U10U8J9K2Q2HF9U3W7R8F6Q1D6ZZ3F2Q4G10O6S7Z625、.已知某建筑工程施工合同总额为10000万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。

A.1000

B.5000

C.8000

D.6400【答案】CCY6P7J4Q6O3Z9I2HX3M5M1D9E4P8V7ZZ8X2T10A5Q8J4G826、建设项目总概算的组成内容不包括()

A.单项工程综合概算

B.流动资金概算

C.工程建设其他费用概算

D.建设期利息概算【答案】BCO10P1P10U1H5R6N8HP4Q9W5X6A7R4B4ZJ1I8R8V9W3X1L727、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（）。

A.现场踏勘

B.拟定常规的施工组织设计

C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价

D.估算整体工程量【答案】CCT9A3X2K7X10N3O2HH7A10S4N5X7H3U6ZA8E8V3T9A5H3E628、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。

A.150m3/台班

B.0.67台班/100m3

C.200m3/台班

D.0.50台班/100m3【答案】ACV5U10U10G4Q6F6R9HF6V4Q6A1D6F10S1ZL3U5F2E2J3C3B829、（2016年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。

A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用

B.工人的安全防护用品的购置费用

C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费

D.建筑物的临时保护设施费【答案】BCW1L4F7C1J6Y8X10HP3Z3W7Q10Y4K5J10ZG3B3P9K1J1J8D330、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，增值税率为13%，则生产该台设备的利润为（）万元。

A.2.00

B.2.26

C.2.30

D.2.60【答案】ACB6M7P5H5G4D1Q10HX10F7O10L5G8F4A9ZT7Z8J1D7Y8X2Y231、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）

A.10.64%

B.10.11%

C.10.00%

D.9.09%【答案】DCL9G5N4B1M3D8L1HF8H10Y4Y2X8H5S9ZC2M3E1O1Y3E5B932、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。

A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用

B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成

C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】BCN1G1B3V7D3A9H9HQ7V4O10F6S6R1M5ZR8U7W10E1I7G3Y433、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0126，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权()。

A.停止当期结算

B.自行调整付款计划表

C.与承包人商定减少当期付款额

D.与承包人协商抵减合同总额【答案】CCS4I5K3X10W4C9C7HG10R3U1A4P8D4Z5ZS10P10S5D6Z10Y6V734、已知购买某种材料，采用两票制，原价为2000元/吨，增值税率13%，材料运杂费为50元/吨，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为4%，则该材料单价中的采购保管费应为（）元/吨。

A.72.99

B.70.44

C.82.41

D.92.66【答案】ACX7W10V8S1E8N2R7HN9P1C4Z4V2X7D9ZP10U8N10G9Q6F1Z1035、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()

A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕

B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例

C.单项工程或建设项目竣工结算已完成

D.会计核算及财务管理资料已归档【答案】DCP4S7E10J5V4B10R4HN7F8G4P1U8T7J10ZC8M5H2R2J10C3P436、下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。

A.科技三项费用开支的项目

B.为项目提供设计参数所进行的试验费

C.为项目验证设计参数所进行的试验费

D.按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用【答案】ACF7G2L1I7A6D8L8HN4D9J4P10F4N9S7ZM10N9T5W4X7U4F837、己知某施工机械采购原值为5万元，寿命期内检修次数为3次，检修间隔台班为400台班，机械的残值率为5%，则该台施工机械的台班折旧费为（）元/台班。

A.29.69

B.31.25

C.39.58

D.41.67【答案】ACU7T3Z1Y6I5R5G5HV5U1U2K5G5O3O4ZY9M7G4O5U9X5W638、投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。

A.③④②①

B.③④①②

C.④③②①

D.④③①②【答案】CCD2Q10E4M4B2L8R2HL8P9O9V5R8G2C8ZX1K6N2G9Y2R5U539、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5％～10％为宜，这属于选择建设厂址要求中的()。

A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求

B.减少拆迁移民数量的要求

C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求

D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求【答案】DCL6O7N4W6X4M3D2HT3B3F3W9B8B10Z4ZS8Y9N7A4Q6J3H140、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（）。

A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列

B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据

C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费

D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算【答案】ACO1K2V10N4G5V3S5HP4G5A2I5A9S3E3ZR10O8M5N6F1B9S141、（2021年真题）下列工程定额中，能反应建设总投资及各项费用的是（）。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算指标

D.投资估算指标【答案】DCD1L2N2C8E8I5R9HC9J7M8N2W2K4C6ZP10U2C7Q10J4D1S142、限额设计是设计阶段控制造价的有效方法，下列关于限额设计表述中正确的是

A.限额设计的目标值是由建设单位提出的

B.如发现某项费用指标超出投资限额，可等到设计概算编出后再调整解决

C.设计控制限额一经分解下达不可修改

D.其总额度一般只下达直接工程费的90%【答案】DCX3Y9D2X8R9U5D8HS4E8A3S2S5A9Y4ZI4K7P9C2N2R1P543、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）

A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值

B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计人新增固定资产价值

C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值

D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计人新增固定资产价值【答案】BCK4T7F3R3R5X7V5HY2V4U4V1K9Y9M4ZZ6R7B9Y1L7X1I844、影响工业建设项目工程造价的主要因素中，不属于工艺设计阶段影响造价的内容是（）。

A.建设规模、标准和产品方案

B.工艺流程

C.生产组织及生产过程中的劳动定员情况

D.建筑结构【答案】DCD5O6I4D1O2V7E4HZ9U5A9X6T7N3B7ZA8R6U7A1D10M7F945、根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规（2019）12号）的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用（）总价合同

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.固定期限合同【答案】BCH2K9J9J3J10D1X1HN6D3Y7M6V7L5X6ZG5M3Z3P2P10A5J246、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额【答案】CCB1O1Z1L10N9Q2U6HP1G10L7E1U2G3M6ZV5D5Y6K8T7S5O247、某建设项目投产后，预计年销售收入为24000万元，年经营成本20000万元，其中预收的营业收入年金额为1200万元，预收账款的周转天数为30天，则该项目的预收账款估算额为（）万元。

A.100

B.40

C.200

D.800【答案】ACX4O7K9D1L5X1Z4HE8R3J4U6J4K7D7ZK9O3A5F2Q5Y10H948、关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。

A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核

B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核

C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告

D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价咨询机构核对结论为准【答案】BCK3C8W5G7V2V2K10HS3H5Y10F9O8D9X2ZM4E2D5Y5L9P5M349、关于招标控制价的说法，下列正确的是（）。

A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝低于最低投标限价的报价

B.招标控制价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制

C.工程造价管理机构应当在受理招标控制价投诉的10天内完成复查，特殊情况可适当延长

D.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用【答案】CCB7H8K9H10M9D8M9HF7Z8K9T5N5N2I4ZG2E1J4O2E5X8Y750、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的()天后停止施工。

A.7

B.10

C.14

D.28【答案】CCK2B10C9S1H10M2F2HO9I1C6X10J7L8C9ZB4W4V5D10X6V2O351、完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。

A.5.85

B.6.05

C.7.00

D.7.15【答案】DCT4F4B9X3J2N4E9HF8U6M4U8Y1S4E7ZE5J10L6B8Q8E5I552、关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（）。

A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理

B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据

C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立

D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【答案】CCR10R7Q6U6X5D3I8HN1Q10Y1J10E3Z3O5ZW1K6N6V10H2W3J153、（2012年真题）下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。

A.未及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间【答案】DCN3J6S9B9K6E8D9HQ6Z7P4F1M3R9V8ZI1G6B1Q4Z7V8E554、（2017年真题）项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。

A.技术水平对比

B.管理及监测方式对比

C.安全生产条件对比

D.环境效益对比【答案】CCA5O10M9W10E4P1W7HT7A9U3M3B9X2P6ZO3M10A8U4B1L6Z255、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（）。

A.包含在用地与工程准备费中

B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费

C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费

D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用铁路、公路建设费【答案】CCM1J6O7A1J6F1I1HW6P4V9C10Z10D4E3ZO6Q5Y3L5U4U6C756、某项目投标截止日期为2017年8月1日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为700万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为2019年7月30日。

A.751.14

B.764.26

C.737.31

D.750.19【答案】ACH3W10K1X7S5T6H1HN5S5P7S7D3V4B3ZC2Y9Z7K8R10F9A257、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。

A.交钥匙总承包

B.EPC总承包

C.设计——施工总承包

D.工程项目管理总承包【答案】BCB4A6U8Y10A3Y6F7HL5E7H6M9Q1U4W1ZM1U9R4A5H1J6C358、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项（）。

A.专业工程暂估价

B.暂列金额

C.工程设备暂估价

D.计日工单价【答案】DCO9T7W9T1V6B4D2HN9O9K6Q3A4L2P8ZB10Z6U7I3Q9X9F859、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械时间利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（）m3/台班。（1m3=1000L）

A.27.43

B.29.54

C.32.00

D.48.00【答案】CCX1S10G10V7F5I5M3HO5M5E6L7C10P2O8ZW9N10G5F10A5S7P160、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。

A.0.949

B.0.994

C.0.989

D.1.307【答案】CCX1L7N3Y8Q6J6D9HV10U10A6U6K6E3Q9ZI7J7K8C4R5K10B661、关于建设期利息，下列说法错误的是（）。

A.建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息

B.总贷款分年均衡发放，当年借款在年中支用考虑

C.当年贷款只计半年利息，而以前年度的本利和则按全年计息

D.利用国外贷款的利息计算中，不用考虑国内代理机构向贷款方收取的转贷费和管理费等【答案】DCR8U10R8E3K8S2F5HG2T3K10N2N10I7U2ZW1V3W8Y2H7Q8X1062、以下关于招标控制价、标底的说法中错误的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密

C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价

D.招标人可以规定最低投标限价【答案】DCT10B7G10T1C2A6J8HP3X6N1A3G10W2L7ZE1X4O7J4D4Q1X463、关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是()。

A.单位工程预算、单位工程综合预算、类似工程预算

B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算

C.单位工程预算、单位工程综合预算、建设项目总预算

D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算【答案】CCL2U5L6J4S8I9B7HY4J6W10N7P2G8L10ZT4H2N7N2R9A6K464、（2017年真题）其施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：

A.1500

B.2500

C.4500

D.5500【答案】CCU6H6X7G9N5T2V5HX9R5F9K9J3N5K9ZF5H1H7P10P3Q2V865、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。

A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用

B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算

C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定

D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】CCQ6F1H1H10T6E7O2HI3D2B6O8J7A4A9ZV4D10A1Z3V6I10U466、（2021年真题）出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min、3min、1min、5min，若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（）。

A.5.12m3/台班

B.1.30m3/台班

C.7.68m3/台班

D.1.95m3/台班【答案】ACC8W6J10B10W1R3S2HD6Z7M2J6X4Q9Z10ZE8Y2P6S2Y6E10D167、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。

A.概算定额法

B.概算指标法

C.预算单价法

D.综合吨位指标法【答案】BCE7N5N4L4X10E10Q9HX6Y2V9M3Q1E5Q7ZE1Z6H8N3N2A5I1068、工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。

A.1.44

B.1.45

C.1.56

D.1.64【答案】BCA10O1G10U7I4V6K8HK6T4K4L2J8H1Y6ZG7H10U4C8Y10E5U669、已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10％。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。

A.0.250

B.0.253

C.0.241

D.0.243【答案】ACZ4O4O10H1E8U6O7HI1L7K10N9S7C4J2ZC4F3D4K1M1A6K170、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。

A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料

B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作

C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标

D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述【答案】CCY9P6W7V7S6V6G8HT9B2R1D4U7M2D7ZR10Y6Y1J10G4D10D271、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A.29.79

B.32.60

C.36.00

D.39.27【答案】CCN7W2C1X8R10B1A6HH5C6B4W5G9L4K10ZX10R10Y1Z9W9L4J372、关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是()

A.评标报告由评标委员会全体成员签字

B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不同意见和理由

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论

D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案【答案】BCO1P9R8R10N3R7R7HL10I10H7U3G4G9X2ZF5N5S3H9L7I6X473、在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。

A.增加住宅层高

B.分散布置公共设施

C.增大墙体面积系数

D.减少结构面积系数【答案】DCF1K10F1R8O7B5E6HF5H5J10X10D3K8T4ZA5K2I8F10C1H5N674、关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。

A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%

B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金

C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%

D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】BCO3V2S5X7Q8K5G4HO5U3W8T7Z7J5W7ZM2M8J9X5D6Y2A375、对于主要由市场价格波动导致的价格风险，根据工程特点和工期要求，承包人一般承担的材料价格风险应控制在()以内。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】ACR10D6D3B8O3R4V3HS3A6B8O7S4X1N9ZU9N3E7O4Q8C5C876、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。

A.最高投标限价

B.最低投标限价

C.平均投标限价

D.中标价【答案】ACG9J10R7Z5E1K8I9HC3O4C6P9P8V10I5ZK7X10H1M4V6W6K777、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价1200万元，则其投标报价偏差率是（）。

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%【答案】BCE3G6B9I2U10T5X6HE7P3U1T3X7B8G9ZT9N10S10P1E9P10W778、当工程变更引起安全文明施工费发生变化的，其调整原则为（）。

A.按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人的报价浮动因素

B.按照分部分项工程费的调整方法调整单价

C.安全文明施工费为包干使用，不得调整

D.按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动【答案】DCR7C8P1Z5E9H8L9HC6K1G7R7Q4X6G2ZD1H8L1N10J10C7Q979、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。

A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息

B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标

C.人工价格信息、材料价格信息和在建工程信息

D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】BCX5R6O1D1J8P3Y2HM1T4I4O2H10R8C4ZX8K10L8I2F5V10V680、根据规定，因工程量偏差引起的可以调整总价措施项目费的前提是（）。

A.合同工程量偏差超过15％

B.合同工程量偏差超过15％，且引起措施项目相应变化

C.措施项目工程量超过10％

D.措施项目工程量超过10％，且引起施工方案发生变化【答案】BCD10U5Z2V8V7O4S3HE6Y8Y6N2R9I10V9ZD3A7U9G5J6S9V381、概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。

A.项目划分

B.主要工程内容

C.主要表达方式

D.基本使用方法【答案】ACG1K8Y1R4Q8P10L3HU2F4X5T8X5V7H8ZT2D4Z2A8B3X10D182、（2019年真题）若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。

A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少

B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】BCD3D9U10T8N2W9K2HH7S4I10W3X1D7C6ZZ1N4J9Y7A9I8B883、某建设项目建安工程费3000万元，工程建设其他费用2000万元，已知基本预备费率5％。项目建设前期年限为1年，建设期为2年，各年投资计划额为：第一年完成投资40％。第二年60％。年均投资价格上涨率为5％，求建设项目建设期间价差预备费。

A.427.88

B.541.04

C.568.09

D.711.77【答案】CCP8R3K9F9F1S6B5HF4C2Y2B6M9T2Q7ZP5F10V2O6G3E10C884、在用起扣点计算公式T=P－M/N确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的M通常是指（）。

A.起扣点

B.承包工程合同总额

C.工程预付款总额

D.主要材料及构件所占比重【答案】CCK3C9K9Q6Y3K6V10HU3B1L9R3Q10B3C5ZA1B2E9R10K7D5T785、某建设项目需购置甲、乙两种生产设备，设备甲基期购置数量3台，单价2万元；报告期购置数量2台，单位2.5万元。设备乙基期购置数量2台，单价4万元；报告期购置数量3台，单价4.5万元。该建设项目设备价格指数为()。

A.1.32

B.0.76

C.1.16

D.1.14【答案】CCS3V2I8J10S4B2W10HX8A5U4B2W2Y4O3ZJ8V1R9D7K6O8V486、工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。

A.工程施工合同

B.国家法律、法规

C.工程建设强制性标准

D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证【答案】ACH7P7Y9S6Y3Q6H6HK9V9U4H3M6Y2Q2ZO9G3U6U7Y7R2Z287、为保证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护及照明用电等费用属于（）。

A.夜间施工增加费

B.非夜间施工照明费

C.临时设施费

D.安全施工费【答案】BCS1A9K7P3N8I5E9HS3T8P1T10Q1T10B9ZZ9N4I5Y1C5O8R988、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500，招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增为1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300【答案】CCW2O2K10C5U1J1C1HH8R6S4L8U5Z6L8ZL6D4O5W7R9W1W189、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方法是()。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.综合吨位指标法【答案】ACT3Z7L9P9K10U5E4HB2G7H8R2R6J9A1ZD6V7J5N5O1Z6D1090、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（）。

A.因工程损害导致的第三方人员伤亡

B.因工程损害导致的承包人人员伤亡

C.承包人的施工机械设备损坏

D.承包人的停工损失【答案】ACN6P8S4B5B3B5U7HA4B3U9C2N8B7I9ZJ5U9B7Q2X1Q8V991、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为10％时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。

A.8.0

B.11.0

C.12.0

D.12.5【答案】BCX5J5Q6D3B6A5T9HX2O2O7O9L6R6J2ZX2E9G4A7G6O9K992、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。

A.发包人原因造成承包人人员工伤事故

B.施工中遇到不利物质条件

C.承包人提前竣工

D.基准日后法律的变化【答案】BCK1S9K1X6H2Q6G1HG4G1E5H5T2F6M3ZM10G10M9A2J7B5W593、已知某进口设备到岸价折合人民币为500万元，国际运费折合人民币40万元，运输保险费率为5‰，则该进口设备离岸价为（）万元。

A.542.7

B.457.5

C.346.5

D.347.4【答案】BCV5Q2P10H8A3G7Z4HV3Q6L4T9G6E4R6ZQ7A4L4U2Y3I1M494、关于建设期利息的说法，正确的是（）。

A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息

B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息

C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费

D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费【答案】ACX10U6T3N4E5B3Z3HK8B4R10T9C6H6W2ZN4V10S9N10W1Y9S695、某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为265天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为120元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。

A.127.2

B.189.6

C.226.4

D.254.4【答案】DCE9W5N1P5T4O1Y7HS8T6D1H8G4J2Z10ZT9N7H3Z6G7G4N296、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（）。

A.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定共同承担

B.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定由承包人承担

C.如果有关价格(如人工、材料和工程设备等价格)的变化已经包含在物阶波动事件的调价公式中，则不再予以考虑

D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日【答案】CCW10X10S7D2T6I6G7HD9Q4Y6S4I4O9L4ZH5R6Z8T6X3V3L297、某新建项目，建设期2年，第1年贷款500万元，第2年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10％，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。

A.87.50

B.89.76

C.71.75

D.35.88【答案】BCA9Z5B1E2M3D3R7HQ3X5W5C5X1F4L3ZG8F5L3R10T9Y9X698、采用实物量法与工料单价法编制预算，其工作步骤的差异体现在（）

A.工程量的计算

B.直接费的计算

C.企业管理费的计算

D.税金的计算【答案】BCL6D7P8D3E5A10M2HW1N8S1B1K3E7J5ZW2C2B6F10I9V6F899、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。

A.②①⑤④⑥③

B.②③①⑤④⑥

C.③②①④⑤⑥

D.②①③⑤④⑥【答案】ACR1S3L5U3Y6H9C3HN3S3J9B4H5O4L7ZE4M3L5O4M9P7P7100、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准。

A.经审批的概算投资总额

B.经审批的概算投资中与承包内容相对应的建筑安装费用

C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资

D.经审批的概算投资汇总相对应的工程费【答案】CCF2A7G7T4W9X6T3HQ6Z7V3N3F5Y9H5ZF2I2U4X2O2Y7T1101、某建设项目建安工程费为1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年涨价率为7%，则该项目总的预备费为（）万元。

A.273.11

B.271.18

C.346.39

D.358.21【答案】DCT8W6J4A8D1U9G8HY4D1A6W5N3L7O3ZR2J8R4X2Y3L9S2102、某地拟建一幢建筑面积为2500m

A.246.4

B.259.6

C.287.4

D.302.8【答案】BCC9X4C3E2R1Z9L6HL7B4R3F6Z10Y10Y2ZD2R6L3E7H2N9Q8103、工料单价不包括（）。

A.人工费

B.材料费

C.机具使用费

D.企业管理费【答案】DCU2I9P3L7E4W1W7HI9T4W10W2P9J10E1ZT6N9O1V4S7S2B1104、根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，工程费用由（）构成。

A.建筑工程费.建设用地费.基本预备费

B.建筑工程费.安装工程费.设备及工器具购置费

C.建筑安装工程费.设备及工器具购置费.建设期利息

D.建筑安装工程费.工程建设其他费.建设期利息【答案】BCG5P7M9Z4O10B10J3HP7K8N4W5J5D2X6ZX10J5S9W3D1N6B9105、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。

A.总部管理费

B.开办费

C.利润

D.税金【答案】BCQ8M2F7M7B4V9O2HA9P3V1J5P8N7U10ZP5A1G5W3E3J5K9106、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，除根据社会公共利益需要收回该幅土地应当予以批准外，其最迟申请续期的时间是()

A.使用年限届满当年

B.使用年限届满前一年

C.使用年限届满前两年

D.需要申请的任何时间【答案】BCH2V3Y10S9Z8U2I2HA1U9N4R4W3J8O6ZA8X9U9F8F7N7P3107、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。

A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长

B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿

C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿

D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】BCH8D8P4Z10N1F5R3HW5K2H4N7S7I4W9ZW8U10W10A4A2C7D2108、某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、1000万元、800万元，贷款年利率为8%，期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为（）万元。

A.123.20

B.192.00

C.201.86

D.205.06【答案】DCB1V2H10X5U3Y5Q6HT4K7G10S2R7W2Q10ZC3B10A9Z5E9V1X10109、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。

A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等

B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整

C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额

D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物【答案】CCK2L2T6Y6Q5Q2F6HB7F9R5V1A8E1G8ZT1F8J5D3T10X10J10110、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的()计算。

A.1％

B.1.5％

C.3％

D.5%【答案】BCE7J3Y9I10C9S9L2HX1V8B9M1M2O3C7ZI7Z8E9H4H9A2U3111、已知购买某种材料，采用两票制，原价为2000元/吨，增值税率13%，材料运杂费为50元/吨，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为4%，则该材料单价中的采购保管费应为（）元/吨。

A.72.99

B.70.44

C.82.41

D.92.66【答案】ACU7L2O3R9C8G8I1HV9A8X9I1J2N7W7ZT2L9J6N5D6P10T2112、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。

A.清单内但是质检资料不全

B.合同外工程量

C.监理再次检验质量合格的挖土方工程

D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】CCB1X1M9X3G6Q5E10HU3W9X2G8U10K1K6ZF1R6N2A7Z1F2E3113、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。

A.260

B.486.6

C.346.3

D.680.0【答案】CCV1B5Q5G10S5L2P5HE3S2K2Q7K8I4N3ZK5J3A4H8I4J5N6114、（2018年真题）某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.10

B.12

C.50

D.60【答案】BCC7Z1Z9C9L8P1X5HS7M5Q10P4B5R3D2ZU3D1U5O5Q2F7E10115、依法必须招标的项目．中标公示应包含的内容是（）。

A.评标委员会全体成员名单

B.所有投标人名单及排名情况

C.投标人的各评分要素的得分情况

D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】DCQ4C4F5I9W2E9C3HK8V6R3G7T8Y5P9ZH3H8M10I2K2V7U3116、某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，****欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】ACU4K3E10D9V10M6R2HI10L4M6R10N2V10R1ZX1Q6O8Y5K7B3B5117、进口设备到达我国目的港（站），交纳完各种手续费、税费后形成的价格属于（）。

A.设备运杂费

B.运费和装卸费

C.设备原价

D.采购与仓库保管费【答案】CCJ4Y8M9I2S4B2Q8HI5A5A3K4M6O10C5ZT1J6I10V9X9S5E7118、关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的是（）。

A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用

B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量

C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料

D.复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出【答案】CCE6E4N10M5B9Z7N2HJ7O5T1R6B5Z4W2ZA1U10G2G4D4I10M8119、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）。

A.建设成本上升费用

B.未明确项目准备金

C.业主的行政性费用

D.其他当地费用【答案】BCZ5T10Z3U3L1E1O9HV6N3A9Q6A7F6P4ZZ6G1C3I5I1R9A2120、工程量清单计价的基础公式正确的是（）。

A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）

B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费

C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费

D.建设项目总报价=∑单位工程报价【答案】ACC1O10K5K9H4Q3N3HB1Z2D4X8S1S8O3ZD5T4K5I1Q10L4B6121、关于投标有效期与投标保证金的描述，下列说法中正确的是()

A.投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天

B.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人同意延长投标有效期的，不应相应延长其投标保证金的有效期

C.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金

D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】DCY7B4M4A7U9G5V10HG8C2T9Q3B1O2N10ZU5G10M7V6T3H2S8122、按照索赔目的和要求分类，可以将工程索赔分为（）。

A.承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔

B.工期索赔和费用索赔

C.工期延误索赔和加速施工索赔

D.工程变更索赔和合同终止索赔【答案】BCB6Z7C4P2J7G7H2HH2I6P2Q8Y1Q6M4ZK2J8V9A10L4A2G1123、按我国现行投资构成，下列费用中属于建设期计列的生产经营费的是（）。

A.劳动安全卫生评价费

B.场地准备费

C.工程保险费

D.生产准备费【答案】DCH5S4N6C4Z7W1W10HX2P3N3E7Q10N9X6ZV6W9Y6O4U3Z3M3124、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编制的说法中，正确的是（）。

A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量

B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，招标人应作补充

C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容

D.工程项目特征中无须描述工程内容【答案】DCP3Y2E3C3V3K2I7HJ4M5A6W1V2U10U3ZO5C5A7T7Z8C1S1125、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。

A.和解协议书

B.造价认定书

C.行政调解书

D.仲裁调解书【答案】DCE5V1N10J6X8B9J4HK4L5N10K10R10X2X2ZN8D9P9L5T8A7M6126、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。

A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用

B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用

C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用

D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】BCC5E5L9H2D9R7H7HO1V1Q7H3T6K2X3ZK4N4R1M1G8A5D1127、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。

A.职工工会经费

B.物价补贴

C.职工福利费

D.劳动保护费【答案】BCW1I10W10N2V2F5O5HT4T5G1Y4G2U3F10ZI10E1K7F7I8D8H3128、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷（）。

A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责

B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭掼坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止

C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用

D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润【答案】BCM3Z10A3K3W4U9N4HK4T1H4M9O1Y9O3ZK4T6D5K10D1Z6G3129、下列定额中，项目划分最细的计价定额是（）。

A.材料消耗定额

B.劳动定额

C.预算定额

D.概算定额【答案】CCC8W9J3V10E7K2T7HU1O3G2W4P2N7L8ZD2D8A2B10Z9C3H1130、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目直接建设成本的是（）。

A.生产前费用

B.临时设备费

C.运费和保险费

D.未明确项目的准备金【答案】BCO7A2O4H8D9O8V4HR2Z9V9J8J1O7U3ZE8K3W2H6E3N3B8131、某项目建设期为3年，第一、二年贷款各2000万元，第三年贷款1000万元，贷款年内均衡发放，年利率为10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为（）万元。

A.491

B.591

C.410

D.1010【答案】ACH9V10P7M8H3G7T5HC3J6H6U2G3N6W5ZW8T1L8C9T4B3W2132、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。

A.对关键工艺的原则性规定

B.拟定施工步骤和施工顺序

C.估算整体工程量

D.编制施工进度计划【答案】ACV1G5L6M5F3R5L6HE10W7O7X5E4A7Q10ZO1F5F1H1E7P8A3133、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。

A.2.150

B.2.152

C.2.685

D.2.688【答案】BCR3M6P7Q7R7B3G2HE5G2S7B8U9V4I2ZV7J7G4N8M8T2E8134、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（）不属于分析的内容。

A.总体水平分析

B.构成分析

C.影响因素分析

D.索赔分析【答案】DCH3T4D10F7Q2N1W1HT6L3G8N3X4O2Q2ZP6D1I6Q7K9H9Z3135、关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。

A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任

B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿

C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿

D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】BCB1I5K2M9V4Q2F10HK5S8R2P4M7D1C7ZY2J9N7Q6M8F5A8136、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（）。

A.计件工资

B.奖金

C.特殊情况下支付的工资

D.职工福利费【答案】CCZ4V4T5Z2G4Q6U9HP4V4L8J6N5C4H2ZQ7F9K10C1Y1E8G10137、（2018年真题）按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。

A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工

B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算

C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费

D.包括工资、加班费和代理人费用【答案】CCX1O1K7V3N7O10G9HL9Z1R7E10U8Q4U5ZI8Z3Q8P3O5I10T9138、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。

A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次

B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示

C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示

D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则【答案】DCY6J3K4U6I2F6T2HO10V6Q2G1E10R8C4ZB9R1S9G3X2U7M5139、下列各类工程中适合采用造价信息调整价格差额的是（）。

A.土木工程

B.公路工程

C.装饰工程

D.水坝工程【答案】CCQ9T2O7T3G10C1H2HX7S8E5Y4C4M6V8ZE10Y9H7M9Y8T5I7140、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算建筑安装工程费。其正确的工作步骤是（）。

A.③④②①

B.④③②①

C.③④①②

D.④③①②【答案】BCD4C2D9P2W10D5D5HQ9S4W7F4P9O5L6ZQ3Y2U1E4O7J2E2141、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款的年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。

A.200

B.500

C.520

D.600【答案】CCV7D7P1X4R10M3G2HV4F4R6N7K9R3N1ZZ4E1G9Q8X9W3K4142、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（）。

A.土石方工程费

B.燃料运入费

C.动力设施费

D.建材运输费【答案】BCN3I5A3E6N3C1T8HI1M1F8S10Z1C1Z9ZH8D8O7J7N5E6Q9143、工程定额按定额的编制程序和用途分类，可分为（）。

A.施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标、概算指标

B.建筑工程定额、安装工程定额

C.劳动消耗定额、机具消耗定额、材料消耗定额

D.全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额【答案】ACJ7X1T9R5S1G4C6HK9P10Q1K9C3U4Y2ZS5D6G9R8T9N5X9144、关于履约担保，下列说法中正确的是（）。

A.履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式

B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%

C.履约保证金在有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止

D.发包人在工程接收证书颁发后30天内把履约保证金退还给承包人【答案】ACR8I4U3O7E2A5B10HK3A1S5U7U5A10H8ZH8W9K9S2R9J8Z4145、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算曰期为（）。

A.提交竣工结算文件之曰

B.确认竣工结算文件之曰

C.竣工猃收合格之曰

D.工程实际交付之曰【答案】DCB3O8I7R7Y9Z2E8HL9N6D4E3P4I9X3ZT3Z3Q10Y7L5N3J3146、（2021年真题）根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（）。

A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程

B.超出合同工程范围的工程

C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程

D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】CCI7K9U7P1R7Q5P4HY1M2G3B6M8O8U2ZM5C5C9I2T2M9C7147、对于设计比较简单或属于专卖性质的设备，其适用的采购方式是（）

A.邀请招标

B.公开招标

C.议标

D.直接订购【答案】DCI5N3K9K5S1E6V7HZ1K9Q10M10H7H3F3ZW6F5A9E5Y10S3S9148、工程总承包招投标中，投标有效期均为（）天。

A.60

B.90

C.100

D.120【答案】DCR10W6A10R7F6K6W5HP4R4P2R10S1T1L8ZE7O7F5B2Q6I6M6149、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t，2200元/t，2015年12月，2016年7月的造价信息发布价为2000元/t，2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。

A.2280，2520

B.2310，2690

C.2310，2480

D.2280，2480【答案】CCV3I4W8P8N4F8L9HD4J8T3V10W2O4Z4ZX9P7X8H3J7N1Q1150、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）。

A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价

B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价

C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价

D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】DCI2K8O1U3X1W3B9HN5U1E3U9J2C9H10ZC10Q6T8S9Q3O5Y4151、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。

A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书

B.应规定重新招标和不再招标的条件

C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接

D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】BCC7V6W9E6X8Z9O6HO2U6B9E4H1Q6H4ZQ1K5B4K6W5P6Y2152、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。

A.竣工财务决算说明书

B.竣工财务决算报表

C.工程竣工造价对