2022-2023年工程工期索赔有时间限制吗

6工程工期索赔有时间限制吗导读：在现实生活中，建筑行业每年因工程款所产生的纠纷是特别多的，针对工程款纠纷，当事人可以索赔，那么工程工期索赔有时间限制吗？我为大家整理了相关的法律学问，下面一起来看看吧，信任会对你有所关心。

一、工程工期索赔有时间限制吗

工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中商定的提出索赔的时间限制。

《建设工程施工合同2022年示范文本》第19.3条，规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2022年版》第23.1条，规定的索赔时限也是28天，同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出索赔恳求的，即丢失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丢失索赔权利的商定，也常见于承发包双方签订的施工合同之中。

索赔程序：

1.提出索赔要求当消失索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出索赔意向通知。假如超过这个期限，工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

2.报送索赔资料在索赔通知书发出后的28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。假如超过这个期限工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

3.工程师答复工程师在收到承包送交的索赔报告有关资料后，于28天内赐予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

4.工程师逾期答复后果工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

5.持续索赔当索赔大事持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔大事终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告，工程师应在28天内赐予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。逾期未答复，视为该项索赔成立。

6.仲裁与诉讼在仔细分析讨论并与承包人、业主广泛的争论后，工程师应向承包人和业主提出自己的《索赔处理打算》。工程师的《索赔处理打算》不是终局性的，对承包人和业主都不具有强制性约束力，假如工程师坚持对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，即进入仲裁或诉讼程序。

二、工期索赔报告范本：

一、索赔成立理由

1、与合同对比，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的缘由，按合同商定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、索赔的依据

根据现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人缘由导致工期延期外借土方不到场状况，对工期进行索赔。

三、索赔事项概述

由我单位承建的某项目，于2022年12月27日进行开工典礼，于2022年12月28日我单位乐观组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2022年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至2022年4月26日开头复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2022年4月28日，延期时间为54天。依据甲方供应的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发觉1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方，局部存在成片大量石方，与原设计地质状况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。依据甲乙双方签订的施工合同：专用合同条款7.5.1项中因发包人缘由导致工期延期外借土方不到场状况，对工期进行索赔54天。通用条款2.4.3项发包人向承包人供应地质勘测资料等相关基础资料，并对所供应资料的真实性、精确     性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人担当责任。

四、索赔项目

1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。

2、施工机械费：因索赔大事发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备根据实际租金计算。

3、管理费：因索赔大事发生，额外增加的现场管理和公司管理费，根据合同商定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。根据按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

5、措施费：包含环境爱护、临时设施、平安、文明施工费用和大机进出场及安拆费。根据合同商定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

五、索赔计算

1、人工费：工日：17X54工日=918工日人员窝工根据定额单位乘以0.75，52.23元X0.75X918=35960元工资上涨费不予考虑。

2、施工机械费：挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市场租赁价24000元/月。48000元X54÷30X2=172800元24000元X54÷30X4=172800元

3、管理费合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元工程延期管理增加费用：1240949.7÷120X54=558427元

4、利息履约保证金115万元，根据现行中国人民银行规定的同期贷款利润5.6%计算。1150000元X54÷30X5.6%=115920元

5、措施旨合同工期120天，现延期54天，投标措施旨为381448.67元工程延期管理增加费用：381448.67÷120X54=171652元工程延期索赔合计：1227559元

六、索赔说明

此项目索赔未提出以外风险和不行预见因素索赔以及其他索赔，主要是由于工期延期索赔所产生的费用。

三、工期索赔的计算方法

1、根据定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件商定的索赔内容计算。

2、根据工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。

3、没有根据商定支付的工程款，发包人出了要支付肯定的工程款意外还需要根据同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。

4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。