建设工程劳务合同5篇 劳务合同是建设工程合同吗

Word-17-建设工程劳务合同5篇劳务合同是建设工程合同吗建设工程劳务合同5篇劳务合同是建设工程合同吗，供大家参阅。

建设工程劳务合同1

工程承包人(施工总承包人)：(甲方)

劳务分包人：(乙方)

依照《合同法》《建造法》及另外有关法律、规矩，遵从平等公正和诚实信用的原则，经双方就劳务分包事项达成全都，订立本合同。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：

工程地点：

分包范围：

建造面积：

2、分包工作限期：年代年日

3、工程质量，本工程质量按《建造安装工程施工及验收规范》、《建造安装工程质量评定标准》和图纸设计要求，建造单位要求的施工标准必需达到中级装点等级。

4、承包方式：承包范围及承包单价

a)承包方式：清包人工费

b)承包范围：全部室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上庇护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰(不包括天棚抹灰)。

c)本工程单价为/m2(按工程实际建造面积计算)。

5、标准范围

除工程合同外另有商定：

a)如本工程图纸设计变更，甲乙双方另行协商。

b)如因甲方材料供应及工费不到位造成的工期延误及乙方人工铺张由甲方负责担当。

C)如因乙方造成的工期延误由乙方负责担当

6、文明施工及平安责任

劳务分包人按工程总承包人要求做好文明施工及平安措施如发生平安事故由责任方负责。

7、工具使用与材料管理

劳务分包人自带小型工具，另外大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方提供，现场使用材料由甲方提供，乙方不得铺张材料，应作到工完场清，如乙方造成的材料铺张由乙方负责赔偿责任。

8、工期及付款方式

本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕，甲方对付给以完成工作量的70%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完毕，在付以完工程量的80%，另外项目完工及工人退场后对付剩余工程款的95%，余款等工程竣工验收后一次性付清。

9、其他

施工期间如碰到人力不行抗拒的自然灾难，工期相应顺延。

10、本合同一式三份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程劳务合同2

用工方(以下简称甲方)：

聘用方(以下简称乙方)：

从事建造劳务工作，甲乙双方在平等自愿、商议全都的基础上订立本合同。

一、用工商定：

1、该合同签订后，甲乙双方即确定了劳务用工关系。

3、合同有效期：自签订本合同即日起生效，有效期为一年。

4、该合同期满，如甲方继续留用乙方，可续签合同。甲方不再留用，该合同即时终止;

5、该合同期内乙方要求辞职，应提前7日以书面形式通知甲方。

二、工作职责：

1、乙方要听从甲方的工作支配，按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。

2、乙方要遵守甲方的各项规则制度和国家法律、规矩规定

3、乙方要仔细落实《岗位责任制度》、《平安操作规程》，杜绝各类事故发生。如违背平安操作规程、违章作业，浮现工伤事故，本人应负相应的责任。

4、乙方在聘用期间不得伤害甲方利益，出于个人行为而给甲方带来经济损失的，乙方必需担当所有赔偿责任。

三、工作时光：

1、乙方在甲方工作期间，甲方按《劳动法》规定予以支付工资酬劳。

2、甲方用工期间要建立考勤簿，无偿为乙方发放潍坊市建设行政主管部门印制的《劳务工资管理手册》。

3、乙方必需按规定的劳动日出满勤，缺勤者必需提前一天以书面的形式向甲方请假，否则按旷工处理。凡缺勤者均扣发当日工资，缺勤超过10天，按不胜任岗位工作予以解除劳务合同。

四、劳动庇护和劳动条件：

甲方按照工作需要，向乙方提供须要的生活住宿条件及劳动工具和劳保用品，乙方离开时需将劳动工具归还甲方。

五、劳动酬劳：

1、甲方的工资分配应遵从按劳分配的原则;落实定时工资制的，甲方每月以货币的形式支付乙方工资，工资以个人施工平方量或日工资计算，随市场价格调动。

2、甲方支付乙方工资应遵从按月发放、足额发放、本人领取、现场公示的原则。

六、有下列情形之一，甲方可解除本协议：

1、乙方违背甲方劳动纪律、规则制度的;

2、因乙方失职，给甲方利益造成损失的;

3、不听从甲方的工作分配，有违法、违纪行为者;

4、不落实《岗位责任制度》、《平安操作规程》，造成质量和平安责任事故者;

5、隐瞒身体健康状况并影响工;

6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的;

7、有违法违纪行为的。

七、另外：

1、本协议经甲、乙双方签字后生效。

2、本协议未尽事宜，按照国家其他相关法律落实，并经甲、乙双方商议全都后，举行修订和补充。

3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

4、本协议所称甲方必需是具备建造施工资质的建造业企业，乙方必需是年满18周岁身体健康的公民。

5、本协议是乙方维护自身合法权益索要劳动酬劳的依据。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程劳务合同3

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

经双方商议打算，发包方将的劳务施工目标任发包给承包方。为明确双方的责任和义务，特签定此合同。详细条款如下：

第一条工程承包内容

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包内容：6#楼西北立面石材幕墙钢龙骨施工

四、工程量：按实际完成量结算。

五、工期：施工工期以甲方进度为准，按总施工进度，结合月进度严格落实。

六、质量标准：按国家有关规范验收，达到优良。确保业主评杯要求。

七、施工平安：无重伤、死亡事故，轻伤事故率不高于2,同时落实总承包方的平安管理制度。

八、承包价款：按现场实际工程量计算，线条按见光面绽开面积计算，单价为65元/平方。

九、承包方式：发包方以包工(即包安装施工至本工程竣工交验)不包料(不包工程材料)的方式承包给承包方。承包方主要施工内容：基线复核，定位放线、自用材料卸货、钢架安装，与现场安装施工有关的其他现场工作。

其次条双方职责和权益

一、发包方的责任和义务

1、成立项目部，并派出相关管理人员，负责协调解决承包方施工过程中浮现的各种问题，协助承包方协调在施工过程中有关方的工作关系。

2、发包方负责对施工现场举行全面项目管理，同时对施工现场平安文明施工、工程质量、物资进出举行平时管理。

3、工程变更须提前书面通知承包方，并执行图纸施工交底工作。负责组织各工序现场隐蔽工程验收及工程竣工验收。

4、提供现场施工用水、电，其费用由发包方担当。向承包方提供材料堆放场地以及提供施工及运送材料的通道。提供施工用水、电，电源接至施工区段引接点，根据总包放置的二级电箱。

5、向承包方提供施工图纸、有关规范和技术交底，对工程技术实施指导、监督控制和管理。举行现场平安、质量、工期和施工工序全面管理：按照本工程建设承包合同、有关规范、规程及公司相关管理制度，对工程实施平安、质量、工期和施工工序等全面管理。

6、提供合格的施工脚手架或吊蓝、活动架。按时提供所需材料、成品配件。按照工程进度要求有方案地将工程材料、配件等运到工地现场。

二、承包方的责任和义务

1、听从发包方项目部指挥和管理、协作发包方项目部及有关部门各项工作。仔细落实已经审批的施工组织设计，按进度方案和施工计划落实。严格听从项目部关于施工挨次，施工进度的支配。按项目部要求合理组织人员举行分部施工。保质保量，按期完成本工程施工目标。施工中碰到停电二天以上及不行抗力因素导致工期延误，其工期顺延。

2、强化施工过程控制管理，各工序施工前必需仔细做好施工技术，施工质量、施工平安交底工作，让每一个安装工人了解本工程施工难点、重点，并掌控本各安装工序施工工艺办法及其质量控制点，使施工全过程始终有效受控状态。同时按相关标准、规范的要求做好相应的交底记录。发觉问题首先与项目部联系，不能越级上报。

3、严格按国家行业现行有关标准、规范和施工图纸及公司有关程文件的要求举行本工程加工制作、安装施工及相关管理。确保工程全部成品、半成品符合施工规范及设计要求，工程质量达到业主、监理要求。如图纸与现场不符，须经发包方认可方可施工。如有特别更改经现场项目部签证及设计确定，补给承包方工作量费用。

4、仔细履行国家、省市及业主、监理、总承包、发包方最新的平安生产管理规定，严格遵守落实发包方《平安文明施工管理制度》的各项措施和规定。工人进场必需举行"三级'平安教导，并做好相应的记录，自觉接受现场业主、监理、总包及发包方的监督检查及相应的教导。假如施工过程中发生任何平安事故，由承包方担当所有责任。在施工过程中如业主、监理、项目部检查中发觉的质量问题，需在二个工作日内整改完成。所产生的一切费用由承包方负责，及落实相关处罚条款。

5、协作计算本工程全部材料数量、型号、规格，做好各构件工艺图、下料单工作。如因承包方加工或安装失误缘由造成材料铺张，承包方应担当由此造成的费用。负责现场承包范围内工程材料的装卸、搬运工作。清点材料的品名、型号、规格、尺寸及数量，协作发包方对进场材料举行初验。发觉问题准时报告发包方管理人员。材料在搬运过程中防止划伤、损坏、走失。零星配件、胶水、挂件、螺丝、角码以及小五金。按图纸、按数量施工;超出数量由承包方担当(详细数量由发包方预算员核实签证)。

6、现场材料摆放整齐、标识清晰。负责现场材料的保管及清理。负责施工作业面的清洁卫生，做到场地整洁。

7、严格落实施工进度方案，并提供每总、月、周的施工进度方案明细表，及上岗人数。帮助协作本工程隐蔽验收、中间验收及其他各分部分项工程质量的评定。建立健全班组平安文明生产管理制度，执行好平安文明生产责任制。按上报的管理人员的95%到位率举行考核。

8、根据工期和发包方的要求投入劳动力，合理配置施工机具、工具。满足现场施工支配。保证在规定的工期内完成施工目标，并担当超期责任;按合同规定的工期和业主、监理签署的顺延工期完成施工。

9、按合同规定的质量标准完成本分项工程。因为承包方缘由未达到现场验收要求，无条件返工并担当因此发生的一切费用。并按照发包方与业主签证的施工合同处罚条款加倍处罚。

10、保证施工平安并担当平安责任。严禁违章施工，违章操作。如因违章作业，工地发生平安事故时，承包方负责担当全部医疗费用及相关赔偿费用。同时履行总包方的处罚条款。如非施工单缘由发生的事故，由责任方相关费用。

11、遵守法律、规矩及驻工地的相关规定，杜绝任何违法、违纪行为。担当因此引起的一切后果。应对无理取闹取者，负所有责任。若对发包方造成名誉或直接经济损失，由承包方担当，费用从月进度款中扣除。

12、遵守发包方公司的施工管理规定，接受发包方的各项管理要求及处罚。

13、担当本工程业主商定的保修期内的保修责任，在此期间承包方应主动对工程举行保修。

14、承包方应对其雇用的所有施工人员购买施工保险，对不符合建造劳动法所规定的人员，一律不予进场施工。负责施工人员的平安防护用品。

15、合理支配施工人员的住宿及生活管理，担当所有费用(施工现场现有住宿免费提供)。

16、承包方相关负责人按时参与每周相关单位进行的工程例会，无故不参与，按每次200元/人举行处罚，从月举行款中扣除。

第三条通用条款

1、乙方必需严格根据甲方及业主的质量、进度要求举行施工。必需在确定的工期内完成相关施工工作。如因乙方缘由造成工期迟延，造成的相应罚款及经济损失由乙方担当。

2、付款方式与竣工结算：每月上报实际完成的工程量，并按照建设方进度款支付状况同步支付，工程竣工结束验收合格后，承包方需提交有效的现场尺寸供公司做竣工图，并协作公司决算确认。每月根据实际完成工程量，扣除相应的处罚款项，支付70%的施工进度款，工程完工支付至85%，工程竣工验收并结算完成后支付至95%，余款5%作为保修金(保修期为1年)待保修期满7日内所有付清。

3、全部民工工资，所有由承包方支付。承包方提供有效民工工资发放表。

4、施工人员意外损害及全部工伤事故由承包方担当主要责任，医疗费及相关赔偿费用壹万元以内由承包方所有担当，超出壹万元部分由公司担当30%责任，承包方担当70%责任。

5、违约与争议：发生争议时，向甲方所在地人民法院起诉。

6、合同生效与中止：合同签订之日起生效，保修期满结清款后终止。

7、本合同一式四分，发包方执两份，承包方执二份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程劳务合同4

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

依照《经济合同法》、《建造法》和国家工商行政管理局，建设部颁发的《建设工程施工合同》文本，并按照省、市有关规定、本着平等自愿，商议全都的原则，结合本合同详细状况，双方达成以下协议：

一、工程概况

工程名称：新郑市轩辕路芙蓉小区5号楼⑴、承包范围：乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。

⑵、外墙粉刷及贴砖(瓷砖规格为6*20)，全部侧面全算，全部内口不粉。

二、承包价格

空口实算36元/m2.

三、乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。

四、付款方式

乙方工人进入工地，由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的80%，下一部分完工后应把上一部分的20%付清，并付本部分的80%,整体完工后付清。

五、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程劳务合同5

发包人：(以下简称甲方)总承包人：(以下简称乙方)

按照《合同法》、《劳动法》、《建造工程施工管理条例》等有关法律规矩的规定，遵照平等、自愿、公正、公平和诚实守信的原则，经双方商议全都，特签订如下合同条款，双方共同遵守落实。

一、工程概况

1、工程名称：金鹤苑A栋

2、工程地点：湖天开发区正清路

3、结构形式：框架结构

4、建造面积：框架结构约4000平方米

5、规划许可证号：

6、施工许可证号：

7、设计单位：

二、工程承包范围

1、工程承包范围为发包方提供的图纸按图施工，并建造物内的明沟、散水、协作消防和强、弱电预留洞、预埋件基础承台方开挖的所有施工内容。

2、其中：施工图中不属承包范围内的项目

(1)卫生间设施安装工程。

(2)防水项目，回填土方。

三、承包内容及项目

(1)泥工、木工、钢筋工、架子工等工种，框架结约外架为钢管架，(全部砼为商品混凝土由发包方提供，混凝土输送泵或混凝土汽车泵车都属发包人负责)。二次结构砼现场搅拌。

(2)全部泥工部分不含内墙面楼梯踏步、地面拉毛。

(3)框架结构的外墙为四周墙漆。

四、承包单价

(1)框架结构单价为373元/㎡(不含水、电)。

(2)不含任何税、费和另外政策性的费用。

五、开工时光及竣工日期

于20xx年月日开工至20xx年月日竣工，工期天完工(除雨、雪天气和人务无法抗拒的因素外)。

六、工种押金交纳与返还

1、押金交纳：从双方签订之合同之日起交押金壹拾万元整。

2、押金返还：从交纳之日起，主体结构做好第一层，甲方一次性退还乙方所交的壹拾万元押金款。

七、工程款结算及付款方式

(1)当乙方施工至三层主体楼面板完工时，在3天内甲方付主体一层造价的80%工程款，每完成主体楼面板工程量时，甲方付给乙方工程进度款的80%，依此类推，余下20%在主体完工后3天内付清。

(2)内墙粉刷一半时，甲方按工程量的造价付给乙方劳务费80%，所有内墙粉刷完工在3天内付清全部劳务费。

(3)外墙：工程量完成一半时，甲方付给乙方外墙完成工程量80%，所有外墙完工时付清的全部劳务工程款。

八、甲、乙双方责任

1、甲方责任

(1)甲方负责三通一平(路通、水通、电通和场地平)，以及提供乙方施工人员住宿和生活用房。

(2)甲方负责交纳施工人员的保险费用。

(3)甲方负责提供施工图和技术交底工作。

(4)甲方负责办好开工前的各种手续，并负责各种障碍物及当地人员阻工现象，以免中途因手续不全或材料不准时到位造成停工，如停工10天以上，甲方无条件担当一切经济损失和施工人员每人天天150元误工费。

(5)乙方在施工中如甲方到付乙方工程进度劳务工资不到位时，乙方有权停工，所造成的一切