2022年国家监理工程师之交通工程目标控制通关题库（夺冠系列）

《监理工程师之交通工程目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、隧道冻害的现象与危害不包括的是（）。

A.衬砌冻胀开裂

B.衬砌结构的失稳破坏

C.降低衬砌结构的安全可靠性

D.隧道的衬砌和设备会受到浸蚀【答案】D2、下列关于公开招标和邀请招标相比的说法中，正确的是（）。

A.公开招标竞争程度低

B.公开招标评标量小

C.公开招标招标时间长

D.公开招标费用低【答案】C3、双车道施工便道的宽度宜不小于（）m，单车道施工便道的宽度宜不小于（）m，并宜设置错车道。

A.6.5；6.5

B.4.5；4.5

C.6.5；4.5

D.4.5；6.5【答案】C4、总体、年度安全生产费用使用计划收悉后（）天内批复。

A.1

B.3

C.5

D.7【答案】D5、大桥和特大桥的每端应至少设置（）个水准点，作为水准网的控制点。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】B6、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。

A.编制总体施工组织设计文件

B.现场考察、调查地材等价格

C.投标价的计算、汇总

D.研究招标文件【答案】A7、防水层铺设施工，防水板铺挂时应适当松弛，松弛系数可以是（）。

A.1.0

B.1.1

C.1.5

D.1.7【答案】B8、根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，最终支付程序程序，说法错误的是（）。

A.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人自承包人出具经发包人签认的最终结清证书

B.如果监理人不同意最终结清申请单的任何一部分，承包人应按监理人要求提交进一步的资料

C.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经发包人核查同意

D.最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同约定应付给承包人的全部款项的最后结算【答案】C9、关于挖孔灌注桩施工技术要求的说法，正确的是（）。

A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈

B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖

C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁

D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A10、（）机制是指以风险分级管控和隐患排查治理两种手段相结合的生产安全事故预防机制。

A.双重预防

B.三重预防

C.多重预防

D.手段结合预防【答案】A11、以下关于质量体系审核与评审，说法错误的是（）

A.开展质量体系审核和评审是保持质量体系持续有效运行的次要手段

B.是对体系要素进行审核、评价，确定其有效性

C.是对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性

D.评价质量体系对环境的适应性，对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A12、发现安全隐患，在签发监理通知单或召开专题例会后，仍未及时整改或拒不整改，情况严重的，应（）。

A.要求施工方暂时停工整改

B.要求施工方暂时停止施工，并由总监签发工程停工令，同时报告建设单位

C.报告建设单位，对施工单位进行处罚

D.报告交通工程主管部门，对施工单位进行处罚【答案】B13、某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（）原则。

A.一岗双责

B.安全生产动态管理

C.安全一票否决

D.同步协调发展【答案】C14、某沥青路面出现龟裂，主要裂缝块度0.15m，平均裂缝宽度4mm，该龟裂属于（）。

A.轻度

B.中度

C.重度

D.极重度【答案】B15、将质量计量换算为体积计量的换算系数应由（）确定，并应在此种计量方法使用之前征得（）的同意。

A.发包人，发包人

B.监理人，承包人

C.监理人，发包人

D.发包人，承包人【答案】B16、下列事故中，不属于车辆伤害是的（）。

A.机动车辆在行驶中引起的人体坠落伤亡事故

B.机动车辆在行驶中引起的物体倒塌伤亡事故

C.机动车辆在行驶中引起的挤压伤亡事故

D.车辆停驶时引起的挤压伤亡事故【答案】D17、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），驻地办应对已完成的（）进行质量评定。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.合同段工程【答案】B18、按混凝土路面接缝的用途可将其分为（）。

A.纵缝、横缝、施工缝

B.胀缝、横缝、缩缝

C.胀缝、缩缝、施工缝

D.纵缝、胀缝、施工缝【答案】C19、以下关于路面修复作业描述错误的是（）

A.在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情

B.当进行修复作业时,应逆着交通流方向设置安全设施

C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，不得在控制区外活动或堆放物体

D.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区【答案】B20、用高压机械喷种，厚度不小于7cm，其中基层厚（）cm，表层（）cm。

A.4，3

B.5，2

C.3，4

D.2，5【答案】A21、挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2.0【答案】B22、某投资方案一次性投资500万元，估计投产后各年的平均净收益为80万元，则该方案的静态投资回收期为（）年。

A.5.26

B.6.25

C.7.14

D.8.25【答案】B23、以下属于地下排水设施的是（）。

A.截水沟

B.蒸发池

C.渗井

D.跌水【答案】C24、对于桥梁接缝和伸缩装置施工质量要求，在气温最高时，梳齿的横向间隙应不小于（）mm。

A.10

B.5

C.15

D.10～15【答案】B25、在进行公路水运品质工程评价时，（）是以在建的二级及以上公路工程项目、水运工程项目为评价对象。

A.二级以上公路项目品质工程评价

B.示范创建项目品质工程评价

C.交竣工品质工程示范项目评价

D.农村公路品质工程示范项目评价【答案】B26、安全生产条件是公路水运工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。其中安全生产条件由（）组成。

A.2

B.3

C.4

D.1【答案】A27、工程项目按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求等全部建成并验收合格交付使用所需的全部费用，是指的（）。

A.建设投资

B.运营费用

C.工程造价

D.流动资金【答案】C28、下列有关路床填料的表述中，不正确的是（）。

A.高速、一级公路路床宜采用砂砾、碎石等水稳性好的粗粒料

B.高速、一级公路路床可采用级配好的碎石土，砾石土等

C.当粗粒料缺乏时，可采用无机结合料改良细粒土作为高速、一级公路路床的填料

D.砂性土、粉质土可用作高速和一级公路路床的填料【答案】D29、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。

A.3个月

B.4个月

C.5个月

D.6个月【答案】D30、甲公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（）万元。

A.2160

B.2240

C.2480

D.2519【答案】C31、关于开工预付款的描述错误的是（）。

A.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为5%～35%

B.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通常约定为有效合同价的10%

C.有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付

D.承包人都应向监理机构提交开工预付款的支付申请，监理机构应在召开第一次工地会议之前编制完成支付证书报送发包人支付【答案】A32、软土地区施工时，砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂、砂砾或碎石，含泥量应不大于5%，最大粒径宜小于（）mm。

A.50

B.100

C.200

D.300【答案】A33、小桥涵的地基检验，可以采用（）。

A.超声波检测

B.触探

C.钻探

D.土质试验

E.荷载试验【答案】B34、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。

A.流水段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】B35、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。

A.项目经理

B.安全总监

C.副经理

D.总工程师【答案】A36、实现充分流水条件是（）。

A.施工段数等于工序数

B.施工段数至少达到2个

C.施工段数大于或等于工序数

D.施工段数小于工序数【答案】C37、关于价格调整的合同规定，说法不正确的是（）。

A.价格调整公式中各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定

B.价格指数应首先采用国家或省（自治区、直辖市）价格部门或统计部门提供的价格指数

C.在计算调整差额日才得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算

D.合同中各可调因子的权重不能调整【答案】D38、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同条款约定的估价原则，按合同条款的规定商定或确定变更价格，并报发包人批准。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】B39、下列不属于施工单位不得租用的施工机械的是（）。

A.国家明令淘汰或者禁止使用的

B.不是在指定厂家购买的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的

D.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】B40、根据规定，采用（）方式成交的，出让人或转让人与受让人应当根据成交确认书签订矿业权出让（转让）合同。

A.招标

B.拍卖

C.自行协议

D.挂牌

E.变卖【答案】A41、桥梁的预应力筋不可以采用（）。

A.预应力钢丝

B.钢绞线

C.光圆钢筋

D.螺纹钢筋【答案】C42、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（）。

A.流水段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】B43、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.5【答案】C44、桥梁顶推施工中，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（）。

A.1倍

B.1.5倍

C.2倍

D.3倍【答案】C45、在选择沥青面层材料时，（）适用于各级沥青面层的任何层次。

A.密级配沥青混凝土混合料AC

B.沥青玛蒂脂碎石混合料SMA

C.沥青碎石混合料AM

D.排水式沥青碎石混合料OGFC【答案】A46、竣工验收中，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（）。

A.0.5

B.0.6

C.0.7

D.0.8【答案】B47、某企业用100万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复利本利和全部回收，基准收益率为10%，则该企业每年均等的净收益至少应为（）万元。

A.10.00

B.16.27

C.20.06

D.25.94【答案】B48、按功能的重要程度划分,产品的功能一般可划分为（）。

A.使用功能和美学功能

B.使用功能和美学功能

C.基本功能和辅助功能

D.过剩功能和不足功能【答案】C49、施工单位法定代表人、生产经营负责人、项目经理每年接受安全培训的时间不得少于（）学时。

A.20

B.30

C.40

D.50【答案】B50、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016），公路工程监理应实行（）。

A.项目经理负责制

B.监理机构负责制

C.总监理工程师负责制

D.监理工程师负责制【答案】C51、宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为首级网、首级加密网、一级加密网和二级加密网4个等级，一级和二级加密网宜由（）布设。

A.建设单位

B.监理单位

C.勘察设计单位

D.施工单位【答案】D52、施工现场日常安全监理实施程序正确的是（）

A.召开专题监理例会→发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→向建设主管部门报告

B.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→向建设主管部门报告→签发工程停工令

C.发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→召开专题监理例会→向建设主管部门报告

D.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→签发工程停工令→向建设主管部门报告【答案】D53、事故报告责任单位应在接报（）小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】B54、下列不属于施工组织设计的内容是（）。

A.工程概况

B.施工进度计划

C.施工成本计划

D.施工平面布置【答案】C55、下列关于混凝土拌合物坍落度性能的说法错误的是（）。

A.用捣棒在已坍落的混凝土拌合物截锥体侧面轻轻敲打，如果截锥试体逐渐下沉，表示黏聚性不好

B.用捣棒在已坍落的混凝土拌合物截锥体侧面轻轻敲打，如果出现离析现象，表示黏聚性不好

C.坍落度筒提起后无稀浆，则表示其保水性能良好

D.坍落度筒提起后仅有少量稀浆自底部析出，则表示其保水性能良好【答案】A56、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（）。

A.标准试验

B.平行试验

C.工艺试验

D.验收试验【答案】B57、下列关于季节性冻土地区路基施工质量要求中，路堤填筑的每层路基填土顶面应设（）的横坡。

A.1%～4%

B.2%～4%

C.1%～5%

D.2%～5%【答案】B58、结构外露表面的模板，其挠度不应超过1/400跨径，结构隐蔽表面的模板，不应超过（）跨径。

A.1/150

B.1/200

C.1/250

D.1/300【答案】C59、某工程组织等节奏流水施工，共有6个作业队，每队分5段施工，流水节拍为5天，其中第三、第五作业队分别间歇了2天、3天，则该工程的总工期应为（）天。

A.50

B.55

C.60

D.65【答案】B60、流水强度又称流水能力、生产能力，它属于（）。

A.时间参数

B.工艺参数

C.空间参数

D.仿真参数【答案】B61、调值公式计算时固定要素比重为0.4，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。

A.0.5

B.0.25

C.0.2

D.0.3【答案】D62、对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于（）。

A.2榀钢架间距

B.1榀钢架间距

C.3m

D.5m【答案】C63、路基填方材料最小强度控制指标是（）。

A.回弹模量

B.压实度

C.CBR值

D.塑性指数【答案】C64、填石路堤采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭，顶部设置（）等措施。

A.粘层

B.排水垫层

C.过渡层

D.防渗层【答案】D65、下列属于施工进度控制措施中合同措施的是（）。

A.审查承包人的施工技术方案，使承包人在合理的状态下施工。

B.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段，对工程进度实施动态控制。

C.编制进度控制工作细则，指导现场专业监理工程师和监理员有的放矢地实施进度控制

D.加强工程延期和索赔管理【答案】D66、在车辆荷载作用下，水泥混凝土结构层处于板体工作状态，（）。

A.抗弯拉强度高，竖向弯沉较大

B.抗弯拉强度低，竖向弯沉较大

C.抗弯拉强度高，竖向弯沉较小

D.抗弯拉强度低，竖向弯沉较小【答案】C67、我国安全生产工作的基本方针是（）。

A.安全生产重于泰山

B.安全第一，以人为本，综合治理

C.安全第一，重在预防

D.安全第一，预防为主，综合治理【答案】D68、用高压机械喷种，厚度不小于7cm，其中基层厚（）cm，表层（）cm。

A.4，3

B.5，2

C.3，4

D.2，5【答案】A69、下列有关冬季施工增加费计算的表述中，不正确的是（）。

A.冬季施工增加费的计算方法，是根据各类工程的特点，规定各气温区的取费标准

B.采用全年平均摊销的方法，即不论是否在冬季施工，均按规定的取费标准计取冬季施工增加费

C.一条路线穿过两个以上的气温区时，可分段计算或按各区的工程量比例求得全线的平均增加率，计算冬季施工增加费

D.冬季施工增加费以各类工程的定额直接费之和为基数，按工程所在地气温区的费率计算【答案】D70、施工现场日常安全监理实施程序正确的是（）

A.召开专题监理例会→发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→向建设主管部门报告

B.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→向建设主管部门报告→签发工程停工令

C.发出口头通知，开具整改通知单→签发工程停工令→召开专题监理例会→向建设主管部门报告

D.发出口头通知，开具整改通知单→召开专题监理例会→签发工程停工令→向建设主管部门报告【答案】D71、施工单位、监理单位和建设单位应按（）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。

A.相同

B.不同

C.类似

D.部分相同【答案】A72、设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（）。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.3%【答案】B73、（）可分为悬吊模架法、活动支架法。

A.移动模架施工法

B.逐跨顶推施工法

C.平衡悬臂施工法

D.预制装配式施工法【答案】A74、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，对交通量大、轴载重的道路，在通常情况下，连续级配宜成为（）形的级配范围。

A.X

B.A

C.S

D.D【答案】C75、下列属于施工进度控制措施中合同措施的是（）。

A.审查承包人的施工技术方案，使承包人在合理的状态下施工。

B.建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段，对工程进度实施动态控制。

C.编制进度控制工作细则，指导现场专业监理工程师和监理员有的放矢地实施进度控制

D.加强工程延期和索赔管理【答案】D76、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用的天然砂质量标准不应低于（）要求。

A.I级

B.II级

C.III级

D.IV级【答案】B77、（）是安全生产方针的原则和目标。

A.安全生产

B.安全第一

C.预防为主

D.综合治理【答案】B78、下列有关专项规划的环境影响评价的说法正确的是:（）

A.专项规划的环境影响报告书应当包括环境影响评价的结论

B.专项规划的编制机关应当在各专项规划草案报送审批前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见

C.专项规划的编制机关在报批规划草案时，应当将环境影响报告书一并附送审批机关审查。未附送环境影响报告书的，审批机关不予审批

D.设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，作出决策前，应当先由人民政府指定的环境保护行政主管部门或者其他部门召集有关部门代表和专家组成审查小组，对环境影响报告书进行审查。参加前款规定的审查小组的专家，应当从按照国务院环境保护行政主管部门的规定设立的专家库内的相关专业的专家名单中，以随机抽取的方式确定【答案】A79、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（）。

A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间

B.根据工期要求确定作业人数和船机台数

C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间

D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】D80、生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项，责令限期改正，可以处（）以下的罚款

A.五万元

B.三万元

C.四万元

D.二万元【答案】A81、工作面附近20m以内风流中甲烷浓度必须小于（），应采用湿式钻孔法。

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%【答案】A82、在品质工程评价标准中，（）为控制指标。

A.基本要求

B.评价指标

C.加分指标

D.总体评价【答案】A83、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。

A.编制总体施工组织设计文件

B.现场考察、调查地材等价格

C.投标价的计算、汇总

D.研究招标文件【答案】A84、下列属于隧道防止洞口段洞顶出现偏压的措施的是（）。

A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统

B.平衡压重填土

C.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡

D.严格禁止超量装药【答案】B85、公路工程竣工验收需要通车（）年以上。

A.3年

B.4年

C.2年

D.1年【答案】C86、当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（）范围内的气体浓度。

A.10m

B.20m

C.30m

D.50m【答案】B87、下列不属于监理工作依据的是（）。

A.有关安全生产、劳动保护等的法律法规和标准规范

B.建设工程批准文件

C.委托监理合同

D.监理实施细则【答案】D88、竣工决算是指在建设项目完工后竣工验收阶段，由（）编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】A89、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月【答案】B90、某分部工程有3个施工过程，分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是10d、10d、5d，则该分部工程的流水施工工期是（）d。

A.40

B.42

C.45

D.50【答案】C91、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。

A.20.5mm

B.26.5mm

C.31.5mm

D.36.5mm【答案】B92、强夯的计量单位的是（）。

A.平方米

B.立方米

C.延米

D.次数【答案】A93、以下关于质量体系审核与评审，说法错误的是（）

A.开展质量体系审核和评审是保持质量体系持续有效运行的次要手段

B.是对体系要素进行审核、评价，确定其有效性

C.是对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性

D.评价质量体系对环境的适应性，对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A94、下列关于岩爆发生所需地层的岩性条件，正确的是（）。

A.埋深大的隧道

B.结构完整或基本完整的脆性硬岩地层

C.漂卵石地层

D.土中粘土矿物成分主要由亲水性矿物组成【答案】B95、工程量清单中所列工程量（）。

A.是合同给出的预计工程数量

B.是实际计量的工程数量

C.是实际计量并经监理工程师确认的工程数量

D.是承包人实际完成的工程数量【答案】A96、单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天，有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF＝2天。该工作的最早开始时间是第（）天。

A.6

B.0

C.3

D.5【答案】A97、某工程出现安全生产事故，造成10人死亡，该事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故【答案】B98、面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）%后可允许与工程施工有关的行人通行。

A.20

B.30

C.40

D.50【答案】C99、监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内将索赔处理结果答复承包人。

A.28

B.35

C.42

D.60【答案】C100、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为5d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。

A.4

B.7

C.11

D.15【答案】A二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、关于特殊地域管辖，下列说法错误的有：

A.原告就被告是民事诉讼管辖的基本原则，因此所有特殊地域管辖的法律规定都列明被告住所地是有权管辖的法院地之一

B.因票据纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖，当然，票据载明付款地是票据支付地明确存在的前提

C.铁路运输合同纠纷由铁路运输法院管辖，只是涉及铁路运输的一般侵权纠纷则应由一般人民法院管辖

D.债权人申请支付令的，由债务人住所地或者应支付财产所在地的基层人民法院管辖【答案】ABCD102、可用于各等级公路水泥混凝土路面的填缝材料有（）。

A.硅酮类常温施工式填缝料

B.橡胶沥青类填缝料

C.聚氨酯类常温施工式填缝料

D.改性沥青类填缝料

E.道路石油沥青类填缝料【答案】AC103、关于片石混凝土，下列说法正确的有（）。

A.仅适用于较大体积的基础

B.片石应分布均匀，净距应不小于300mm

C.设计未规定时，小桥涵的墩台、基础应不低于MU30

D.当气温低于0℃时，不得埋放片石

E.混凝土应采取分层浇筑的方式【答案】ACD104、隧道工程施工中，特殊地质地段包括（）。

A.滑坡

B.高应力

C.膨胀地层

D.软弱黄土地层

E.断层【答案】CD105、下列属于水泥混凝土路面常见质量问题的是（）

A.车辙

B.裂缝

C.错台

D.波浪拥包

E.破碎板【答案】BC106、关于模板、支架的拆除，下列选项正确的有（）。

A.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落

B.承重模板应纵向同时、横向对称均衡卸落

C.遵循先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序和原则

D.遵循自上而下、分层分段拆除的顺序和原则

E.模板存放场地应坚实平整【答案】ACD107、以下关于沥青混合料的的碾压，正确的有（）。

A.纵向接缝应是热接缝

B.初压温度不应低于120℃，碾压终了温度钢轮压路机不得低于60℃

C.相邻碾压至少重叠宽度为：双轮30cm，三轮为后轮宽度的二分之一

D.压路机不得停留在温度高于60℃的已经压过的混合料上

E.接缝处的混合料温度已不能满足压实温度要求，应废弃【答案】ABCD108、关于工作时差的形成条件和相互关系描述正确的是（）。

A.总时差对其紧前工作和紧后工作均有影响。

B.局部时差只限于本工作利用，不能转移给紧后工作利用

C.相干时差对其紧前工作无影响，但对紧后工作的时差有影响

D.独立时差只能被本工作使用

E.相干时差对其紧后工作无影响，但对紧前工作的时差有影响【答案】ABCD109、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循（）。

A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理

B.工程延期是否会推迟工程项目总工期，若只是局部工程受到影响，承包人应考虑可否采取其他措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期

C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上，若是非关键线路上的关键工序，监理工程师亦不应考虑延长总工期

D.恶劣气候条件造成工程延期，监理工程师审批时应考虑整个分项工期内良好气候予以的补偿

E.在非承包人原因造成的工期延期发生后7天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求【答案】ABCD110、高速公路上的防眩设施主要有（）

A.防眩板

B.防眩网

C.绿植防眩

D.突起路标

E.里程碑【答案】ABC111、交工验收阶段监理工程师主要工作内容包括（）。

A.协助建设单位落实工程建设项目“三同时”的规定

B.审查安全设施等是否按设计要求与主体工程同时建成交付使用

C.承担交工验收至竣工验收阶段质量缺陷和问题修复施工作业安全管理责任

D.检查施工单位的施工台账

E.检查施工单位的三类人员的证件【答案】ABC112、全面质量管理，其基本原理就是强调在企业或组织最高管理者的质量方针指引下，实行（），即“三全”管理方法。

A.全面

B.全方位

C.全过程

D.全维度

E.全员参与【答案】AC113、根据《公路工程标准施工招标文件》(2018年版）通用合同条款的约定，反索赔可以分为（）。

A.工程提前反索赔

B.工程拖期反索赔

C.施工缺陷反索赔

D.施工事故反索赔

E.其他损失反索赔【答案】BC114、桥梁基础常用的基础类型有（）。

A.浅基础

B.桩基础

C.独立基础

D.条形基础

E.沉井基础【答案】AB115、概预算文件审查的主要内容包括（）。

A.审查编制依据

B.审查编制内容

C.审查工程量

D.审查定额的使用

E.审查审批程序【答案】ABCD116、公路水运工程从业单位应当按要求制订相应的（），并定期组织演练。

A.项目综合应急预案

B.施工合同段的专项应急预案

C.现场处置方案

D.现场处理方案

E.综合演练预案【答案】ABC117、在对钢筋网进行质量检验时，一般项目是（）。

A.钢筋网喷射混凝土保护层厚度

B.网格尺寸

C.搭接长度

D.钢筋直径

E.钢筋位置【答案】AC118、下列判决中，发生法律效力的判决是：()

A.认定无主财产的判决

B.依法不准上诉的判决

C.认定公民无民事行为能力的判决

D.超过上诉期而没有上诉的判决【答案】ABCD119、根据监理措施采取的时间不同进行分类，则费用监理分类包括（）。

A.纵向监理

B.前馈监理

C.过程监理

D.反馈监理

E.横向监理【答案】BCD120、中国人甲（男）与中国人乙（女）于1980年结婚。1985年，甲、乙先后赴德国留学，后双方分居。1994年甲在德国法院提起离婚诉讼。1995年德国法院判决解除甲、乙之间的婚姻关系。甲回国后向我国法院申请，要求承认德国法院的判决。下列选项哪些可以作为承认德国法院判决效力的条件？

A.德国与我国存在此方面的条约关系或有互惠关系

B.承认德国判决不损害我国的主权、国家安全和社会公共利益

C.判决已发生法律效力

D.判决必须是关于民商事争议的判决【答案】ABCD121、下列关于基层原材料的说法中，正确的是（）。

A.水泥的强度等级为32.5或42.5级，且满足要求的普通硅酸盐水泥等。

B.高速公路和一级公路用石灰应宜采用磨细消石灰粉

C.水泥稳定煤矸石可以用于高速公路和一级公路

D.高速公路和一级公路极重、特重交通荷载等级基层的4.75mm以上粗集料应采用单一粒径的规格料

E.高速公路和一级公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%【答案】AD122、斜拉桥施工监控测试，一般应包括（）。

A.变形

B.温度

C.应力

D.应变

E.弯矩【答案】ABC123、下列属于《公路工程施工监理规范（JTGG10-2016）特有的监理记录的是（）。

A.巡视记录

B.监理日志

C.旁站记录

D.抽检记录

E.监理指令单【答案】AD124、下列关于洞内平面控制测量规定的说法中，正确的有（）。

A.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在曲线段不宜小于50m

B.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于100m

C.洞内平面控制测量宜采用导线测量

D.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于200m

E.掘进长度超过2倍导线边长时，应进行一次洞内导线延伸测量【答案】CD125、甲公司向乙公司购买了五万元的苹果，甲公司以乙公司提供的苹果不符合约定为由拒绝付款。为此，乙公司向法院申请支付令，要求甲公司支付货款。在支付令异议期间，甲公司既不提出异议又不履行义务，而是向另一法院提起诉讼，要求退货。下列说法中哪些是不正确的？

A.甲公司的起诉行为使支付令失去效力

B.甲公司的起诉行为不能阻止支付令的效力

C.甲公司的起诉行为产生债务人异议的法律后果

D.甲公司起诉后，受理支付令申请的法院应裁定终结督促程序【答案】ACD126、参与分配过程中，对分配方案的异议，可能会导致诉讼程序的发生。下列关于该诉讼的说法，正确的是：()

A.诉讼期间对于争议的款项，应当予以提存

B.异议人应当在收到反对意见通知的15日进行起诉

C.案件管辖法院为被告住所地法院

D.案件管辖法院为执行法院【答案】ABD127、隧道施工为反坡排水时，应采取抽水措施，并应符合的规定有（）。

A.井下工作水泵的排水能力不应小于1.4倍的正常涌水量

B.井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的90%

C.应根据排水距离、坡度、水量和施工组织，编制反坡排水方案

D.对于高冒水风险隧道反坡施工时，宜设置两个独立的供电系统和排水管路

E.应根据排水距离、坡度、水量和施工组织，置集水坑位置和容积【答案】CD128、关于浆砌块石或混凝土预制块墩台施工说法不正确的有（）。

A.砌块在使用前必须浇水湿润，表面如有泥土、水锈，应清洗干净

B.砌体应分层砌筑，砌体较长时可分段分层砌筑

C.各砌层应先砌内圈定位行列，然后砌筑外层，外圈砌块应与里层砌块交错连成一体

D.分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处，各段水平砌缝应一致

E.各砌层的砌块应安放稳固，砌块间应砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空【答案】ABD129、以下属于初期支护的是（）

A.喷射混凝土

B.锚杆

C.钢架

D.钢筋网

E.管棚【答案】ABCD130、关于明洞回填的说法正确的是（）。

A.回填料不得采用膨胀岩土

B.顶面0.2m可以使用耕植土回填

C.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.5m，两侧回填高差不得大于0.7m

D.回填至拱顶以上1.0m后，方可采用机械碾压

E.回填时，不得采用倾填作业【答案】ABD131、下列选项属于核查施工单位特种人员持证上岗情况的核查要点有（）。

A.特种作业人员种类

B.设备操作规程制定情况

C.核查特种作业人员证件合规性

D.核查安全培训教育及考核情况

E.检查施工单位特种作业人员台账更新情况【答案】ACD132、水泥混凝土面层材料选择时，关于外加剂的说法中，正确的有（）。

A.滑模摊铺施工的水泥混凝土面层宜采用引气高效减水剂

B.高温施工混凝土拌合物的初凝时间长于3h时，宜采用缓凝引气高效减水剂

C.高温施工混凝土拌合物的初凝时间短于3h时，宜采用缓凝引气高效减水剂

D.低温施工混凝土拌合物的初凝时间长于10h时，宜采用早强引气高效减水剂

E.低温施工混凝土拌合物的初凝时间短于10h时，宜采用早强引气高效减水剂【答案】ACD133、下列桥梁布置和结构有关的术语，说法正确的是（）。

A.净跨径是：对于梁式桥，是设计洪水位上相邻两个桥墩（或桥台）之间的净距

B.计算跨径：对于有支座的桥梁，指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离

C.标准跨径：对于梁式桥，是指两相邻桥墩中线之间的距离

D.总跨径：多孔桥梁中各孔标准跨径的总和

E.设计洪水位：桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的高水位【答案】ABC134、索赔成立的基本条件包括（）。

A.有明确的合同依据（或法律依据）

B.责任双方达成共识

C.有具体的损害事实

D.索赔期限符合合同约定

E.索取的费用和（或）工期与损害事实相符【答案】ACD135、桥梁按照上部结构行车道所处的位置分为（）。

A.上承式桥

B.下承式桥

C.中承式桥

D.钢架桥

E.悬索桥【答案】ABC136、标准试验也是现场质量控制的重要手段。标准试验包括（）。

A.标准击实试验

B.集料的级配试验

C.混合料的配合比试验

D.结构的强度试验

E.验证实验【答案】ABCD137、附近有重要建筑物时，不宜用（）。在城市附近采用锤击或振动沉桩方法时，应采取减小噪声和振动影响的措施。

A.射水沉桩

B.锤击沉桩

C.静压沉桩

D.振动沉桩

E.钻孔埋桩【答案】AD138、公路机电工程包括（）。

A.公路监控设施

B.公路通信设施

C.公路收费设施

D.公路隧道机电设施

E.公路消防设施【答案】ABCD139、以下关于路基填筑的说法中，错误的是（）。

A.性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实

B.同一层路基可以混合填筑

C.路基下部宜采用水稳性好或冻胀敏感性小的填料

D.填料的选择要经过监理工程师批准

E.有地下水的路段或浸水路堤，应填筑水稳性好的填料【答案】BC140、水泥混凝土路面其他类型路面相比，具有优点有（）。

A.强度高

B.稳定性好

C.耐久性好

D.能见度好

E.没有接缝【答案】ABCD141、关于检查监督原则，下列说法正确的是：

A.民事案件中的当事人对审判人员在审判中的不法行为，都有权进行控告、检举，人民检察院应履行法律监督的职责

B.人民检察院对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，如果认为有错误，应当提出抗诉或者检察建议，推动再审程序，纠正既有错误，但是对已经生效的调解书不能抗诉，只能提出检察建议

C.调解书是根据双方当事人的合意做出，不属于检察监督的范围

D.如果调解书的内容损害了国家利益、社会公共利益，人民检察院应当通过抗诉或检察建议的方式，推动对调解书的再审【答案】AD142、关于软土地区路堤施工说法正确的有（）。

A.填筑过程中，应严格控制填筑速率，并应进行静态观测。

B.填筑速率应以沉降控制为主，超过标准应立即停止填筑。

C.应按设计要求的预压荷载、预压时间进行预压

D.软土地区路堤施工应尽早安排，施工计划中应考虑地基所需固结时间

E.桥台、涵洞、通道以及加固工程应在预压沉降完成后再进行施工。【答案】CD143、根据监理措施采取的时间进行分类，则费用监理分类包括（）。

A.纵向监理

B.前馈监理

C.过程监理

D.反馈监理

E.横向监理【答案】BCD144、下列属于临时工程的有（）。

A.工作便道

B.汽车便道

C.电力支线

D.汽车便桥

E.电信线路【答案】BD145、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，可以邀请招标的有（）。

A.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

B.需要采用不可替代的专利或者专有技术

C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供【答案】AD146、关于桥面铺装，说法正确的有（）。

A.预制板或现浇桥面板与桥面铺装混凝土的混凝土龄期相差应尽量缩短，以避免两者之间产生过大的收缩差

B.当进行沥青混凝土铺装时，可不预留伸缩缝工作槽

C.沥青混凝土桥面铺装时，铺装前应做黏层沥青

D.防水层通过伸缩缝或沉降缝时，应符合设计要求

E.泄水管下端应伸出结构物底面5－10cm【答案】ABCD147、按密实类型分，沥青混合料可分为（）。

A.密级配沥青混凝土混合料

B.开级配沥青混合料

C.半开级配沥青混合料

D.间断级配沥青混合料

E.悬浮密实结构混合料【答案】ABCD148、对施加预应力所用的机具设备及仪表应重新进行标定的情况有（）。

A.使用时间超过6个月

B.张拉次数超过300次

C.温度低于0℃

D.使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况

E.千斤顶检修或更换配件后【答案】ABD149、关于机电工程施工中监控系统的外场设备基础施工，说法正确的有（）。

A.基坑开挖放坡宽度必须小于土质自然破裂线宽度

B.开挖深度1.5m以上，且无条件放坡的，必须设置固壁支撑，固壁支撑应经过安全验算并随挖深增加

C.模板必须有足够的强度、刚度和稳定度、无缝隙和孔洞，浇筑混凝土后不得产生变形

D.混凝土浇筑倾落高度在5m以上时，应采用漏斗或斜槽的方法浇筑

E.混凝土浇筑时必须进行分层次振捣，捣固应密实，不得出现跑模、漏浆等现象。【答案】C150、台阶法可分为（）。

A.二台阶法

B.三台阶法

C.四台阶法

D.二台阶预留核心土法

E.三台阶预留核心土法【答案】AB151、在价值工程中功能的分类按其重要程度，可以分为（）。

A.必要功能

B.使用功能

C.基本功能

D.过剩功能

E.辅助功能【答案】C152、风沙地区路基施工中，以下说法错误的有（）。

A.风积沙填料的最大干密度应采用轻型击实试验方法确定

B.清表时不得破坏红线以外的植被和地表硬壳

C.清表产生的草皮土、腐殖土应集中堆放

D.应保护测量用控制桩和红线界桩，不需设置标志

E.应采用高效、耐高温、具有防风沙性能的施工机械【答案】AD153、工作质量是指参与工程的建设者，为了保证工程的质量所从事工作的水平和完善程度。其中4M1E法指的是（）

A.人

B.机械设备

C.方法

D.环境

E.经济水平【答案】ABCD154、下列关于管辖权异议的表述，正确的是：()

A.当事人对一审案件的地域管辖和级别管辖均可以提出异议

B.在管辖权异议裁定作出之前，原告可以申请撤回起诉，受诉人民法院作出准予撤回起诉裁定的，对管辖权异议不再审查，并在裁定书中一并写明

C.提交答辩状期间届满后，原告增加诉讼请求金额致使案件标的额超过受诉人民法院级别管辖标准，被告提出管辖权异议，请求由上级人民法院管辖的，人民法院可以根据管辖恒定的原则不予审查，直接裁定驳回被告的请求

D.对于应由上级人民法院管辖的第一审民事案件，下级人民法院不得报请上级人民法院交其审理【答案】ABD155、水泥混凝土面层材料选择时，关于外加剂的说法中，正确的有（）。

A.滑模摊铺施工的水泥混凝土面层宜采用引气高效减水剂

B.高温施工混凝土拌合物的初凝时间长于3h时，宜采用缓凝引气高效减水剂

C.高温施工混凝土拌合物的初凝时间短于3h时，宜采用缓凝引气高效减水剂

D.低温施工混凝土拌合物的初凝时间长于10h时，宜采用早强引气高效减水剂

E.低温施工混凝土拌合物的初凝时间短于10h时，宜采用早强引气高效减水剂【答案】ACD156、下列属于土的试验项目的是（）。

A.天然含水率试验

B.液塑限试验

C.击实试验

D.抗压强度试验

E.相对密度试验【答案】ABC157、工程量清单的作用包括（）。

A.为后续工作提供了参考依据

B.为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础

C.是建设工程计价的依据

D.是工程付款和结算的依据

E.调整工程量、进行工程索赔的依据【答案】BCD158、关于三辊轴机组铺筑面层时振捣的说法，正确的是（）。

A.振捣机应由机架、行走机构和一排振捣棒组成

B.振捣机工作长度宜为400-500mm

C.振动棒之间的间距宜为350-500mm

D.连续式振捣机的振捣棒组可垂直或大角度布置

E.间歇式振捣机的振捣棒组宜水平或小角度布置【答案】ABC159、关于喷射混凝土作业的说法正确的是（）。

A.应按初喷、复喷两个阶段进行，复喷混凝土可分层多次施作

B.应分段、分片、分层按照由下而上的顺序进行喷射，拱部的混凝土喷射应对称进行

C.初喷混凝土厚度宜控制在20～50mm，岩面有较大凹洼时，可用初喷混凝土找平

D.复喷的最小厚度不宜小于50mm，拱顶部位每次复喷厚度不宜大于80mm，边墙部位每次复喷厚度不宜大于100mm

E.后一层喷射混凝土应在前一层混凝土终凝后进行【答案】ABC160、为了事先了解可能存在的决策风险，就需计算各因素发生的概率及对决策方案的影响，从中选择最佳方案。其基本分析方法有（）。

A.费用效益分析

B.成本效益分析

C.临界分析

D.敏感性分析

E.概率分析【答案】CD161、双重预防机制是指以（）和（）两种手段相结合的生产安全事故预防机制。

A.风险识别

B.风险分级管控

C.风险评估

D.风险响应

E.隐患排查治理【答案】B162、在关键线路中选择被压缩的各项工作必须满足的要求是（）。

A.被压缩的工作是关键线路上的工作

B.被压缩的工作成本较高

C.被压缩工作资源供给条件较差

D.被压缩工作的持续时间不短于最短工期，工期可进行压缩

E.被压缩工作的费用斜率是关键线路上可压缩工作中最小的工作【答案】AD163、围岩的工程性质，说法正确的是()。

A.围岩的工程性质一般包括物理性质、水理性质和力学性质

B.对围岩稳定性最有影响的是力学性质

C.对围岩稳定性最有影响的是水理性质

D.对围岩稳定性最有影响的是物理性质

E.力学性质，即围岩抵抗变形和破坏的性能【答案】AB164、招标控制价的作用包括（）。

A.利于引导投标方投标报价

B.是建设工程计价的依据

C.增强招标过程的透明度

D.可为工程变更新增项目确定单价提供计算依据

E.作为评标的参考依据【答案】ACD165、桥梁附属设施包括（）。

A.伸缩缝

B.支座系统

C.桥面铺装

D.桥跨结构

E.防撞栏杆【答案】AC166、环境保护监理一般分为（）。

A.环境达标监理

B.排放达标监理

C.减排监理

D.节能监理

E.环保工程监理【答案】A167、下列土的类型中，可以作为路基填料的是（）。

A.粗粒土

B.含草皮的土

C.泥炭土

D.冻土

E.腐殖质的土【答案】ACD168、填石路堤施工质量中施工过程质量控制应符合的规定有（）。

A.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量可采用沉降差指标进行检测

B.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量不可采用沉降差指标进行检测

C.施工过程中，每填高2m宜检测路基中线和宽度

D.施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度

E.施工过程中，每填高5m宜检测路基中线和宽度【答案】AD169、属于特殊地质地段的有（）。

A.软弱黄土地层

B.膨胀地层

C.岩溶

D.岩爆

E.断层【答案】ABD170、对于钢桥施工质量要求，焊接完毕后，下列对于涂装的说法正确的有（）。

A.在涂装前，应对其表面进行除锈处理

B.除锈应采用喷丸或抛丸的方法进行

C.除锈等级Sa2.5表面粗糙度Ra应达到50～100μm

D.除锈后的连接面宜进行喷铝处理

E.Sa3适用于年平均相对湿度在50%以上及一般大气污染的工业地区【答案】ABD171、水泥混凝土路面其他类型路面相比，具有优点有（）。

A.强度高

B.稳定性好

C.耐久性好

D.能见度好

E.没有接缝【答案】ABCD172、公路隧道机电设施组成包括（）。

A.通风设施

B.照明设施

C.紧急呼叫设施

D.火灾探测报警设施

E.收费站监控室视频设备【答案】ABCD173、关于施工准备阶段安全监理，核查施工企业资质条件的说法，正确的有（）。

A.驻地办应审核施工单位报送的企业安全生产许可证及相应资质等级证书

B.承包类别和承包工程范围应与其资质证书认定的业务范围相近

C.安全生产许可证及相应等级资质证书应在失效期三个月内

D.施工过程中，如施工单位资质证书或安全许可证已到有效期限，应督促其及时向上级部门办理有关手续

E.核查施工单位超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程.安全生产许可证及相应等级资质证书逾期未办理延期的【答案】AD174、按照公路工程管理权限,各级交通运输主管部门应于年初制订年度竣工验收计划，并按计划组织竣工验收工作。列入竣工验收计划的项目，项目法人应提前完成竣工验收前的准备工作。以下属于公路工程竣工验收应具备的条件有（）。

A.通车试运营3年以上

B.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格

C.竣工文件已按相关规定完成

D.各参建单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告

E.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计，并经交通运输主管部门或其授权单位认定【答案】BCD175、隧道围岩基本分级所考虑的因素有（）。

A.岩石坚硬程度

B.岩石完整程度

C.基本质量指标（BQ）

D.地下水出水状况

E.初始地应力状态【答案】ABC176、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责包括（）。

A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度.操作规程和生产安全事故应急救援预案

B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

C.组织新员工参与本单位应急救援演练

D.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

E.每年检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议【答案】ABD177、工作质量是指参与工程的建设者，为了保证工程的质量所从事工作的水平和完善程度。其中4M1E法指的是（）

A.人

B.机械设备

C.方法

D.环境

E.经济水平【答案】ABCD178、关于土石路堤施工说法正确的是（）。

A.膨胀岩石、易溶性岩石等不宜直接用于路基填筑

B.压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机

C.应分层填筑压实，不得倾填

D.土石混合料来自不同料场，其岩性或土石比例相差大时，宜分层或分幅填筑

E.中硬、硬质石料填筑土石路堤时，宜进行边坡码砌【答案】ABC179、为保证汽车安全、高速、舒适、经济的行驶，一般路面应满足一些基本要求，主要有（）。

A.强度与刚度

B.稳定性

C.耐久性

D.平整度和粗糙度

E.透水性【答案】ABCD180、关于沥青混凝土路面施工时选用沥青的说法，正确的有（）。

A.在夏季温度高且持续时间长的地区修建高速公路，宜采用稠度大、黏度大的沥青

B.对日温差、年温差大的地区，宜选用针入度指数小的沥青

C.对旅游公路应选用黏度较小的沥青等级。

D.汽车荷载剪应力大的路面结构层，宜选用稠度大、黏度大的沥青

E.服务区、停车场等行车速度慢的路段，宜采用黏度大的沥青【答案】ACD181、甲、乙两公司因合同纠纷对簿公堂。人民法院判决乙公司赔偿甲公司损失20万元。乙公司拒不履行生效判决。经甲公司申请，人民法院决定对乙公司的机床实行扣押并拍卖。此时丙公司向人民法院提出执行异议，声称作为执行标的物的机床已经于人民法院判决生效次日由乙公司转让于他。经查，丙公司所言情况属实。则人民法院应当：

A.裁定中止执行

B.判决机床为丙公司所有

C.裁定乙公司和丙公司之间的转让行为无效

D.裁定驳回丙公司的执行异议【答案】CD182、后张法预应力混凝土的浇筑时，预应力结构混凝土的浇筑及养生应符合的要求有（）。

A.浇筑混凝土时，应保持锚塞、锚圈和垫板位置的稳固

B.在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面（如垫板）应加以清洗

C.拌和后超过35min的混凝土不得使用

D.为避免孔道变形，不允许振捣器触及套管。

E.混凝土立方体强度尚未达到18~20MPa时，不得拆除模板。【答案】ABD183、某市中级人民法院对某甲诉某乙返还其出租于乙的房屋一案作出二审判决，责令乙在判决生效之日起10日内向甲返还房屋，并承担该案的诉讼费。10日后，乙向人民法院缴纳了诉讼费，而