建设工程合同管理

..（一）多项选择题（共50题，每题1分。每题可选项中，只有1题最符合题意）1、委托代理人与第三人签订合同的法律特征是（）。A.以代理人名义与对方谈判湾。谈判合同应包含有关代理人权利和义务的条款C。代理人在合同谈判过程中自主提出自己的要求D.订立的合同由委托人和代理人共同履行2.法人变更是指（）。A.法人的合法存续期限届满B.公司业务改变经营方式C。法人企业转让企业D.企业法人资格已被撤销3.债务人向债权人提出债权，以保证（）债务的履行。保证b.担保人和债权人C.担保人和债务人D.主合同当事人4、担保方式中的担保要求（）签订书面担保合同。债权人和债务人B.担保人和债权人C.担保人和债务人D.主合同当事人5、违约造成的损失高于合同约定的违约金，只能遵守合同（）。根据合同赔偿违约金按实际损失加违约金，剥夺对方赔偿在原约定违约金的基础上适当增加一定比例的违约金请求法院增加超过违约金的损失6、要约人撤回要约的，要约撤回通知应于（）点送达对方。A.要约到达对方之前B.对方做出承诺之前C。交易对方承诺在D.对方承诺生效后到达要约人七、债务人按照合同约定向第三人履行债务的，属于（）类。权利转让B.转让义务C.当事人主体变更D.当事人主体不变八、债权人决定将债权债务转移给第三人时，（）。A.需要对方同意B.不需要对方同意，但要通知对方C。无需对方同意，无需通知对方D.需对方同意，但需公证九、在履行合同过程中发现合同对货币支付地点没有明确约定，双方事后未能达成补充协议的，依照《合同法》的规定，应在()中执行。货币支付方所在地B.货币接受方所在地C.货币存款D.货币使用地10、在某工程签订的采购合同中，由于条款中没有规定交货地点和运费，供方应（）准备好钢材。A.将钢材运送到工地B.将钢材运送到发件人办公室C。将钢材送到发件人仓库D.通知发件人取货11、在使用格式条款的合同中，提供格式条款的一方对可能造成的人身损害免责（）。有效B.无效C.公证后有效D.拒绝后无效12.受要约人迟延的承诺，以承诺（）表示。有效B.无效C.要约人未表示不接受有效性D.要约人的承诺无效13、合同一方当事人通过资产重组分为两个独立的法人，合同由原法人签署（）。自然终止B.无效C.仍然有效D.可以撤销14、《合同法》规定的“抗辩权”，是指对方当事人在发生违约时享有（）的权利。撤销合同B.解除合同C.解除合同D.中止履行义务15、合同（）可用于已完成施工图设计的小型工程的施工招标。b单元总价C.成本加报酬D.计划价格16、对于国家或地方重点项目的招标，选择招标方式时可使用（）。您可以选择自愿开标或招标公开招标方式可自愿选择，邀请招标方式的选择须经批准招标可以自愿选择，公开招标的选择应当获得批准应批准公开或招标的选择17、采用评标法评标时，在可以折算成价格的评标要素中，()不能从投标价格中扣除。A.工期提前带来的好处B.开标后投标人提出的优惠条件C。技术咨询的好处D.为招标单位的人员提供与项目相关的技术培训18、中标人确定后，招标人和投标人应当以（）作为施工合同价款。投标价格B.投标价格C.评标D.更正标价19、投标人在现场考察后对招标人提出的问题，如招标人书面回答的问题与招标文件规定的内容不一致的，以（）为准。A.投标人在现场考察时的口头说明B.招标文件规定C。书面答复D.仲裁机构裁决20、考虑到特殊行业对施工能力的专业要求，()法一般适用于设备安装工程。公开招标B.招标C.招标D.方案竞争二十一。双方签订的监理合同约定的合同金额为（）的报酬。正常监督工作B.附加监督工作C。附加监督工作D.包括正常的、附加的和附加的监督工作二十二。《建设工程委托监理合同》标准条件规定，“委托人”是指（）。监理人员派员到监理机构全面履行合同承担直接投资责任并委托监管业务的一方及法定继承人进行监督招标的一方监督投标的一方23。根据《建设工程委托监理合同》，()不属于委托人的权利。选定的项目总承包商要求监管人员提供监管工作月度报告和监管业务专项报告项目分部审批选择权变更总监理工程师的最终批准权24。《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（）。客户选择的质检机构检测数据有误监事因监事以外的原因遭受损失客户向主管提出的赔偿要求无法成立监理疏忽导致合同终止25、《建设工程委托监理合同》规定（）属于附加监理工作范围。审查批准的建筑承包商的施工计划和时间表不可抗力事件后的补救工作雇主和违约承包商终止合同后新选定的承包商进入现场所需的准备时间开发商要求主管协助的与政府行政部门的外部协调26、建设工程委托监理合同属于()。基本合同B.承诺合同C.单一合同D.技术合同27．建设工程设计合同履行时，()是承包人的义务。提供有关设备的技术信息向相关部门提交各设计阶段的设计文件审批修改预算确定设计深度和周长28、根据《建设工程委托监理合同》的规定，监理人员在执行监理业务（）过程中应当遵守的职业道德，不得违反监理人员。A.向他人泄露委托人披露的秘密B.从承包商处获得提前期限奖金C。帮助承包商改进施工组织设计D.鼓励承包商为发包人违约提出索赔29、在工程勘察设计合同管理过程中，监理人管理合同的依据之一是（）。设计方案及设计成果B.设计监理委托合同C。建设项目批准文件D.公证人的公证文件30、下列文件均为施工合同文件的一部分，但从文件的解释顺序来看，（）是错误的。A.合同协议、中标通知B.施工合同一般条件、施工合同专用条件C.标准及相关技术文件、图纸D.标书、工程量清单31．根据施工合同的规定，从开工到（）的日历天数为承包商的施工工期。在此基础上，可以与合同工期进行比较，判断承包商是提前完成还是延期完成。A.承包商提交竣工验收前自检B.承包商提供竣工资料和竣工验收报告的日期C。竣工验收日期开始D.竣工验收合格工程师验收记录签字之日32．虽然我国对工程保险没有强制性规定，但越来越多的工程项目参保。双方分担保险责任的原则之一是（）。发包人为承包方和承包方办理保险并支付保险费承包商为双方人员办理保险并支付保险费用为工程运至施工现场的待安装材料和设备，发包人应申请保险并缴纳保险费为工程运至施工现场的待安装材料和设备，承包人应办理保险并缴纳保险费33、发包人将批量采购的塑钢窗运至现场，与承包人核对并存放在承包人仓库。在施工过程中，发现5个塑钢窗的制造质量存在重大问题。承包商按照工程师的指示拆除并重新安装了它们。工程师对此事件的解决方案是()。A.费用和工期损失由承包商承担B.费用补偿和延长合同期限C。补偿成本但不延长合同期限D.延长合同期限不补偿34．《建设工程施工合同》规定的设计变更类别不包括（）。A.增加合同约定的工程数量B.删除承包商原计划的工作顺序和时间C。改变承包商原计划的工作顺序和时间D.改变工程相关部分的标高35．施工合同履行过程中，()错误。工程师可在48小时内发出口头指示并书面确认工程师未能及时以书面形式确认口头订单的，承包人书面提出确认请求，工程师在收到请求后48小时内未作出答复的，视为承包人已提出确认请求。承包商认为工程师的指令不合理，并对内容提出质疑承包商不对工程师的错误指示负责36．为保证工程质量，《建设工程施工合同》规定（）的最低质量保修期为5年。基础工程B.防水工程C.供水管道工程D．设备安装工程37．在施工过程中，承包商应严格控制自己采购的材料和设备的质量。当承包商采购的材料和设备不符合设计或标准要求时，（）是错误的。工程师可以拒绝验收承包商应承担由此产生的费用承包商可以将这些材料和设备临时存放在现场，并根据工程师的要求回购符合要求的产品因此，工期延期不予延长38．在混凝土工程施工过程中，模板和钢筋搭好后，承包商会通知工程师检查，然后自行进行混凝土浇筑。工程师怀疑零件的质量并进行了穿孔检查。结果表明，质量符合合同要求。本次事件造成的工期及造价影响按（）项处理。A.对成本和工期损失给予补偿B.对成本和工期损失不给予补偿C。提供成本补偿但不延长合同期限D.延长合同期限但不给予补偿39．如果承包商在主要交通干道附近施工，承包商应在开工前向工程师提出安全措施，工程师批准后实施。雇主承担湾。承包商承担雇主和承包商份额承包商预付款，施工完成无安全事故后承包商付款40、监理工程师根据施工现场的实际情况下达停工令后，因（）下达的停工令不赔偿承包人因停工而遭受的损失。由于两名独立承包商之间的施工干扰而暂停一名承包商的工作承包商在同一空间内同时进行不同标高的施工，并暂停某一工作面的施工，以确保工人的安全在等待设计图纸更改时暂停施工为了保护在基础开挖过程中遇到的具有文物保护价值的历史遗迹41．当事人就具体技术项目的技术预报签订的合同称为（）合同。技术开发B.技术转让C.技术咨询D.技术服务42．FIDIC合同条件中规定的“暂定金额”的特征之一是（）。这笔费用的金额包含在中标合同价格中业主有权根据施工实际需要控制使用这笔费用的支出只能用于中标承包商的建设D.这笔费用必须在项目完成前全额使用43．FIDIC合同条件规定，在签发部分项目移交证书时，()。A.保留金不予退还B.退还一半的保留金C。工程部分退还承包工程相应比例的保留金的一半D.全额退还保留金44．FIDIC合同条件规定，合同有效期为合同签订之日至（）日。A.出具项目交接证明B.出具缺陷责任免除证明C。承包商向业主提交的“收尾清单”生效D.工程交接证书中注明的竣工45．根据FIDIC分包合同的条件，分包商在施工受到业主干扰后，分包商向承包商提出索赔，承包商收到索赔报告（）。认为由于不属于自己的责任而拒绝索赔如果您认为索赔成立，您应自行支付赔偿金，然后向业主索要代表分包商向工程师提交索赔报告，无需支付任何预付款将分包商的索赔报告转发给工程师，无需任何预付款46．在FIDIC合同条件中，()是承包商应承担的风险。施工遇到图纸上未标明的地下结构湾。社会动荡导致施工暂停C。特殊条款规定固定汇率，在合同履行期间汇率变动D、施工期间地方税费增加47．工程师在处理索赔时应注意自己的权力。()在下列情况下不属于工程师的权力。检查承包商现场并发记录湾。指示承包商缩短合同期限C。当工程师与承包商无法就补偿达成一致时，工程师单方面作出决定D.将已批准的索赔纳入当月的进度付款48．FIDIC合同条件规定，在()之后，工程师无权指示承包商进行任何施工工作。A.出具项目交接证明B.出具缺陷责任免除证明C。签发最终付款证明D.承包商提交清单49．属于索赔处理类别的索赔是()。A.合同中隐含的索赔B.总索赔C。工期索赔D.总承包商与分包商之间的索赔50．某工程在施工过程中，因供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，造成返工造成损失，建设单位索赔（）赔偿自身损失。业主B.工程师c.设备制造商D.设备供应商选择题（共30题，每题2分。每题备选题中，符合题意的2题以上，至至少有1个错误项目。选错了，这道题没分；选择少，每选择一个选项0.5分。)51．可以有第三方担保方式（）。A.保证B.抵押C.质押D.停留E.押金52．“建设工程一切险”的保险责任范围包括（）。不正确的设计造成的成本B.火灾C。工人恶意行为造成的事故D.技术人员疏忽造成的事故E.盗窃53．《合同法》规定无效的合同条件包括（ABDE）。A.一方以强制手段订立合同，损害国家利益B.损害公共利益C。签订合同明显不公平D.恶意串通损害第三方利益违反行政法规强制性规定54．《合同法》规定，应当先履行债务的一方在有确凿证据证明对方有情形（ACD）的情况下，可以中止履行。良好管理的严重恶化B.财产转移c.商业信誉损失D.无力偿还债务E.不保证55．《合同法》规定解除合同的条件为（）。发生不可抗力连任期届满前，当事人明确表示不履行主要债务当事人延迟履行主要债务当事人违约导致合同目的无法实现履约期限届满前，当事人以自己的行为表明未履行主要债务56．在《合同法》规定的合同应当具备的条款中，()属于合同法律关系三要素中的“内容”范畴。乙方.标的C.数量D.违约责任E.解决合同纠纷的方法57．根据《合同法》的规定，有效的要约可以因某些原因的发生而无效，这些原因包括（）。A.要约人依法撤回要约B.要约人依法撤销要约C。拒绝要约的通知送达要约人D.受要约人对要约内容的变更E.承诺期限届满，收款人未作出承诺58．《合同法》中关于解决合同纠纷方式的正确表述是（）。当事人可以通过和解或调解解决合同纠纷当事人订立仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。当事人不愿和解或调解的，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁一方当事人不履行仲裁裁决的，对方当事人可以请求人民法院申请仲裁涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁59．招标人自行投标的能力为（）。A.必须是法人实体b.准备招标文件的能力C。具有审查投标人资格的能力D.招标人资格经主管部门核准E.组织评价和评价的能力60．在公开招标的条件下，发布的招标公告的主要内容包括（）。项目概述B.项目资金来源C.招标须知D.评标方式E.招标围61．在评估设计标书时，主要考虑的因素是（）。设计的利弊B.环保措施是否合理？C。投资估算是否超过限额D.中标价格是否最低E、社会声誉是否良好62．在公开招标过程中，招标阶段的主要任务包括（）。处理招标记录B.准备招标文件C.发布招标公告D.提供招标文件E.组织实地考察63．根据《建设工程委托监理合同》的标准条件，委托人的义务包括（ABDE）。开展监管业务前向监管人员预付款项提供与本项目相关的设备制造商名单监理工作所需的所有条件必须免费提供给监理对主管书面提出并要求作出决定的所有事项，在一定时间内作出书面决定E.授权熟悉项目情况并能在规定时间内作出决定的常驻代表（按专款约定）负责与主管联络64．根据《建设工程委托监理合同》的规定（）是监理人的权利。A.确定和否决选择施工总承包商的权利B.签署工程实际竣工日期的权利对工程所用材料和施工质量进行检查的权利D.设计变更的批准权项目付款审核及签字权65．根据《建设工程委托监理合同》，监理人有权就（）提出建议。生产工艺设计变更B.项目分包商资质确定设计标准D.更换工作不正常的承包商相关人员E、选择项目总承包商66．委托合同的基本特征是（）。A.合同标的为劳务B.必须是有偿合同C。合同是承诺，非必要合同D.条款不承担违约责任E.合同是双向的67．在重新选择勘察合同过程中，勘察承包人应当履行（）。调查结果质量符合规定和合同湾。提出调查技术要求勘察进度符合合同规定勘查遗漏的项目应及时勘查，额外费用由发包人承担在调查现场自行解决土地使用和访问问题68．设计阶段的监督内容包括（）。A.选择勘察设计单位B.组织设计竞赛C。确定设计中使用的技术参数D.审查调查和设计方案和结果E.编制项目预算69．《建设工程施工合同》规定，工程的调试能力应与承包商的安装围护结构一致，其中（）错误。多式联运空载试车，试车由承包商组织单机空载测试，工程师组织因设计原因，调试未达到验收要求，工期相应推迟如试驾合格，工程师未能在合同规定的时间内签订合同，承包商可继续施工因承包方采购的设备制造原因，调试不符合验收要求，工期将相应顺延。70．《建设工程施工合同》规定了施工期间发生不可抗力事件时双方的处理办法。不可抗力事件发生后，承包商的风险范围包括（）。运输到要安装的施工现场的设备损坏湾。承包商机器损坏停工期间，应工程师要求，承包商为必要的管理人员留在施工现场的费用建筑工人伤亡E.项目所需的维修费用71．下列关于施工合同履行过程中隐蔽工程验收和复验的表述和做法是错误的（）。如果工程师未能按时参加检验，他必须在开始检验之前责骂承包商提出书面延期请求工程师未按时要求延期，不参加检验的，承包人可自行组织检验工程师未参加验收的，视为该部分工程合格发包人不得承认工程师未按时参加承包人单独记录的试运行由于工程师不参与验收，因此无法对已隐蔽工程提出复检要求72．在施工合同履行过程中，如因（）原因造成工期延误的，经工程师确认后，可以相应延长工期。A.工作量增加B.合同约定由承包商承担的风险C.雇主不能提供符合特殊条款和条件的启动条件D.设计变更E.一周内因非承包方停水、停电、停气造成的累计停工8小时以上73．在工程建设合同重选过程中，开发商应完成的工作包括（）。办理征地拆迁补偿、平整工地为非夜间施工使用提供和维护照明建筑工地和城乡公共道路的开放通道确保施工现场清洁，符合环境卫生管理相关规定E.确定基准和坐标点并进行现场检查74．建设工程施工所用材料和设备的质量检验应当符合的（）要求。A.材料生产单位必须有相应的技术设备B.产品必须由供应商自己生产C。符合国家质量标准D.产品包装符合国家标准要求E.设备要有详细的使用说明书75．合同主要包括（）及其他类型的合同。订单B.复制c.维修D.入库E.测试76．施工分包的主要特点是（）。开发商与分包商之间不存在合同关系分包商只能向承包商提出索赔分包商的施工质量必须符合施工合同的要求承包商负责分包工程建设的协调和管理分包商必须立即执行工程师根据施工合同发出的指令77．FIDIC合同条件规定，指定分包商与总分包商的区别为（）。A.合同状态不同B.工程款支付的支出项目不同C。业主对指定分包商利益的保护不同D.承包商对分包商违约的责任不同。E.选择分包商的权利不同78．FIDIC合同条件规定，如因（）等原因，在竣工结算时发现扣除暂定金额、调价和日工费后的实际结算金额超过有效合同的15%的，调整竣工结算金额。业主延迟向建筑工地承包商提供赔偿工程师下令增加工程承包商获得工程报酬承包商因施工期间增加的地方税费而获得补偿施工过程中如有地下障碍物未在图纸中注明，按合同调整单价后增加工程造价。增加工程量清单部分工程承包商获得的工程报酬79．为了使索赔得到公正合理的解决，工程师在工作中必须遵守（）等基本原则。批评教育B.公平C.自愿D.共识E.平等80．工程师在对承包商的索赔进行审查时，可以将承包商的（）等证明材料作为合理依据。意向书B.工程师批准的施工进度表C。工程师下达的各种书面指示D.投标时的标前会议纪要E.各种财务文件参考答案单选题1.C2.B3.C4.B5.D6.B7.D8.A9.B10.D11.B12.C13.C14.D15.B16.B17.B18.B19.C20.B21.A22.B23.C24.D25.D26.B27.C28.C29.B30.B31.B32.C33.B34.B35.C36.B37.C38.B39.A40.B____41.C42.A43.C44.C45.C46.C47.B48.B49.B50.D____二、选择题51.ABC52.BCDE53.ABDE54.ACD55.BDE56.BCD57.BCE58.ACD59.BCE60.ABE61.ABCE62.CDE63.ABDE64.BCE65.ACE66.ACE67.AC68.BD69.AB70.BD71.CDE72.ACDE73.ACE74.CDE75.BCE76.ABCD77.BCDE78.BDE79.BD80.BCE（二）1.选择题（共50题，每题1分。每题可选项中，只有1题最符合题意）1、担保合同的当事人为（）A.合同当事人湾。债权人和债务人C。担保人和债权人D.担保人和债务人2、下列财产中，（）可作为抵押品抵押。A.抵押房屋湾。抵押人有权享有的集体土地所有权C。依法查封的财产D.抵押所有支票3、建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）一个东西湾。智力成就C。行为D.财政4、按照施工合同的规定，建设工程的一切风险由（）投保。A.发件人湾。承包商C。导师D、项目经理5、解决建筑合同纠纷的仲裁程序违反法定程序的，当事人可以申请（）撤销裁决。一、人民法院湾。政府建设行政主管部门C。高级仲裁委员会D、质量监督机构6、法律和当事人对合同的形式和程序没有特别要求的，合同成立于（）。A.报价有效湾。承诺生效C。双方签字或盖章D.合同期限至生效日期（包括生效日期）7、在合同中，双方约定了违约金，还约定了定金。合同履行过程中发生违约事件后（）A.守约方可选择按金或违约金向对方索偿湾。违约方可选择支付定金或违约金承担违约责任C。守约方可以同时使用押金和违约金要求对方赔偿D、违约金和押金约定同时无效，应当采用其他方式追究违约责任。8、施工合同签订后，发包人有确凿证据证明承包人经营状况严重恶化，拒不支付预付款的。A.在行使抗辩权的同时湾。代位权C。撤销权D.不安的防御9、销售合同的价格根据市场情况确定。2002年2月1日合同签订时，约定价格为每公斤200元。合同约定2002年4月1日交货，但卖方最迟于2002年5月1日交货。2002年4月1日市场价为210元/公斤，5月市场价1、2002年为每公斤220元，逾期1个月的违约金为每公斤10元，买方按每公斤()元向卖方支付。答：220湾。210C。200D.19010、合同订立时，当事人对合同中的价格没有明确约定的。合同生效后，双方协商不成的，按（）市场价格履行合同。A.合同订立地湾。合同订立时的履行地C。合同签订地D.履行合同时的履行地11.合同被法院承认为可撤销合同。双方约定的违约金为4万元，双方在合同履行阶段已遭受经济损失2万元。法院裁定双方均有过错，但甲方为主要过错方，应承担责任75%的过错责任。损失由（）承担A.承担自己的损失湾。甲方赔偿乙方损失1万元C。甲方赔偿乙方损失2万元D、甲方赔偿乙方损失4万元12、如果合同当事人就施工合同部分条款的修改请求发生争议，（）应当确认这部分条款是否可以修改。一、建设管理湾。监理单位C。人民法院D.13、《合同法》规定，撤回承诺的条件是撤回承诺的通知应当在（）时到达要约人。A.在要约到达受要约人之前湾。在受要约人发出接纳通知之前C。承诺通知到达要约人D.受要约人发出承诺通知后14.在订立合同的过程中，()是要约。A.招标公告湾。标书C。出货价目表D、招股说明书15、根据国家有关规定，单项施工合同概算价在万元以上的，必须进行招标。A.10湾。50C。100D.20016.监理招标的目的是选择监理单位（）。A、能力湾。人员C。设备D.报价17、根据招标投标法律法规，开标后的内容（）A.投标人更改投标内容和报价湾。投标人添加优惠条款C。评标委员会更正标书错误D、招标人变更招标文件规定的评标、定标方式18、施工招标资格预审的主要内容包括（）A.计划实施进度是否符合要求湾。公司拥有多少建筑设备？C。施工组织设计是否全面？D.满足建设要求的投资人数19、招标人选择招标代理机构时，（）不是应满足的条件。A.招标代理机构必须是法人实体湾。有从事招标代理业务的营业场所C。准备招标文件的能力D、有技术经济“专家”作为评标委员会人选20、一般情况下，（）应由招标人填写。A.确定中标人湾。评标说明C。每个合格投标的评估D.推荐合格的获奖候选人二十一。不属于监理义务的委托监理合同内容为（）A、负责施工合同的协调和管理湾。负责协调对外关系C。勤奋工作D.不泄露已宣布的秘密二十二。监理合同明示文本的格式条款规定，当情况（）发生时，监理人有权向委托人发出解除合同的通知。A.执行监理业务的时间超过合同约定的时间湾。委托人不同意监理单位变更总监理工程师的请求C。委托人未支付监管人提交的支付清单中要求的额外监管报酬D.因客户资金原因暂停监造6个月23。当承包商提出索赔时，工程师无权就（）作出决定。A.费用报销湾。要求承包商缩短合同期限C。合同索赔D.安排延误索赔24。监理合同没有明确约定委托人为监理机构提供车辆。监理工作进行时，监理单位使用自有车辆，监理工作期间使用车辆的费用由（）承担。A.客户的额外工作费用湾。校长额外工作的费用C。正常工作的报酬由监督单位确定D.承包商的项目成本25、监理合同文本规定，由于（），属于监理服务的附加工作。A、因承包方原因延误施工进度，监理单位需延长监理工作时间湾。客户要求增加的监督工作范围C。因委托人原因导致施工合同终止后的补救工作，导致监理业务终止D.因为承包商，监督工作受到阻碍，增加了工作能力26、在设计合同中，确定设计人员是否按时完成设计任务，计算设计工期的起始时间为（）天。A.设计师收到定金湾。签合同C。设计师勘察现场D.选址27．在设计合同履行过程中，因发包人要求终止合同。此时，设计工作已经开始，开发商应根据设计者完成的实际工作量承担违约责任。原理是()A.如果不足一半，退还开发商支付的押金湾。不足一半时，支付本阶段设计费的一半C。如不足一半，按本阶段设计费全额支付D.过半时，支付本阶段设计费的一半28、设计合同约定设计人承担合同义务的期限为（）日。A.设计文件的交付湾。设计文件审核通过C。完成设计变更D、项目竣工验收29、工程建设竣工，验收合格后确定竣工标准，以（）日为承包人竣工日期。A.承包商通过自检湾。承包商提交竣工验收报告C。竣工验收开始D、竣工验收，各方签署竣工验收报告30、工程质量保修期以（）时为准。A.双方约定湾。按规定标准C。经双方同意且不低于法定标准D.参考行业惯例二十一。不属于监理义务的委托监理合同内容为（）A、负责施工合同的协调和管理湾。负责协调对外关系C。勤奋工作D.不泄露已宣布的秘密二十二。监理合同明示文本的格式条款规定，当情况（）发生时，监理人有权向委托人发出解除合同的通知。A.执行监理业务的时间超过合同约定的时间湾。委托人不同意监理单位变更总监理工程师的请求C。委托人未支付监管人提交的支付清单中要求的额外监管报酬D.因客户资金原因暂停监造6个月23。当承包商提出索赔时，工程师无权就（）作出决定。A.费用报销湾。要求承包商缩短合同期限C。合同索赔D.安排延误索赔24。监理合同没有明确约定委托人为监理机构提供车辆。监理工作进行时，监理单位使用自有车辆，监理工作期间使用车辆的费用由（）承担。A.客户的额外工作费用湾。校长额外工作的费用C。正常工作的报酬由监督单位确定D.承包商的项目成本25、监理合同文本规定，由于（），属于监理服务的附加工作。A、因承包方原因延误施工进度，监理单位需延长监理工作时间湾。客户要求增加的监督工作范围C。因委托人原因导致施工合同终止后的补救工作，导致监理业务终止D.因为承包商，监督工作受到阻碍，增加了工作能力26、在设计合同中，确定设计人员是否按时完成设计任务，计算设计工期的起始时间为（）天。A.设计师收到定金湾。签合同C。设计师勘察现场D.选址27．在设计合同履行过程中，因发包人要求终止合同。此时，设计工作已经开始，开发商应根据设计者完成的实际工作量承担违约责任。原理是()A.如果不足一半，退还开发商支付的押金湾。不足一半时，支付本阶段设计费的一半C。如不足一半，按本阶段设计费全额支付D.过半时，支付本阶段设计费的一半28、设计合同约定设计人承担合同义务的期限为（）日。A.设计文件的交付湾。设计文件审核通过C。完成设计变更D、项目竣工验收29、工程建设竣工，验收合格后确定竣工标准，以（）日为承包人竣工日期。A.承包商通过自检湾。承包商提交竣工验收报告C。竣工验收开始D、竣工验收，各方签署竣工验收报告30、工程质量保修期以（）时为准。A.双方约定湾。按规定标准C。经双方同意且不低于法定标准D.参考行业惯例41．FIDIC建设合同条件中所称的“合同期限”是指（）A.完成合同规定的所有工作的时间湾。完成合同外所有工作的时间C。招标文件规定了项目的完成时间，以及任何批准的延期D.中标通知书所列全部工程竣工时间，加上经批准的延长工期42．FIDIC建设合同条件中设立的合同纠纷裁决委员会由（）组成。A.仲裁委员会指定湾。由政府机构指定C。业主和承包商之间的谈判D.行业协会名称43．FIDIC施工合同条件中规定的预留金属应在（）A.业主合同临时押金湾。承包商押金C。业主须缴付押金D.承包商的会费44．FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足，影响工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时（）A.承包商可以拒绝湾。承包商应履行，但应给予经济补偿C。承包商应履行，但应就成本和工期获得补偿D、承包商执行，增加的费用和工期由承包商承担45．FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的行为给业主造成损失，本次事件（）A.承包商承担部分责任湾。业主可要求承包商承担全部责任C。如果承包商未能向指定的分包商发出错误的指示，承包商将不承担责任D.指定分包商承担全部责任46．FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期届满以（）日标示。A.颁发工程验收证书B.颁发绩效证书C。“关闭清单”生效D.提交竣工报告47．()款中，一方向另一方提出的请求不成立的，请求方应当赔偿对方因该请求而发生的费用。A.设计合同湾。监督合同C。施工合同D.材料采购合同48．建设合同约定风电超过8个以上的，建设工期延长。某承建商5月在高空施工水塔时遭遇7级风，按照安全施工管理规定要求停工5天，提出工期索赔。原因是当地多年的气候数据显示，5月份没有大风，持续的大风是不可预知的情况。承包商的索赔理由属于（）A.项目变更湾。工程加急索赔C。强制终止索赔D.合同中隐含的索赔49．施工合同文本规定，在承包人提交索赔报告后28日内，工程师未就索赔作出任何陈述的，视为（）A.工程师拒绝了索赔湾。承包商需提交现场记录和补充证据C。承包商的索赔成立D.等待开发商批准50．总监理工程师在工程监理中做出不当决定，给发包人造成损失的，发包人应当要求（）赔偿。一、监管单位湾。总警司C。监察单位法定代表人D.特定主管2.选择题（共30题，每题2分。每题的可选项中，符合题意的2个或2个以上，且至少有1个错题。如果选择错了，这道题不计分；选少，每选0.5分）51．（）债权在履行期间发生的，债权人有权行使留置权。A、销售合同湾。监护合同C。运输合同D、加工合同E.施工合同52．建设工程一切险的保险责任期间，自被保险工程在施工现场开工或被保险工程使用的材料、设备到达施工现场之时起，至下列日期止：)，以先发生者为准。A、项目竣工验收证书的签发湾。承包商完成施工任务C。项目业主组织项目验收D.项目的所有者实际上占据了所有的项目E.保修期满53．合同法规定的“第三人对债权人履行债务”与“债权转让”的主要区别包括（）A.合同协议B.合同当事人发生变化C。合同当事人不变更D.根据合同，债权人可以强制第三人履行E.根据合同，债权人不能强迫第三人履行54．承担违约责任时，损害赔偿金额为（）A.相当于违约造成的损失湾。不包括合同履行后可获得的福利C。包括合同履行后可获得的福利D.不超过违约方在订立合同时预见的违约可能造成的损失E.可以超过违约方在订立合同时预见的违约可能造成的损失55．在下列情况下，()的合同为可撤销合同。A.以欺诈、胁迫方式进入，损害国家利益湾。因重大误解订立C。签订合同不公平D.以欺诈、胁迫或其他方式使对方违背真实意思订立合同五、违反法律、行政法规强制性规定56．合同过失责任的构成应当满足（）等条件。A.一方输湾。过错方C。合同尚未成立D.合同成立E、当事人未按照合同约定履行义务57．合同的成立必须经过()A.要约邀请湾。提供C。承诺D.认证E.公证58．解除合同的法定条件包括（）。A.因不可抗力无法达到合同目的湾。当事人一方延迟履行主要债务，经催促后在合理期限内不履行C。一方当事人延迟履行二级债务，经催促后在合理期限内未履行D、在履约期限届满前，当事人一方明确表示不履行主要债务E、在履约期限届满前，一方当事人已通过自身行为表明不履行主要债务59．与公开招标相比，邀请招标具有（）的优点。A.更多的竞争湾。无需资格预审程序C。节省投标费用D.节省投标时间E.降低承包商违约风险60．《招标投标法》规定的招标方式包括（）A.公开招标湾。询价比价C。直接致包裹D.招标E.建议标准61．招标文件对招标文件的响应存在重大偏差，包括（）等。A.提供不完整的技术信息和数据湾。提供的投标保证金有缺陷C。有些地方有疏漏D.未按招标文件要求提供投标担保E、招标文件未经招标人授权代表签署62．采用评标法时，应遵循的原则包括（）A.投标价格最低的投标是最好的湾。投标价格最低的投标是最好的C。技术方案带来的实际经济效益按预定方法折算，提高投标价格。D.中标后，按中标价签订合同价格E、中标后按评标价签订合同价格63．对委托人和监理人具有约束力的监理合同，包括文件（）A.监督中标函湾。招标文件的监督C。工程量清单D.监管合同的特殊条件E、双方在履行合同过程中达成的书面协议64．在委托监管合同中，委托人可以行使的权力为（）A.工程建设相关合作单位的组织协调协调权湾。选择建设单位的权利C。工程设计变更审批权D.项目付款审查权E.监事有权变更董事的批准65．在委托监理合同中，监理人的义务包括（）A、按合同致谢人员湾。使用校长提供的设施完成工作后返回C。书面通知第三方监督机构主要成员的分工和权限D.负责项目建设各方的协调和管理E、负责办理与建设有关的行政审批手续66．在设计合同中，开发商的职责包括（）等。A.根据数据对设计的正确性负责湾。保证设计质量C。提出技术设计方案D.解决施工中的设计问题E.提供必要的现场工作条件67．在设计合同履行过程中，开发商要求变更部分委托设计工作内容。由于设计者不具备相应的设计资质，开发商拟将这部分设计任务委托给另一位设计者。设计合同对这种情况的规定包括（）A、开发商与设计师协商并与设计师达成一致湾。设计师必须与雇主选定的另一位设计师签订合同C。这部分设计成果必须经过设计方审核通过D.设计师不对这部分设计的质量负责E.设计者对未能按时交付设计部分负责68．根据施工合同的规定，在开发商提供材料和设备时，（）A、发包人应在材料到达前24小时书面通知承包人，双方共同计算湾。盘点后，承包商应承担材料质量和储存的责任C。材料保管费由发包人承担D.承包人承担材料使用前的检验测试工作和费用E、材料检验合格后，发包人对发包人提供的材料存在质量缺陷的责任不予免除69．根据施工合同文本中关于设计变更的规定，下列属于（）A.工程师有权要求对施工的任何方面进行设计变更湾。发包人如需更改原设计，应提前14天书面通知承包人C。承包人有权要求从施工方便起作设计变更D.承包商提出的设计变更必须得到工程师的批准E、承包商应在项目变更确认后14日内提出追加合同价款的申请70．下列关于竣工验收的说法不正确的是（）A、符合竣工验收条件的项目，由开发商组织验收湾。竣工验收后，承包商与开发商签订工程质量保证书C。严禁工程工程任何部分完成D、工程需要修改并通过竣工验收的实际竣工日期为承包人修改后再次通过验收之日。E、通过竣工验收的项目交发包人使用71．施工合同文本规定，延长工期的条件为（）A.设计变更湾。非承包商造成的停电C。分包商的施工干扰D、开发商无法在合同约定的日期支付预付款，导致项目无法正常进行E、运输部门修路影响物资运输进度72、建造合同文本规定的建造合同文件的组成包括（）A.标书湾。招标文件C。绘画D.工程量清单E.合同履行过程的变更协议73．在材料采购合同中，交货质量的验收方式为（）A.化学实验湾。措施C。体能测试D.枚举E.经验法74．根据FIDIC施工分包合同理赔条件，下列说法正确的是（）A、当分包商认为自己的权益受到损害时，分包商有权向工程师提交索赔报告湾。当分包商的损失是由业主造成时，业主只能向承包商提出索赔C。当分包商的损失是由业主造成的，如无法获得赔偿，则由承包商负责D.对承包商的索赔将不由工程师处理E、分包商未按规定程序索赔，承包人不承担责任75．FIDIC《施工合同条件》中规定的指定分包商具有（）A.由业主选择和管理湾。与承包商签订合同C。其工程成本来自工程量清单中的工程项目D.承接不属于承包商预期完成的工作的一部分的施工E.由承包商协调和管理76．FIDIC《施工合同条件》规定的“不可预见的物质条件”包括（）A、不利的施工自然条件湾。招标文件中未说明的污染影响C。不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外国入侵77．FIDIC《施工合同条件》规定的合同文件组成部分包括（）A.监管湾。绘画C。数据表D.投标保证金E.招标书78．当承包商提出索赔时，工程师将审查其提供的证据。有效证据包括()A.工程师的书面说明湾。建设会议纪要C。招标文件中的投标须知D.开发商在投标阶段对承包商问题的书面答复E.检验和测试记录79．FIDIC《施工合同条件》规定，承包商索赔的工期和费用补偿包括（）A.延迟移交建筑工地湾。不可预见的外部条件C。由于异常不利的天气导致停机D、业主提前占用项目E.不可抗力事件造成的损失80．法人应具备的条件包括（）等。A.依法设立。湾。获准注册C。必要的财产或资金D.有自己的组织E.能够独立承担民事责任答案分析多项选择题1、C【解析】担保是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任。担保法律关系至少涉及三方，即担保人、被担保人（债务人）和债权人。2、A【解析】债务人或第三人担保的财产为担保物。由于抵押财产不可转让，因此能够成为抵押财产的财产必须符合一定的条件。下列财产可以作抵押：①抵押人所有的土地上的房屋及其他固定物；②抵押人所有的机器、交通工具等财产；固定装置；④抵押人依法有权处分的国有机械、交通工具等财产；⑥其他依法可以抵押的财产。3.C【解析】法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为大多表现在某项工作的完成上，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。4、【解析】《建设工程施工合同（见正文）》规定，在工程开工前，建设单位应当为建设工程办理保险，并缴纳保险费。因此，在使用《建设工程施工合同（显示正文）》签订合同时，建设单位应当对建设工程的一切风险进行投保。五、A【分析】当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：①存在下列情形之一：没有仲裁协议；②仲裁协议未涉及裁决事项或仲裁委员会未作出裁决。③仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序；④裁决所依据的证据是伪造的；索贿受贿、徇私舞弊、歪曲裁判的。6.B【解析】合同的成立，是指合同当事人就合同的标的物和数量达成一致。法律法规和当事人对合同的形式和程序没有特别要求的，合同自承诺生效时成立。7、A【解析】当事人约定违约金和押金的，一方违约时，另一方可选择适用违约金或押金条款。但是，这两种违约行为不能同时使用。8.D【解析】第一抗辩权，又称焦虑抗辩权，是指合同约定的履行顺序。在执行或提供担保之前拒绝先执行的权利。9.D【分析】如果合约价格按照市场价格执行，市场价格的波动应该不会影响合约价格，合约仍会按原价执行。买方应付的价格为：200-10=190（元/公斤）。10、B【分析】价格或报酬不明的，按照合同履行地的市场价格执行；依法应当实行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行。在建设工程施工合同中，合同履行地不变，必须为工程所在地。因此，协议不明确时，按项目所在地的市场和价格执行。11、B【分析】合同被确认无效后，合同约定的权利义务无效。合同被撤销的法律后果与无效合同的法律后果相同。正在履行的合同应当终止，尚未履行的不得继续履行。因履行无效合同而产生的财产后果，应当依法处理。有过错的一方应当赔偿对方因此遭受的损失；双方都有过错的，按照过错的大小承担相应的责任。在这种情况下，甲方是主要过错方，应赔偿乙方的损失。但由于乙方也有过错，甲方可以赔偿乙方1万元。12、C【解析】合同当事人对合同的可变更性或者可撤销性存在争议的，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。可变合同或可撤销合同不同于无效合同。13.C【解析】合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段。要约邀请不是合同成立的必要程序；要约到达受要约人时生效，承诺到达要约人时生效；承诺可以撤回，但不可撤销，撤回承诺的条件是在承诺生效之前，即在承诺到达要约人之前。14.B【解析】根据《合同法》，要约是要约。15、D【分析】要求各类工程项目的建设活动符合下列标准之一，必须进行招标：①单项建设合同的概算价在200万元以上；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同预计价格在100万元以上；③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同预计价在50万元以上。16、A【解析】监标标的为“监标服务”。工程项目建设与其他类型招标的最大区别在于，监理单位不承担材料生产任务，仅受投标人委托，提供监理、管理、协调、咨询等服务。鉴于标的物的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是“以能力选”。17、C【分析】在商业投标中出现下列情况时，评标委员会应当更正投标中的错误，并请投标的投标授权人签字确认，作为详细评价比较的依据。如果投标人拒绝签字，将被视为投标人违约，不仅投标无效，投标保证金也将被没收。18、B【分析】资格预审表的内容应根据招标项目对投标人的要求确定。中小型项目审查内容可适当简单，大型复杂项目应综合审查承包商能力。大的。T产业项目资格预审包括：法人资格及组织架构；财务报表；人事声明；建筑机械设备；分包计划；过去五年完成的类似项目的调查；相关诉讼案件的调查；其他通知。19、A【分析】招标代理机构应具备的基本条件：①有经营场所和相应的资金从事招标代理业务；②具备相应的专业编制招标文件和组织评标的能力；③具备担任评标委员会委员的能力候选人的技术、经济等专家数据库。20、【分析】招标人应当根据评标报告和评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。二十一。B【分析】监事的义务：①监事在履行合同义务期间，应当运用合理的技能，认真、勤勉地工作，公正维护相关当事人的合法权益。②在合同履行过程中，应根据合同安排足够的人员进行监督工作。③在合同期内或合同终止后，未经相关方同意，不得披露与项目和合同业务有关的信息。④客户提供给主管使用的任何设施和物品均为客户的财产。监理工作完成或暂停时，应将设施及剩余物品退还委托人。⑤未经委托人书面同意，监理人员及其工作人员不得接受委托监理合同约定以外的与工程监理有关的任何报酬，以保证监理行为的公正性。⑥监理人员不得参与合同约定的可能与委托人利益发生冲突的活动。⑦监理过程中，不得泄露委托人申报的秘密，不得泄露设计、承包等单位申报的秘密。⑧负责合同的协调和管理。二十二。D【分析】自监管人应领取报酬之日起30日内，监管人未收到付款回执，且委托人未向监管人提供书面说明，或已超过暂停监管业务的期限半年内，主管可以向委托人发出终止合同的通知。23。B【分析】承包商提出索赔时，工程师应审查索赔报告，具体来说，审查承包商的索赔申请；确定索赔成立的原则；审查索赔报告等。工程师有权审查和批准承包商延长工期，但不能扣除合同的工期。也就是说，工程师有权指示承包商删除合同中规定的部分工作，但不能要求他相应缩短合同工期。如果需要提前完成，则该工作是合同的变体。24。B【分析】委托人有义务为主管顺利履行合同义务，做好对主管的协助工作。其中，为驻在施工现场的监理机构开展正常工作提供协助服务。服务内容包括信息服务、物资服务和人员服务三个方面。物质服务是指按照合同专用条件向主管人员免费提供设备、设施、生活条件等。一般包括检测检测设备、测量设备、通讯设备、交通设备、气象设备、摄影摄像设备、打字复印设备、办公场所和生活空间等。当监督任务完成并终止时返回给客户端。如果双方同意由委托人提供的某些设备由主管提供，则应给予主管合理的经济补偿。25、C【解析】“加班”是指正常工作和加班以外的工作，即监理业务因监理人员以外的原因暂停或终止，以及复工前的善后工作和准备工作时间。监管业务不得超过42天。26.A【解析】设计合同由双方签字盖章，开发商向设计师支付定金后生效。发包人应在合同签订后3天内支付款项，设计师收到定金作为开始设计的标志。27．B【分析】因开发商原因要求解除合同：①在合同履行过程中，开发商要求解除或解除合同，如果设计师尚未开始设计工作，开发商支付的押金将不予退还。被退还；②如果设计工作已经开始，发包人应根据设计者的实际工作量，在该阶段支付一半的设计费，不足一半的；③如果超过一半，则在此阶段支付全部设计费。28.D【分析】在正常履行设计合同的情况下，完成工程施工竣工验收，或委托专业建筑工程设计人员完成施工安装验收，由设计人员为施工单位提供服务。合同项目结束。29、B【细化】工程竣工验收通过，承包人提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。30、C【精密分析】保修期自竣工验收之日起计算。双方应在保修书中就不同的工程部件约定具体的保修期。双方协商约定的保修期不得低于法律法规规定的标准。31．C【分析】根据工程需要和施工现场的实际情况，工程师可能会从以下几个方面向承包商发出变更通知：①变更相关部位的标高、基线、位置和尺寸项目的；②增加或减少合同工程量约定的金额；③改变相关工程的施工时间和顺序；④相关工程变更所需的其他附加工作。但是，不能删除作品的随附部分。32．【分析】由于承包方自身原因，工程实际进度滞后于计划进度，一切后果由承包方承担。工程师对确认后改进措施的效果不承担任何责任。该确认不是工程师对项目延期的认可，而只是要求承包商在合理的状态下进行施工。因此，如果修改后的工期不能按时完成，承包方仍应承担相应的违约责任。33.B【分析】工程师应书面通知承包商暂停施工，并在暂停施工通知发出后48小时内提出书面意见。承包商应按工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工的工程。承包人在落实工程师的处理意见后，可以书面提出复工请求。工程师应在接到复工通知后48小时内给予相应答复。工程师未在规定时间内提出处理意见，或者在接到承包人复工请求后48小时内未作出答复的，承包人可以自行复工。34．B【解析】承包人拟使用专利技术或特殊工艺施工的，应先取得工程师的批准，然后由承包人负责申报手续并承担相关费用。35．D【分析】发包人提供的材料和设备进入施工现场后，如需在使用前进行检验或试验的，由承包人负责检验，费用由发包人承担。承包商对采购的材料和设备负责，承包商应按照工程师的要求进行检验或试验。不合格的不得使用。检查或测试的费用应由承包商承担。36．C【解析】施工合同文本所称的“费用”包括施工质量缺陷的修理费用。37．C【分析】合同价格还应在合同协议中注明。中标通知书虽已明确标明中标合同价格来源于招标文件，但考虑到部分项目可能不是通过招标选定的承包商，如合同价值低于法定要求而必须招标的小型项目直接或直接承包的工程等，因此，标准化合同协议仍要求填写合同价款。38．D【细化】合同文件解释顺序：①施工合同协议；②中标通知书；③标书及其附件；④施工合同具体条款；⑤施工合同总则；;⑧工程量清单；⑨项目报价或预算。39．A【细化】根据水泥采购合同进行现场交货时，实际供货量小于合同约定的订货量，但差额在合理范围内的，需方按采购价款支付货款。到订单数量和时间。40.B【分析】①提前交货。是约定由买方提货的合同。买家收到对方提前发货通知后，可根据实际情况拒绝提前提货；对于供应商提前发货或交付的货物，买方仍可按合同约定。按规定时间付款，多发部分为品种、型号、规格等不符合合同规定的产品在仓储期间实际支付的仓储、维修等费用。质量，由供应商承担。仓储期间，非因买方仓储不善造成的损失，供应商仍需承担责任。②交货数量与合同不符。当交货数量超过合同规定且买方不同意接受时。承诺期内多付的部分货款和运费可以拒收。如果合同双方在同一个城市，买方可以拒绝接受多付的部分；如果双方不在同一个城市，采购人应先收到货物并负责保管，然后在货物到达后10日内将详细情况和处理意见通知对方。41．D【解析】FIDIC施工合同的合同工期在合同条件中使用了“完工时间”的概念，是指在签订的合同中标明的完成整个工程的时间，加上非承包方在施工期间的责任。合同的履行。变更和索赔发生后，延长工期的总和由工程师批准。42．C【解析】合同签订时，业主与承包方协商组成评审委员会。评审委员会可以选择1名或3名成员，一般由3名成员组成，合同双方各提名1名，经对方同意。双方应与这两名成员商定第三名成员，该成员将担任主席。43．D【解析】留置金是按照合同约定从承包方的进度款中扣除并留存在业主手中的一笔款项，作为约束承包方严格履行合同义务的措施之一。44．D【分析】工程师发现承包商使用的施工设备影响工程进度或施工质量的，有权要求承包商增加或更换施工设备，承包商应承担责任成本增加和延误。45．C【细化】除非承包人向指定分包商发出了错误的指示追究责任，否则承包人不承担责任。46．C【解析】合同的有效期为自合同签订之日起至承包商向业主提交的“结算清单”生效之日止。施工合同对业主和承包商均具有法律约束力。一旦和解清单生效，承包商在合同中的索赔权即告终止。47．B【解析】在《委托监理合同解释》中，任何一方对另一方承担赔偿责任的赔偿原则是：（1）委托人应当承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；（二）因监事的过失造成经济损失的，应当向委托人赔偿，赔偿金额累计不超过监事的报酬总额（不含税）；③一方对另一方的请求不成立时，请求方应当赔偿对方由此造成的损失。花费。48．D【解析】合同中隐含的债权，即承包商的债权，虽然在工程的合同条款中没有专门的书面说明，但从合同的某些条款的意思可以推断，合同人有权索赔。这种说法，同具有法律效力，并有权获得相应的经济补偿。由于异常不利的天气条件而延长工期是合同中隐含的索赔。49．C【细化】施工合同明确规定，承包人提交索赔报告后，工程师未就索赔事项作出任何陈述的，视为工程师同意承包人的索赔。50．A【解析】索赔是一方当事人在履行合同过程中，依照法律、合同规定和惯例，对因该情况造成的不应当由自己承担的损失，向另一方当事人提出索赔的行为。合同。补偿或补偿要求行为。总监理工程师在工程监理中作出不当决定，给发包人造成损失的，发包人应当要求监理单位赔偿。二、选择题51．BCD【细化】留置权是一种比较强的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。根据《担保法》的规定，可以抵押的财产仅限于动产，只有因保管合同、运输合同和加工合同合同产生的债权，债权人才能实施留置权。52．AD[解析]建设工程一切险的保险责任自投保工程在施工现场开工或投保工程所用材料、设备到达施工现场之时起，直至业主签发部分或全部工程的竣工验收证明或验收合格，或工程业主实际占用、使用或验收部分或全部工程，以先到者为准。但是，在任何情况下，保险人的损害赔偿责任期限均不得超过保险单明细表中规定的工期保险的终止日期。53．ACE[Analysis]合同可能规定第三方将向债权人履行某些义务，例如分包建造合同。该情形下的法律关系特点如下：(1)部分义务由第三方作为合同的一部分履行，但当事人之间的权利义务并未因此而改变；第三人不履行债务或履行债务不符合约定的，合同当事人的债务人仍承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人为违约。债权转让是指合同债权人通过协议将其全部或部分债权转让给第三人的行为。54．ACD损失的赔偿金额应等于违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违约可能造成的损失。违约方在订立合同时预见到或应当预见到的。55．BCD【解析】有下列情形之一的，当事人有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同：因重大误解订立的合同；订立合同时明显不公平的合同；欺诈、胁迫以其他方式或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同。56．ABC[细化]缔约过失责任的构成应符合下列条件：缔约一方遭受损失；57．BC[细化]合同的成立必须经过要约和接受的过程。58．ABDE【细化】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力无法实现合同目的；②履约期限届满前，当事人一方以自己的行为明示或表明不履行主要债务的；③当事人一方逾期履行主要债务，经催促后在合理期限内不履行的；④一方拖延履行债务或有其他行为，致使合同目的无法实现；⑤法律规定的其他情形。59．BCDE【细化】招标的优点是无需发布招标公告和设置资格预审程序，节省了招标成本，节省了时间；由于更好地了解投标人的过往业绩和履约能力，减少了合同履行过程中的承包商数量。违约风险。缺点是由于邀请圈小，选择范围窄，可能会排除一些在技术或报价上有竞争力的潜在投标人，竞争程度较低。60．【解析】《招标投标法》规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。61．BDE[细化]未实质性响应的主要偏差包括：①未按照招标文件的要求提供投标保证金或所提供的投标保证金存在缺陷；②未按招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章的；③招标文件记载的招标项目竣工期限超过招标文件规定的竣工期限的；④明显不符合技术规范和技术标准的要求；⑤招标文件记载的货物的包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；⑥投标附有招标人不能接受的条件；⑦不符合招标文件规定的其他实质性要求。62．AD【细化分析】评标法是指评标的过程，以标的报价为基础，将报价之外的需要评标的要素，按照预先规定的换算方法，换算成货币价值的过程。根据对招标人有利或不利的原则，在投标价格中加减一定数额，最终构成评标价。评标价最低的投标为最佳。价格（不是评估价格）。63．对委托人和监理人具有约束力的监理合同，除双方签订的《合同》协议外，还包括以下文件：①监理委托书或中标函；②建设工程委托监理合同标准条件；③建设工程委托监理合同的特殊条件；④实施过程中双方签署的补充和修改文件。64．BCE【解析】Principal'srights：授予主管权限的权利；选择其他承包人的权利，委托人是建设资金的持有者和建筑产品的所有者，因此设计合同、施工合同、加工制造合同的承包人等有权选择和签订合同。合同;委托监理项目重大事项的决定权，委托人有权确定项目规模、规划设计、生产工艺设计、设计标准和使用功能等要求。批准工程设计变更的权利；监督和控制监督者履行合同的权利。65．ABD【解析】监事的义务：①监事在履行合同义务过程中，应当运用合理的技能，勤勉、公正地工作，维护相关当事人的合法权益。②在合同履行过程中，应根据合同安排足够的人员进行监督工作。③在合同期内或合同终止后，未经相关方同意，不得披露与项目和合同业务有关的信息。④客户提供给主管使用的任何设施和物品均为客户的财产。监理工作完成或暂停时，应将设施及剩余物品退还委托人。⑤未经委托人书面同意，监理人员及其工作人员不得接受委托监理合同约定以外的与工程监理有关的任何报酬，以保证监理行为的公正性。⑥监理人员不得参与合同约定的可能与委托人利益发生冲突的活动。⑦监理过程中，不得泄露委托人申报的秘密，不得泄露设计、承包等单位申报的秘密。⑧负责合同的协调和管理。66．AE【细化】开发者的职责：提供设计基础材料；提供必要的现场工作条件；外部协调工作；其他相关工作；保护设计师的知识产权；遵循合理的设计周期规律。67．AD【解析】在一些特殊情况下，开发者需要委托其他设计单位完成设计变更工作。例如，变更增加的设计具有很强的专业性，超出了设计师资质所承担的工作范围；或施工期间发生设计变更，设计者因资源能力有限无法在规定时间内完成设计。在这种情况下，经原建设工程设计人书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程设计单位进行修改。修改单位对修改后的设计文件负责，设计者不再对修改后的部分负责。68．ACE【细化分析】开发商应按照特殊条款中的材料设备供应清单，按时保质保量地将采购的材料和设备送到施工现场，并与承包商一起进行到货盘点。发包人应在承包人提供的材料、设备到货前24小时书面通知承包人，承包人应派人与发包人一起清点。发包人提供的材料和设备经双方验收后，由发包人妥善保管，发包人应支付相应的仓储费。开发商提供的材料和设备不符合约定的，开发商应承担相关责任。69．BDE【精密分析】在施工过程中，开发商需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包商发出变更通知。承包商在施工过程中提出的合理化建议被开发商采纳。建议涉及变更设计图纸或施工组织设计、更换材料、设备的，必须经工程师同意。承包商可在项目变更确认后14日内提交变更涉及的附加合同价格要求报告，经工程师确认后相应调整合同价格。70．BCD【解析】在工程竣工验收前，承包商应与开发商签订质量保证书作为合同的附件。因特殊原因，发包人要求部分单位或部分工程拒收竣工的，双方将另行签订拒收协议，明确双方的责任和工程价款的支付方式.工程竣工验收合格后，承包人出具竣工验收报告之日为实际竣工日期。工程按开发商要求改造后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包商将改造项目提交开发商验收之日。71．ADE[细化]根据本施工合同总条件的规定，因下列原因造成的工期延误，经工程师确认后相应顺延：开发商不能按特殊条款提供开工条件;开发商无法在约定日期支付项目预付款项目无法正常进行；工程师未按合同约定提供所需的指示、批准等，导致施工不能正常进行的；设计变更和工程量增加；累计停工超过8小时；不可抗力;特殊条款约定或工程师同意延长工期的其他情形。72．ACDE【细化】施工合同文件包括：①施工合同协议书；②中标通知书；③标书及其附件：④施工合同特别条款；⑤施工合同总则；⑥标准、法规及相关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨项目报价或预算；⑩在合同履行过程中，双方就相关项目的协商、修改等书面协议或文件也构成对双方具有约束力的合同文件，视为协议。书的一部分。73．ACE【细化】交付质量的验收方法有：①经验识别法。即通过目测、手摸或用常用检测工具测量后，确定质量是否符合要求。②体格测试。根据产品性能检验的目的，可进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验和硬度试验。③化学实验。即取一部分样品进行化学试验定性分析或定量分析，以确定其质量。74．BDE【细化分析】在分包合同履行过程中，当分包商认为其合法权益受到损害时，无论该事件是由业主或工程师的责任，还是承包商的义务，他只能根据承包商的要求提出索赔，并在影响事件发生后保留同期现场记录。对于本应由承包人承担的事件，由承包人与分包人之间产生索赔，工程师不参与索赔的处理，双方协商解决；如果承包商不能按照总合同规定的程序提出索赔，他不仅不承担责任，而且承包商为减少事故影响而为分包商采取的任何补救措施均由分包商承担。.75．BDE【细化分析】指定分包商的特点：①承担指定分包任务的单位由业主或工程师选定；②指定的分包工作是承包人没有能力完成的，不在合同中的，应当由承包人承担完成包围工作的义务，即承包人不分摊间接费用、管理费、利润和税金时投标报价，不损害承包方合法权益；③为不损害承包方利益，向指定分包方支付的款项应从暂定金额中支付；④承包人无合法理由扣留指定分包商上月应支付的工程款的，业主有权凭工程师出具的证明从本月应付款中扣除。支付给指定的分包商；⑤除非承包商负责向指定分包商发出错误指令，否则任何对指定分包商的违约行为对业主或第三方造成损害，导致索赔或诉讼，承包商不承担责任76．ABD[细化]不可预见的物质条件包括：承包商在施工过程中遇到不利于施工的外部自然条件、人为干扰、招标文件和图纸未描述的外部障碍、污染物的影响、招标文件。未提供或与提供的数据不一致的地下地质和水文条件，但不包括气候条件。77．ABCE【细化分析】施工合同文件的构成：合同协议；中标函；投标书；特殊合同条件；一般合同条件；法规；图纸；构成合同一部分的数据表和其他文件。78．ABE【细化分析】承包商可以提供的证据包括以下证明材料：①合同文件中的条款；②工程师批准的施工进度；③合同履行过程中的往来函电；④施工现场记录；⑤施工会议记录；⑥项目照片；⑦工程师出具的各种书面指令；⑧工程进度款中期支付文件；⑨检验和试验记录；⑩汇率变动表；79．ABE【细化分析】由于承包方责任以外的原因造成工期延误，需申请延长合同工期的索赔，称为工期索赔。工期索赔是形式上的权利要求，以避免在原合同完成日期无法完成合同的情况下，承包方因延误违约而被追究责任。费用索赔的目的是寻求经济补偿。当施工的客观条件发生变化，导致承包人增加费用时，要求承包人对超出计划成本的额外费用进行补偿，以弥补不应由承包人承担的经济损失。工地延误交接、不可预见的外部条件、不可抗力事件造成的损失，符合工期和成本补偿条件。80．ACDE[细化分析]法人应当具备以下条件：①依法设立；②有必要的财产或资金；③有自己的名称、组织和地点；④能够独立承担民事责任。（三）1.选择题（共50题，每题1分。每题可选项中，只有1题最符合题意）1.下列关于代理的说法，()不正确。A.未经授权的行为的后果由委托人决定是否有效湾。未经授权的代理人可以在委托人追认前被撤销C。无权代表的法律后果由委托人承担D.代理人只能在代理人的权限内进行代理人行为2、某单位与某某签订了外观设计专利购买合同，该合同的法律关系标的为（）。一个东西湾。行为C。智力成就D.活动3.在合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产也可以用第三人的财产作为担保的方式是（）。A.确保湾。订金C。留置权D.承诺4.根据《建设工程一切险》的规定，下列描述正确的是（）。A.保险标的包括各类工业和民用建筑工程，但不包括公共工程湾。投保人和被保险人是保险合同的当事人C。如果开发商在没有竣工验收的情况下提前使用部分项目，保险公司将不再对该部分项目承担保险义务D.保险合同有效期至工程保修期满5、根据《担保法》的规定，以担保方式提供担保的，()。A、债务人和债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，债务人不履行债务时，保证人应当承担责任。湾。债务人和债权人是保证合同的当事人，保证人的界定明确。C。保证人和债务人是保证合同的当事人，保证人承诺当债务人不履行债务时，保证人承担责任D.保证人和债权人是保证合同的当事人。保证人承诺，当债务人不履行债务时，保证人承担责任。六、根据《合同法》的规定，在政府定价或者政府指导价合同的实施中，合同一方当事人接受逾期货物提价的，应当（）。A.原价执行湾。以新价格执行C。以原价和新价的平均价执行D.以市场价格执行7、项目竣工一年后，房地产开发商仍欠建设公司一笔工程款，以资金紧张为由拒不付款。与此同时，购房者也拖欠了房地产开发商的购房款，到了该还款的时候了。此时，建筑公司应（）。A.人民法院以自己的名义负责购房湾。以房地产开发商的名义向人民法院索取购买价款C。以您自己的名义直接向购买者支付购买价款D.以房地产开发商的名义，将购房款直接支付给购房者8、施工合同中的承包人到材料供应商处采购水泥，因水泥标签不明确，将425号水泥采购为525号水泥。买卖合同中没有仲裁条款，承包人发现问题后应当（）。A.向人民法院提起诉讼，请求确认合同无效湾。向人民法院提起诉讼，要求撤销合同C。向仲裁机构申请仲裁，请求确认合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，请求解除合同9、合同法所规定的合同履行抗辩权，是指一方当事人在合同履行过程中因对方违约而产生的行为（）。A.解除合同湾。变更合同C。转让合同D.暂停履行合同义务10、《合同法》规定，撤销要约的条件是撤销要约的通知应当在()时到