二级建造师法规考试真题

2008年二级级建造师《法法规及相关知知识》考题及及答案一、单项选选择题（共60题。每题1分。每题的的备选项中，只只有1个符合题意意）场景（一）

建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5600万元，由建设单位自行组织公开招标。

建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。

根据场景（一）。回答下列问题。1.根据《招招标投标法》和和《工程建设设项目招标范范围和规模标标准规定》，下下列说法中错错误的是（）。

A．若该项目目部分使用国国有资金投资资，则必须招招标

B．若投资额额在3000万元人民币币以上的体育育场施工项目目必须招标

C．施工单位位合同估算为为300万元人民币币的经济适用用住房施工项项目可以不招招标

D．利用扶贫贫资金实行以以工代赈使用用农民工的施施工项目，由由审批部门批批准，可以不不进行施工招标2.招标人人应当在资格格预审文件中中载明的内容容不包括（）。

A．资格条件件

B．最低标准准要求

C．审查方法法

D．审查目的的3.根据《招招标投标法》的的规定，下列列说法中正确确的是（）。

A．甲、乙、戊戊施工企业具具有投标资格格

B．丁施工企企业可以参加加投标

C．丙的行贿贿行为不影响响中标

D．戊应当成成为中标人4.根据《招招标投标法》的的规定，下列列关于建设单单位的说法中中正确的是（）。

A．建设单位有权权要求丙降低低报价。

B．建设单位位应在招标文文件确定的提提交投标文件件截止时间的的同一时间开开标

C．建设单位位可以在招标标人中选择任任何一个投标标人中标

D．评标委员员会成员中的的2/3可以由建设设单位代表担担任场景（二）

吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。

根据场景（二），回答下列问题。5.《中华华人民共和国国勘察设计管管理条例》属属于（）。

A．法律

B．行政法规规

C．地方性法法规

D．行政规定定6.该工程程设计合同法法律关系中，法法律关系主体体是（）。

A．吴某与张张某

B．吴某与设计计院

C．甲公司与与张某

D．甲公司与与乙设计院7.建造师师李某申请延延续注册，下下列情况中不不影响延续注注册的是（）。

A．工伤被鉴鉴定为限制民民事行为能力力人

B．其始终从从事技术工作作，故无需且且未参加继续续教育

C．执业活动动受到刑事处处罚，自处罚罚执行完毕之之日起至申请请注册之日不不满3年

D．其负责的的工程项目因因工程款纠纷纷导致诉讼8.甲公司司的其他股东东对吴某的还还钱表示不予予认同，下列列观点正确的的是（）。

A．吴某未得得到其他股东东授权，其还还钱表态无效效

B．吴某酒后后失言，不是是真实意思表表示，行为无无效

C．吴某的行行为后果，其其他股东不负负责任

D．吴某还钱钱可以，但需需先行退还其其他股东出资资9.从设计计任务委托法法律关系的角角度看，乙设设计院将张某某变更为王某某全权负责催催讨欠款属于于（）。

A．主体变更更

B．客体变更更

C．内容变更更

D．未变更10.张某某代表设计院院向甲公司催催讨欠款属于于（）。

A．委托代

B．法定代

C．指定代理理

D．表见代理理11.下列列关于诉讼时时效的表述，正正确的是（）。

A．距工程竣竣工已满两年年，诉讼时效效届满，乙设设计院丧失胜胜诉权

B．王某不是是乙设计院的的全权代表，吴吴某向王某表表示还钱无效效

C．设计院事事后安排王某某负责处理催催讨欠款事宜宜，故吴某向向王某的表态态，使诉讼时时效中断

D．因2008年1月1日处于诉讼讼时段的最后后六个月当中中，故诉讼时时效中止12.甲公公司的下列行行为中，正确确的是（）。

A．为其他关关系单位代开开增值税发票票

B．为单位职职工代扣代缴缴个人所得税税

C．设立两套套账簿分别用用于内部管理理和外部检查查

D．将税务登登记证借给关关系单位场景（三）

甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。

根据场景（三），回答下列问题。13.乙施施工单位的（）依法对对本单位的安安全生产全面面负责。

A．企业法人人代表

B．主要负责责人

C．项目负责人人

D．安全生产产员14.发生生事故当时焊焊接作业员王王某及时撤离离了现场，是是王某行使《安安全生产法》赋赋予从业人员员的（）。

A．知情权

B．拒绝权

C．紧急避难难权

D．请求赔偿偿权15.该施施工现场发生生的两起安全全事故，应由由（）负责上上报当地安全全生产监管部部门。

A．甲建设单单位

B．乙施工单单位

C．丙施工单单位

D．丁监理公公司16.该施施工现场的安安全生产责任任应由（）负总责责。

A．甲建设单单位

B．乙施工单单位

C．丙施工单单位

D．丁监理公公司17.根据据《建设工程程安全生产管管理条例》规规定，两单位位从事危险作作业人员的意意外伤害保险险费应当（）支付。

A．由甲建设设单位

B．由乙施工工单位

C．由丙施工单单位

D．按合同约约定18.以下下对丁监理公公司的安全责责任说法中，不不正确的是（）。

A．按工程建建设强制性标标准实施监理理

B．依据法律律、法规实施施监理

C．审查专项项施工方案

D．发现安全全事故隐患立立即向劳动安安全管理部门门报告19.在该该焊接作业现现场的下列说说法中，不符符合《消防法法》规定的是是（）。

A．氧气瓶应应单独存放并并做好安全标标识

B．经项目负负责人批准，可可以携带火种种进入焊接场场所

C．焊接作业业人员必须持持证上岗

D．焊接作业业人员应采取取相应的消防防安全措施20.根据据《建筑施工工企业安全生生产许可证管管理规定》，（）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。

A．建立、健全安全生产责任制

B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C．设置安全生产管理机构

D．依法参加工伤保险21.根据据环境保护相相关法律法规规，对于项目目夜间抢修的的说法正确的的是（）。

A．可以直接接抢修

B．有县级以以上人民政府府或者有关主主管部门证明明可以抢修

C．向所在地居居民委员会或或街道申请后后可以抢修

D．不可以夜夜内抢修22.因宿宿舍失火，要要临时安置施施工人员，则则下列有关说说法中正确的的是（）。

A．可以直接接安排到仓库库中，并远离离危险品

B．不可以安安排到仓库中中

C．可以暂时时安排到仓库库中，并报公公安消防机构构批准

D．经公安消消防机构批准准，可以长期期居住在仓库库中场景（四）

具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。

根据场景（四），回答下列问题。23.根据据《建设工程程质量管理条条例》规定，以以下不是建设设单位质量责责任的是（）。

A．组织工程程竣工验收

B．确保外墙墙保温材料符符合要求

C．不得擅自自改变主体结结构进行装修修

D．不得迫使使承包方以低低于成本价格格竞标24.若施施工合同约定定本工程保修修期间采用质质量保证金方方式担保，则则建设单位应应按工程价款款（）左右的的比例预留保保留金。

A．结算总额5%

B．预算总额5%

C．预算总额10%

D．结算总额10%25.根据据《建设工程程质量管理条条例》，（）应当保保证钢筋混凝凝土预制桩符符合设计文件件和合同要求求。

A．建设单位位

B．监理公司司

C．施工单位位

D．设计单位位26.根据据《建设工程程质量管理条条例》的规定定，下列选项项中不属于工工程验收必备备条件的是（）。

A．有完整的的技术档案

B．有完整的的施工管理资资料

C．设计单位位签署的质量量合格文件

D．监理单位位签署的工程程质量保修书书27.建设设单位更换保保温材料，应应当由（）后方可可施工。

A．原设计院院出设计变更更，报当地审审图机构审查查

B．当地具有有相应资质的的设计单位出出设计变更，报报当地审图机机构审查

C．原设计院院出设计变更更，报原审图图机构审查

D．建设单位位设计院出设设计变更，报报原审图机构构审查28.若对对外墙保温材材料的质量要要求不明确而而产生纠纷时时，首先应按按照（）履行。

A．通常标准准

B．符合合同同目的特定标标准

C．国冢标准准

D．地方标准准29.施工工过程中的质质量控制文件件应由（）收集和和整理后进行行立卷归档。。

A．建设单位位

B．施工单位位

C．监理单位位

D．设计单位位30.该项项目关于节约约能源的专题题论证，应当当包括在（）中。

A．可行性研研究报告

B．招标文件

C．投标文件件

D．竣工验收收报告31.依据据《建设工程程质量管理条条例》关于见见证取样的规规定，（）无需取取样送检，即即可用于工程程。

A．保温材料料

B．供水管主主控阀

C．钢筋原材材料

D．钢筋垫块块32.以下下关于工程质质量保修问题题的论述中，不不符合《建设设工程质量管管理条例》的的是（）。

A．地基基础础工程质量保保修期为设计计文件规定的的合理使用年年限

B．发承包双双方约定屋面面防水工程的的保修期为6年

C．保修范围属属于法律强制制性规定的，承承发包双方必必须遵守

D．保修期限限法律已有强强制性规定的的，承发包双双方不得协商商约定场景（五）

某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：根据场景（五五），回答下下列问题。33.因生生活区尚未建建成，可以将将施工人员暂暂时安排在（）居住。

A．作业区①

B．作业区②

C．仓库③

D．办公区④34.施工工过程中产生生的污染环境境固体废弃物物可暂时存放放在（）区域。

A．作业区①

B．作业区②

C．办公区④

D．在建生活活区⑤35.对施施工过程中产产生的废弃硫硫酸容器的处处理，正确的的是（）。

A．可以和其其他固体废弃弃物统一存放放并做好安全全性处置

B．可以和施施工原材料统统一存放到仓仓库中

C．可以直接接回填在基坑坑内

D．应该单独独存放并做好好标识36.施工工过程中会产产生噪声污染染，施工单位位应在开工l5日以前向（）申报环环境噪声污染染防治情况。

A．环境保护行政主管部门

B．所在地居民委员会或街道办

C．建设行政主管部门

D．安全生产行政主管部门37.应在在施工现场的的（）处设置置明显的安全全警示标志。

A．生活区人口

B．生活用水源

C．在建工程出入通道

D．办公区人口38.施工工现场各区布布置的相关说说法中不正确确的是（）。

A．办公、生生活区与作业业区应分开设设置

B．应当对施施工现场设置置封闭围挡

C．施工现场应应设置消防安安全设施

D．施工现场场临时搭建的的建筑物可适适当降低安全全性场景（六）

施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。

根据场景（六），回答下列问题。39.若施施工单位同意意水泥厂转让让合同，水泥泥质量不合格格应由（）承担责责任。

A．施工单位

B．水泥厂

C．材料供应应商

D．水泥厂与与材料供应商商共同40.水泥泥厂向施工单单位提出迟延延交货的要求求，则合同（）。

A．发生变更更

B．效力待定定

C．无效

D．未发生变变更41.水泥泥厂转让合同同的行为在（）后有效效。

A．水泥厂与与材料供应商商联名通知施施工单位

B．水泥厂通通知施工单位位

C．材料供应应商通知施工工单位

D．征得施工工单位同意42.根据据《合同法》的的规定，不属属于合同债权权债务概括转转移条件的是是（）。

A．转让人与与受让人达成成合同转让协协议

B．原合同有有效

C．原合同为为单务合同

D．符合法定定的程序43.根据据《合同法》的的规定，下列列说法中正确确的是，施工工单位（）。

A．有权要求求水泥厂继续续履行合同，并并要求材料供供应商赔偿损损失

B．无权要求求水泥厂继续续履行合同

C．有权要求求水泥厂继续续履行合同，并并赔偿损失

D．有权要求求水泥厂继续续履行合同，并并要求水泥厂厂赔偿损失场景（七）

2007年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。

根据场景（七）。回答下列问题。44.如果果该施工单位位营业执照允允许经营范围围无销售石材材业务，则设设买卖合同为为（）合同。

A．无效

B．有效

C．可变更、可可撤销

D．效力待定定45.该定定金合同的生生效日期为（）。

A．9月20日

B．9月28日

C．9月29日

D．9月30日46.如果果货物在运输输途中遭遇台台风，致使部部分石材损坏坏，该损失由由（）。

A．施工单位位承担

B．建材商承承担

C．施工单位位和建材商各各承担一半

D．建材商承承担3/4，施工单位位承担1/447.如果果建材商一直直无力偿还施施工单位的7万元，且某某工厂欠建材材商6万元已到期期，但建材商商明示放弃对对该工厂的债债权。对建材材商这一行为为，施工单位位可以（）。

A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为

B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为

C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还6万元

D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还6万元48.如果果施工单位与与建材商在买买卖合同中，既既约定了定金金，又约定了了违约金。在在建材商违约约时，施工单单位（）。

A．可以同时时适用定金与与违约金的约约定

B．只可选择择适用其中一一项约定

C．只能适用用违约金约定定

D．只能适用用定金约定场景（八）

甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。

根据场景（八），回答下列问题。49.甲与与乙签订的有有效合同属于于（）。

A．单务合同同

B．实践合同同

C．双务有偿偿合同

D．无名合同同50.依据据《担保法》规规定，在该场场景中能做保保证人的是（）

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁51.该保保证合同主体体是（）。

A．甲与乙

B．甲与丙

C．乙与丁

D．乙与丙52.下列列不属于保证证合同的内容容是（）。

A．保证方式式

B．保证期间间

C．保证担保保范围

D．被保证人人的其他债权权53.若两两年后甲仍不不能还款，则则该还款义务务由（）承担。

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁54.按照照担保法的规规定，属于保保证担保方式式的是（）。

A．定金保证证

B．一般保证证

C．抵押保证证

D．留置保证证场景（九）

甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。

根据场景（九），回答下列问题。55.针对对乙延误工期期这一事实，提提供证据的责责任由（）承担。.

A．甲

B．乙

C．甲乙双方方

D．仲裁庭56.仲裁裁过程中，如如果甲申请证证据保全，则则正确程序是是（）。

A．甲向仲裁裁机构所在地地的基层人民民法院提出申申请

B．仲裁机构构将甲的申请请提交证据所所在地的基层层人民法院

C．仲裁机构构将甲的申请请提交证据仲仲裁机构所在在地的基层人人民法院

D．仲裁机构构采取必要的的证据保全措措施57.仲裁裁庭审理过程程中，仲裁员员在赔偿数额额上意见不一一致，首席仲仲裁员张某认认为赔偿数额额为30万元，另两名名仲裁员王某某、李某都认认为赔偿数额额应为15万元，则仲仲裁庭应按（）意见作作出。

A．仲裁委员员会

B．仲裁委员员会主任

C．张某

D．王某、李李某58.该纠纠纷经仲裁后后，裁决书（）发生法法律效力。

A．自作出之之日

B．经上级仲仲裁机构审查查批准后

C．经人民法法院审查批准准后

D．在双方当当事人不申请请复议时59.如果果被申请人乙乙发现该案在在仲裁过程中中违反法律程程序，则可以以向（）申请撤撤销裁决。

A．仲裁庭

B．建设行政政主管部门

C．上级仲裁裁委员会

D．人民法院院60.如果果裁决发生法法律效力后，乙乙不履行裁决决，甲可以（）。

A．向法院申申请强制执行行

B．向仲裁委委员会申请强强制执行

C．向公安部部门申请强制制执行

D．再申请仲仲裁二、多项选选择题（共20题。每题2分。每题的的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。场景（十）

甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期l0个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利

根据场景（十），回答下列问题。61.下列列关于施工许许可证申请的的表述正确的的有（）

A．施工许可可证应由乙施施工单位申请请领取

B．申请用地地已办理建设设工程规划许许可证

C．改建设计计图已按规定定进行了审查查

D．到位资金金不得少于工工程价款的50%

E．宾馆建设消防设设计图纸已通通过公安消防防机构审核62.下列列关于工程包包发、承包的的表述正确的的有（）。

A．乙单位与与戊单位就电电梯改造部分分向甲单位承承担连带责任任

B．建筑工程程应该招标发发包，对不适适用招标发包包的可以直接接发包

C．乙单位只只能从丁公司司采购建筑材材料，否则构构成违约

D．甲单位可可以将电梯改改造与其他改改建工程分别别发包

E．该工程施施工合同无效效，即使竣工工验收合格，甲甲单位也可拒拒付工程价款款63.乙施施工单位的企企业资质可能能是（）。

A．特级

B．一般

C．二级

D．三级64.目前前我国主要的的建筑业专业业技术人员执执业资格种类类包括（）。

A．注册土木（岩岩土）工程师师

B．注册房地地产估价师

C．注册土地地估价师

D．注册资产评评估师65.丙监监理单位在改改建过程中，其其监理内容包包括（）。

A．进度控制制

D．质量控制制

C．成本控制制

D．合同管理理场景（十一一）

某电电信公司在市市中心薪建电电信大厦，该该工程为钢筋筋混凝土框架架结构，地下下一层，地上上七层。施工工阶段由监理理公司负责监监理。电信公公司将工程发发包给甲施工工单位，经电电信公司同意意，甲将消防防工程采用包包工包料的方方式分包给乙乙公司。为节节约成本，电电信公司要求求降低节能标标准，更换材材料。工程竣竣工验收并进进行工程文件件移交、归档档。电信大厦厦投入使用后后三个月，位位于三楼的一一处消防管控控制阀因质量量不合格漏水水，造成某通通信设备调试试公司存放于于该楼的二台台电子设备损损坏，直接经经济损失近百百万元。

根据场景（十十一）。回答答下列问题。66.对该该设备损失承承担责任的有有（）。

A．甲施工单单位

B．乙公司

C．消防器材材供货商

D．电信公司司

E．消防验收收机构67.下列列关于甲单位位的质量责任任，说法正确确的有（）。

A．对该办公公楼的施工质质量负责

B．建立、健健全施工质量量管理制度

C．做好隐蔽蔽工程的质量量检查和记录录

D．对商品混混凝土的检验验，在当地工工程质量监督督站的监督下下现场取样送送检

E．审查乙公公司的质量管管理体系68.以下下是甲单位试试验员的几次次见证取样行行为，其中不不符合《建设设工程质量管管理条例》的的有（）。

A．现浇板混混凝土试块在在监理工程师师监督下，从从混凝土搅拌拌机出料口取取样

B．在监理工工程师监督下下，从已完成成的钢筋骨架架上截取钢筋筋焊接接头试试样

C．试验员和和监理工程师师去门窗厂抽抽取窗户样品品

D．在电信公公司代表监督督下，对进场场的防水材料料随机抽取样样品

E．在电信公公司代表监督督下，到公司司仓库抽取钢钢材试件69.电信信公司的安全全责任包括（）。

A．提供安全全施工措施所所需费用

B．审查安全全技术措施

C．提供舡现现场及地下工工程的有关资资料

D．不得违反反强制性标准准规定压缩合合同约定的工工期

E．自开工报报告批准日起起l5日内，将保保证安全施工工的措施报相相关部门备案案70.以下下安全责任中中，（）属于施施工单位的责责任。

A．配备专职职安全员

B．编制工程程施工安全技技术措施

C．审查乙公公司编制的安安全措施

D．提供乙公公司施工期间间所需的全部部安全防护用用品

E．采用新技术术时，对作业业人员进行相相应的安全生生产教育培训训71.对该该项目经审查查合格的节能能设计文件，下下列说法正确确的有（）。

A．电信公司司可以要求甲甲施工单位变变更节能设计计，降低节能能标准

B．甲施工单单位可以要求求乙施工单位位变更节能设设计，降低节节能标准

C．电信公司司不可以要求求甲施工单位位变更节能设设计，降低节节能标准

D．建筑节能能强制性标准准，仅是针对对甲和乙的要要求

E．建筑节能能强制性标准准，是针对电电信公司、甲甲、乙的要求求72.下列列关于该项目目档案移交和和文件归档说说法，正确的的有（）。

A．甲、乙监监理公司应各各自整理本单单位形成的工工程文件并向向电信公司移移交

B．应由甲负负责收集，汇汇总乙形成的的工程档案并并向电信公司司移交

C．监理公司应应在工程施工工验收前，将将形成的工程程档案向电信信公司归档

D．监理公司司应根据城建建管理机构要要求对档案进进行审查，合合格后向电信信公司移交

E．工程档案案一般不少于于二套，一套套（原件）由由电信公司保保管，一套移移交当地城建建档案馆（室室）场景（十二二）

电力力局在A、B两地同时建建设两个变电电站，分别签签订了设计合合同、施工合合同和设备供供应合同。

设计合同同采用标准化化范本，规定定合同担保方方式为定金担担保。供货合合同履行过程程中发现，由由于两个变电电站的规模不不同，所订购购的两套设备备不是同一型型号，供货合合同中未明确确约定各套设设备的交货地地点。

根据场景景（十二），回回答下列问题题。73.设计计合同采用定定金担保方式式，该定金合合同生效必须须满足的条件件包括（）。

A．建设单位位与设计单位位书面的定金金担保

B．设计院将将定金支付给给建设单位

C．建设单位位将定金支付付给设计院

D．建设单位位将设计依据据材料移交给给设计院

E．设计院乙乙开始设计工工作74.依据据《合同法》中中对一般条款款的规定，各各施工合同内内均应明确约定的条条款包括（）。

A．工程应达达到的质量标标准

B．工程款的支支付与结算

C．合同工期期

D．工程保险险的投保责任任

E．解决合同同纠纷的方式式75.施工工合同履行过过程中，按照照《合同法》有有关当事人行行使抗辩权的的规定，下列列说法中正确确的包括（）。

A．施工质量量不合格工程程部位的工程程不予计量和和支付

B．施工质量量不合格工程程部位的工程程量应先予计计量和支付，然然后再由承包包商自费修复复工程缺陷

C．超出设计计尺寸部分的的工程量即使使质量合格也也不予计量和和支付

D．超出设计计尺寸部分的的工程量，当当质量合格时时应按实际完完成工程量计计量支付

E．拖延支付付工程进度款款超过合同约约定的时间，承承包商预先发发出通知仍未未获得支付，有有行使暂停施施工的权力76.按照照《合同法》对对合同内容约约定不明确的的处理规定，对对于设备交付付方式和交货货地点不明确确的下述说法法中正确的包包括（）。

A．供货商通通知电力局到到供货商处提提货，运输费费由电力局负负担

B．供货商通通知电力局到到供货商处提提货，运输费费由供货商负负担

C．供货商用用自有运输机机械将设备运运到电力局指指定地点，运运费由供货商商承担

D．供货商用用自有运输机机械将设备运运到电力局指指定地点，运运费由电力局局承担

E．供货商委委托运输公司司，将设备运运到电力局指指定地点，运运费由电力局局承担77.如果果施工合同违违反法律、行行政法规的强强制性规定，致致使合同无效效，则（）。

A．合同自订订时起就不具具有法律效力力

B．当事人不不能通过同意意或追认使其其生效

C．在诉讼中中，法院可以以主动审查决决定该合同无无效

D．合同全部部条款无效

E．合同中独独立存在的解解决争议条款款有效场景（十三三）

施工工单位投标中中标后，与建建设单位签订订合同。在施施工过程中，施施工单位偷工工减料，使用用不合格的建建筑材料。建建设单位多次次要求其返工工处理，施工工单位一直未未予解决，因因此导致合同同纠纷。

根据场景景（十三），回回答下列问题题。78.下列列解决纠纷方方式产生的法法律文书，其其不强制执行行效力的包括括（）。

A．民间调解解

B．行政调解解

C．仲裁

D．诉讼

E．协商79.如果果建设单位选选择诉讼方式式解决此纠纷纷，起诉状中中应说明的事事项包括（）。

A．原告的姓姓名、住所

B．被告的姓姓名、住所

C．诉讼请求求

D．代理律师师的基本情况况

E．诉讼事实实及理由80.施工工单位若对人人民法院委托托的鉴定部门门作出的鉴定定结论有异议议，申请重新新鉴定。法院院应予准许的的情况包括（）。

A．鉴定程序序严重违法

B．鉴定人员员不具备相关关的鉴定资格格

C．鉴定结论论明显依据不不足

D．经过质证证不能作为证证据使用

E．有缺陷的的鉴定结论可可通过补充鉴鉴定解决参考答案一、单项选选择题

1-5CCDABB6-100DDCDAA

11-155CBBCCB16-200BBDBBB

21-255BCBAAC26-300DCCCAA

31-355ADDBBD36-400ACDCDD

41-455DCDBBB46-500BBBCCC

51-555DDABBA56-60BBDADA二、多项选选择题

61.BCCDE62.ABBD63.ABBCD64.AB65.ABBCD；

66.ABBC67.ABBC68.CD69.ACCDE70.ABBE；

71.CE72.BD73.AC74.ABBCE75.ACCE；

76.ADDE77.ABBCE78.CD79.ABBCE80.ABBCD2009年二级级建造师《法法规及相关知知识》考题及及答案2009年度全全国执业资格格《建设工程及相相关知识》试试卷及答案一、单项选选择题（共60题，每题1分。每题的的备选项中，只只有1个最符合题意意）1．在我国国法律体系中中，《建筑法法》属于（）部门。

A．民法

B．商法

C．经济法

D．诉讼法2．关于民民事法律行为为分类，以下下说法错误的的是（）。

A．民事法律律行为可分为为要式法律行行为和不要式式法律行为

B．订立建设设工程合同应应当采取要式式法律行为

C．建设单位位向商业银行行的借贷行为为属于不要式式法律行为

D．自然人之之间的借贷行行为属于不要要式法律行为为3．引起债债权债务关系系发生的最主主要、最普遍遍的根据是（）。

A．合同

B．扶养

C．不当得利利

D．无因管理4．根据《物物权法》规定定，下例关于于抵押权的表表述中错误的的是（）。

A．在建工程程可以作为抵抵押物

B．即使抵押押物财产出租租早于抵押，该该租赁关系也也不得对抗已已经登记的抵抵押物

C．建设用地地使用权抵押押后，该土地地上新增的建建筑物不属于于抵押财产

D．抵押权人人应当在主债债权诉讼时效效期间行使抵抵押权5．根据《物物权法》规定定，一般情况况下动产物权权的转让，自自（）起发生生效力。

A．买卖合同同生效

B．转移登记记

C．交付

D．买方占有有6．某工程程项目建设工工期为三年，为为保证施工顺顺利进行，开开工前的到位位资金原则上上不得少于工工程合同价的的（）。

A．20％

B．30％

C．50％

D．80％7．建筑施施工企业确定定后，在建筑筑工程开工前前，建设单位位应当按照国国家有关规定定项工程所在在地县级以上上人民政府激激射行政主管管部门申请领领取（）。

A．建设用地地规划许可证证

B．建设工程程规划许可证证

C．施工许可可证

D．安全生产产许可证8．按照建建筑法规定，以以下正确的说说法是（）。

A．建筑企业业集团公司可可以允许所属属法人公司以以其名义承揽揽工程

B．建筑企业可可以在其资质质等级之上承承揽工程

C．联合体共共同承包的，按按照资质等级级高的单位的的业务许可范范围承揽工程程

D．施工企业业不允许将承承包的全部建建筑工程转包包给他人9．关于建建筑工程的发发包、承包发发式，以下说说法错误的是是（）。

A．建筑工程程的发包方式式分为招标发发包和直接发发包

B．未经发包包发式方同意意且无合同约约定，承包方方不得对专业业工程进行分分包

C．联合体各各成员对承包包合同的履行行承担连带责责任

D．发包方有有权将单位工工程的地基与与基础、主体体结构、屋面面等工程分别别发包给符合合资质的施工工单位12．根据据《招标投标标法》规定，投投标联合体（）。

A．可以牵头头人的名义提提交投标保证证金

B．必须由相相同专业的不不同单位组成成

C．各方应在在中标后签订订共同投标协协议

D．是各方合合并后组建的的投标实体13．按照照建筑法及其其相关规定，投投标人之间（）不属于于串通投标的的行为。

A．相互约定定抬高或者降降低投标报价价

B．约定在招标标项目中分别别以高、中、低低价位报价

C．相互探听听对方投标标标价

D．先进行内内部竞价，内内定中标人后后再参加投标标14．招标标人以招标公公告的方式邀邀请不特定的的法人或者组组织来投标，这这种招标方式式称为（）。

A．公开招标标

B．邀请招标标

C．议标

D．定向招标标15．招标标人采取招标标公告的方式式对某工程进进行施工招标标，于2007年3月3日开始发售售招标文件，3月6日停售；招招标文件规定定投标保证金金为100万元；3月22日招标人对对已发出的招招标文件作了了必要的澄清清和修改，投投标截止日期期为同年3月25日。上述事事实中错误有有（）处。

A．1

B．2

C．3

D．416．根据据法律、行政政法规的规定定，不需要经经有关主管部部门对其安全全生产知识和和管理能力考考核合格就可可以任职的岗岗位是（）。

A．施工企业业的总经理

B．施工项目目的负责人

C．施工企业业的技术负责责人

D．施工企业业的董事17．施工工单位违反施施工程序，导导致一座13层在建楼房房倒塌，致使使一名工人死死亡，直接经经济损失达7000余万元人民民币，根据《生生产安全事故故报告和调查查处理条例》规规定，该事件件属于（）事故。

A．特别重大大

B．重大

C．较大

D．一般18．某建建设工程施工工过程中发生生较大事故，根根据《生产安安全事故调查查处理条例》规规定，该级事事故应由（）负责调调查。

A．国务院

B．省级人民民政府

C．设区的市市级人民政府府

D．县级人民民政府19．发现现施工现场料料堆偏高，有有可能滑塌，存存在安全事故故隐患，则监监理工程师应应当（）。

A．要求施工工单位整改

B．要求施工工单位停止施施工

C．向安全生生产监督行政政主管部门报报告

D．向建设工工程质量监督督机构报告20．甲公公司是某项目目的总承包单单位，乙公司司是该项目的的建设单位指指定的分包单单位。在施工工过程中，乙乙公司拒不服服从甲公司的的安全生产管管理，最终造造成安全生产产事故，则（）。

A．甲公司负主主要责任

B．乙公司负负主要责任

C．乙公司负负全部责任

D．监理公司司负主要责任任21．安全全生产许可证证的有效期为为（）年。

A．2

B．3

C．4

D．522．下列列关于建设单单位质量责任任和义务的表表述中，错误误的是（）。

A．建设单位位不得将建设设工程肢解发发包

B．建设工程程发包方不得得迫使承包方方以低于成本本的价格竞标标

C．建设单位位不得任意压压缩合同工期期

D．涉及承重重结构变动的的装修工程施施工期前，只只能委托原设设计单位提交交设计方案23．根据据相关司法解解释的规定，建建设工程未经经竣工验收，发发包人擅自使使用后，又以以使用后的（）工程质质量不符合约约定为由主张张权利的，法法院应予以支支持。

A．主体结构构

B．电气

C．装饰

D．暖通24．根据据《建设工程程质量管理条条例》规定，下下列关于监理理单位的表述述错误的是（）。

A．应当依法法取得相应等等级的资质证证书

B．不得转让让工程监理业业务

C．可以是建建设单位的子子公司

D．应与监理分包单单位共同向建建设承担责任任25．施工工单位于6月1日提交竣工工验收报告，建建设单位因故故迟迟不予组组织竣工验收收；同年10月8日建设单位位组织竣工验验收时因监理理单位的过错错未能正常进进行；10月20日建设单位位实际使用该该工期。则施施工单位承担担的保修期应应于（）起计算算。

A．6月1日

B．8月30日

C．10月8日

D．10月20日26．《建建设工程质量量管理条例》中中确定的建设设工程质量监监督管理制度度，其主要手手段不包括（）。

A．工程质量量保修制度

B．施工许可可制度

C．竣工验收收备案制度

D．工程质量量事故报告制制度27．建设设单位应当自自建设竣工验验收合格之日日起（）日内，将将竣工验收报报告和规划、公公安消防、环环保等部门出出具的认可文文件或者准许许使用文件报报建设行政主主管部门或者者其他有关部部门备案。

A．10

B．15

C．30

D．6028．按照照我国《产品品质量法》规规定，建设工工程不适用该该法关于产品品的规定，以以下不属于产产品质量法所所指的产品是是（）。

A．购买的电电气材料

B．购买的塔塔吊设备

C．现场制作作的预制板

D．商品混凝凝土29．根据据《产品标识识与标注规定定》，对所有有产品或者包包装上的标识识均要求（）。

A．必须有产产品质量检验验合格证明

B．必须有中中英文标明的的产品名称、生生产厂厂名和和厂址

C．应当在显显著位置标明明生产日期和和安全使用期期或失效日期期

D．应当有警警示标志或者者中英文警示示说明32．某建建筑公司在工工地采取的下下列消防安全全措施中，正确确的是（）。

A．责令安置在在仓库里居住住的员工尽量量不使用明火火

B．将施工用用剩余炸药存存放在会议室室橱柜里

C．禁止仓库库保管员晚上上在仓库里居居住

D．为防丢失失，将消防器器材锁在铁柜柜里33．根据据《劳动争议议调解仲裁法法》的规定，劳劳动争议申请请仲裁的时效效期限为（），仲裁裁时效期间从从当事人知道道或者应当知知道其权利被被侵害之日起起计算。

A．2个月

B．6个月

C．1年

D．2年34．李某某今年51岁，自1995年起就一直直在某企业做做临时工，担担任厂区门卫卫。现企业首首次与所有员员工签订劳动动合同。李某某提出自己愿愿意长久在本本单位工作，也也应与单位签签订合同，但但被拒绝并责责令其结算工工资走人。根根据《劳动合合同法》规定定，企业（）。

A．应当与其其签订固定期期限劳动合同同

B．应当与其其签订无固定定期限的劳动动合同

C．应当与其其签订以完成成一定工作任任务为期限的的劳动合同

D．可以不与与之签订劳动动合同，因其其是临时工35．某施施工单位与王王先生签订了了为期二年的的劳动合同，按按照劳动合同同法的规定，王王先生的试用用期不得超过过（）个月。

A．1

B．2

C．3

D．636．职工工李某因参与与打架斗殴被被判处有期徒徒刑一年，缓缓期三年执行行，用人单位位决定解除与与李某的劳动动合同。考虑虑到李某在单单位工作多年年，决定向其其多支付一个个月的额外工工资，随后书书面通知了李李某。这种劳劳动合同解除除的方式称为为（）。

A．随时解除除

B．预告解除除

C．经济性裁裁员

D．刑事性裁裁员37．按照照劳动合同的的规定，企业业的集体合同同由（）与企业业订立。'

A．企业工会会代表企业职职工

B．企业每一一名职工

C．企业10名以上职工工

D．企业绝大大部分职工38．重大大建设项目档档案验收应在在竣工验收（）个月前前完成。

A．1

B．2

C．3

D．439．根据据《税收征管管法》规定，纳纳税人未按期期缴纳纳税款款的，税务机机关除责令限限期缴纳外，从从之纳税款之之日起，按日日加收滞纳税税款的（）的滞纳纳金。

A．0.1‰

B．0.5‰

C．1‰

D．5‰40．下列列属于行政处处罚的是（）。

A．没收财产产

B．罚金

C．撤职

D．责令停产产停业41．施工工单位偷工减减料，降低工工程质量标准准，导致整栋栋建筑倒塌，12名工人被砸砸死。该行为为涉嫌触犯（）。

A．重大责任任事故罪

B．重大劳动动安全事故罪罪

C．工程重大安全事事故罪

D．以其他方式式危害公共安安全罪42．下列列属于我国《合同法》调整的法律关系是（）。

A．收养关系

B．劳动合同

C．税款代扣合同

D．赠与合同43．下列列关于《合同同法》中格式式合同的表述述，错误的是是（）。

A．合适合同同由提供方事事先拟定，可可以重复使用用

B．提供格式式条款的一方方免除对方的的责任、加重重自己责任的的，该条款无无效

C．对格式条条款的理解发发生争议的，应应当按照通常常理解予以解解释

D．对格式条条款有两种以以上解释的，应应当作出不利利于格式条款款提供方的解解释44．要约约是希望和他他人订立合同同的意思表示示，包括（）。

A．寄送的价价目表

B．投标书

C．拍卖公告告

D．招股说明明书45．甲企企业于2月1日向乙企业业发出签订合合同的信函。2月5日乙企业收收到了该信函函，第二天又又收到了通知知该信函作废废的传真，甲甲企业发出传传真，通知信信函作废的行行为属于要约约（）的行为为。

A．发出

B．撤回

C．撤销

D．变更46．某建建筑公司以欺欺骗手段超越越资质等级承承揽某工程施施工项目，开开工在即，建建设单位得知知真相，遂主主张合同无效效，要求建筑筑公司承担（）。

A．违约责任

B．侵权责任任

C．缔约过失责责任

D．行政责任任47．某建建筑材料买卖卖合同被认定定为无效合同同，则其民事事法律后果不不可能是（）。

A．返还财产产

B．赔偿损失失

C．罚金

D．折价补偿偿48．根据据《合同法》规规定，对效力力待定合同的的理解正确的的是（）。

A．在相对人人催告后一个个月内，当事事人之法定代代理人未作表表示，合同即即可生效

B．效力待定定合同的善意意相对人有撤撤销的权利，撤撤销期限自行行为作出之日日起一年

C．表见代理理实质上属于于无权代理，却却产生有效代代理的后果

D．超越代理理权签签订的的合同，若未未经被代理追追认，则必定定属于效力待待定合同49．某建建筑公司为承承揽一工程施施工项目与某某设备租赁公公司签订了一一份塔吊租赁赁合同，其中中约定租赁期期限至施工合合同约定的工工程竣工之日日，则该合同同是（）。

A．附条件合合同，条件成成就合同解除除

B．附条件合合同，条件成成就合同生效效

C．附期限合合同，期限届届满合同解除除

D．附期限合合同，期限届届满合同生效效52．甲公公司欠刘某100万元，丙公公司欠甲公司司150万元，均已已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（）。

A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求

B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权

C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担

D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭53．下列列情形中，可可以导致施工工单位免除违违约责任的是是（）。

A．施工单位位因严重安全全事故隐患且且拒不改正而而被监理工程程师责令暂停停施工，致使使工期延误

B．因拖延民民工工资，部部分民工停工工抗议导致工工期延误

C．地震导致已已完工程被爆爆破拆除重建建，造成建设设单位费用增增加

D．由于为工工人投保意外外伤害险，因因公致残工人人的医疗等费费用由保险公公司支付54．建设设工程民事纠纠纷经不同主主体调解成功功并制作了调调解书，其中中可以强制执执行的是（）。

A．双方签收收的由人民调调解委员会制制作的调解书书

B．双方签收收的仲裁调解解书

C．人民法院院依法作出但但原告方拒绝绝签收的调解解书

D．双方签收的的由人民政府府职能部门依依法作出的调调解书55．民事事诉讼的证据据不包括（）。

A．书证

B．物证

C．视听资料料

D．科学实验验56．根据据《民事诉讼讼法》规定，（）可以作为民事诉讼证人。

A．本案审判员

B．涉及本案的鉴定人员

C．本案原告诉讼代理人

D．本案被告的亲属57．对民民事诉讼的基基本特征表述述正确的是（）。

A．当事人约约定诉讼方式式解决纠纷的的，人民法院院才有管辖权权

B．除简易程程序外均采用用合议庭制

C．所有民事事案件审理及及判决结果均均应当向社会会公开

D．一个案件件须由两级人人民法院审理理才告终结58．下列列关于诉讼管管辖的表述正正确的是（）。

A．第一审重重大涉外民事事案件应当由由中级人民法法院管辖

B．建设工程程施工合同纠纠纷应当由不不动产所在地地人民法院管管辖

C．受移送人人民法院认为为移送的案件件不属于本院院管辖的，可可继续移送有有管辖权的人人民法院

D．房屋买卖卖纠纷实行"原告就被告"原则59．当事事人委托傅泽泽律师事务所所的张律师做做自己的诉讼讼代理人，授授权委托书中中委托权限一一栏仅注明"全权代理"。则张律师师有权代为（）。

A．陈述事实实、参加辩论论

B．承认、放弃、变变更诉讼请求求

C．进行和解

D．提起反诉诉或上诉60．下列列关于《仲裁裁法》中规定定的仲裁制度度的表述正确确的是（）。

A．仲裁委员会会由当事人自自主选定

B．仲裁委员员会是人民法法院的下属事事业单位

C．仲裁审理理以公开审理理为原则

D．对生效的的仲裁裁决书书请求上级仲仲裁委员会予予以撤销二、多项选选择题（共20题，每题2分。每题的的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61．根据据《行政复议议法》规定，下下列选项中不不可申请行政政复议的有（）。

A．建设行政主主管部门吊销销建筑公司的的资质证书

B．人民法院院对保全财产产予以查封

C．监察机关关给予机关工工作人员降级级处分

D．建设行政政主管部门对对建设工程合合同争议进行行的调解

E．行政拘留留62．根据据我国宪法规规定，公民的的宪法权利包包括（）。

A．在法律面面前一律平等等

B．有言论、出出版、游行和和示威的自由由

C．有宗教信信仰的自由

D．对任何国国家机关和国国家工作人员员有批评和建建议权

E．有维护祖祖国的安全、荣荣誉和利益的的权利63．下列列各选项中，属属于民事法律律关系客体的的是（）。

A．建设工程程施工合同中中的工程价款款

B．建设工程程施工合同中中的建筑物

C．建材买卖卖合同中的建建筑材料

D．建设工程程勘察合同中中的勘察行为为

E．建设工程程设计合同中中的施工图纸纸64．国有有建设用地使使用权的用益益物权，可以以采取（）方式设设立。

A．出租

B．出让

C．划拨

D．抵押

E．转让65．根据据《建设工程程施工许可管管理办法》，下下列工程项目目无需申请施施工许可证的的是（）。

A．北京故宫宫修缮工程

B．长江汛期期抢险工程

C．工地上的的工人宿舍

D．某私人投资工程程

E．部队导弹弹发射塔66．在工工程建设项目目招标过程中中，招标人可可以在招标文文件中要求投投标人提交投投标保证金。投投标保证金可可以是（）。

A．银行保函函

B．银行承兑兑汇票

C．企业连带带责任保证

D．现金

E．实物67．按照照《招标投标标法》及相关关规定，在建建筑工程投标标过程中，下下列应当作为为废标处理的的情形是（）。

A．联合体共共同投标，投投标文件中没没有附共同投投标协议

B．交纳投标标保证金超过过规定数额

C．投标人是是响应招标、参参加投标竞争争的个人

D．投标人在在开标后修改改补充投标文文件

E．投标人未未对招标文件件的实质内容容和条件作出出响应68．生产产经营单位保保证安全生产产必须的资金金由（、）予予以保证，并并对由于安全全生产所需的的资金投入不不足导致的后后果承担责任任。

A．公司董事事会

B．公司法定定代表

C．个人经营营的投资人

D．公司股东东

E．公司工会会71．建设设项目需要配配套建设的环环境保护设施施，必须与主主体工程（）。

A．同时规划划

B．同时设计计

C．同时施工工

D．同时竣工工验收

E．同时投产产使用72．下列列属于承担民民事责任的方方式是（）。

A．赔偿损失失

B．返还财产产

C．支付利息息

D．支付违约约金

E．支付定金金73．下列列关于承诺的的表述中，正正确的有（）。

A．受要约人人发出承诺，表表示价格再降降一成即可成成交

B．承诺超期期的后果是承承诺不可能发发生法律效力力

C．承诺一经经送达要约人人即发生法律律效力

D．撤销承诺诺的通知应当当在双方签订订书面合同前前到达要约人人．

E．承诺可以以由受要约人人的代理人向向要约人授权权的代理人作作出74．对于于可撤销合同同，具有撤销销权的当事人人（），撤销销权消灭。

A．自知道或或者应当知道道权利受到侵侵害之日起一一年内没有行行使撤销权的的

B．自知道或或者应当知道道撤销事由之之日起六个月月内没有行使使撤销权的

C．自知道或或者应当知道道撤销事由之之司起一年内内没有行使撤撤销权的

D．知道撤销销事由后明确确表示放弃撤撤销权的

E．知道撤销销事由后以自自己的行为放放弃撤销权的的75．致使使承包人单位位行使建设工工程施工合同同解除权的情情形包括（）。

A．发包人严严重拖欠工程程价款

B．发包人提提供的建筑材材料不符合国国家强制性标标准

C．发包人坚坚决要求工程程设计变更

D．项目经理理与总监理工工程师积怨太太深

E．要求承担担保修责任期期限过长76．某建建设工程施工工合同履行期期间，建设单单位要求变更更为国家新推推荐的施工工工艺，在其后后的施工中予予以采用，则则下列说法正正确的是（）。

A．建设单位位不能以前期期工程未采用用新工艺为由由，主张工程程不合格

B．施工单位位可就采用新新工艺增加的的费用向建设设单位索赔

C．由此延误误的工期由施施工单位承担担违约责任

D．只要双方协协商一致且不不违反区强制制性标准，可可以变更施工工工艺

E．从法律关关系构成要素素分析，采用用新工艺属于于合同主体的的变更77．6月月1日，甲乙双双方签订建材材买卖合同，总总价款为100万元，约定定由买方支付付定金30万元。由于于资金周转困困难，买方于于6月10日交付了25万元，买方方予以签收。下下列说法正确确的是（）。

A．买卖合同同是主合同，定定金合同是从从合同

B．买卖合同同自6月10日成立

C．买卖合同同自6月1日成立

D．若卖方不不能交付货物物，应返还50万元

E．若买方不不履行购买义义务，仍可以以要求卖方返返还5万元78．根据据最高人民法法院《关于民民事诉讼证据据的若干规定定》，当事人人无需要举证证证明的事实实有（）。

A．太阳自东东方升起，自自西方落下

B．人受重伤伤后若得不到到及时救治，会会有生命危险险

C．人所共知知的某企业偷偷工减料

D．已被仲裁裁机构生效的的裁决书所确确认的事实

E．已被人民民法院生效裁裁判所确认的的事实79．根据据《仲裁法》和和《民事诉讼讼法》规定，的的情形包括（）。

A．约定的仲仲裁协议无效效

C．适用法律律确有错误

E．申请人死死亡对国内仲仲裁而言，人人民法院不予予执行仲裁裁裁决

B．仲裁事项项超越法律规规定的仲裁范范围

D．原仲裁机机构被撤销80．我国国建筑业专业业技术人员执执业资格的共共同点有（）。

A．只有注册册以后才能执执业

B．一次注册册终生有效

C．均需接受受继续教育

D．不得同时时注册于两家家不同的单位位

E．均有各自自的职业范围围2010年二级级建造师考试试《法规及相相关知识》真真题及答案解解析一、单项选选择题（共60题，每题1分，每题的备备选项中，只只有1个最符合题题意）1.根据施施工合同，甲甲建设单位应应于2009年9月30日支付乙建建筑公司工程程款。2010年6月1日，乙单位位向甲单位提提出支付请求求，则就该项项款额的诉讼讼时效（）

A．中断

B．中止

C．终止

D．届满【答案】AA

【解析析】《民法通通则》第一百百四十条规定定，诉讼时效效因提起诉讼讼。当事人一一方提了要求求或者同意履履行义务而中中断，从中断断时起，诉讼讼时效时间重重新计算。本本题属于因乙乙单位向甲单单位提出支付付请求而中断断的情形。2.二级注注册建造师注注册证书有效效期为（）年。

A．1

B．2

C．3

D．4【答案】CC

【解析析】建造师的的注册分为初初始注册、延延续注册、变变更注册和增增项注册四类类。初始注册册证书与执业业印章有效期期为3年，延续注注册的。注册册证书与执业业印章有效期期也为3年，变更注注册的、变更更注册后的注注册证书与执执业印章仍延延续原注册有有效期。3.下列规规范性文件中中，效力最高高的是（）。

A．行政

B．司法解释释

C．地方性法法规

D．行政规章章【答案】AA

【解析析】行政法规规的效力低于于宪法和法律律，地方性法法规具有地方方性，只在本本辖区内有效效，其效力低低于法律和行行政法规；行行政规章是由由国家行政机机关制定的法法律规范性文文件，包括部部门规章和地地方政府规章章，效力低于于法律，行政政法规，最高高人民法院对对于法律的系系统性解释文文件和对法律律适用的说明明，对法院审审判有约束力力。具有法律律规范的性质质。在司法实实践中具有重重要的地位和和作用。4.没有法法定或者约定定义务，为避避免他人利益益受损失进行行管理或者服服务而发生的的债称为()之债。

A．合同

B．侵权

C．不当得利利

D．无因管理理【答案】DD

【解析析】无因管理理是指既未受受人之托，也也不负有法律律规定的义务务，而是自觉觉为他人管理理事务的行为为。5.根据《物物权法》的相相关规定，以以建筑物抵押押的。抵押权权自（）时设立立。

A．合同签订订

B．备案

C．交付

D．登记【答案】DD

【解析析】《物权法法》规定了可可以在建工程程作为抵押物物，同时规定定，以正在建建造的建筑物物抵押的，应应当办理抵押押登记，抵押押权自登记时时设立。6.下列选选项中，不属属于我国建造造师注册类型型的是（）。

A．初始注册册

B．年检注册册

C．变更注册册

D．增项注册册【答案】BB

【解析析】建造师的的注册分为初初始注册、延延续注册、变变更注册和增增项注册四类类。7.某建设设工程预计建建设工期13个月，按照照法律规定，建建设单位的到到位资金原则则上不少于工工程合同价的的（）%。

A．20

B．30

C．40

D．50【答案】BB

【解析析】《建筑工工程施工许可可管理办法》第4条规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。8.根据《物物权法》的相相关规定，不不得抵押的财财产是（）。

A．正在建造造的航空器

B．土地所有有权

C．生产原材材料

D．荒地承包包经营权【答案】BB

【解析析】我国土地地所有权属于于国家，不得得抵押，但土土地使用权可可以抵押。9.我国建建筑业企业资资质分为（）三个序序列。

A．工程总承承包，施工总总承包和专业业承包

B．工程总承承包，专业分分包和劳务分分包

C．施工总承承包，专业分分包和劳务分分包

D．施工总承承包，专业承承包和劳务分分包【答案】DD

【解析析】建筑业企企业资质分为为施工总承包包，专业承包包和劳务分包包三个序列。施施工总承包资资质、专业承承包资质、劳劳务分包资质质序列按照工工程性质和技技术特点分别别划分为若干干资质类别。10.根据据工程承包相相关法律规定定，建筑业企企业（）承揽工工程。

A．可以超越越本企业资质质等级许可的的业务范围

B．可以另一一个建筑施工工企业的名义义

C．只能在本本企业资质等等级许可的业业务范围内

D．可允许其其他单位或者者个人使用本本企业的资质质证书【答案】CC

【解析析】承包建筑筑工程的单位位应当持有依依法取得的资资质证书，并并在其资质等等级许可的业业务范围内承承担工程，禁禁止建筑施工工企业超越本本企业资质等等级许可的业业务范围或者者以任何形式式用其他建筑筑施工企业的的名义承担工工程，禁止建建筑施工企业业以任何形式式允许其他单单位或者个人人使用本企业业的资质证书书，营业执照照，以本企业业的名义承担担工程。11.根据据《工程建设设项目施工招招标投标办法法》规定，在在招标文件要要求提交投标标文件的截止止时间前，投投标人（）。

A．可以补充充修改或者撤撤回已经提交交的投标的文文件，并书面面通知招标人人

B．不得补充充、修改、替替代或者撤回回已经提交的的投标文件

C．须经过招招标人的同意意才可以补充充、修改、替替代已经提交交的投标文件件

D．撤回已经经提交的投标标文件的，其其投标保证金金将被没收【答案】AA

【解析析】投标人在在招标文件要要求投标文件件的截止时间间前，可以补补充，修改或或者撤回已提提交的投标文文件，并书面面通知招标人人，补充、修修改的内容为为投标文件的的组成部分。12.根据据《招标投标标法》规定，在在工程建设招招标投标过程程中，开标的的时间应在招招标文件规定定的（）公开进进行。

A．任意时间间

B．投标有效效期内

C．提交投标标文件截止时时间的同一时时间

D．提交投标标文件截止时时间之后三日日内【答案】CC

【解析析】开标应当当在招标文件件确定的提交交投标文件截截止时间的同同一时间公开开进行；开标标地点应当为为招标文件中中预告确定的的地点。13.下列列选项中不属属于招标代理理机构的工作作事项是（）。

A．审查投标标人资格

B．编制标底底

C．组织开标标

D．进行评标【答案】DD

【解析析】D项，评标应应由招标代理理机构组织评评标委员会进进行14.根据据《安全生产产法》规定，生生产经营单位位必须对安全全设备进行经经常性维护、保保养，并定期期检测，这一一规定属于安安全生产保障障措施中的（）。

A．组织保障障措施

B．管理保障障措施

C．经济保障障措施

D．技术保障障措施【答案】BB

【解析析】生产经营营单位必须对对安全设备进进行经常性维维护、保养，并并定期检测，这这是设备的日日常管理工作作，属于管理理保障措施中中的物力资源源管理范围。15.书面面评标报告作作出后，中标标人应由（）确定。

A．评标委员员会

B．招标人

C．招标代理理机构

D．招标投标标管理机构【答案】BB

【解析析】评标委员员会提出书面面评标报告后后，招标人应应根据提供的的书面评标报报告确定中标标人16.根据据《建设工程程安全生产管管理条例》规规定，工程监监理单位应当当审查施工组组织设计中的的安全技术措措施或专项施施工方案是否否符合工程建建设强制性标标准和（）标准。

A．建设单位位要求适用的的

B．监理单位位制定的

C．工程建设设推荐的

D．工程建设设行业【答案】AA

【解析析】《建设工工程安全生产产管理条例》第14条规定："工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准"在实践中可能会存在合同中约定的标准高于强制性标准的情况，那时监理单位就不仅要审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否违法了，还要看一看是否违约，若违约也不能批准施工单位的施工组织设计。17.工程程实行总承包包的，分包单单位作业人员员的意外伤害害保险费由（）支付。

A．建设单位位

B．总承包单位位

C．分包单位位

D．总承包和和分包单位共共同【答案】BB

【解析析】意外伤害害保险费由施施工单位支付付，实行施工工总承包的，由由总承包单位位支付意外伤伤害保险费，分分包单位的从从事危险作业业人员的意外外伤害保险的的保险费是由由总承包单位位支付的。18.在施施工现场安装装、拆卸施工工起重机械，整整体提升脚手手架，模板等等自升式架设设设施，必须须由（）承担。

A．总承包单单位

B．使用设备备的分包单位位

C．具有相应应资质的单位位

D．设备出租租单位【答案】CC

【解析】根根据施工起重重机械和自升升式架设设施施的安全管理理，在施工现现场安装、拆拆卸施工起重重机械和整体体提升脚手架架，模板等自自升式架设设设施，必须由由具有相应资资质的单位承承担。19.下列列选项中，属属于建筑施工工企业取得安安全生产许可可证应当具备备的安全生产产条件是（）。

A．在城市规规划区的建筑筑工程已经取取得建设工程程规划许可证证

B．依法参加加工伤保险，依依法为施工现现场从事危险险作业人员办办理意外伤害害保险，为从从业人员交纳纳保险费

C．施工场地地已基本具备备施工条件，需需要拆迁的，其其拆迁进度符符合施工要求求

D．有保证工工程质量和安安全的具体措措施【答案】BB

【解析析】根据《建建筑施工企业业安全生产许许可证管理规规定》第4条，将建筑筑施工企业取取得安全生产产许可证应当当具备的安全全生产条件具具体规定为：：1.建立、健全全安全生产责责任制，制定定完备的安全全生产规章制制度和操作规规程；2.保证本单位位安全生产条条件所需资金金的投入；3.设置安全生生产管理机构构，按照国家家有关规定配配备专职安全全生产管理人人员；4.主要负责人人、项目负责责人、专职安安全生产管理理人员经建设设主管部门或或者其他有关关部门考核合合格；5.特种作业人人员经有关业业务主管部门门考核合格，取取得特种作业业操作资格证证书；6.管理人员和和作业人员每每年至少进行行一次安全生生产教育并考考核合格；7.依法参加工工伤保险，依依法为施工现现场从事危险险作业的人员员办理意外伤伤害保险，为为从业人员交交纳保险费；；8.施工现场的的办公、生活活区及作业场场所和安全防防护用具、机机械设备、施施工机具及配配件符合有关关安全生产法法律、法规、标标准和规程的的要求；9.有职业危害害防治措施，并并为作业人员员配备符合国国家标准或者者行业标准的的安全防护用用具和安全防防护服装；10.有对危险性