2021年度一级建造师资格考试《建设工程法规及相关知识》复习与巩固

2021年度一级建造师资格考试《建设工程法规及相关知识》复习与巩固一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、质权人的义务有（）。A、要求出质人提供相应的担保B、收取质物所生的孳息C、妥善保管质物D、依法拍卖或者变卖质物【参考答案】：C【解析】：《物权法》第215条规定，质权人负有妥善保管质押财产的义务；因保管不善致使质押财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。故C选项正确。而其他均属于质权人的权利。2、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。A、土地主管部门B、建设行政主管部门C、城乡规划主管部门D、授权的镇人民政府【参考答案】：C【解析】：以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。3、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处（）的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。A、5万元以上10万元以下B、10万元以上20万元以下C、10万元以上50万元以下D、50万元以上100万元以下【参考答案】：B4、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【参考答案】：A【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条规定，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。5、生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。A、1B、3C、5D、7【参考答案】：C【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前述违法行为，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，给予撤职处分或者处2万元以上20万元以下的罚款。生产经营单位的主要负责人依照前述规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。故C为正确选项。6、根据我国《保险法》的规定，（）的财产或人身受保险合同的保障，并享有保险金请求权。A、保险人B、被保险人C、投保人D、受益人【参考答案】：B【解析】：保险合同关系人是指在保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人，包括被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。7、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。A、项目经理B、兼职安全员C、建筑架子工D、BIM系统操作员【参考答案】：C【解析】：《安全生产许可证条例》规定，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件之一是，特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。住房和城乡建设部2008年4月发布的《建筑施工特种作业人员管理规定》规定，建筑施工特种作业包括：①建筑电工；②建筑架子工；③建筑起重信号司索工；④建筑起重机械司机；⑤建筑起重机械安装拆卸工；⑥高处作业吊篮安装拆卸工；⑦经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。8、在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A、施工方上级单位B、建设方C、当地政府建设主管部门D、人民法院【参考答案】：C9、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A、作出决定的公安消防机构B、公安机关C、人民法院D、建设行政主管部门【参考答案】：A10、根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）A、代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B、代理人可以超越代理权实施代理行为C、被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D、代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【参考答案】：A【解析】：代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为．被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任．11、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A、5B、7C、10D、14【参考答案】：A【解析】：本题考核的是投标保证金的退还。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。12、设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处（）罚款。A、5万元以上20万元以下B、10万元以上20万元以下C、10万元以上50万元以下D、10万元以上100万元以下【参考答案】：C【解析】：《节约能源法》第七十九条第二款规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。13、我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。A、第一审民事案件B、第二审民事案件C、重大涉外案件D、在全国有重大影响的民事案件【参考答案】：A【解析】：根据我国《民事诉讼法》第17条至第20条的规定，各级人民法院均可受理第一审民事案件，但第二审民事案件不能由基层人民法院管辖，重大涉外民事案件只能由中级以上人民法院管辖，在全国有重大影响的民事案件由最高人民法院管辖。故A选项正确。14、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。A、乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B、若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C、该质量问题是乙造成的，与甲无关D、对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%【参考答案】：B【解析】：总承包单位和分包单位就分包工程承担连带责任，就是当分包工程发生了质量责任或者违约责任时，建设单位可以向总承包单位请求赔偿，也可以向分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位进行赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿。15、《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工企业（）和总监理工程师签字后实施。A、行政负责人B、技术负责人C、法定代表人D、项目经理【参考答案】：B【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员l行现场监督。故B为正确选项。16、下列纠纷适用于专属管辖的是()。A、加工承揽合同纠纷B、建设工程施工合同纠纷C、土地使用权转让纠纷D、房屋中介合同纠纷【参考答案】：C17、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁【参考答案】：C【解析】：仲裁必须有仲裁协议才可以进行，若合同中约定了调解，则调解不成时只能进行诉讼18、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A、抢修B、抢险C、抢工期D、生产工艺要求必须连续【参考答案】：C【解析】：《环境噪声污染防治法》第三十条：“在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。”19、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A、营业执照B、技术人员C、资金D、高层管理人员【参考答案】：A【解析】：本题考查的是施工企业从业资格制度。《建筑法》规定，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。由此可知以其他企业名义承揽工程是指借用其他施工单位资质证书、营业执照的行为。20、关于安全生产的说法，错误的是（）。A、安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施B、用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价C、安全设施投入属于预算外工程建设资金D、建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责【参考答案】：C【解析】：根据《安全生产法》，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价。建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。安全设施投资应当纳入建设项目概算。故C为正确选项。21、“工程质量保修书”属于（）3C件类别。A、合同管理B、施工组织管理C、质量管理D、成本费用管理【参考答案】：A【解析】：合同管理类文件包括：①工程分包合同；②工程设备、材料招标书和中标书；③合同补充、变更、中止、终止确认文件；④涉及合同管理的承诺书（确认函）及外来文、册（确认函）；⑤分包工程申请审批表；⑥分包工程招标文件；⑦合同变更和索赔申请报告；⑧工程质量保修书。22、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。A、住房和城乡建设部B、省级建设行政主管部门C、国家安全生产监督管理行政主管部门D、国务院【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是工程监理制度。《建筑法》规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。23、甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司（）。A、可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同B、只能解除K06电子装置的采购合同C、只能继续履行合同D、解除采购合同应获得乙的同意【参考答案】：A24、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。A、16B、14C、20D、18【参考答案】：A25、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A、3B、5C、7D、10【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是投标保证金的退还。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。26、关于建筑工程一切险，下列说法中不正确的是（）。A、建筑工程一切险承保各类民用、工业和公共事业建筑工程项目，包括道路、水坝、桥梁、港口等，在建设工程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失B、保险期自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准C、保险期的终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日D、保险工程一切险一般不加保第三者责任险【参考答案】：D【解析】：D项，建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。第三者责任险是指在保险有效期内，因施工工地上发生意外事故，造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或者财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。27、丙公司在知悉甲公司对乙公司的授权已经到期的情况下，与乙公司签订了购销合同，由于乙公司最后未能交货，给丙公司造成了巨大损失。根据有关法律规定，丙公司的损失应当由（）承担。A、甲公司B、乙公司C、甲、乙公司连带D、乙、丙公司连带【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是不当或违法行为应承担的法律责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。28、根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为（）。A、6个月B、1年C、2年D、3年【参考答案】：C【解析】：《民事诉讼法》第213条规定，对依法设立的仲裁机构的裁决，一方当事人不履行的，对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。第215条规定，申请执行的期间为2年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。故应选C项。29、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）。A、在投标时为职工办理意外伤害保险B、为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C、在中标后为职工办理意外伤害保险D、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【参考答案】：B【解析】：第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议决定对《中华人民共和国建筑法》作如下修改：将第四十八条修改为：“建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。”本决定自2011年7月1日起施行。30、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）。A、施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修以为的，责令改正，处10万元以上，30万元以下的罚款B、缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般责任赔偿责任C、缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D、建筑业企业申请资质升级、资政增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请【参考答案】：C【解析】：A错误，《建设工程质量管理条例》规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。B错误，C正确，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不31、人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其()。A、主体问题B、程序问题C、实体问题D、法律适用问题【参考答案】：B32、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）A、现场施工人员B、分包单位C、建设单位D、总承包单位【参考答案】：D【解析】：倒数第3行，必考。33、关于建设工程招标投标交易场所的表述中．不正确的是（）。A、招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系B、招标投标交易场所不得以营利为目的C、国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标D、县级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是建设工程招标投标交易场所。《招标投标法实施条例》规定，设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标。34、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。A、渎职罪B、重大劳动安全事故罪C、重大责任事故罪D、工程重大安全事故罪【参考答案】：B【解析】：重大劳动安全事故罪，是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。渎职罪，是指国家机关工作人员利用职务上的便利徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，妨害国家机关的正常活动，损害公众对国家机关工作人员职务活动客观公正性的信赖，致使国家与人民利益遭受重大损失的行为。重大责任事故罪，是指在生产、生活中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。工程重大安全事故罪，是指建35、除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过（）小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。A、24B、48C、72D、96【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是强化隐蔽工程质量检查。除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。36、按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2008年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2008年12月23日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2008年12月31日法院作出判决。则下列说法正确的是（）。A、2008年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B、2008年12月23日起诉讼时效中止C、2008年12月23日诉讼时效中断D、2008年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断【参考答案】：C【解析】：《民法通则》第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。本题中，2007年7月1日至8月1日之间，虽然当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权，但是该期间不属于“诉讼时效期间的最后六个月”，故不发生诉讼时效的中止。2008年1月23日，承包方向法院提起诉讼的行为发生诉讼中断的效力，37、施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是（）。A、法定代表人B、技术负责人C、项目负责人D、安全管理部门负责人【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责。《建筑法》规定，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。《建设工程安全生产管理条例》也规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。在这里，主要负责人包括但不仅限于施工单位的法定代表人，而是指对施工单位全面负责，有生产经营决策权的人。38、根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是（）。A、记过B、责令停止营业C、暂扣或者吊销许可证D、拘留【参考答案】：A39、施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）。A、为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材B、施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C、为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近D、在道路两旁施工时使用明火作业【参考答案】：B40、工程建设过程中规范施工行为的技术依据是（）。A、施工技术标准B、工程设计图纸C、工程监理合同D、施工合同中约定采用的推荐性标准【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是施工行为的技术依据。施工技术标准是工程建设过程中规范施工行为的技术依据。41、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）A、在公司连续工作满8年的张某B、到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C、在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某D、与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某【参考答案】：D【解析】：本题考查的是无固定期限劳动合同。参见教材42、《大气污染防治法》规定，建设项目的（）必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。A、环境影响报告书B、环境影响报告表C、施工组织设计文件D、环境影响登记表【参考答案】：A【解析】：本题考核的是建设项目大气污染的防治。建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。43、根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。A、拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B、当地投标企业较少C、施工主要技术采用特定专利或专有技术D、军队建设项目【参考答案】：C【解析】：本题考查的是建设工程必须招标的范围、规模和招标方式。可以不进行施工招标的有：（1）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；（2）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；（3）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；（4）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；（5）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。44、2008年8月15日，甲工厂与乙机电安装公司签订机械设备安装合同，合同约定由乙公司在2008年11月16日之前为甲工厂安装一套进口成套机械设备，甲工厂在工程完成后15d内全部支付工程款50万元。乙公司在2008年11月1日提前完成安装工作，经甲工厂验收合格，但甲工厂拒不支付工程款。经多次催讨，甲工厂于2009年9月1日答应付款，并向乙公司出具50万元的支票一张，乙公司向银行提示付款遭到拒绝。乙公司的债权的诉讼时效到期日为（）。A、2010年8月16日B、2010年11月1日C、2011年11月17日D、2011年9月1日【参考答案】：D【解析】：本题考核的是诉讼时效中断。《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。45、缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A、10B、15C、30D、14【参考答案】：D【解析】：《建设工程质量保证金管理暂行办法》第十条规定，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。46、《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起（）个工作日内对外进行记录公告。A、15B、20C、30D、45【参考答案】：B【解析】：本题考核的是建筑市场诚信行为的公布。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。47、《招标投标法》属于（）。A、民商法B、行政法C、经济法D、社会法【参考答案】：A48、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A、10B、4C、16D、12【参考答案】：D【解析】：“四、定金……收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。”49、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算A、竣工验收合格B、交付使用C、发包方支付全部价款D、竣工验收备案【参考答案】：A50、根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起（）内，依法申请人民法院强制执行。A、15日B、1个月C、3个月D、2年【参考答案】：C【解析】：《行政强制法》第53条规定：“当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关．-j-以自期限届满之E1起三个月内，依照本章规定申请人民法院强制执行”。故C为正确选项。51、大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人与张某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，砖块坠落砸伤了张某，花去医疗费7000元。下列说法正确的是（）。A、公司最多赔偿5000元B、张某应要求王某赔偿C、公司应赔偿医疗费7000元D、公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿【参考答案】：C【解析】：根据《合同法》第五十三条规定，项目负责人与张某口头商定的条款属于对造成对方人身伤害的责任的免责条款，属于无效条款，公司应当赔偿医疗费7000元。52、在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为中，（）即行政机关或其他行政主体依照法定职权、程序对于违法但尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为。A、行政裁决B、行政处罚C、行政奖励D、行政许可【参考答案】：B53、注册建造师不能从事（）。A、工程项目总承包管理B、工程项目管理服务C、工程技术经济咨询D、注册单位资质许可范围外的工作【参考答案】：D54、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人比法院出具的授权委托中注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（）。A、进行辩论B、进行和解C、提起反诉D、提起上诉【参考答案】：A55、施工现场专职安全生产管理人员的职责是（）。A、编制危险性较大工程安全专项施工方案B、对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场查封C、制定施工现场生产安全事故应急救援预案D、对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改【参考答案】：D【解析】：项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：(1)负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；(2)现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；(3)对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；(4)对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；(5)对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；(6)依法报告生产安全事故情况。本题中，A、B、C选项均不是现场专职安全生产管理人员的职责。故D为正确选项。56、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）A、制定完备的安全生产规章制度和操作流程B、配备兼职安全生产管理人员C、各分部分项工程有应急预案D、管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【参考答案】：A57、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（）。A、25%B、30%C、40%D、50%【参考答案】：A【解析】：本题考核的是施工单位负责人施工现场带班制度。建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。58、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A、当天公开B、当天不公开C、同一时间公开D、同一时间不公开【参考答案】：C【解析】：《招标投标法》第三十四条规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。59、《安全生产法》规定，从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。这项条款明确了安全生产中从业人员的（）。A、知情权B、批评权C、检举、控告权D、拒绝权【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是拒绝违章指挥权。《安全生产法》还规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。60、职工参加工伤保险，由（）缴纳工伤保险费。A、用人单位B、职工本人C、劳动行政部门D、用人单位和职工共同【参考答案】：A【解析】：职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。此外，《建筑法》还规定，建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。61、用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的（）的工资报酬。A、150%B、200%C、250%D、300%【参考答案】：A【解析】：本题考核的是高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬的支付。用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于300%的工资报酬。62、关于代理的法律特征，下列表述中正确的是（）。A、任何行为都可以代理B、代理行为的法律后果归属于第三人C、代理人应该以自己的名义实施代理行为D、代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【参考答案】：D63、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。A、竣工验收B、签订施工合同C、进场开工D、领取施工许可证【参考答案】：D【解析】：“六、依法办理工程质量监督手续”第一段。64、关于未成年工特殊保护的表述中，不正确的是（）。A、禁止用人单位招用未满18周岁的未成年人B、不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害的劳动C、用人单位应对未成年工定期进行健康检查D、未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育、培训【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。其余选项均正确。65、《安全生产法》规定从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这是从业人员（）的体现。A、建议权B、拒绝权C、请求赔偿权D、紧急避难权【参考答案】：B【解析】：《安全生产法》第四十六条规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。66、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。A、订立劳动合同B、劳动合同备案C、实际用工D、实际支付工资【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是劳动合同的订立。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。67、建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A、3B、2C、4D、6【参考答案】：A【解析】：本题考核的是安全生产许可证的有效期。《安全生产许可证条例》第9条规定：安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。68、根据安全生产许可证的取得条件，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。A、项目经理B、脚手架作业人员C、兼职安全员D、BIM系统操作员【参考答案】：B【解析】：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条规定：(1)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；(2)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；(3)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(4)管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。其中要求特种作业人员持特种作业操作证书上岗，故B为正确选项。69、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（）万元。A、6B、14C、20D、26【参考答案】：D70、甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照我国《担保法》规定，下列财产可以抵押的是（）。A、国有土地所有权B、城市房地产权C、集体土地使用权D、耕地【参考答案】：B【解析】：根据《物权法》第183条规定：乡镇、村企业的建设用地使用权不得单独抵押。以乡镇、村企业的厂房等建筑物抵押的，其占用范围内的建设用地使用权一并抵押。第184条规定：下列财产不得抵押：(1)土地所有权；(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。故B二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。71、下列财产可以作为抵押物的有（）。A、抵押人所有的房屋和其他地上定着物B、抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C、抵押人依法有权处置的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物D、抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产E、抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地所有权【参考答案】：ABCD【解析】：本题考核的是可以作为抵押物的财产。下列财产可以作为抵押物：(1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物；(2)抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；(3)抵押人依法有权处置的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；(4)抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产；(5)抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；(6)依法可以抵押的其他财产。72、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，关于质证的表述中，正确的是（）。A、证人应当出庭作证B、证据应当在法庭上出示，由当事人质证C、证人不得旁听法庭审理D、未经质证的证据，可以作为认定案件事实的依据E、法院认为有必要的，可以让证人进行对质【参考答案】：ABCE【解析】：本题考核的是质证。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，证人应当出庭作证。证人确有困难不能出庭的，经法院许可，证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过双向视听传输技术手段作证。审判人员和当事人可以对证人进行询问。证人不得旁听法庭审理；询问证人时，其他证人不得在场。法院认为有必要的，可以让证人进行对质。73、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会应当否决其投标情况有（）A、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应C、投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价E、投标联合体没有提交共同投标协议【参考答案】：ABDE【解析】：2013年之前叫废标，新版教材有改动。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。74、根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有（）。A、抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移B、除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移C、抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保D、抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有E、抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保【参考答案】：BCD【解析】：本题考点是抵押的效力。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为。75、财产所有权的权能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括（）。A、担保权B、使用权C、占有权D、收益权E、处分权【参考答案】：BCDE【解析】：本题考核的是财产所有权的权能。财产所有权的权能是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括占有权、使用权、收益权、处分权。76、根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有（）。A、货物运输B、人身伤害C、房屋权属D、土地使用权转让E、建设工程施工合同【参考答案】：CD【解析】：专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。77、下列关于民事诉讼证据的种类及应用，说法正确的是()。A、当事人陈述自己的主张，对方当事人认可的，人民法院可以作为认定事实的根据B、当事人在庭审过程中可以随时提出相关专业问题的鉴定申请C、证人不得旁听法庭审理；证人之间可以进行辩论D、当事人变更诉讼请求，应当在举证期限届满前提出E、未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据【参考答案】：ADE78、下列关于定金、定金合同的说法中，正确的有（）。A、定金合同于一方当事人交付定金时生效B、定金数额如超过主合同标的额的20%，定金合同不成立C、定金数额如超过主合同标的额20%的部分，超过部分不产生定金效力D、定金数额不能超过主合同标的额的30%E、定金合同是实践性合同【参考答案】：ACE【解析】：本题考查的是定金合同。定金合同是实践性合同，交付定金时生效。定金数额不得超过主合同标的额的20%，超过部分不生效。79、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。A、对施工质量负责B、按照工程设计图纸和施工技术标准施工C、对建筑材料、设备等进行检验检测D、建立健全施工质量检验制度E、审查批准高大模板工程的专项施工方案【参考答案】：ABCD【解析】：施工单位的质量责任和义务包括：（1）对施工单位质量负责和总分包单位的质量责任；（2）按照工程设计图纸和施工技术标准施工；（3）对建筑材料、设备等进行检验检测；（4）施工质量检验和返修；（5）建立健全职工教育培训制度。专项施工方案需要经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。且对于工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。所以选项E是错误的。80、建设工程竣工结算分为（）。A、分部工程竣工结算B、分项工程竣工结算C、单项工程竣工结算D、单位工程竣工结算E、项目竣工总结算【参考答案】：CDE【解析】：《建设工程价款结算暂行办法》第十四条规定，工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。81、在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，顾问方或者服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，在合同没有约定权属的情况下，该技术成果应属于（）所有。A、顾问方B、委托方C、服务方D、受益方E、提供咨询的联合体【参考答案】：ACE【解析】：《合同法》第363条规定：“在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于受托人。……当事人另有约定的，按照其约定”。故A、C、E为正确选项。82、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的（）。A、对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役B、对直接责任人员处3年以下有期徒刑或者拘役C、对间接责任人员处1年以上3年以下有期徒刑或者拘役D、后果特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑E、后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑【参考答案】：AE83、以下关于保险合同关系人的说法正确的有（）。A、投保人可以为被保险人B、投保人可以为受益人C、被保险人可以为受益人D、保险人可以为受益人E、保险合同的当事人都可以为受益人【参考答案】：ABC【解析】：保险合同关系人，是指在保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人，包括被保险人和受益人。被保险人是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人也可成为受益人。84、法人应当具备的条件有（）。A、依法成立B、有自己的场所C、有必要的财产或者经费D、有自己的名称、组织机构E、能够独立承担无限民事责任【参考答案】：ABCD【解析】：本题涉及的考点是法人应当具备的条件。法人应当具备的条件：依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。85、对于人民法院案件的移送管辖，下列说法正确的是()。A、人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，不可以驳回其诉讼请求B、人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，在征得当事人同意后移送有管辖权的人民法院C、受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，可以退回原法院D、受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院E、受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖【参考答案】：AE86、根据我国《仲裁法》的规定，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行或被人民法院依法撤销的，（）。A、当事人应该依据原仲裁协议重新申请仲裁B、当事人应该向上级人民法院申请执行C、当事人可以重新达成仲裁协议申请仲裁D、当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行E、当事人可以向人民法院提起诉讼【参考答案】：CE【解析】：仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人之间的纠纷并未解决。在这种情况下，《仲裁法》第九条规定，裁决被人民法院依法裁定撤销或者不予执行的，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。87、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围主要包括（）。A、供水、供电、供气、供热等市政工程项目B、卫生、社会福利等项目C、科技、教育、文化等项目D、体育、旅游等项目E、邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目【参考答案】：ABCD【解析】：本题涉及的考点是关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围。关系公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括：①供水、供电、供气、供热等市政工程项目；②科技、教育、文化等项目；③体育、旅游等项目；④卫生、社会福利等项目；⑤商品住宅，包括经济适用住房；⑥其他公用事业项目。88、施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括（）。A、建立、健全本单位安全生产责任制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E、编制专项工程施工方案【参考答案】：ABCD【解析】：本题超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。89、下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有（）。A、仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格B、仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外C、仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制D、仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定E、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式【参考答案】：ABCE【解析】：D项，《民事诉讼法》规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，因此诉讼中当事人可以依法有条件地约定管辖法院。90、要约不得撤销的情形包括（）。A、要约人确定了承诺期限B、要约人用其他形式明示要约不可撤销C、受要约人已为履行合同作了主要工作D、受要约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同作了准备工作E、受要约人对要约的内容作出实质性变更【参考答案】：ABD【解析】：《合同法》第十九条规定，有下列情形之一的，要约不得撤销：①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；②受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。91、《建筑法》规定，（）的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。A、大型B、结构复杂C、国家重点建设D、中型E、小型【参考答案】：AB【解析】：本题涉及的考点是共同承包的适用范围。《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包