山东省一级建造师职称模拟题完整版

山东省一级建造师职称模拟题完整版第一部分工程经济1、就建筑意外伤害保险而言,如果被保险人因意外致残,由被保险人作为申请人填写保险金给付申请书,凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括()

A、保险单及投保单位证明

B、被保险人户籍证明及身份证明

C、有保险人指定或认可的医疗机构或医师出具的被保险人残疾程度鉴定书

D、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、伤害程度等有关的其他证明和资料

E、保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

2、某住宅工程交付使用十年后,发现因施工原因造成地基基础局部下沉。承重梁裂缝,对此应承担责任的是()

A、设计单位

B、住户集体

C、建设单位

D、施工单位

参考答案：D

文字解析：暂无解析

3、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,对于应当公开招标的施工招标项目,以下()情形经批准可以进行邀请招标。

A、项目技术复杂,只有少量几家潜在投标人可供选择

B、涉及国家安全、国家机密,适宜招标但不宜公开招标的

C、法律、法规规定不宜公开招标的

D、供水、供电、供气、供热等市政工程项目

E、使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款投资的项目

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

4、根据《民法通则》的规定,法人应当具备的条件是()

A、依法成立

B、有必要的财产或者经费

C、具有完全民事行为能力

D、有自己的名称、组织机构和场所

E、能够独立承担民事责任

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

5、王某作为个人签订四份合同,其中属于无效合同的是()

A、以欺诈手段签订的合同

B、与工程总承包单位签订的消防工程专业承包合同

C、显失公平的合同

D、乘人之危签订的合同

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行,但未办理相应的土地使用权抵押手续,下列选项正确的是()

A、视为仅抵押了办公楼

B、视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押

C、因抵押物不明确,抵押合同视为无效

D、因抵押物不明确,抵押合同视为效力待定

参考答案：B

文字解析：暂无解析

7、某工程建设项目,建设单位不按合同约定支付工程进度款,施工单位无法继续施工,经多次催告无效后,提出解除工程承包合同。对于解除的生效下列说法正确的是()

A、通知建设单位即可

B、需建设单位同意

C、须经建设行政主管部门批准

D、必须经人民法院或者仲裁机构确认

参考答案：A

文字解析：根据《合同法》96条的规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”具备法定解除条件时，解除通知到达生效。故A项正确。

8、某承包人通过招标投标程序中标某写字楼建筑工程,双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续,不久发包人进一步要求承包人降低价格,为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议,后双方围绕工程结算产生争议,则应当以()作为结算工程价款的根据。

A、备案的建设工程合同

B、补充协议

C、重新商定合同

D、当地建设行政主管部分发布的计价方法

参考答案：A

文字解析：本题所述发、承包人签订的两个合同，是典型的“阴阳”合同，根据《解释》第21条的规定，应以备案的建设工程合同作为结算工程价款的根据。A项正确。

9、在担保的法律规定中,有关最高额担保制度,下列说法正确的是()

A、可以设立最高额保证

B、可以设立最高额抵押

C、可以设立最高额质押

D、可以设立最高额留置

E、可以设立最高额定金

参考答案：A、B、C

文字解析：法律没有规定最高额留置和最高额定金制度。

10、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,下列关于安全生产要求的表述正确的有()

A、登高架设作业人员须取得特种作业操作资格证书后,方可上岗

B、登高架设作业人员经过企业的安全教育培训合格后,即可上岗

C、脚手架工程应编制专项施工方案,并附具安全验算

D、脚手架工程的施工方案必须经专家论证

E、脚手架工程的施工方案经总监理工程师签字后方可实施

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

11、某工程公司在外地设立分支机构,获得批准并依法取得营业执照。就税收法律关系而言。下列做法正确的是()

A、自公司成立之日起30日内向税务机关办理税务登记

B、自领取营业执照之日起30日内向税务机关办理税务登记

C、从商店购买专用发票

D、向税务机关预交纳税保证金

参考答案：B

文字解析：暂无解析

12、根据《建设工程文件归档整理规范》,应归档的招投标文件包括()

A、施工承包合同

B、监理委托合同

C、技术设计图纸和说明

D、勘察设计承包合同

E、工程项目监理机构负责人名单

参考答案：A、B、D

文字解析：C、E选项分别属于勘察设计文件和机构负责人。

13、以下与工程建设相关的合同中,不属于建设工程合同的是()

A、施工总承包合同

B、勘察设计合同

C、安装工程合同

D、工程监理合同

参考答案：D

文字解析：暂无解析

14、某乡镇企业为解决融资问题,将自己厂房范围内的土地使用权单独抵押给信用社办理贷款,下列说法正确的是()

A、视为地上的厂房一并抵押

B、视为仅抵押了土地使用权

C、因抵押物不明确,抵押合同视为无效

D、乡镇企业的建设用地使用权不得单独抵押

参考答案：D

文字解析：暂无解析

15、甲工程总承包单位,将承包工程的主体部分分包给乙施工单位,并向其收取一定管理费用。根据《建设工程质量管理条例》的规定,下列不属于对甲总承包单位上述行为的处罚措施的是()

A、没收甲收取的管理费

B、按合同价1%～2%处以罚金

C、可以责令甲停业整顿

D、可以降低甲资质等级

参考答案：B

文字解析：根据《建设工程质量管理条例》第62条的规定，同时罚金为刑事处罚措施，不是行政处罚措施。

16、某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时,发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍,于是对其进行了罚款处理,该惩罚措施属于()法律责任形式。

A、民事责任

B、行政处分

C、刑事责任

D、行政处罚

参考答案：D

文字解析：暂无解析

17、下列关于租赁合同的说法中,错误的是()

A、无论如何约定租赁期限,租赁期限均不得超过二十年

B、租赁合同期限超过二十年的,超过部分无效

C、租赁合同期限超过二十年的,租赁合同无效

D、租赁合同为要式合同,必须采用书面形式

E、承租人没有按照约定的期限支付租金,出租人可以解除合同

参考答案：C、D

文字解析：租赁合同期限超过二十年的，超过部分无效；租赁合同期限载6个月以上的，应当采用书面形式，6个月以下的，可以自由选择。

18、某市建委在安全检查中,因某建筑公司施工现场存在安全问题,对其作如出罚款决定,如该决定有下列()情形之一的,人民法院可判决撤销或部分撤销。

A、适用法律法规错误

B、违反法定程序

C、行政处罚显失公正

D、滥用职权

E、处罚主要证据不足

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

19、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险,在开工(4月20日)前10天。即4月10日施工管理人员到工地巡视设备准备情况时遭受意外伤害,这时保险公司承担保险责任的期限的起算时间应为()

A、4月2日

B、4月10日

C、4月20日

D、发生损失之日起生效

参考答案：C

文字解析：暂无解析

20、以下关于第二审法院处理第一审判决、裁定上诉案件的表述,正确的是()

A、不予审理

B、判决驳回上诉,维持原判

C、裁定撤销原判决,发回原审法院重审,或者查清事实后依法改判

D、二审判决宣告前,上诉人申请撤回上诉的,裁定是否准许

E、不可以进行调解

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

21、民事诉讼法律的基本制度包括()

A、或裁或审

B、合议

C、回避

D、公开审判

E、两审终审

参考答案：B、C、D、E

文字解析：《民事诉讼法》第十条规定：“人民法院审理民事案件，依据法律实行合议、回避、公开审判和两审终审制度。”或裁或审制度是仲裁法的基本制度，所以本题选B、C、D、E。

22、建筑公司和安装公司订立了一份设备安装协议,即甲合同,后来双方就新增加的设备又订立了一份协议,即乙合同。甲合同约定解决纠纷的方式是仲裁,乙合同约定解决纠纷的方式是诉讼,两份合同在履行过程中都发生了纠纷,则当事人应当采用()的方式解决。

A、一并申请仲裁

B、一并提起诉讼

C、甲合同仲裁,乙合同诉讼

D、甲合同诉讼,乙合同仲裁

参考答案：C

文字解析：自愿原则和或裁或审原则是仲裁法规定的重要原则，《仲裁法》第四条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理；”第五条规定：“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外，”所以本题选C。

23、某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件,仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见,本案中有关建设工程施工合同效力问题应()作出裁决。

A、按某首席仲裁员的意见作出

B、按某乙或某丙的意见作出

C、请示仲裁委员会主任并按其意见作出

D、重新组成仲裁庭经评议后作出

参考答案：A

文字解析：根据《仲裁法》第53条规定：“裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。”因而，本题应该按照首席仲裁员的意见作出裁决，答案A是正确的，其他选项不符合规定。

24、张某12周岁,其订立的合同有效的情形是()

A、经过其班主任的追认

B、纯获利的

C、与其年龄相适应的

D、主观意思表示真实的

E、内容不违法的

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

25、根据《建设工程质量管理条例》和《勘察设计管理条例》的相关规定,下述勘察设计单位的()行为将被处以l0万元以上30万元以下的罚款。

A、勘察单位未按照强制标准进行勘察的

B、设计单位来按照强制标准进行设计的

C、设计单位未按照规定进行设计交底的

D、设计单位未根据勘察成果进行设计的

E、设计单位指定材料供应商的

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

26、张某原是甲建筑公司的采购员,辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司以前没有用完的空白合同与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同,乙公司对张某辞职并不知情。请问,对该合同承担付款义务的是()

A、甲建筑公司

B、建筑设备租赁公司

C、张某

D、张某、王某与建筑设备租赁公司

参考答案：A

文字解析：《合同法》第49条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”张某的行为属于表见代理，其后果与有权代理相同，即由甲建筑公司承担付款责任。

27、根据《公司法》第149条还规定,项某和姜某分别作为公司的董事、经理不得行使的行为有()

A、挪用公司资金的行为

B、将公司资金以其他个人名义开立账户存储的行为

C、公司章程的规定,经过股东会同意,以公司财产为他人提供担保的行为

D、经过股东大会同意,与本公司进行交易的行为

E、经股东会同意,自营与所任职公司同类业务的行为

参考答案：A、B

文字解析：暂无解析

28、根据我国仲裁法的规定,下列()中所述情形构成仲裁协议的书面形式。

A、甲公司与乙公司在租赁合同中约定的在合同履行过程中所产生的一切争议均应提交仲裁委员会仲裁的条款

B、甲公司与乙公司签订了一份加工承揽合同,合同签订后,在双方就加工物的质量标准问题以传真方式互相磋商过程中,在双方往来的传真件中记载,如果合同履行中产生纠纷,应提交仲裁委员会仲裁

C、甲公司与乙公司签订了一份买卖合同,合同签订后,在双方就产品的质量标准问题以电子邮件方式互相磋商过程中,在双方往来的电子邮件中记载,如果合同履行中产生纠纷,应提交仲裁委员会仲裁

D、甲公司与乙公司签订一份建筑工程承包合同,后因乙公司拖欠工程款问题双方发生纠纷,就该工程款问题双方经过协商,达成将该纠纷提交仲裁委员会仲裁的书面文件

E、甲公司与乙公司签订一份购销合同,后因标的物质量问题发生纠纷,双方公司的法定代表人在协商解决问题过程中,口头表示对该纠纷如果协商解决不成,则提交仲裁委员会仲裁,对此有在场的3名证人为证

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

29、根据《建设工程质量管理条例》的规定,《工程质量保修书》应当明确保修的范围、期限和责任。其中保修范围和最低期限是()

A、约定的

B、法定的

C、根据工程性质商定的

D、业主方规定的

参考答案：B

文字解析：保修范围和最低期限是法定的。保修期限也可由发承包双方协商约定，但《建设工程质量管理条例》第40条规定的最低保修期限属于法律强制性规定，因此发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限。

30、下列工程建设领域的犯罪构成中,主观方面表现为过失的是()

A、串通投标罪

B、受贿罪

C、工程重大安全事故罪

D、行贿罪

参考答案：C

文字解析：工程重大安全事故罪的主观方面表现为过失。

第二部分项目管理1、若名义利率一定,则年有效利率与一年中计息周期数m的关系为()

A、计息周期数增加,年有效利率不变

B、计息周期数增加,年有效利率减小

C、计息周期数增加,年有效利率增加

D、计息周期数减小,年有效利率增加

参考答案：C

答案解析：暂无解析

2、建设工程项目总投资组成中,工程建设其他费包括()

A、失业保险费

B、工程监理费

C、研究试验费

D、生活家具购置费

E、生产家具购置费

参考答案：B、C、D

答案解析：暂无解析

3、属于其他应收款的有()

A、应向责任人收取现金赔偿

B、为职工垫付的款项

C、为客户垫付的运费

D、应收保险公司赔款

参考答案：A、B、D

答案解析：选项C应该计入应收账款。

4、利率与社会平均利润率两者相互影响,()

A、社会平均利润率越高，则利率越高

B、要提高社会平均利润率，必须降低利率

C、利率越高，社会平均利润率就越低

D、利率和社会平均利润率总是按同一比例变动

参考答案：A

答案解析：暂无解析

5、应作为价值工程优先改进对象的是()

甲

乙

丙

丁

现实成本()

1100

2350

目标成本()

1000

2000

功能价值

0.909

0.831

1.089

0.921

A、丙

B、丁

C、甲

D、乙

参考答案：D

答案解析：暂无解析

6、某施工企业年末流动资产合计数为66455.7万元,流动负债数为72106.5万元,该企业流动比率为()

A、0.08

B、0.92

C、1.08

D、1.92

参考答案：B

答案解析：暂无解析

7、在利润分配项目中,应优先提取的是()

A、法定盈余公积金

B、任意盈余公积金

C、普通股股利

D、优先股股利

参考答案：A

答案解析：暂无解析

8、通常,为了做好整个项目融资的结构安排,首先要在法律、法规许可范围内设计符合投资者投融资需要的项目投资结构。下列各项中,属于国际上普遍采用的项目投资结构的有()

A、公司型合资结构

B、个人独资结构

C、合伙制结构

D、非公司型合资结构

E、信托基金结构

参考答案：A、C、D、E

答案解析：暂无解析

9、在资金等值计算中,下列表达正确的是()

A、P一定,n相同,i越高,F越大

B、P一定,i相同,n越长,F越小

C、F一定,i相同,n越长,P越大

D、F一定,n相同,i越高,P越大

参考答案：A

答案解析：暂无解析

10、编制工程量清单时,若有总承包服务费,则应列在()中。

A、分部分项工程量清单

B、措旎项目清单

C、其他项目清单的招标人部分

D、其他项目清单的投标人部分

参考答案：D

答案解析：暂无解析

11、在计算偿债备付率时,公式中的分子采用项目借款偿还期内各年的()

A、销售收入

B、利润总额

C、可用于还本付息的资金

D、息税前利润

参考答案：C

答案解析：暂无解析

12、某项目生产一种非专利技术产品,总投资10000万元,由甲、乙、丙三家企业共同出资组成项目法人,合资合同期限为10年,约定按出资比例分红。甲企业以1500万元现金出资,乙企业以评估价值1500万元的房屋和土地出资,丙企业以评估价值1000万元的商标权出资。下述说法不正确的是()

A、该项目资本金为4000万元

B、该项目资本金比例为40%

C、三家企业的出资比例均符合有关制度规定

D、合资第三年,项目经营获得可分配利润800万元,乙企业可从中分得300万元

参考答案：C

答案解析：暂无解析

13、某建筑工程直接工程费200万元,措施费为直接工程费的55%,间接费费率8%,利润率10%,综合计税系数3.41%,以直接费为基础计算建设安装工程造价,则该工程含税总造价为()万元。

A、256

B、258

C、257

D、248

参考答案：A

答案解析：暂无解析

14、标价计算之前要对工程所在国的市场、政治、经济环境进行调查,下列各项中不属于该项目调查范畴的是()

A、政局的稳定性

B、工程实施有关的法律

C、工地附近可利用的服务设施

D、汇率变化

参考答案：C

答案解析：暂无解析

15、某设备年租赁费为30万元,若购买该设备,其购买费用年值为20万元,贷款利息每年支付5万元,设备年折旧费用为15万元,所得税率为33%,那么用净年值表小的设备租赁与设备购买费用之差为()

A、-1.7万元

B、0

C、1.7万元

D、38.2万元

参考答案：A

答案解析：根据互斥方案比选的增量原则,两方案相同的现金流量项目可不予考虑。设备租赁与设备购买费用净年值差=(所得税率×年租赁费-年租赁费)-[所得税率×(折旧+年贷款利息)-设备购买费用年值-年贷款利息]=(33%×30-30)-[33%×(15+5)-20-5]=-1.7万元

16、某施工机械的时间定额为0.391台班/100m3,与之配合的工人小组有4人,则该机械的产量定额为()m3/台班。

A、0.64

B、2.56

C、64

D、256

参考答案：D

答案解析：暂无解析

17、项目管理公司是项目融资中的重要参加者,其主要任务是()

A、项目发起阶段的可行性研究

B、提出一个能够最大限度地保证投资者收益,同时又能为银行及其他利益相关方接受的融资方案

C、项目建设阶段的质量、成本、工期控制

D、项目的日常经营管理事务

参考答案：D

答案解析：暂无解析

18、在合理劳动组织与合理使用机械的条件下,完成单位合格产品所必须的施工机械工作时间包括()

A、正常负荷下的工作时间

B、施工过程中的停工时间

C、不可避免的中断时间

D、有根据地降低负荷下的工作时间

E、不可避免的无负荷工作时间

参考答案：A、C、D、E

答案解析：暂无解析

19、某公司资产总额550万元,流动负债总额100万元,所有者权益总额300万元。公司负债总额应为()万元。

A、100

B、150

C、250

D、550

参考答案：C

答案解析：暂无解析

20、当财务内部收益率大于基准收益率时,一定有()

A、动态投资回收期小于项目的计算期

B、财务净现值等于零

C、财务净现值大于零

D、静态投资回收期小于项目的计算期

E、财务净年值小于零

参考答案：A、C、D

答案解析：暂无解析

21、据现金流量表的编制要求,一般情况下对于外币现金流量以及境外子公司的现金流量进行折算时使用的折算汇率是()

A、现金流量发生日的即期汇率

B、现金流量发生日的远期汇率

C、现金流量发生日的买入汇率

D、现金流量发生日的卖出汇率

参考答案：A

答案解析：暂无解析

22、拟建一个年产100万吨矿泉水的工厂,现采用资金周转率法编制该项目的投资估算,则需要掌握的资料有()

A、已建类似项目的投资额

B、已建类似项目的生产能力

C、该行业平均的资金周转率

D、该产品目前的市场售价

E、价格调整指数

参考答案：C、D

答案解析：暂无解析

23、下列各项中,不是企业置存一定数量现金需要条件的是()

A、交易性需要

B、预防性需要

C、投机性需要

D、增值性需要

参考答案：D

答案解析：暂无解析

24、属于扩张性财政政策措施的是()

A、降低利率

B、降低税收

C、减少政府转移支付

D、减少政府支出

参考答案：B

答案解析：暂无解析

25、某施工企业当期利润总额1700万元,所得税费用500万元,财务费用和管理费用分别为100万元和200万元。企业当期净利润应为()万元。

A、300

B、1200

C、1500

D、1700

参考答案：B

答案解析：暂无解析

26、某股份有限公司2008年12月31日的资产负债表显示:公司流动资产总额200万元,非流动资产总额为200万元,所有者权益总额为250万元。根据企业会计准则及其相关规定:公司权益总额应为()

A、200万元

B、450万元

C、250万元

D、400万元

参考答案：D

答案解析：权益总额=资产总额=400万元

27、股本资金比例越高,现金流量中用于偿还债务的比例越小,则项目经济强度和贷款人风险的变化趋势为()

A、项目经济强度越高,贷款人风险越大

B、项目经济强度越高,贷款人风险越小

C、项目经济强度越低,贷款人风险越大

D、项目经济强度越低,贷款人风险越小

参考答案：B

答案解析：暂无解析

28、某企业销售一批商品,为扩大销售采用45天信用销售,考虑到货款尽早收回,决定给予客户现金折扣,条件为"3/10,n/45"。该信用条件表述的含义是()

A、45日为信用期限

B、10日为信用期限

C、10日为折扣期限

D、45日为折扣期限

E、3%为现金折扣

参考答案：A、C、E

答案解析：暂无解析

29、某建设项目设备及工器具购置费为600万元,建筑安装工程费为1200万元,工程建设其他费为100万元,建设期两年,建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%,则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。

A、1900

B、1200

C、700

D、1800

参考答案：C

答案解析：暂无解析

30、A施工企业收到建设单位的预付工程款,款已存入银行。该笔业务会导致A企业的()

A、负债减少

B、收入增加

C、资产减少

D、资产增加

参考答案：D

答案解析：暂无解析

第三部分建设法规1、当计算工期不能满足计划工期时,可设法通过压缩关键工作的持续时间,宜考虑的关键工作应该满足的要求是()

A、有充足备用资源

B、新近安排实施

C、平行线路比较少

D、所需增加的费用相对较少

E、不影响质量和安全

参考答案：A、D、E

文字解析：本题主要考查工期优化以及改进关键线路持续时间的方法和要求。答案A、D、E在选择缩短持续时间的关键工作时,宜考虑工程质量安全、所需增加的费用相对较少和资源配备等因素；而跟答案B、C无关。

2、职业健康安全管理体系要素中的核心要素有()

A、危险源识别

B、风险评价

C、风险控制的策划

D、运行控制

E、预防措施

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

3、在施工承包合同中采用成本加酬金计价方式时,下列各项中,()项应是业主与承包商注意的主要问题。

A、各项工程内容的单价能否调整

B、必须在合同中约定明确的如何向承包商支付酬金的条款

C、如工程发生重大变更,支付承包商的酬金能否调整

D、要列出完整的工程费用清单

E、规定详细的工程现场有关数据记录、信息存储的格式和方法

参考答案：B、D、E

文字解析：采用成本加酬金合同,首先要明确业主如何向承包人支付酬金,其次要考虑如何确定合理的工程成本,以保证双方的权利义务关系大致平衡。

4、建设工程项目设计经济性质量,是指不同设计方案的选择对()的影响。

A、建设工期

B、建设质量

C、建设安全

D、建设投资

参考答案：D

文字解析：暂无解析

5、项目管理实施规划的编制依据是()

A、项目管理规划大纲

B、可行性研究报告

C、项目条件和环境分析资料

D、工程合同及相关条件

E、同类项目的相关资料

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

6、特种作业人员应具备的条件有()

A、必须年满十八周岁以上

B、没有妨碍从事特种作业的疾病和生理缺陷

C、具有所需的文化程度和安全专业技术知识及实践经验

D、年龄低于20周岁从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员

E、在本行业工作6年以上

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

7、某钢结构吊装工程施工,在实施成本管理的下列措施中,属于施工成本管理技术措施的是()

A、钢结构工程管理班子的任务分工

B、钢结构吊装成本目标分析

C、修订钢结构吊装施工合同条款

D、提出多个钢结构吊装方案

参考答案：D

文字解析：提出多个钢结构吊装方案为技术措施,故选项D正确。钢结构工程管理班子的任务分工属组织措施；钢结构吊装成本目标分析属管理措施；修订钢结构吊装施工合同条款是合同措施,所以选项A、B、C均不恰当。

8、项目决策阶段项目定义和项目目标论证的工作内容主要包括()

A、确定项目建设的目的、宗旨和知道思想

B、项目的规

C、组成、功能和标准的定义C项目总投资规划和论证

D、建设周期规划和论证

E、投资目标的分解和论证

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

9、某建设工程采用竣工调价系数法进行建安工程费用的动态结算,则该工程计算价差的依据有()

A、投标文件中规定的竣工调价系数

B、工程造价管理部门公布的竣工调价系数

C、工程造价管理部门公布的调价计算方法

D、投标文件中规定的调价计算方法

E、投标文件中列出的基期价格

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

10、编制安全措施计划的依据有()

A、国家发布的有关职业健康安全政策、法规和标准

B、国内外关于保健问题研究的最新成果

C、生产发展需要所应采取的安全技术措施

D、安全技术创新项目和员工提出的不合理化建议

E、在安全检查中发现的尚未解决的问题

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

11、建设工程项目实施阶段项目组织策划的内容包括()

A、业主方项目管理的组织结构

B、任务分工和管理职能分工

C、项目资金需求量计划

D、实施期组织总体方案

E、项目管理工作流程

参考答案：A、B、E

文字解析：建设工程项目实施阶段项目组织策划的内容包括业主方项目管理的组织结构,任务分工和管理职能分工,项目管理工作流程和建立编码体系。选项C项目资金需求量计划属于建设工程项目实施阶段项目经济策划的内容,选项D实施期组织总体方案属于建设工程项目决策阶段组织策划的内容。

12、项目质量控制系统的范围是()

A、系统涉及的资金范围

B、系统涉及的工程范围

C、系统涉及的任务范围

D、系统涉及的主体范围

E、工程使用的权属范围

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

13、竣工结算办理完毕,发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的,承包人可以()

A、催告发包人支付结算价款

B、自己占用该工程

C、与发包人达成延期支付协议,发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息

D、不与发包人达成延期支付协议,可以与发包人协商将该工程折价,承包人就该工程折价的价款优先受偿

E、不与发包人达成延期支付协议,申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程拍卖的价款优先受偿

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

14、下列选项,属于设计阶段建设监理的工作任务的是()

A、监督合同的实施

B、参与设计协调工作

C、参与主要材料和设备的选型

D、参与设计单位向施工单位的设计交底

E、审核或参与审核主要材料和设备的清单

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

15、根据工程实际的施工情况,有权提出工程变更的单位包括()

A、分包人

B、承包人

C、发包人

D、设计方

E、工程师

参考答案：B、C、D

文字解析：在施工承包合同履行过程中,有权提出设计变更的包括合同主体(发包人、承包人)及设计方,工程师可以向承包人下发设计变更,或对承包人提出的变更方案进行审批,其自身无权提出设计变更。

16、招标文件中一般都会提供工程量清单,尽管如此,投标人仍需进行复核。有关复核工程量,下列哪种处理是不正确的()

A、对于总价固定合同,投标人更应仔细核对工程量,避免工程量估算的错误可能带来无法弥补的经济损失

B、对手总价固定合同,如果业主在投标前对争议工程量不予更正,而且是对投标者不利的情况,投标者可以在投标时附上相关声明,强调施工结算应按实际完成量计算

C、对于单价合同,由于合同约定以实测工程量结算工程款,故投标人根据图纸核算工程量发现相差较大时,可以不向招标人要求澄清

D、投标人在核算工程量时,还要结合招标文件中的技术规范弄清每一细目的具体内容,避免出现计算单位、工程量或价格方面的错误与遗漏

参考答案：C

文字解析：对于单价合同,尽管是以实测工程量结算工程款,但投标人仍应仔细根据图纸核算工程量。当发现相差较大时,为维护自身权益,应向招标人要求澄清。

17、()是在所含全部分项工程验收的基础上进行验收的,这是在施工过程中随完工随验收,并留下完成的质量验收记录和资料。

A、检验批

B、工序交验

C、分部工程

D、见证取样

参考答案：C

文字解析：暂无解析

18、工程进度目标的()是从项目实施开始前和在项目实施过程中,逐步地由宏观到微观,由粗到细编制深度不同的进度计划的过程。

A、定期比较

B、动态控制

C、逐层分解

D、实施管理

参考答案：C

文字解析：暂无解析

19、工程施工安全控制的目标有()

A、减少和消除生产过程中的事故,保证人员健康安全和财产免受损失

B、减少或消除人的不安全行为的目标

C、减少或消除设备、材料的不安全状态的目标

D、改善生产环境和保护自然环境的目标

E、减少建设总体成本的目标

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

20、按照建设工程示范合同文本约定,发生工程变更时,承包人应在工程变更确定后()内提出变更工程价款的报告,工程师应在收到变更工程价款报告之日起()内予以确认。

A、7天,7天

B、14天,14天

C、21天,21天

D、28天,28天

参考答案：B

文字解析：见《建设工程施工合同示范文本》(GF—99—0201)通用条款第31条相关约定。

21、某工程承包人与分包人签订了分包合同,就有关施工事宜,分包人正确的做法是()

A、可以将其分包的工程再转包他人

B、将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人

C、在承包人许可的情况下,可以将其分包的部分工程再分包给他人

D、经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业

参考答案：D

文字解析：分包人不得将分包工程转包他人或将部分工程再分包给他人,但经承包人允许,可以将分包工程中的劳务作业再分包给具有相应资质的劳务作业分包人。

22、建设工程项目施工过程中,投资的计划值和实际值的比较包括()的比较。

A、工程概算与投资规划

B、工程预算与工程概算

C、工程合同价与工程概算

D、工程款支付与工程概算

E、工程决算与工程概算

参考答案：C、D、E

文字解析：在设计过程中投资的计划值和实际值的比较即工程概算与投资规划的比较，以及工程预算与概算的比较。在施工过程中投资的计划值和实际值的比较包括：①工程合同价与工程概算的比较；②工程合同价与工程预算的比较；③工程款支付与工程概算的比较；④工程款支付与工程预算的比较；⑤工程款支付与工程合同价的比较；⑥工程决算与工程概算、工程预算和工程合同价的比较。

23、为施工成本分析提供依据的各类核算方法中,既可以提供绝对数指标,还能提供相对数和平均数指标的是()

A、会计核算

B、业务核算

C、统计核算

D、单项核算

参考答案：C

文字解析：暂无解析

24、影响建设工程项目质量的技术因素涉及的内容十分广泛,包括直接的工程技术和辅助的()

A、生产技术

B、电子技术

C、四新技术

D、创新技术

参考答案：A

文字解析：影响建设工程项目质量的技术因素涉及的内容十分广泛,包括直接的工程技术和辅助的生产技术。

25、在工程施工承包招标时,施工期限()的项目一般实行固定总价合同,通常不考虑价格调整问题。

A、三个月

B、六个月

C、一年

D、二年

参考答案：C

文字解析：暂无解析

26、．下列选项属于固体废弃物减量化处理方法的是()

A、焚烧、热

B、填埋B焚烧、填埋、堆肥

C、填埋、堆肥、热解

D、焚烧、热解、堆肥

参考答案：D

文字解析：暂无解析

27、职业健康安全管理体系的内容一级要素包括()

A、5个

B、10个

C、15个

D、17个

参考答案：A

文字解析：暂无解析

28、在计划执行过程中,由于多种因素的影响,往往会造成实际进度与计划进度产生的偏差,需要及时调整计划。常见的网络计划调整方法有()

A、调整网络计划的关键线路

B、调整施工定额水平

C、调整进度目标的设置

D、调整网络图的表达形式

参考答案：A

文字解析：常见的网络计划调整方法包括调整网络计划的关键线路,而不涉及进度目标的调整。因为改变关键线路及关键工作的时间,才会影响总工期。

29、在工程施工实践中,必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则,即在确保()的前提下,控制工程的进度。

A、工程质量

B、投资规模

C、设计标准

D、经济效益

参考答案：A

文字解析：如果因工期要求紧迫而盲目赶工,难免会导致施工质量问题和施工安全问题的出现,并且会引起施工成本的增加。因此,施工进度控制并不仅关系到施工进度目标能否实现,它还直接关系到工程的质量和成本,故选答案A。

30、对建设工程项目控制而言,信息技术是一种重要的手段,它有利于()

A、提高进度信息的透明度

B、降低进度信息处理的成本

C、减少进度控制的风险

D、减少进度控制的管理环节

参考答案：A

文字解析：暂无解析

第四部分公路实务1、特种设备停用、注销、过户、迁移、重新启用应到特种设备()办理相关手续。

A、所有权单位

B、使用单位

C、租赁单位

D、安全监督管理部门

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、工地的小型油库应远离生活区()以外,并外设围栏。

A、20m

B、30m

C、40m

D、50m

参考答案：D

文字解析：暂无解析

3、在对进度计划进行施工准备的可靠性审查时,应重点审查()

A、施工总工期的安排应符合合同工期

B、主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实

C、各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应

D、对动员、清场、假日及天气影响的时间,应有充分的考虑并留有余地

E、所需主要材料和设备的运送日期已有保证

参考答案：B、E

文字解析：暂无解析

4、我国的安全生产管理体制包括()

A、企业负责

B、行业管理

C、国家监察

D、群众监督

E、个人检查

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

5、根据国家相关规定,可承担各等级公路及其桥梁、隧道工程施工的企业是()

A、三级

B、二级

C、一级

D、特级

参考答案：D

文字解析：暂无解析

6、钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致,接头双面焊缝的长度不应小于()

A、2d

B、5d

C、8d

D、10d

参考答案：B

文字解析：暂无解析

7、人工工资单价由基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和()费组成。

A、社会福利

B、企业福利

C、医疗

D、劳动保护

参考答案：D

文字解析：暂无解析

8、应急救援预案按类别分有()几种。

A、综合应急预案

B、企业级应急预案

C、专项应急预案

D、项目级应急预案

E、现场处置方案

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

9、按照《公路建设市场管理办法》的规定,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包工程的工程量不得超过总工程量的()

A、50％

B、40％

C、30％

D、20％

参考答案：C

文字解析：暂无解析

10、湿陷性黄土一般呈黄色或黄褐色,其中粉土含量常占()以上。

A、50％

B、60％

C、70％

D、80％

参考答案：B

文字解析：暂无解析

11、《公路工程国内招标文件范本》共分三卷,下列所述不属于第一卷的有()

A、投标邀请格式

B、投标人须知

C、投标书及投标担保格式

D、投标书附表格式

E、合同协议书格式

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

12、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有()

A、它是利用钻具旋转切削土体钻进,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头,通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内

B、泥浆输入钻孔内,然后从钻头的钻杆下口吸进,通过钻杆中心排出至沉淀池内

C、泥浆挟带钻渣沿钻孔上升,从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池

D、泥浆是从上向下流动

E、需设置泥浆槽、沉淀池等

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

13、根据公路工程陆上作业安全技术要求,在对滑坡地段进行开挖时应()

A、滑坡体两侧向中部自上而下进行

B、滑坡体中部向两侧自上而下进行

C、滑坡体两侧向中部自下而上进行

D、全面拉槽开挖

参考答案：A

文字解析：暂无解析

14、国家规定一顶安全帽的重量不应超过()

A、400g

B、500g

C、600g

D、700g

参考答案：A

文字解析：暂无解析

15、建立完整的合同管理制度包括()

A、合同审查批准制度

B、合同档案管理制度

C、合同管理绩效考核制度

D、合同管理的公证制度

E、印鉴及证书管理使用制度

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

16、分标段招标的,招标人应合理划分标段,合理确定工期。施工标段的确定应有利于施工单位的合理投入和机械化施工。高速公路标段路基工程一般应不少于()

A、10km

B、15km

C、20km

D、5km

参考答案：A

文字解析：暂无解析

17、对于一般质量事故,事故发生单位应在()天内书面上报质量监督站。

A、1

B、2

C、3

D、4

参考答案：C

文字解析：暂无解析

18、钻孔灌注桩施工的主要检验内容有()

A、孔深

B、孔位

C、井壁厚度

D、泥浆相对密度

E、钢筋骨架底高程

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

19、公路工程的间接费是由企业管理费和()两项组成的。

A、预留费

B、建设单位管理费

C、财务费

D、现场经费

参考答案：C

文字解析：暂无解析

20、高速公路水准测量的等级为()

A、二等

B、三等

C、四等

D、五等

参考答案：C

文字解析：暂无解析

21、[背景材料l]某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：根据有关规定,经检查有病的人员中可以参加高处作业的是患()的人。

A、精神病

B、皮肤病

C、严重关节炎

D、癫痫病

参考答案：B

文字解析：暂无解析

22、公路工程投标联合体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的()

A、20％

B、30％

C、40％

D、50％

参考答案：D

文字解析：暂无解析

23、按照通风、防尘安全要求,应每月至少取样分析或检测一次的指标有()

A、空气成分

B、施工人员数量

C、施工机械数量

D、风速

E、含尘量

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

24、对于将公路作为试车场地的行为,交通主管部门应当责令停止违法行为,可处罚款额为()以下。

A、3000元

B、5000元

C、10000元

D、30000元

参考答案：B

文字解析：暂无解析

25、桥梁高度简称桥高,是指桥面与()间距离。

A、低水位

B、高水位

C、设计洪水位

D、桥下线路路面

E、桥梁下缘

参考答案：A、D

文字解析：暂无解析

26、土方路基工程施工中所用的材料,必须采用设计和规范规定的适用材料,保证原材料合格,正确确定土的()和最佳含水量。

A、天然密度

B、平均密度

C、毛体积密度

D、最大干密度

参考答案：D

文字解析：暂无解析

27、投入施工现场的劳动力由()组成。

A、技术人员

B、技术工人

C、财会人员

D、机械工人

E、普通工人

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

28、项目为保证和提高产品质量而支出的一切费用,以及未达到质量标准而产生的一切损失费用之和称为()

A、预防成本

B、内部故障成本

C、质量成本

D、鉴定成本

参考答案：C

文字解析：暂无解析

29、大体积混凝土的浇注的特点有()

A、用水化热高,初凝时间短的水泥

B、外加剂可选用复合型外加剂和粉煤灰

C、砂选用中、粗砂,石子选用0．5～3．2cm的碎石和卵石

D、如承台厚度较厚,可分层浇筑,分层厚度以2．5m左右为宜

E、按设计要求敷设冷却水管,冷却水管应固定

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

30、属于压缩关键工作持续时间的技术措施是()

A、增加工作面,组织更多的施工队伍

B、采用先进的施工机械

C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿

D、改善劳动条件

参考答案：B

文字解析：暂无解析

第五部分水利实务1、当灌浆孔的基岩段长小于6m时,适宜采用()灌浆法。

A、全孔一次

B、自上而下分段

C、自下而上分段

D、孔口封闭

参考答案：A

文字解析：暂无解析

2、单位工程质量合格时,外观质量得分率达到()以上；单位工程质量优良时,外观质量得分率达到()以上。

A、50％,70％

B、50％,80％

C、70％,85％

D、80％,100%

参考答案：C

文字解析：暂无解析

3、根据《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL／T5018—2004),闸门安装好后,应在无水情况下作全行程启闭试验,试验前应做下列()准备。

A、检查挂钩脱钩是否灵活可靠

B、充水阀在行程范围内的升降是否自如

C、在最低位置时止水是否严密

D、启闭时,应在橡胶水封处浇特制的润滑油润滑

E、清除门叶上和门槽内所有杂物并检查吊杆的连接情况

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

4、施工导流的标准是根据()等指标,划分导流建筑物的级别,再根据导流建筑物的级别和类型,并结合风险度分析,确定相应的洪水标准。

A、导流建筑物的保护对象

B、失事后果

C、使用年限

D、工程规模

E、工程的效益

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

5、招标时,为确保施工单位的能力满足保证工程质量的要求,应详细了解、审查、分析判断施工单位的()

A、施工单位的资质及质量保证体系

B、施工单位以往的相关工程业绩

C、施工单位以往的施工质量情况

D、施工单位的安全体系

E、施工单位对本工程所作的施工组织设计、施工方法和措施,投入本工程的项目经理人选、主要技术力量及设备的情况

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

6、型号为20sh一19的离心泵属于()离心泵。

A、单级单吸卧式

B、单级双吸卧式

C、单级单吸立式

D、单级双吸立式

参考答案：B

文字解析：暂无解析

7、水工金属结构制作与安装工程专业承包一级企业,资质标准要求企业净资产至少立为()

A、500万元

B、1000万元

C、1200万元

D、1500万元

参考答案：C

文字解析：暂无解析

8、关于水利工程保修说法正确的是()

A、工程质量出现永久性缺陷的承担责任的期限不受保修期限制

B、保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于一年

C、保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于一个汛期年

D、保修期内出现工程质量问题的,一般由原施工单位承担保修

E、保修期内出现工程质量问题的,维修费用由原施工单位承担

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

9、根据《压力钢管制造安装及验收规范》(DL5017—1993),下列关于压力钢管制造安装及验收的说法正确的是()

A、焊缝(包括定位焊)焊接时,应在母材上引弧、熄弧,严禁在坡口上引弧

B、焊缝焊接熄弧时,应将弧坑填满,多层焊的层间接头应错开

C、返修后的焊缝在同一部位的返修次数不宜超过2次

D、在母材上严禁有电弧擦伤,焊接电缆接头不许裸露金属丝

E、高强钢管、岔管热处理后不得出现回火脆性和再热裂纹

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

10、根据《水工预应力锚固施工规范》(SL46—94),预应力锚束永久性防护涂层材料必须满足的要求有()

A、对预应力钢材具有防腐蚀作用

B、与预应力钢材具有牢固的粘结性,且无有害反应

C、能与预应力钢材同步变形,在高应力状态下不脱壳、不脆裂

D、具有较好的化学稳定性,在强碱条件下不降低其耐久性

E、具有较好的抗冻性和耐酸性

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

11、根据《泵站施工规范》(SL234—1999),机泵座二期混凝土应达到设计标准强度()以上时,才能继续加荷安装。

A、160％

B、70％

C、80％

D、90％

参考答案：B

文字解析：暂无解析

12、根据《水工碾压混凝土施工规范》(SL53—94),下列关于碾压混凝土坝施工的说法正确的是()

A、施工前应通过现场碾压试验验证碾压混凝土配合比的适应性,并确定其施工工艺参数

B、每层碾压作业结束后,应及时按网格布点检测混凝土的压实容重

C、连续上升铺筑的碾压混凝土,层间允许间隔时间应控制在混凝土初凝时间以内

D、连续上升铺筑的碾压混凝土,层间允许间隔时间应控制在混凝土终凝时间以内

E、施工缝及冷绛必须讲行层面处理,处理合格后方能继续施工

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

13、根据《水法》规定,国家对水工程建设移民实行()的方针。

A、综合性移民

B、自然性移民

C、开发性移民

D、单一性移民

参考答案：C

文字解析：暂无解析

14、项目法人应当根据大中型水利水电工程建设的要求和移民安置规划,在每年汛期结束后()日内,向与其签订移民安置协议的地方人民政府提出下年度移民安置计划建议。

A、60

B、50

C、40

D、30

参考答案：A

文字解析：暂无解析

15、某省水利厅作为项目法人拟进行某项目施工招标,该项目属中央投资的公益性水利工程,则评标委员会专家可从()中抽取。

A、该省水利厅组建的评标专家库

B、该省建设厅组建的评标专家库

C、该省某招标代理机构组建的评标专家库

D、该项目所属流域管理机构组建的评标专家库

E、水利部组建的评标专家库

参考答案：D、E

文字解析：暂无解析

16、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL／T5148—2001),帷幕灌浆若因故中断,应首先采取的措施是()

A、立即冲洗钻孔,再恢复灌浆

B、立即进行扫孔,再恢复灌浆

C、尽快恢复灌浆

D、立即封堵钻孔,停止灌浆

参考答案：C

文字解析：暂无解析

17、当温度回升时(仍低于O℃)．因冰盖膨胀对建筑物表面产生的冰压力称为()

A、静水压力

B、静冰压力

C、动水压力

D、动冰压力

参考答案：B

文字解析：暂无解析

18、下列关于堤防工程施工的说法正确的是()

A、堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求进行回填处理

B、地面起伏不平时,应顺坡铺填土料

C、作业面应分层统一铺土、统一碾压

D、上下层的分段接缝位置应错开

E、堤防横断面上的地面坡度陡于1：5时,应将地面坡度削至缓于1：5

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

19、下列关于使用汽车、马车运输爆破器材的说法正确的是()

A、在汽车驾驶室外面两边靠近车厢的地方,应配挂两只泡沫灭火器和其他必要的灭火工具

B、汽车行驶在视线良好的情况下,时速不得超过20km／h(工区内不得超过15km／h)

C、途中遇雷雨停车时,应停在距树林、住宅或建筑设施lOOm以外的空旷地方

D、单套马车运输硝铵类炸药,导火索不得超过800kg,双套马车不得超过l000kg

E、汽车、马车车厢的底板、侧板和尾板均不得有空隙,所有空隙应予以严密堵塞

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

20、根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004),3级不过水土石围堰堰顶安全超高值下限值为()

A、0．4

B、0．5

C、0．6

D、0．7

参考答案：D

文字解析：暂无解析

21、全段围堰导流法包括明渠导流隧洞导流和()

A、涵管导流

B、永久建筑物导流

C、厂房导流

D、束窄河床导流

参考答案：A

文字解析：暂无解析

22、在堤防、护堤地进行下列活动,违反《河道管理条例》规定的有()

A、建房

B、放牧

C、种草

D、晒粮

E、开展集市贸易活动

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

23、防渗墙墙体材料中属于柔性材料的有()

A、普通混凝土

B、掺粉煤灰混凝土

C、黏土混凝土

D、固化灰浆

E、塑性混凝土

参考答案：D、E

文字解析：暂无解析

24、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208),承包人不能提出增加费用和延长工期要求的暂停施工条件包括()等。

25、根据《水工混凝土工程施工规范》(SDJ207—82),下列关于混凝土浇筑的说法正确的是()

A、混凝土浇筑期间,如表面泌水较多,严禁在模板上开孔赶水

B、浇筑混凝土时,严禁在仓内加水

C、不合格的混凝土严禁入仓,已经入仓的不合格的混凝土必须清除

D、已浇好的混凝土,在强度尚未到达25kgf／前,不得进行上一层混凝土浇筑的准备工作

E、已浇好的混凝土,在强度尚未到达15kgf／前,不得进行上一层混凝土浇筑的准备工作

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

26、突发性水利工程建设重大质量事故发生后,事故现场有关人员应当立即向相关单生报告的时限是()

A、1h

B、2h

C、4h

D、6h

参考答案：C

文字解析：暂无解析

27、平行于水流方向的围堰为()

A、横向围堰

B、纵向围堰

C、过水围堰

D、不过水围堰

参考答案：B

文字解析：暂无解析

28、建设单位应当根据安置地区的环境容量和可持续发展的原则,因地制宜,编制移民安置规划,经依法批准后,由()组织实施。

A、有关地方人民政府

B、各级水行政主管部门

C、省级人民政府

D、流域管理机构

参考答案：A

文字解析：暂无解析

29、适用于河谷狭窄两岸地形陡峻山岩坚实的山区河流的导流方法是()

A、涵管导流

B、永久建筑物导流

C、隧洞导流

D、束窄河床导流

参考答案：C

文字解析：暂无解析

30、根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号),符合具体范围的水利工程勘察设计项目必须进行招标的前提,是其单项合同估算价在()以上。

A、50万元人民币

B、100万元人民币

C、150万元人民币

D、200万元人民币

参考答案：A

文字解析：暂无解析

第六部分建筑实务1、对于低碳钢,在保证要求延伸率和冷弯指标的条件下,进行较小程度的冷加工后,可以达到提高()的目的。[2006年真题]

A、焊接质量

B、耐高温

C、强度极限

D、耐腐蚀

参考答案：C

文字解析：对于低碳钢,在保证要求延伸率和冷弯指标的条件下,进行较小程度的冷加工后,可以提高钢材的抗拉强度、强度极限和屈服强度。

2、当发现钢筋()等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

A、表面锈蚀

B、局部弯曲

C、脆断

D、焊接性能不良

E、力学性能显著不正常

参考答案：C、D、E

文字解析：钢筋表面锈蚀或有局部弯曲,可直观地进行质量判定,不需要进行化学成分检验或其他专项检验。

3、填方工程施工要求()

A、由下至上分层铺填

B、必须放坡

C、不需要放坡

D、无需分层夯实

参考答案：A

文字解析：填土应从最低处开始,由下向上整个宽度分层铺填碾压或夯实；填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和其重要性等确定。

4、基础工程施工安全隐患的主要表现形式有()

A、挖土机械作业无可靠的安全距离

B、没有按规定放坡或设置可靠的支撑

C、地质、地貌的可靠性不够

D、土体出现渗水、开裂、剥落

E、在底部进行掏挖

参考答案：A、B、D、E

文字解析：基础工程施工安全隐患的主要表现形式除ABDE四项外,还包括：①设计的考虑因素和安全可靠性不够；②沟槽内作业人员过多；③施工时地面上无专人巡视监护；④堆土离坑槽边过近、过高；⑤邻近的坑槽有影响土体稳定的施工作业；⑥基础施工离现有建筑物过近,其间土体不稳定；⑦防水施工无防火防毒措施；⑧人工挖孔桩施工前不进行有毒气体检测。

5、氨是一种无色而有强烈刺激气味的气体,它主要来源于()

A、大理石

B、胶粘剂

C、油漆

D、混凝土防冻剂

E、防火板中的阻燃剂

参考答案：D、E

文字解析：凡是大量使用胶粘剂的地方,都会有甲醛释放,某些化纤地毯、油漆涂料也含有一定量的甲醛；苯的室内来源是各种建筑材料的有机溶剂,装修工程使用的胶、漆、添加剂、稀释剂、防水材料中的添加剂等；水泥、砖、砂、大理石、瓷砖等建筑材料是氡的主要来源,地质断裂带处也会有大量的氡析出；氨主要来源于混凝土防冻剂等外加剂、防火板中的阻燃剂等。

6、砌体结构的空间工作性能与()有关。

A、横墙间距

B、墙体厚度

C、纵墙间距

D、房屋的高度

参考答案：A

文字解析：砌体墙、柱静力计算的支承条件和基本计算方法是根据房屋的空间工作性能确定的。房屋的空间工作性能与屋盖或楼盖类别、横墙间距有关。

7、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位应当自开工报告批准之日起()日内,将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。[2007年真题]

A、15

B、20

C、25

D、30

参考答案：A

文字解析：暂无解析

8、招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金的有效期应当超出投标有效期()天。

A、7

B、14

C、15

D、30

参考答案：D

文字解析：暂无解析

9、后张法有粘结预应力施工中,孔道的留设可采用()等方法。

A、预埋金属螺旋管留孔

B、预埋塑料波纹管留孔

C、预埋泡沫塑料棒留孔

D、抽拔钢管留孔

E、胶管充气抽芯留孔

参考答案：A、B、D、E

文字解析：预应力筋孔道形状有直线、曲线和折线三种类型。孔道的留设可采用预埋金属螺旋管留孔、预埋塑料波纹管留孔、抽拔钢管留孔和胶管充气抽芯留孔等方法。在留设预应力筋孔道的同时,尚应按要求合理留设灌浆孔、排气孔和沁水管。

10、某受压钢筋混凝土柱高3m,两端固定,其临界力为100kN。若将此构件改为两端铰支,则其临界力为()kN。

A、25

B、50

C、200

D、400

参考答案：A

文字解析：根据,当柱两端固定时,；当柱两端铰支时,所以两端铰支时的其临界力为：。

11、幕墙水密性存在的问题有()

A、幕墙封顶处理不严密,造成顶部漏水

B、施工缝的设置不当

C、明框玻璃幕墙的排水孔堵塞,排水不畅

D、密封胶和密封条施工质量不符合要求,出现胶缝开裂、密封条脱位等情况

E、采用空缝设计的幕墙,未采取有效的防水措施

参考答案：A、C、D、E

文字解析：幕墙水密性存在的问题有：①幕墙封顶处理不严密,造成顶部漏水；②幕墙四周与墙体之间嵌缝不密实,用材料不当,有的用水泥砂浆嵌缝；③明框玻璃幕墙的排水孔堵塞,排水不畅；④密封胶和密封条施工质量不符合要求,出现胶缝开裂、密封条脱位等情况；⑤采用空缝设计的幕墙,未采取有效的防水措施。B项是防水混凝土施工缝渗漏水的原因之一。

12、模板及其支架应具有足够的()

A、强度

B、数量

C、稳定性

D、刚度

E、承载能力

参考答案：C、D、E

文字解析：模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

13、当基坑、基槽宽度小于6m时,且降水深度不超过5m时,轻型井点应该按()式来布置。

A、单排布置

B、双排布置

C、环形布置

D、U布置

参考答案：A

文字解析：单排轻型井点适用于基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不大于5m的基坑,同时,在采用单排轻型号井点方案时也应将井点管盎布置在上游,即北边。

14、在框架一剪力墙结构体系中,一般情况下,整个建筑的全部剪力墙至少承受()的水平荷载。

A、50％

B、60％

C、70％

D、80％

参考答案：D

文字解析：框架一剪力墙结构体系中,一般情况下,整个建筑的全部剪力墙至少承受80％的水平荷载,全部框架至少承担20％的水平荷载。

15、关于混凝土浇筑,下列描述错误的是()

A、梁和板宜同时浇筑混凝土

B、有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑

C、单向板宜沿着板的短边方向浇筑

D、拱和高度大于1m的梁,可单独浇筑混凝土

参考答案：C

文字解析：浇筑混凝土时,梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑；拱和高度大于1m时的梁等结构,可单独浇筑混凝土。

16、下列土层不能用锤击沉管灌注桩的是()

A、淤泥质土

B、黏性土

C、稍密的砂石

D、砂砾石

参考答案：D

文字解析：锤击沉管灌注桩适用于黏性土、淤泥、淤泥质土、稍密的砂石及杂填土层中使用,但不能在密实的中粗砂、砂砾石、漂石层中使用。

17、下列有关室内装饰装修施工的条文的叙述,正确的有()

A、建筑材料或装修材料的检测项目不全或对检测结构有疑问时,必须将材料送有资格的检测机构进行检验,检验合格后方可使用

B、可以在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具

C、民用建筑室内装修时,不应使用苯、甲苯、二甲苯和汽油等进行除油和清除旧油漆作业

D、涂料、胶粘剂、水性处理剂等使用后,应及时封闭存放,废料应及时清出室内

E、民用建筑工程室内装修中,进行饰面人造木板拼接施工时,除芯板为E1类外,应对其断面及无饰面部位进行密封处理

参考答案：A、C、D、E

文字解析：B项,严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。

18、开挖较深基槽时,可用()传递高程。

A、经纬测设

B、水准测量

C、高程引测

D、全站仪

参考答案：B

文字解析：当开挖较深的基槽或将高程引测到建筑物的上部时,可用水准测量传递高程。

19、某分部工程双代号网络计划如图1421000—1所示,其作图的错误包括()

A、有多个起点节点

B、有多个终点节点

C、工作代号重复

D、节点编号有误

E、有多余虚工作

参考答案：A、D、E

文字解析：起点节点只有外向箭线(由节点向外指的箭线),双代号网络图中应只有一个起点节点,但是从图1A421000—1中可以看出节点①和③都是起点节点；终点节点只有内向箭线(指向节点的箭线),双代号网络计划图应只有一个终点节点,从图1A421000—1中可看出只有节点⑧是终点节点；图1A421000—1中除虚工作外共有10项实际存在的工作,工作代号并未重复；双代号网络图的节点编号不能重复,但该图节点编号中有两个①,即节点编号有误；此外,虚工作⑦…→⑧应去掉。

20、建设单位在地下管线工程竣工验收备案前,应当向城建档案管理机构移交符合现行《建设工程文件归档整理规范》要求的资料有()(1)地下管线工程项目准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件和竣工图；(2)地下管线竣工测量成果；(3)其他应当归档的文件资料(电子文件、工程照片、录像等)。

A、(1)(3)

B、(1)(2)

C、(2)(3)

D、(1)(2)(3)

参考答案：D

文字解析：暂无解析

21、对有裂缝的砌体,当裂缝不影响结构安全性时,应()

A、由有资质的检测单位检测鉴定

B、进行返修或加固处理

C、予以验收

D、由设计单位提出处理方案

参考答案：C

文字解析：对有裂缝的砌体进行验收的具体情况有：①对有可能影响结构安全性的砌体裂缝,应由有资质的检测单位检测鉴定,需返修或加固处理的,待返修或加固满足使用要求后进行二次验收；②对不影响结构安全性的砌体裂缝,应予以验收,对明显影响使用功能和观感质量的裂缝,应进行处理。

22、施工现场的进口处应有整齐明显的"五牌一图",其中的"一图"是指()

A、建筑总平面图

B、施工现场总平面图

C、消防保卫设施布置图

D、文明施工图

参考答案：B

文字解析：《建筑施工安全检查标准》中的文明施工检查评分表规定：施工现场的进口处应有整齐明显的"五牌一图"。"五牌"是指工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌；"一图"是指施工现场总平面图。

23、钢梁翼缘的局部稳定一般通过()来保证。

A、加劲

B、增加宽度

C、限制宽厚比

D、提高钢材强度

参考答案：C

文字解析：为保证梁的受压翼缘不致产生局部失稳,应限制其自由外伸宽度与其厚度t之比。

24、建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时,正确的施工做法为()

A、先预留好沟槽、暗管位置孔洞,然后进行地面施工

B、下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工

C、按照先地下、后地上的原则施工

D、先做沟槽、暗管,然后做地面施工,最后进行隐蔽工程验收

E、先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收,然后进行地面施工

参考答案：C、E

文字解析：暂无解析

25、建筑物的设计使用年限是指其在()下应达到的使用年限。

A、正常设计

B、正常施工

C、正常监理

D、正常验收

E、正常使用和维护

参考答案：A、B、E

文字解析：设计使用年限是设计规定的一个时期,在这一时期内,只需正常维修(不需大修)就能完成预定功能,即房屋建筑在正常设计、正常施工、正常使用和维护下所应达到的使用年限。

26、ESC=6,则工作C的自由时差FFC为()

A、0

B、1

C、3

D、5

参考答案：B

文字解析：A工作的最早完成时间为：(天)；B工作的最早完成时间为：(天)；c工作的最早完成时间为：(天)；D工作的最早开始时间为：=max{EFi}=max{7,12,11}=12(天)；某项工作的自由时差等于其紧后工作的最早开始时间减去该项工作的最早完成时间所得之差的最小值,所以C工作的自由时差为：。

27、下列关于砂的叙述有误的是()

A、砂的粗细程度是指砂中大小不同的颗粒相互搭配的比例情况,大小颗粒搭配得好时,砂粒之问的空隙最小,选用级配良好的粗砂或中砂比较好

B、混凝土用砂要求洁净、有害杂质少

C、砂中所含有的泥块、淤泥、云母、有机物、硫化物、硫酸盐等,都会对混凝土的性能有不利的影响,属有害杂质,需要控制其含量不超过有关规范的规定

D、重要工程混凝土所使用的砂,应进行碱活性检验,以确定其适用性

参考答案：A

文字解析：砂的颗粒级配是指砂中大小不同的颗粒相互搭配的比例情况,大小颗粒搭配得好时,砂粒之间的空隙最少,选用级配良好的粗砂或中砂比较好。

28、钢结构焊接产生热裂纹的主要原因有()

A、母材抗裂性能差

B、焊接材料质量不好

C、焊接工艺参数选择不当

D、焊前未预热,焊后冷却快

E、焊接结构设计不合理,焊缝布置不当

参考答案：A、B、C

文字解析：钢结构焊接产生热裂纹的主要原因是母材抗裂性能差、焊接材料质量不好、焊接工艺参数选择不当、焊接内应力过大等。DE两项是产生冷裂纹的主要原因。

29、建设单位在城市地下管线工程建设管理中各个阶段的责任,已经规定得十分明确,其中未作规定的是()

A、在申请领取建设工程规划许可证前,应当取得该施工地段地下管线现状资料

B、申请领取建设工程规划许可证时,应当向规划主管部门报送地下管线现状资料

C、在地下管线工程开工前,应委托具有相应资质的工程监理单位进行质量监督

D、在地下管线工程竣工验收前,提请城建档案管理机构对地下管线工程档案进行专项预验收

参考答案：C

文字解析：建设单位在城市地下管线管理中的责任有：①建设单位在申请领取建设工程规划许可证前,应当到城建档案管理机构查询施工地段的地下管线工程档案,取得该施工地段地下管线现状资料；②建设单位在申请领取建设工程规划许可证时,应当向规划主管部门报送地下管线现状资料；③建设单位应当在地下管线工程覆土前,委托具有相应资质的工程测量