华北地区注册一级建造师真题360题一遍过

华北地区注册一级建造师真题360题一遍过第一部分工程经济1、甲公司与乙公司组成联合体投标并中标,在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔,索赔金额为10000元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例,则()

A、业主可以要求甲公司支付10000元,甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付

B、甲公司支付了10000元后,乙公司就不再对业主承担债务

C、甲公司支付了10000元后,可以根据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿

D、业主如果要求甲公司支付10000元,甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付

E、甲公司支付了10000元后,乙公司也需要向业主支付10000元

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

2、以下属于非实质性变更的是()

A、受要约人将要约中约定的履行地点由甲地变更到乙地

B、受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运,费用由受要约人承担

C、受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付

D、受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货

参考答案：C

文字解析：《合同法》第30条规定“承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约内容作出实质性变更，为新要约。在关合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更”，所以选项A、B、D是属于实质性变更，而C只是单方面增加了受要约人的责任属于非实质性变更。

3、某施工单位与水泥厂签订水泥采购合同,约定4月6日送到施工现场,由水泥厂负责运输,货到付款。由于运输车辆原因,水泥厂4月7日才将货物起运,半途发生强烈地震,造成交通中断,直至4月15日才将水泥交付工地,造成工地停工,以下错误的是()

A、由于发生了不可抗力,水泥厂不应承担违约责任

B、若发生地震后水泥厂及时通知了施工单位,则不应承担违约责任

C、只有双方采购合同中约定不可抗力免责条款,水泥厂才不承担违约责任

D、无论合同中是否约定不可抗力条款,水泥厂迟延运输,应承担违约责任

E、地震属于法定的不可抗力

参考答案：A、B、C

文字解析：根据《合同法》117条的规定：“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”，水泥厂未按约定时间运输属于迟延履行，发生不可抗力也应承担违约责任，AB项错误；不可抗力属于法定免责条款，无论是否有约定，但迟延履行后发生不可抗力的不能免责，DE项正确，C项错误。

4、天一建筑公司向水木水泥厂发出一个要约表明了想要购买水泥,水泥厂发出的承诺由于暴雨天气到达天一公司时已超过了要约要求的期限,则下列说法正确的是()

A、该承诺无效

B、该承诺是否有效由天一公司决定

C、该承诺是否有效由水木公司决定

D、该承诺是否有效由双方协商决定

参考答案：B

文字解析：《合同法》第28条、29条中规定了承诺超期与承诺延误。在承诺延误的情况下，承诺是有效的，但要约人可以通过及时通知承诺人的方式来否定该承诺的效力，所以答案是B。

5、根据《重大建设项目档案验收办法》的规定,项目档案验收组采用多种方法对某项目档案进行了检查,其中正确的是()

A、问卷调查

B、随机走访

C、质询

D、现场查验

E、抽查案卷

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

6、某建筑公司工作人员刘某对某市辖属某县公安局派出所以该县公安局名义作出的行政拘留行为不服而申请复议,应由()机关管辖。

A、该县公安局

B、该派出所

C、该县人民政府或某市公安局

D、某市人民政府

参考答案：C

文字解析：暂无解析

7、关于招标代理的说法正确的是()

A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜,需要经过有关行政主管部门批准

B、招标人不可以自行选择招标代理机构,必须由有关行政主管部门指定

C、如果委托了招标代理机构,则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜

D、招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜

参考答案：D

文字解析：暂无解析

8、某建筑公司自建一幢综合楼,下列处理方法正确的有()

A、自用按建筑业缴纳营业税

B、自用不纳营业税

C、出售按建筑业和销售不动产纳营业税

D、出售按建筑业纳营业税

E、自建自用不动产纳营业税

参考答案：B、C

文字解析：本题考点为1Z301202营业税纳税人的概念和纳税对象。建设单位自建自用不动产，不纳营业税；纳税人自建销售不动产，应按建筑业和销售不动产缴纳两个税目的营业税所以选择B、C。

9、设计单位未根据勘察成果文件进行设计的,除责令改正外,处()罚款。

A、5万元以下

B、5万元以上l0万元以下

C、10万元以上20万元以下

D、10万元以上30万元以下

参考答案：D

文字解析：暂无解析

10、某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件,仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见,本案中有关建设工程施工合同效力问题应()作出裁决。

A、按某首席仲裁员的意见作出

B、按某乙或某丙的意见作出

C、请示仲裁委员会主任并按其意见作出

D、重新组成仲裁庭经评议后作出

参考答案：A

文字解析：根据《仲裁法》第53条规定：“裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。”因而，本题应该按照首席仲裁员的意见作出裁决，答案A是正确的，其他选项不符合规定。

11、根据《安全生产法》关于建立安全生产保障体系的规定,建筑施工单位()

A、应当配备专职或兼职安全生产管理人员

B、应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

C、从业人员500人以上的,应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

D、从业人员500人以下的,应配备专职或兼职安全生产管理人员

参考答案：B

文字解析：暂无解析

12、下列选项中,关于刑罚中主刑的特点表述正确的是()

A、一个罪可以适用两个主刑

B、不能单独适用,可以附加适用

C、无期徒刑可以单独适用

D、一个罪只能适用一个主刑

参考答案：D

文字解析：暂无解析

13、下列各项中,应由纳税人向其机构所在地主管税务机关申报缴纳营业税的是()

A、跨盛自治区、直辖市承包工程

B、销售不动产

C、转让土地使用权

D、提供劳务

E、从事运输业务

参考答案：A、E

文字解析：暂无解析

14、在承担民事责任具体方式中,()的方式目的在于及时制止损害行为,防止损失进一步扩大。

A、排除妨害

B、消除危险

C、停止侵害

D、返还财产

参考答案：C

文字解析：暂无解析

15、就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案,仲裁委员会根据承包人的申请受理案件后,在仲裁庭解决案件时,根据双方自愿原则,主持调解并达成调解协议,仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中,()是正确的。.

A、基本相同的法律效力

B、同等的法律效力

C、不同的法律效力

D、各自应有的法律效力

参考答案：B

文字解析：暂无解析

16、根据《民法通则》的规定,民事法律行为应具备的条件是()

A、行为人必须具有完全民事行为能力

B、意思表示真实

C、不违反法律

D、不违反社会公共利益

E、行为人具有相应的民事行为能力

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

17、某施工单位委托业务员张某到设备展销会上购买建筑设备,由于委托书中未写明具体规格,买到的设备不符合要求,而此时款还未付。正确的处理方法是()

A、施工单位的法定代表人承担全部责任

B、施工单位承担责任,张某负连带责任

C、由施工单位承担全部责任

D、由张某承担主要责任

参考答案：B

文字解析：《民法通则》第65条规定：“委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。”本案属于施工单位对张某授权不明，故应由施工单位与张某承担连带责任。

18、下列关于民事诉讼和仲裁关系,处理错误的是()

A、甲、乙双方当事人在买卖合同中约定,与该合同有关的一切纠纷应当向某仲裁委员会申请仲裁,而不得向人民法院起诉。后一方当事人向人民法院提起诉讼,人民法院在审查起诉时,发现双方当事人已在合同中签订了仲裁协议,因此,未予以受理

B、甲、乙双方因赡养问题发生纠纷,双方当事人就此达成书面约定,将该纠纷申请仲裁,不得向人民法院起诉。一方当事人向人民法院提起诉讼时,人民法院没有理会仲裁协议受理了该纠纷案件。对方当事人向人民法院提出管辖异议,人民法院裁定驳回了其请求

C、甲、乙双方当事人在合同中签订仲裁协议。后甲方对该仲裁协议的效力问题提出异议,双方发生争执。甲方向人民法院提起诉讼,请求人民法院确认该仲裁协议的效力,人民法院受理了该案件

D、甲、乙双方就合同纠纷进行了仲裁,甲方的仲裁请求得到仲裁庭支持。在向人民法院申请强制执行时,人民法院组成合议庭审查了被申请人提供的证据,发现仲裁裁决认定事实的主要证据不足,因此,裁定不予以执行

参考答案：D

文字解析：暂无解析

19、下列关于专利权期限的说法正确的是()

A、发明专利权的期限是20年

B、实用新型专利权的期限是10年

C、外观设计专利权的期限是5年

D、发明专利权期限自批准日起计算

E、专利权期限届满后,专利权终止

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

20、按照《建设工程质量管理条例》的规定:工程建设过程有关主体的下列行为中,除()外都是违法的。

A、为保证工程质量,设计单位对某重要器材指定了生产厂商

B、建设单位通过原设计单位实施了涉及承重结构变动的装修工程

C、施工单位的总工程师经过仔细核算,变更了某剪力墙的配筋方案

D、监理单位要求员工主要采用巡视和平行检测的方法实施监理

参考答案：B

文字解析：暂无解析

21、某乡镇企业为解决融资问题,将自己厂房范围内的土地使用权单独抵押给信用社办理贷款,下列说法正确的是()

A、视为地上的厂房一并抵押

B、视为仅抵押了土地使用权

C、因抵押物不明确,抵押合同视为无效

D、乡镇企业的建设用地使用权不得单独抵押

参考答案：D

文字解析：暂无解析

22、以下属于刑罚附加刑种类的是()

A、罚金

B、缓期执行

C、监外执行

D、没收财产

E、剥夺政治权利

参考答案：A、D、E

文字解析：B、C均属于刑罚中主刑的执行方式。

23、工程质量监督机构对竣工验收实施的监督包括()

A、验收程序是否合法

B、验收组织形式是否合法

C、竣工验收资料是否齐全

D、实体质量是否存有严重缺陷

E、竣工结算是否编制

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

24、施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板,由于资金紧张只能暂时少量付款,待竣工结算后再付清货款。供应商提出要求提供担保,施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家中,可以为施工单位做保证人的是()

A、当地政协

B、当地建委

C、另一施工单位的项目部

D、当地的国有企业

参考答案：D

文字解析：暂无解析

25、某市政府将某桥梁工程进行招标,甲公司中标承包建造。依照《建筑法》的规定.甲公司必须投保的险种是()

A、建筑工程一切险

B、安装工程一切险

C、工程监理责任保险

D、建筑意外伤害险

参考答案：D

文字解析：本题考点为1Z301192中关于建筑意外伤害保险的投保规定。建筑意外伤害保险，是我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》强制要求施工单位必须投保的险种。因此，本题的正确选项是D。

26、为了保护工程建设活动中从业人员的生命安全,有关主体的行为必须符合《建设工程安全生产管理条例》规定。下列选项中违反该规定的是()

A、监理单位发现安全隐患要求施工单位整改

B、建设单位随意要求压缩合同约定的工期

C、业主要求设计单位和注册建筑师等注册执业人员对设计负责

D、施工单位的安全生产管理人员直接制止项目负责人的违章指挥

参考答案：B

文字解析：暂无解析

27、根据《物权法》的相关规定,下列()作为抵押物,抵押权自登记之日生效。

A、建设用地使用权

B、交通运输工具

C、正在建造的建筑物

D、生产设备、原材料

E、正在建造的船舶、航空器

参考答案：A、C

文字解析：根据《物权法》第180条、187条、188条的规定，AC项正确。注意《物权法》对抵押物登记的规定。

28、张某欠银行300万元,一直无力偿付,现某开发商欠张某违约金30万元,已得到法院终审判决的支持,但张某明示放弃对开发商的债权。对张某的这一行为,银行可以采取的是()

A、行使代位权,要求开发商偿还20万元

B、请求人民法院撤销张某放弃债权的行为

C、银行行使权利的必要费用可向张某主张

D、银行应在知道或应当知道张某放弃债权2年内行使撤销权

E、银行应在知道或应当知道张某放弃债权l年内行使撤销权

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

29、某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊,依照《建设工程安全生产管理条例》,设备公司应当出具塔吊的()

A、发票

B、原始合同

C、检测合格证明

D、生产许可证

E、产品合格证

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

30、某开发公司谎称自己有工程要发包,邀请5家建筑公司来投标,这5家建筑公司都正式提交了投标文件,在进行完所谓"评标"之后,大家才知道真相,一则()

A、开发公司承担违约责任

B、开发公司承担缔约过失责任

C、如果这5家建筑公司没有实际损失,则开发公司不承担缔约过失责任

D、如果这5家建筑公司没有实际损失,则开发公司不承担违约责任

E、远大公司赔偿这5家公司基于依赖有工程要发包而发生的损失

参考答案：C、E

文字解析：暂无解析

第二部分项目管理1、投资者投资某一个项目,首先要考虑在一定时间内获取的收益是否高于银行利息,所以利息常被视为资金的()

A、沉没成本

B、机会成本

C、基准收益率

D、内部收益率

参考答案：B

答案解析：暂无解析

2、某施工企业花费400万元自行建造一座办公楼,办公楼预计使用寿命40年,净残值率为5%。根据企业会计准则及相关规定,平均折旧法下,年折旧额是()

A、9.5万元

B、10.25万元

C、19.48万元

D、20.5万元

参考答案：A

答案解析：年折旧率=(1-5%)/40=2.375%年折旧额=400万元×2.375%=9.5万元

3、某销售合同中规定的信用条件是：2/10,n/30。合同中折扣期限是()天。

A、10

B、20

C、30

D、60

参考答案：A

答案解析：暂无解析

4、经过对产品部件的价值分析,使每个部件的价值系数尽可能趋近于1,最不需要改进的对象为()

A、F/C值低的功能

B、ΔC=(C-F)值小的功能

C、复杂的功能

D、问题多的功能

参考答案：B

答案解析：暂无解析

5、下列各项中,不是反映营运能力分析的项目是()

A、总资产周转率

B、流动资产周转率

C、存货周转率

D、速动比率

参考答案：D

答案解析：暂无解析

6、企业处置无形资产净损失应计入当期的()

A、营业外支出

B、期间费用

C、财务费用

D、管理费用

参考答案：A

答案解析：暂无解析

7、图纸分析要注意平面图、立面图、剖面图之间尺寸、位置的一致性,结构图与设备安装图之间的一致性,当发现矛盾之处时,应及时提醒有关人员澄清并修正,有关人员是()

A、招标人

B、投标人

C、设计者

D、管理者

参考答案：A

答案解析：暂无解析

8、某构件厂设计年产销量为6万件,每件售价为400元,单件产品的变动成本为150元,单件产品营业税及附加为50元,年固定成本为300万元。该厂年利润达到100万元时的年产销量是()

A、2万件

B、4万件

C、6万件

D、8万件

参考答案：A

答案解析：根据产销量盈亏平衡分析,该厂年利润达到100万元时的年产销量=(1000000+3000000)/(400-150-50)=20000件。正确选项为A。

9、承租人向出租人支付租金,获取设备的使用权以及与所有权相关的受益权,并承担相关的成本,同时承租人对租赁取得的设备按照固定资产计提折旧,租赁期满设备归承租人所有的租赁行为,是()

A、经营租赁

B、融资租赁

C、营业租赁

D、资产租赁

参考答案：B

答案解析：暂无解析

10、我国目前实行的工程量清单计价,采用的综合单价是()

A、预算单价

B、实物单价

C、部分费用综合单价

D、全费用综合单价

参考答案：C

答案解析：暂无解析

11、设备安装工程概算的审查,除编制方法、编制依据外,还应注意审查()

A、采用预算单价或扩大综合单价计算安装费时的各种单价是否合适

B、安装工程初步设计图纸是否符合设计要求

C、工程量计算是否符合规则要求

D、当采用概算指标计算安装费时采用的概算指标是否合理

E、审查所需计算安装费的设备数量及种类是否符合设计要求

参考答案：A、C、D、E

答案解析：暂无解析

12、采用国家、部门或地区统一规定的定额和取费标准进行工程造价计价的模式是()

A、传统计价模式

B、工程量清单计价模式

C、现实计价模式

D、施工图预算计价模式

参考答案：A

答案解析：暂无解析

13、对于没有预先给定借款偿还期的项目,在判断偿债能力时经常采用的指标是()

A、借款偿还期

B、利息备付率

C、投资回收期

D、偿债备付率

参考答案：A

答案解析：暂无解析

14、按照编制程序和用途,建筑工程定额分为()

A、施工定额

B、预算定额

C、材料消耗定额

D、概算指标

E、投资估算指标

参考答案：A、B、D、E

答案解析：暂无解析

15、当初步设计深度不够,不能准确地计算工程量,但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时,编制工程概算可以采用()

A、单位工程指标法

B、概算指标法

C、概算定额法

D、类似工程概算法

参考答案：B

答案解析：暂无解析

16、为了分析项目的财务生存能力,计算累计盈余资金可以通过某种财务报表进行。该种财务报表是()

A、项目投资现金流量表

B、投资各方现金流量表

C、项目资本金现金流量表

D、财务计划现金流量表

参考答案：D

答案解析：暂无解析

17、某建设项目年设计生产能力为20万台,产品单台售价为1600元,生产人员基本工资1600万元/年,设备折旧费850万元/年,管理费750万元/年,原材料费16000万元/年,包装费1400万元/年,生产用电费800万元/年,单台产品销售税金及附加为200元。则该项目的盈亏平衡点的产销量为()

A、20000台

B、46300台

C、65306台

D、80000台

参考答案：C

答案解析：根据成本费用性质划分为固定成本和变动成本,固定成本包括:生产人员基本工资、设备折旧费和管理费,求和等于3200万元;变动成本包括:原材料费、包装费和生产用电费,年变动成本为=(16000+1400+800)=18200万元,换算成单台产品可变成本为910元,运用计算公式算出盈亏平衡点=3200/(1600—910一200)=65306台。正确选项为C。

18、影响国际工程投标报价决策的因素主要有：成本估算的准确性、期望利润、市场条件、竞争程度以及()

A、决策人的风险偏好

B、合同类型

C、政府支持力度

D、自然环境条件

参考答案：A

答案解析：暂无解析

19、项目担保可以是直接的财务保证,也可以是间接的或非财务性的担保,间接的或非财务性的担保包括()

A、完工担保

B、技术服务协议

C、成本超支担保

D、不可预见费用担保

E、长期购买协议

参考答案：B、E

答案解析：暂无解析

20、投资项目周期包括以下几个阶段()

A、投资项目决策阶段

B、投资项目规划设计阶段

C、建设工程项目施工阶段

D、建设工程项目终结阶段

E、以上答案都不对

参考答案：A、B、C、D

答案解析：暂无解析

21、某企业销售建筑材料一批,售价40万元。企业为了能早日收回货款,决定给予客户现金折扣,销售合同中规定的信用条件是：2/10,n/30。假设该客户在第8天付款,则实际支付的货款为()万元。

A、28

B、36

C、39.2

D、40

参考答案：C

答案解析：暂无解析

22、资产各项目分类分项列示的标准是()

A、收益性

B、流动性

C、获利性

D、风险性

参考答案：B

答案解析：暂无解析

23、下列各项中,属于企业债权的是()

A、从银行取得一年期的贷款

B、支付分包A企业工程款

C、收到甲方支付的工程款

D、支付分包B企业备料款

E、收到甲方支付的备料款

参考答案：B、D

答案解析：暂无解析

24、设计概算的作用主要是()

A、国家制定和控制建设投资的依据

B、进行贷款的依据

C、签订工程总承包合同的依据

D、考核设计方案的经济合理性

E、招投标的基储工程量清单的编制依据

参考答案：A、B、D

答案解析：暂无解析

25、采用预算单价法编制施工图预算时,出现分项工程的主要材料品种与预算单价或地区单位估价表中规定的材料不一致时,正确的处理方式是()P312

A、不可以直接套用预算单价,应根据实际使用材料编制补充单位估算表

B、直接套用预算单价,不考虑材料品种差异的影响

C、直接套用预算单价,根据实际使用材料对材料数量进行调整

D、不可以直接套用预算单价,应根据实际使用材料价格换算分项工程预算单价

参考答案：A

答案解析：暂无解析

26、属于项目资本金现金流量表中现金流出构成的是()

A、建设投资

B、借款本金偿还

C、流动资金

D、调整所得税

参考答案：B

答案解析：暂无解析

27、对存货采用ABC法进行控制时,企业应当重点控制()

A、价格昂贵的存货

B、数量较大的存货

C、占用资金多的存货

D、品种多的存货

参考答案：C

答案解析：暂无解析

28、在资金等值计算中,下列表达正确的是()

A、P一定,n相同,i越高,F越大

B、P一定,i相同,n越长,F越小

C、F一定,i相同,n越长,P越大

D、F一定,n相同,i越高,P越大

参考答案：A

答案解析：暂无解析

29、某具有常规现金流量的投资方案,经计算FNPV(13%)=150,FNPV(15%)=-100,则FIRR的取值范围为()

A、<13%

B、13%～14%

C、14%～15%

D、>15%

参考答案：C

答案解析：暂无解析

30、存货经济批量的基本模型所依据的假设不包括()

A、存货集中到货

B、存货进价稳定

C、一定时期的存货需求量稳定并能预测

D、允许缺货

参考答案：D

答案解析：暂无解析

第三部分建设法规1、建设工程合同的订立采取要约和承诺的方式,下列属于要约的是()

A、招标人通过媒体发布招标公告

B、招标人向符合条件的特定投标人发出招标文件

C、投标人按照招标文件的内容在约定日期内向招标人提交投标文件

D、招标人通过评标确定中标人,发出中标通知书,并要求与中标人按中标通知书的内容签订合同

参考答案：C

文字解析：招标人通过媒体发布招标公告、招标人向符合条件的特定投标人发出招标文件属要约邀请。投标人按照招标文件的内容在约定日期内向招标人提交投标文件属要约。

2、工程监理单位应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担()责任。

A、监督

B、监理

C、管理

D、法律

参考答案：B

文字解析：引自《建设工程质量管理条例》第三十六条。

3、《建筑法》规定,建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标志、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在()等方面,代表建设单位实施监督。

A、施工质量

B、安全管理

C、建设工期

D、建设资金使用

E、投资控制

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

4、一个建设项目的决策、立项和实施,受到经济、政治、社会、技术等多方面因素的影响,是建设项目可行性研究、风险识别与管理所必须考虑的()

A、技术因素

B、管理因素

C、环境因素

D、人的因素

参考答案：C

文字解析：一个建设项目的决策、立项和实施,受到经济、政治、社会、技术等多方面因素的影响,是建设项目可行性研究、风险识别与管理所必须考虑的环境因素。

5、供货方进度计划应包括供货的采购、()和运输等所有环节。

A、加工制造

B、保险

C、投标

D、仓储

参考答案：A

文字解析：暂无解析

6、施工作业质量自控的要求为()

A、预防为主

B、重点控制

C、质量第一

D、坚持标准

E、记录完整

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

7、下列情况属于特别重大伤亡事故的有()

A、外国民航客机在我国境内发生机毁人亡事故

B、煤矿发生爆炸事故,死亡40人,造成直接经济损失800万元

C、某单位食堂发生急性中毒事件,有80名职工中毒

D、我国民航客机在国外发生机毁人亡事故,死亡40人

E、高速公路发生汽车追尾事件,8人死亡,造成直接经济损失800万元

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

8、按照《中华人民共和国合同法》相关规定,建设工程合同包括()

A、勘察合同

B、设计合同

C、咨询合同

D、施工承包合同

E、工程监理合同

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

9、“三同时”制度是指凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目(工程),技术改建项目(工程)和引进的建设项目,其安全生产设施必须符合国家规定的标准,必须与主体工程()

A、同时招标

B、同时开工

C、同时设计

D、同时施工

E、同时投入生产和使用

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

10、在单代号搭接网络图中,工作G的持续时间为4天,与紧前工作之间的搭接关系为STF=12天。如果工作最早开始时间为6天,则G工作的最早开始时间为()

A、12天

B、14天

C、16天

D、18天

参考答案：B

文字解析：本题主要考查搭接网络图中各种搭接关系的含义和最早开始时间的计算。sTF为开始到结束的时距,由工作D和G的关系可知,工作G最早开始的时间为(6+12-4＝14)天。

11、在建设工程项目管理中,管理目标中包含项目总投资目标的单位有()

A、建设工程项目总承包单位

B、业主委托的工程咨询单位

C、业主委托的工程监理单位

D、设计单位

E、施工单位

参考答案：A、B、C、D

文字解析：业主方、设计方和项目总承包方的项目管理目标：①业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。其中投资目标指的是项目的总投资目标。业主委托的工程咨询单位和工程监理单位都是代表业主方利益进行服务，因此，其管理目标也包含项目总投资目标。②建设工程项目总承包方是受业主方的委托而承担工程建设任务，为建设项目服务，为业主提供建设服务。因此，在投资和成本方面，其项目管理的目标既包括业主方的项目的总投资目标，也包括其自身的成本目标。施工方在成本方面的项目管理目标主要是自身的成本目标。

12、下列监理人的权限中属于经业主特别授权方可进行处理的有()

A、工程进度款的审核确认

B、工程竣工日期的签认

C、竣工验收结论的签认

D、根据施工情况对承包人的合同义务进行变更

参考答案：D

文字解析：经发包人的特别授权,工程师可以对承包人的合同义务进行变更。

13、施工组织总设计应由()主持编制,可根据需要分阶段编制和审批。

A、项目技术负责人

B、项目负责人

C、企业技术负责人

D、企业负责人

参考答案：B

文字解析：《建筑施工组织设计规范》(GB／T50502--2009)3．0．5条“1施工组织总设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批”。

14、在施工成本控制的步骤中,分析是在比较的基础上,对比较结果进行的分析,目的有()

A、发现成本是否超支

B、确定纠偏的主要对象

C、确定偏差的严重性

D、找出产生偏差的原因

E、检查纠偏措施的执行情况

参考答案：C、D

文字解析：施工成本控制的步骤包括比较、分析、预测、纠偏和检查。其中,分析的目的是通过分析确定偏差的严重性以及找出产生偏差的原因,所以选C、D。发现成本是否超支是成本比较阶段的工作；确定纠偏的主要对象是成本纠偏阶段的工作；检查纠偏措施的执行情况是成本检查阶段的工作,故选项A、B、E均不符合题意。

15、实施性成本计划是以施工预算为主要依据进行编制的,而施工预算相对于施工图预算,其区别主要体现在()

A、以预算定额为主要编制依据

B、施工企业内部管理用的文件

C、适用于建设单位

D、编制施工计划的依据

E、工程价款结算的依据

参考答案：B、D

文字解析：施工预算是施工企业内部管理用的文件,是编制施工计划的依据。而施工图预算是以预算定额为主要编制依据,适用于施工单位和建设单位,是工程价款结算的依据,所以选项B、D正确。

16、业主方与施工招、投标工作有关的投资控制工作包括()

A、审核概算

B、审核施工图预算

C、定期向业主提交投资控制报告

D、审核各投标单位的进度计划

E、参与评标

参考答案：A、B、C、E

文字解析：业主方与施工招、投标工作有关的投资控制工作包括：①审核概算和施工图预算；②审核招标文件和合同文件中有关投资的条款；③审核和分析各投标单位的投标报价；④定期向业主提交投资控制报告；⑤参加评标及合同谈判。

17、在网络计划中,若某工作的最早和最迟开始时间分别为8天和12天,持续时间为2天,其紧后工作最早开始时间为15天,则该工作()

A、自由时差为4天

B、自由时差为5天

C、总时差为4天

D、总时差为3天

E、与紧后工作的时间间隔为5天

参考答案：B、C、E

文字解析：时间间隔等于紧后工作最早开始时间和紧前工作最早完成时间之差,自由时差即为最小时间间隔,总时差为工作最迟开始时间和最早开始时间之差。该工作自由时差为15-(8+2)＝5天,总时差为12－8＝4天,工作之间的时间间隔为15-(8+2)＝5天。

18、某大学新校区建设施工,拟按项目组成编制施工成本计划,则首先要把项目总施工成本分解到各个()

A、单体工程

B、单项工程

C、分部工程

D、分项工程

参考答案：B

文字解析：暂无解析

19、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是()

A、政府主管部门

B、质量监督机构

C、项目法人

D、项目总承包方

参考答案：C

文字解析：建设工程监理是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。

20、建设工程进度控制的组织和协调的重要手段之一是()

A、信息技术

B、会议

C、合同

D、风险分析

参考答案：B

文字解析：会议是进度控制的组织协调重要手段。而信息技术审计、合同、风险分析等属于工程项目进度的管理措施。

21、()的需求和法律法规的要求,是决定建设工程项目质量目标的主要依据。

A、施工企业

B、业主

C、政府

D、操作者

参考答案：B

文字解析：暂无解析

22、有关于用机制解决国际工程承包合同争议,下列说法中不正确的是()

A、DAB委员可以在项目开始时就介入项目,了解项目管理及其存在问题BDAB委员由工程师委派

B、周期短,可以及时解决争议

C、DAB的费用较低

D、DAB的裁决结果对双方均有约束力

参考答案：A、D

文字解析：DAB成员应由双方协商选定,而不应由工程师指派,且DAB做出的裁决不是强制性的,任何一方在收到裁决后28天内均可提出异议。

23、施工方项目管理的目标包括施工的()目标。

A、成本

B、进度

C、质量

D、安全管理

E、投资

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

24、根据建设工程施工合同示范文本约定,工程变更的索赔有效期是()天。

A、7天

B、14天

C、21天

D、28天

参考答案：B

文字解析：见《建设工程施工合同示范文本》(GF一99一0201)通用条款第31．1款约定。

25、预防防冻、防塌方、防雷击、防风等采取的措施属于()

A、应急措施

B、季节性安全技术措施

C、特殊工程安全技术措施

D、一般工程安全技术措施

参考答案：B

文字解析：暂无解析

26、合同交底的对象是()

A、承包人工程管理部门人员

B、承包人合同管理部门人员

C、项目管理人员和各个工程小组

D、项目管理人员及各分包人

参考答案：C

文字解析：合同交底的目的是要求项目履约人员熟悉合同中的主要内容、规定及管理程序,了解掌握合同双方的责任范围和工作范围,使大家树立全局观念,使各项工作协调一致推进,避免违约行为发生。

27、某国际承包工程使用FII合同条件,进行工程支付时承包人需填写一系列报表,这些报表的格式应是()

A、工程师批准的格式

B、业主批准的格式

C、承包人自己选用的格式

D、工程所在地政府管理部门规定的格式

参考答案：A

文字解析：暂无解析

28、职业健康安全管理体系中“审核”要素的目标和意图包括()

A、持续评估组织的职业健康安全管理体系的有效性

B、评审本组织的职业健康安全管理体系与GB／T28001要求的符合性

C、评价组织的执业健康安全方针是否继续合适

D、确定对形成文件的程序的符合程度

E、评价管理体系是否有效满足组织的职业健康安全目标

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

29、支付担保的形式通常有()

A、现金支票、银行保函、担保公司担保

B、银行保函、履约保证金、担保公司担保

C、银行汇票、履约保证金、保险公司担保

D、不可撤销信用证、银行保函、履约保证金

参考答案：B

文字解析：暂无解析

30、若需对不同的工程项目做费用和进度的比较,进行分析适宜采用的评价指标有()

A、费用偏差

B、进度偏差

C、费用绩效指数

D、进度绩效指数

E、项目完工预算

参考答案：C、D

文字解析：按赢得值法,费用绩效指数和进度绩效指数反映的是相对偏差,可用于不同项目间的之较分析,所以选项C、D正确。费用偏差和进度偏差反映的是绝对偏差,不同项目间无可比性；项目完工预算为趋势预测值,用于同一项目,故选项A、B、E均不合适。

第四部分公路实务1、《安全生产法》规定从业人员的权利包括()

A、从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施

B、从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议

C、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批

D、检举、控告D从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

E、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权进行处理

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

2、在梁段顶推施工中,当水平千斤顶顶推一个行程后,应用竖向千斤顶将梁顶高,以便拉回滑块,其最大顶升高度不得超过设计规定。如设计无规定时不超过()

A、5～10mm

B、8～13mm

C、10～15mm

D、15～20mm

参考答案：A

文字解析：暂无解析

3、计算拱架施工预拱度时,应考虑的因素有()

A、施工荷载引起的支架弹性变形

B、混凝土的收缩徐变及温度变化引起的挠度

C、墩台水平位移引起的拱圈挠度

D、结构重力和全部汽车荷载引起的拱圈弹性挠度

E、插件接头的挤压等引起的非弹性变形

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

4、生产安全事故等级的划分指标有()

A、死亡人数

B、间接经济损失

C、直接经济损失

D、重伤人数

E、轻伤人数

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

5、按照《公路水运工程试验检测管理办法》的有关规定,公路工程综合类检测机构等级划分是()

A、甲、乙两个等级

B、甲、乙、丙3个等级

C、一、二、三3个等级

D、一、二两个等级

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、在路基填筑时考虑填料是否符合压实要求的依据不包括()

A、粒径

B、天然稠度

C、液限

D、针入度

参考答案：D

文字解析：暂无解析

7、已交付使用的公路工程项目,事故报告单位为()

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、接养单位

参考答案：D

文字解析：暂无解析

8、将公路工程质量事故及时报告有关部门是()

A、建设单位的权利和义务

B、施工单位的权利和义务

C、监理单位的权利和义务

D、任何单位和个人的权利和义务

参考答案：D

文字解析：暂无解析

9、不属于公路工程交工验收应具备的条件的是()

A、监理工程师对工程质量评定合格

B、监督机构对工程进行了检测

C、监理单位已完成工作总结

D、已通车试运营二年

参考答案：D

文字解析：暂无解析

10、交通基本建设资金监督管理的基本原则有()

A、专款专用原则

B、分级负责原则

C、设计变更控制原则

D、全过程监督原则

E、效益原则

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

11、公路供配电线路构成中,下列选项中错误的是()

A、10kV高压线路可采用架空电线路或电缆线路

B、10kV高压线路只能采用电缆线路

C、低压配电线路一般采用电缆线路

D、按电压等级可分为10kV高压线路、380／220V低压配电线路

参考答案：B

文字解析：暂无解析

12、施工单位安全生产管理三类人员是指()

A、单位负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

B、项目经理、包工头、农民工

C、总工、技术主管、工人

D、项目经理、项目副经理、总工

参考答案：A

文字解析：暂无解析

13、施工平面图的内容有()

A、主要结构物平面位置

B、施工防排水临时设施

C、安全消防设施

D、便道和其他临时设施

E、原有地形地貌

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

14、为提高成本管理的有效性,可以采取的方法有()

A、行政方法

B、经济方法

C、法制手段

D、以最少的人力和财力完成较多的管理工作

E、以减少安全投入节约成本支出

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

15、某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：重力式桥台由()等组成。

A、台帽

B、背墙

C、台身

D、基础

E、锚碇板

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

16、按照通风、防尘安全要求,正确的施工措施有()

A、采用干式凿岩机钻孔

B、用水炮泥进行水封爆破

C、采用湿喷混凝土

D、放炮前后应进行喷雾与洒水

E、在吹入式的出风口,宜放置喷雾器

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

17、按照《公路建设市场管理办法》的规定,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包工程的工程量不得超过总工程量的()

A、50％

B、40％

C、30％

D、20％

参考答案：C

文字解析：暂无解析

18、某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm×30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：该桥梁总体质量检验的项目应包括()

A、桥梁净空

B、桥面中心偏位、桥面宽度和桥长

C、桥梁纵坡控制

D、引道中心线与桥梁中心线的衔接

E、桥头高程衔接

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

19、下列关于沥青路面工程施工安全要点的叙述错误的是()

A、块状沥青的搬运宜在晴天进行

B、从事沥青作业人员均应进行体检

C、患有皮肤病、结膜炎的人员不宜从事沥青作业

D、沥青加热及混合料拌制,宜在人员较少、场地空旷的地段进行

参考答案：A

文字解析：暂无解析

20、大体积混凝土的浇注的特点有()

A、用水化热高,初凝时间短的水泥

B、外加剂可选用复合型外加剂和粉煤灰

C、砂选用中、粗砂,石子选用0．5～3．2cm的碎石和卵石

D、如承台厚度较厚,可分层浇筑,分层厚度以2．5m左右为宜

E、按设计要求敷设冷却水管,冷却水管应固定

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

21、洞内水准点每()应埋设一个,短于lkm的隧道应至少设一个,并应在隧道边墙上画出标志。

A、250m

B、500m

C、750m

D、1000m

参考答案：D

文字解析：暂无解析

22、监控信息发布的被控对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、()以及其他可能控制交通流的设施。

A、道路施工安全标志

B、指路标志

C、旅游区标志

D、可变限速标志

参考答案：D

文字解析：暂无解析

23、隧道贯通后,施工中线及高程的实际贯通误差,应在未衬砌的()地段内调整。

A、50m

B、100m

C、120m

D、150m

参考答案：B

文字解析：暂无解析

24、根据《安全生产违法行为处罚办法》的规定,各级政府安全生产监管部门可以实施()处罚行为。

A、警告

B、罚款

C、没收违法所得

D、责令改正

E、责令停产停业整顿

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

25、路面工程施工中,相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型,前道工序的速度快于后道工序时选用()搭接类型。

A、开始到开始

B、开始到完成

C、完成到开始

D、完成到完成

参考答案：A

文字解析：暂无解析

26、在悬臂浇筑施工中,挂篮组拼后,应全面检查安装质量,并对挂篮进行试压,以消除结构的非弹性变形。挂篮试压的最大荷载可按()考虑。

A、全跨浇注梁段重量的l．2倍

B、各悬浇梁段平均重量的1．2倍

C、最大悬浇梁段重量的l．3倍

D、各悬浇梁段平均重量的1．3倍

参考答案：C

文字解析：暂无解析

27、生产工具用具使用费属于()

A、施工机械使用费

B、其他直接费

C、临时设施费

D、现场管理费

参考答案：B

文字解析：暂无解析

28、桥梁按结构体系划分,有梁式桥、拱桥、悬索桥和()四种基本体系。

A、斜拉桥

B、刚架桥

C、连续刚构桥

D、梁、拱组合体系桥

参考答案：B

文字解析：暂无解析

29、公路路面施工劳动力配置不应包含的工种是()

A、拌合设备操作人员、装载机操作人员、运输车辆驾驶员

B、压路机操作人员、摊铺机操作人员、测量人员

C、普通工人、交通管理人员

D、工程师

参考答案：D

文字解析：暂无解析

30、挂篮桁架行走和浇筑混凝土时的稳定系数,均不得小于()

A、1．1

B、1．2

C、1．5

D、1．8

参考答案：C

文字解析：暂无解析

第五部分水利实务1、疏浚工程中浅埂长度为()时,应进行返工处理。

A、≥1m

B、≥l.5m

C、≥2m

D、≥2．5m

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案,并自开工报告批准之日起()日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构备案。

A、15

B、10

C、30

D、60

参考答案：A

文字解析：暂无解析

3、模板具有()混凝土表面质量的作用。

A、成型

B、支承

C、保护

D、改善

E、养护

参考答案：C、D

文字解析：暂无解析

4、根据《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL／T5207—2005),1、2级泄水建筑物或流速大于()m／s时的泄水建筑物,其体形、结构尺寸及消能工,应通过水工模型试验确定。

A、15

B、20

C、25

D、30

参考答案：C

文字解析：暂无解析

5、下列关于爆破器材装卸的说法正确的是()

A、严禁夜间装卸雷管

B、在装卸爆破器材时,汽车、马车等运输车辆离库房的停车距离不小于10m

C、人力装卸和搬运爆破器材时,搬运者相距不得少于3m

D、装有爆破器材的汽车严禁在中途加油或修理

E、在雷电时间,装卸和运输爆破器材必须采取严格的预防措施

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

6、关于水利工程质量缺陷,不正确的说法是()

A、质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题

B、质量缺陷实行备案制度

C、工程质量有缺陷,不可评定合格

D、质量缺陷备案表由监理单位组织编写

参考答案：C

文字解析：暂无解析

7、在下列天气中,不得进行露天爆破作业的有()

A、无照明的夜间

B、中大雨

C、浓雾天

D、雷电

E、四级以上风(含四级)

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

8、国家防汛指挥机构即目前的国家防汛总指挥部的指挥长由()担任。

A、国务院副秘书长

B、国家改革与发展委员会负责人

C、国务院副总理

D、国务院水行政主管部门负责人

参考答案：C

文字解析：暂无解析

9、堤防工程的护堤地属水利工程的()

A、管理范围

B、保护范围

C、工程覆盖范围

D、临时用地范围

参考答案：A

文字解析：暂无解析

10、根据《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》(DL／T5199—2004),下列关于混凝土防渗墙墙体材料的质量控制与检查应遵守的规定正确的有()

A、塑性混凝土、固化灰浆和自凝灰浆应检查其抗渗等级

B、普通混凝土和黏土混凝土的抗渗性能的检查应检查其渗透系数和允许渗透坡降

C、混凝土成型试件应在槽口取样,严禁在机口取样

D、固化灰浆(原位搅拌法)和自凝灰浆应在其初凝前在槽内取样

E、塑性混凝土、固化灰浆和自凝灰浆检查其渗透系数和允许渗透坡降

参考答案：D、E

文字解析：暂无解析

11、混凝土坝表面裂缝可用()抹浆。

A、水泥

B、化学剂

C、黏土

D、水泥砂浆

参考答案：D

文字解析：暂无解析

12、根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设项目费用包括()

A、河道工程费用

B、建设征地和移民安置费用

C、独立费用

D、基本预备费和价差预备费

E、建设期贷款利息

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

13、根据《水电水利工程模板施工规范》(DL／T5110—2000),下列关于模板施工的说法正确的是()

A、除悬臂模板外,竖向模板与内倾模板都必须设置内部撑杆或外部拉杆,以保证模板的稳定性

B、模板支架的立柱应在两个互相垂直的方向加以固定

C、多层建筑物的上层结构的模板支承在下层结构上时,必须验算下层结构的实际强度和承载能力

D、混凝土浇筑过程中,为防止混凝土分离,应将下料口贴近模板

E、滑模施工的动力及现场照明供电,应设双回路供电或备用电源或采取其他应急措施

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

14、水利部门进行河道整治,涉及航道的,应事先征求()对有关设计和计划的意见。

A、流域管理机构

B、水行政主管部门

C、河道主管机关

D、交通部门

参考答案：D

文字解析：暂无解析

15、对项目的立项、勘察设计、施工、建设管理、生产(运行)等进行的评价称为()

A、影响评价

B、经济效益评价

C、过程评价

D、建设评价

参考答案：C

文字解析：暂无解析

16、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208),发包人委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供测量基准点、基准线和水准点等,()应进行复核。

A、设计入

B、承包人

C、质量监督部门

D、监理人

参考答案：B

文字解析：暂无解析

17、某水利水电工程的主要建筑物级别为2级,其导流隧洞为()级导流建筑物。

A、2

B、3

C、4

D、5

参考答案：C

文字解析：暂无解析

18、《中华人民共和国防洪法》自()起实施。

A、1997年8月29日

B、1998年1月1日

C、2000年5月1日

D、2002年10月1日

参考答案：B

文字解析：暂无解析

19、某水利水电工程的导流建筑物级别为4级,其结构为土石结构,则该导流建筑物的洪水标准为()

A、50～20

B、20～10

C、10～5

D、5～3

参考答案：B

文字解析：暂无解析

20、工程检测人员参与中间产品质量资料复核应具有()以上工程系列技术职称。

A、初级

B、中级

C、高级

D、教授级

参考答案：A

文字解析：暂无解析

21、根据《水电水利工程模板施工规范》(DL／T5110—2000),木模板设计时,若木材含水率小于25%时,其荷载设计值可乘以系数()予以折减。

A、0．6

B、0．7

C、0．8

D、0．9

参考答案：D

文字解析：暂无解析

22、适用于中、低水头工程尾水较深．流量变化范围较小,水位变幅较小,或有排冰、漂木要求的消能方式是()

A、底流消能

B、挑流消能

C、面流消能

D、消力戽消能

参考答案：D

文字解析：暂无解析

23、一般适用于水深不大于6m,流速小于3m／s的中、小型水利工程的围堰是()

A、木笼围堰

B、竹笼围堰

C、草土围堰

D、石围堰

参考答案：C

文字解析：暂无解析

24、防洪规划是指为防治某河流或某沿河地区的洪水灾害而制定的()

A、具体措施

B、总体计划

C、防洪方案

D、减灾措施

参考答案：B

文字解析：暂无解析

25、以下属于水工建筑物可变作用荷载的是().

A、结构自重

B、地应力

C、预应力

D、扬压力

参考答案：D

文字解析：暂无解析

26、大型基坑初期排水,排水时间可采用()

A、3～5d

B、4～6d

C、5～7

D、D6～8d

参考答案：C

文字解析：暂无解析

27、根据《水电水利工程模板施工规范》(DL／T5110—2000),承重模板的抗倾覆稳定系数应大于()

A、1．2

B、1．3

C、1．4

D、1．5

参考答案：C

文字解析：暂无解析

28、初步设计报告由水行政主管部门或()组织编制。

A、项目法人

B、工程咨询机构

C、设计单位

D、建设管理单位

参考答案：A

文字解析：暂无解析

29、关于防洪规划、流域综合规划、区域综合规划,下列说法正确的是()

A、所在流域、区域的综合规划应当服从防洪规划

B、防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划

C、所在流域的流域防洪规划应当服从区域防洪规划

D、区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划

E、防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

30、根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004),重力式混凝土围堰采用抗剪断公式计算时,其稳定安全系数不小于()

A、3

B、4

C、5

D、6

参考答案：A

文字解析：暂无解析

第六部分建筑实务1、先张法预应力施工中,预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求,当设计无要求时,混凝土强度不应低于标准值的()

A、70％

B、75％

C、80％

D、85％

参考答案：B

文字解析：暂无解析

2、混凝土立方体标准抗压强度标准值,试验时要求的养护时间为()d。[2004年真题]

A、3

B、7

C、28

D、45

参考答案：C

文字解析：按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081—2002),制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度20±2℃,相对湿度95％以上)下,养护到28d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度,以表示,单位为或MPa。

3、建筑装饰装修饰面石材包括()

A、天然花岗石

B、天然大理石

C、人造饰面石材

D、陶瓷

E、玻璃

参考答案：A、B、C

文字解析：建筑装饰装修材料包括：建筑装饰装修饰面石材、建筑陶瓷、建筑玻璃、建筑装饰装修用木材、木制品、建筑用高分子材料、建筑装饰装修金属材料。建筑装饰装修饰面石材包括天然花岗石、天然大理石、人造饰面石材。

4、天然石材品种中属于装饰用花岗石的有()

A、辉绿岩

B、玄武岩

C、砂岩

D、白云岩

E、橄榄岩

参考答案：A、B、E

文字解析：建筑装饰工程上所指的花岗石是指以花岗岩为代表的一类装饰石材,包括各类以石英、长石为主要的组成矿物,并含有少量云母和暗色矿物的岩浆岩和花岗质的变质岩,如花岗岩、辉绿岩、辉长岩、玄武岩、橄榄岩等。

5、在板、次梁与主梁交叉处,梁、板钢筋绑扎表述正确的是()

A、次梁的钢筋在上

B、主梁的钢筋居中

C、板的钢筋在下

D、当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上

参考答案：D

文字解析：在板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。

6、关于建筑幕墙工程三项主要物理性能的检测,下列做法正确的是()

A、检测试件的材质、构造、安装方法应与实际工程相同

B、幕墙性能检测中,如有某项指标未达到规定要求,不允许重做

C、幕墙性能检测中,如有某项指标未达到规定要求,允许在改进安装工艺、修补缺陷后重新检测

D、性能检测允许在幕墙工程竣工后进行

E、如因设计或材料原因导致幕墙检测性能未达到规定要求,允许改进后重做

参考答案：A、C、E

文字解析：B项,幕墙性能检测中,由于安装缺陷使某项性能未达到规定要求时,允许在改进安装工艺、修补缺陷后重新检测,检测报告中应叙述改进的内容,幕墙工程施工时应按改进后的安装工艺实施；由于设计或材料缺陷导致幕墙检测性能未达到规定值域时,应停止检测,修改设计或更换材料后,重新制作试件,另行检测；D项,"三性试验"的时间应在幕墙工程构件大批量制作、安装前完成。

7、静力压桩法在压桩过程中检查内容不包括()

A、桩垂直度

B、接桩间歇时间

C、接头个数

D、压人深度

参考答案：C

文字解析：静力压桩是通过静力压桩机的压桩机构,将预制钢筋混凝土桩分节压入地基土层中成桩。压桩过程中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压人深度。对承受反力的结构应加强观测。

8、某工程现场临时用水总量为Q=14.8(1/s),管网中水流速度ν=1.8(m/s),该工程现场施工用水的供水管径宜选用()mm水管。2006年真题]

A、100

B、150

C、200

D、250

参考答案：A

文字解析：供水管径的计算公式为：。将题中数据代入可得即100mm。

9、经批准挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的,应当(),竣工后应当及时清理现场,通知市政工程行政主管部门检查验收。

A、在施工现场设置明显标志

B、在施工现场设置安全防围设施

C、报送挖掘开工报告

D、按照批准的位置、面积、期限挖掘

E、交纳城市道路占用或挖掘修复费

参考答案：A、B、D、E

文字解析：经批准挖掘城市道路的,应当在施工现场设置明显标志和安全防围设施；竣工后,应当及时清理现场,通知市政工程行政主管部门检查验收；经批准占用或者挖掘城市道路的,应当按照批准的位置、面积、期限占有或者挖掘；占用或者挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的,应当向市政工程行政主管部门交纳城市道路占用或者城市道路挖掘修复费。

10、隐框和半隐框玻璃幕墙,其玻璃与铝型材的粘结必须采用()硅酮结构密封胶粘结。

A、酸性

B、碱性

C、中性

D、复合

参考答案：C

文字解析：隐框和半隐框玻璃幕墙,其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶；全玻幕墙和点支承玻璃幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。

11、下列关于钢结构防腐涂料施涂原则的表述正确的是()

A、先下后上

B、先左后右

C、先外后里

D、先易后难

参考答案：B

文字解析：防腐涂料涂装的施涂一般应按先上后下、先左后右、先里后外、先难后易的原则进行,不漏涂,不流坠,使漆膜均匀、致密、光滑和平整。

12、我国古代建筑的承重结构主要为()[2005年真题]

A、木构架承重

B、砖砌体承重

C、土砌体承重

D、混合结构承重

参考答案：A

文字解析：古建筑的结构大量为木构架承重,砖墙为围护墙,灰土基础

13、砌体房屋结构墙体的主要构造措施包括()

A、伸缩缝

B、施工缝

C、沉降缝

D、过梁

E、圈梁

参考答案：A、C、E

文字解析：砌体结构的构造是确保房屋结构整体性和结构安全的可靠措施。墙体的构造措施主要包括伸缩缝、沉降缝和圈梁三个方面。

14、钢结构构件防腐涂料涂装施工的常用方法有()

A、刷涂法

B、喷涂法

C、滚涂法

D、弹涂法

E、粘贴法

参考答案：A、B、C

文字解析：防腐涂料涂装施工的常用方法有：刷涂法、滚涂法和喷涂法。一般应按先上后下、先左后右、先里后外、先难后易的原则施涂,不漏涂,不流坠,使漆膜均匀、致密、光滑和平整。

15、在承重墙上开设洞口,会()

A、削弱墙体载面

B、减少墙体刚度

C、降低墙体承载能力

D、增加墙体刚度

E、减少墙体的重量

参考答案：A、B、C

文字解析：在承重墙上开设洞口,将削弱墙体载面,减少墙体刚度,降低墙体的承载能力。因此,未经结构验算并采取加强措施是不允许随便在承重墙体上开洞的。

16、砌块施工的主要工艺顺序是()

A、铺灰、吊砌块就位、校正、灌缝、镶砖

B、铺灰、校正、吊砌块就位、镶砖、灌缝

C、吊砌块就位、铺灰、校正、灌缝、镶砖

D、吊砌块就位、校正、铺灰、镶砖、灌缝

参考答案：A

文字解析：小砌块施工时,必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线。小砌块砌筑应从转角或定位处开始,内外墙同时砌筑,纵横交错搭接。外墙转角处应使小砌块隔皮露端面；T字交接处应使横墙小砌块隔皮露端面。砌块施工的主要工艺顺序是铺灰、吊砌块就位、校正、灌缝、镶砖。

17、HRB335级钢筋和HRB400级钢筋所用钢种是()

A、高合金钢

B、低合金钢

C、优质碳素钢

D、高碳钢

参考答案：B

文字解析：HRB335和HRB400级钢筋为低合金钢,是钢筋混凝土用的主要受力钢筋,HRB400又称新Ⅲ级钢,是我国规范提倡使用的钢筋品种。RRB400级钢筋为余热处理钢筋,也可用作主要受力钢筋。

18、对有抗震要求的结构,箍筋弯后平直部分的长度不应小于箍筋直径的()倍。

A、3

B、5

C、10

D、15

参考答案：C

文字解析：箍筋弯后平直部分长度：对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍；对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

19、DE=8,1FB=10、1FC=12、1FD=13、1FE=15,则1F为()

A、4

B、5

C、7

D、8

参考答案：B

文字解析：B工作的最迟开始时间为：；依次推算可得,c工作的最迟开始时间为：；D工作的最迟开始时间为：；E工作的最迟开始时间为：；A工作的最迟完成时间为：=min{紧后工作的最迟开始时间}=min{7,8,5,7}=5。

20、地下连续墙施工中,泥浆的作用有()

A、防止槽壁坍塌

B、悬浮岩屑

C、加快混凝土凝结

D、防止钢筋锈蚀

E、冷却、润滑钻头

参考答案：A、B、E

文字解析：地下连续墙施工中,泥浆的作用在于维护槽壁的稳定、防止槽壁坍塌、悬浮岩屑和冷却、润滑钻头。泥浆质量的优劣直接关系着成槽速度的快慢和质量,也直接关系着墙体质量、墙底与基岩接合质量以及墙段间接缝的质量。

21、人工挖孔灌注桩施工中,应用较广的护壁方法是()

A、现浇混凝土分段护壁

B、砖砌体护壁

C、沉井护壁

D、钢套管护壁

参考答案：A

文字解析：人工挖孔灌注桩是指桩孔采用人工挖掘方法进行成孔,然后安放钢筋笼,浇筑混凝土而成的桩。护壁方法可以采用现浇混凝土护壁、喷射混凝土护壁、砖砌体护壁、沉井护壁、钢套管护壁、型钢或木板桩工具式护壁等多种。目前应用较广的护壁方法是现浇混凝土分段护壁。

22、招标人对投标单位进行资格预审应包括的内容有()

A、单位员工数量

B、近1年完成工程的情况

C、目前正在履行合同的情况

D、资源方面的情况

E、各种奖励和处罚

参考答案：C、D、E

文字解析：招标人对投标单位进行资格预审的内容包括：①投标单位组织与机构和企业概况；②近3年完成工程的情况；③目前正在履行的合同情况；④资源方面,如财务状况、管理人员情况、劳动力和施工机械设备等方面的情况；⑤其他情况,如各种奖励和处罚等。

23、常见的建筑结构体系有()等。

A、混合结构体系

B、框架结构体系

C、剪力墙体系

D、框架一剪力墙结构

E、柱式结构

参考答案：A、B、C、D

文字解析：常见的建筑结构体系除ABCD四项外,还包括：简体结构、桁架结构体系、网架结构、拱式结构、悬索结构、?诳占浣峁埂?

24、下列关于钢筋混凝土梁超筋、适筋、少筋破坏特征的表述正确的是()

A、都是塑性破坏

B、都是脆性破坏

C、只有适筋梁是塑性破坏

D、只有超筋梁是塑性破坏

参考答案：C

文字解析：对梁的配筋量在规范中明确地作出规定,不允许设计成超筋梁和少筋梁,对最大最小配筋率均有限值,它们的破坏是没有预兆的脆性破坏。而适筋梁是塑性破坏。

25、装饰装修构造设计的依据包括()

A、人体尺度及人体活动空间尺度

B、家具、设备尺寸及使用它们所需活动空间尺寸

C、建筑物的架构形式

D、温度、湿度、日照、风向

E、建筑的统一模数制

参考答案：A、B、D、E

文字解析：装饰装修构造设计依据包括：①人体尺度及人体活动空间尺度,是建筑工程设计的基本依据之一；②家具、设备尺寸及使用它们所需活动空间尺寸,是考虑房间内部面积的主要依据；③温度、湿度、日照、雨雪、风向、风速；④建筑的统一模数制。

26、安全事故防范的主要措施有()

A、落实安全责任、实施责任管理

B、安全教育与训练

C、预防技术与安全技术的统一

D、安全检查、作业标准化

E、施工现场文明施工管理

参考答案：A、B、D、E

文字解析：安全事故防范的主要措施有：①落实安全责任、实施责任管理；②安全教育与训练；③安全检查；④作业标准化；⑤生产技术与安全技术的统一；⑥施工现场文明施工管理；⑦正确对待事故的调查与处理。

27、屋面刚性防水层,应用最广泛的有()

A、普通细石混凝土防水层

B、块体刚性防水层

C、预应力混凝土防水层

D、补偿收缩混凝土防水层

E、钢纤维混凝土防水层

参考答案：A、D

文字解析：屋面刚性防水层主要分为普通细石混凝土防水层、补偿收缩混凝土防水层、块体刚性防水层、预应力混凝土防水层、钢纤维混凝土防水层。其中,普通细石混凝土防水层和补偿收缩混凝土防水层应用最为广泛。

28、招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金的有效期应当超出投标有效期()天。

A、7

B、14

C、15

D、30

参考答案：D

文字解析：暂无解析

29、《砌体工程施工质量验收规范》规定,施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于()d。[2005年真题]

A、12

B、24

C、28

D、369

参考答案：C

文字解析：暂无解析

30、下列关于金属、石材幕墙与主体结构连接的预埋件的表述错误的是()

A、当设计无明确要求时,预埋件位置偏差不应大于25mm

B、当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于10mm

C、当设计无明确要求时,预埋件位置偏差不应大于20mm

D、应在主体结构施工时按设计要求埋设,预埋件应牢固,位置准确,预埋件的位置误差应按设计要求进行复查

参考答案：A

文字解析：金属、石材幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固,位置准确,预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于10mm,预埋件位置偏差不应大于20mm。

第七部分机电实务1、在建筑智能化工程与土建配合阶段,随着工程实体的不断形成。工程的()会不断增加,尤其是以销售为主的办公用建筑。

A、设计变更

B、建筑材料

C、工程质量问题

D、工程量

参考答案：A

文字解析：暂无解析

2、通风、除尘系统综合效能试验不包括()

A、送回风口空气状态参数的测定与调整

B、除尘器阻力和除尘效率的测定

C、室内空气中含尘浓度或有害气体浓度与排放浓度的测定

D、吸气罩罩口气流特性的测定

参考答案：A

文字解析：暂无解析

3、碳素钢和合金钢焊缝的()应符合现行国家标准《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》(GB3323)的规定。

A、超声波检验

B、磁性检验

C、射线照相检验

D、渗透检验

参考答案：C

文字解析：暂无解析

4、不锈钢管固定时,不应与()直接接触。

A、塑钢材料

B、铝合金材料

C、铜材

D、碳钢材料

参考答案：D

文字解析：暂无解析

5、电动机试车通电前,应摇测绝缘电阻,其绝缘电阻值应大于()

A、0．5M

B、1M

C、10M

D、5M

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、控制器将被控变量的测量值与()进行比较得出偏差信号,并按某种预定的控制规律进行运算,给出控制信号。

A、真实值

B、计算值

C、调节值

D、设定值

参考答案：D

文字解析：暂无解析

7、为了减少启动电流和保证启动转矩,绕线式感应电动机的启动方法采用()

A、转子串电抗器启动

B、定子串电阻或电抗器启动

C、定子串自耦变压器启动