版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页2022设备租赁合同范本设备租赁合同范本
随着人们法律意识的建立,合同出现的次数越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是我为大家收集的设备租赁合同范本,欢送阅读与收藏。
设备租赁合同范本1
________________以下简称甲方)
________________以下简称乙方)
甲方因工程需要现需租赁方所需砼泵车。为明确双方责任、权利和义务,依据?中华人民共和国合同法?有关规定,按照平等互利的原那么,经双方协商签订本合同,并共同遵守。
第一条、砼泵车情况及租赁模式
砼泵车进场及验收:砼泵车进场时,须在甲乙双方人员共同参与下对砼泵车性能、参数、平安装置以及结构等内容进行验收;乙方须向甲方提供砼泵车行驶证、出厂合格证、保险等相关资料;验收完毕,双方代表在确认单上签字,并确认砼泵车租赁的进场日期。
第二条、租赁方式及费用
砼泵车的租赁模式及租金按下述第
1、临时租赁
说明:
1)、空车待料时间:超时_____小时后____米臂架泵车加收_____元/小时,_______米臂架泵车加收_____元/小时。
2)、临时租赁价格包含了设备的进出场费、设备折旧、维修、润滑保养、燃油费、操作人员工资、平安措施费、易损件更换费、利润、税费等其他所有完成泵4)、出租
2、按月租赁
说明:
1)、月租费包含了M(每月不超过此方量)混凝土泵送量,超出局部按X元/M计算,同时月租费还包含了设备折旧、维修、润滑保养、操作人员工资、平安措施费、易损件更换费、利润、税费等其他所有完成泵送工作所明示或暗示的费用;
2)、设备的进出场费如果租用时间超过3个月,那么由出租方承当,时间少于3个月,那么由承租方承当,时间在3-6个月之间,那么由出租方和承租方各承当一半;
3)、设备工作期间的燃油由承租方承当费用;
4)、设备租赁时间为设备到场至设备离场的时间;
5)、出租方至少应每台设备配如应甲方要求需增加人员,那么每增加一名操作人员,单价增加元
第三条、甲方权利和责任
1、砼泵车进场前组织乙方技术人员到现场熟悉现场情况,确定砼泵车进场后的定位布置、工作内容和必要的进场准备工作。
2、按公司外租设备管理方法,组织砼泵车的进场验收并签署进场检查表及进场时间。
3、在砼泵车验收合格使用过程中做好相应的平安监督工作、负责工作区域的平安防护及警戒区域的人员协调。
4、负责对乙方砼泵车司机持证上岗进行监督并组织平安技术交底,催促乙方对司机和指挥的平安技术交底。
5、负责催促和参与乙方对砼泵车进场后的平安检查工作。
6、负责对砼泵车整套资质资料(包括整机出厂合格证、年检记录、行驶证、公司相关资质等)的收取和保管。
7、在未办理完相关手续前严禁乙方私自在甲方场内使用砼泵车进行相关作业。
8、承当因甲方原因造成的砼泵车在租赁期内发生的砼泵车的损毁和灭失风险(被盗、人为损坏)。
9、为乙方派驻现场工作人员、操作人员提供必要的生活场所。
10、甲方有对乙方派驻现场的管理、操作人员进行工作安排、考核、技能及平安教育的权利。
11、甲方有权根据合同约定,对乙方进场设备进行场内调配、工作安排的权利;甲方不得超限、超载使用乙方设备。
12、甲方提供的燃油,确保从国家正规石油公司采购,如乙方对甲方的燃油质量存有异议,应在加注前提出;甲方不承当燃油加注入车辆油箱后,乙方提出的因燃油质量造成的设备或其他任何损失。
第四条、乙方权利和职责
1、乙方提供的砼泵车必须证照齐全,乙方按照国家和地方管理部门要求办理相关的机械使用许可证等证件,因乙方证照不全造成的损失由乙方全部承当。
2、乙方须根据现场施工条件需求和甲方要求,在甲方指定时间内确定砼泵车型号规格并进入现场,进场的砼泵车一经双方确认,不得中途随意更换,砼泵车铭牌功率臂长等参数必须与砼泵车出厂时保持一致,严禁使用私自更改正铭牌功率臂长的砼泵车。
3、乙方现场的司机和指挥必须持有效操作证上岗作业,技术到达行业管理要求(要求具有1年以上操作经验),听从甲方管理人员的调度,按照规定及平安操作规程操作。砼泵车配备不少于一名司机(具体数量按被合同第一条约定),砼泵车司机的劳动关系隶属于乙方。
4、乙方须保证机械性能良好,能满足正常的施工生产。假设由于砼泵车自身原因或乙方原因不能正常工作,乙方应采取相应措施(如紧急维修或更换砼泵车等),设法保证甲方现场工作需要。
5、乙方人员进出甲方施工现场应遵循现场规章制度,佩戴平安帽,听从甲方指挥、安排,做好文明施工。因乙方人员违反现场规章制度造成人员伤亡的,由乙方自行承当赔偿责任。
6、乙方操作人员和乙方现场管理人员在砼泵车翻开支腿和泵送前应认真观察地面是否牢固,确认前方可作业。
7、由于乙方砼泵车本身故障和原因以及操作人员的原因而造成的平安事故及损失,其责任和一切经济损失由乙方承当。
8、乙方应对自有司机和砼泵车购置保险,假设因乙方原因影响甲方正常施工,由此产生的损失由乙方承当。
9、租赁期间,砼泵车在作业中损坏的,由乙方承当责任。第三方造成砼泵车损坏的,乙方自行向第三方索赔。
10、根据当地检验部门的要求,乙方砼泵车进场前提供符合管理规定的资料:
①砼泵车产品合格证;
②砼泵车行驶证;
③租赁单位营业执照;
④砼泵车机械性能表;
⑤乙方提供砼泵车必须保证使用年限在5年以内;
11、乙方所提供的资料需真实有效且应与其所出租的砼泵车相吻合。
第五条、费用结算及支付
1、临时租赁砼泵车的结算依据为设备租赁合同及甲方指定人员签字的工作量签认单,工作量完成后48小时内结算;租金在结算完成后的1个月内支付完成。
2、按月租赁方式租赁砼泵车的租金结算依据为设备租赁合同和甲方指定人员办理的设备进、退场签认单、超方量确认单,租金每月25日办理结算,最后一次结算在设备退场后48小时内完成;结算完成后,支付租金总额的70%,余款在设备退场后3个月内支付完成。
第六条、平安管理
1、施工中双方要严格遵守?中华人民共和国平安生产法?、?建设工程平安生产管理条例?等相关规定,加强砼泵车平安检查和使用平安管理,并采取有效措施防止操作人员疲劳作业,确保作业平安。
2、乙方负责砼泵车司机的平安技术交底。乙方负责砼泵车本身技术性能的平安,承当因乙方砼泵车质量原因造成的平安事故责任,并赔偿甲方全部损失及费用。砼泵车司机应按照相关平安技术操作规程和甲方现场协调人员的合理指令及规划标志作业,因乙方提供的砼泵车司机和指挥作业不当引起的人员伤害、砼泵车损坏或灭失,由乙方承当责任及发生的一切费用。
3、乙方承当砼泵车(含臂架、砼泵车本身、司机和指挥、支腿、软管等)的平安责任。
4、在施工过程中如发生平安事故,双方必须积极配合做好事故的处理工作,在妥善处理完毕后再明确事故引发的原因并划清责任。因甲方原因导致的责任由甲方全部承当;因乙方原因导致的责任由乙方全部承;甲乙双方都有责任的,按责任比例承当。
5、乙方应对砼泵车及砼泵车司机和指挥购置保险,在租赁期间,如发生平安事故,由乙方负责通知保险公司、提供检验报告和有关资料,并向保险公司索赔,索赔款项用于事故损失的赔偿,甲方给予必要的协助,但不承当任何相关费用。
第七条、职业平安健康
1、甲、乙双方必须认真遵守国家及当地政府部门制订的职业平安健康的法律、法规。
2、乙方指派专职平安员负责指导、监督施工现场的平安生产,乙方必须执行甲方的“职业平安健康管理体系〞要求,服从甲方管理,接受危害辨识和平安交底,并按有关规定采取平安防护措施,承当由于自身平安措施不力造成的责任和因此发生的费用。非甲方责任造成的伤亡事故,由责任方承当责任和相关费用。
第八条违约及责任
1、甲方须至少提前3天以书面形式通知乙方组织砼泵车和人员进场。
2、乙方应按甲方要求及时组织砼泵车和人员的进场,逾期或未按甲方要求组织进场的,按每天扣取租赁费的10%违约金。
第九条、不可抗力
1、双方由于不可抗力因素,如战争、严重的火灾、水灾、台风、地震等事件,而影响合同执行时,在对方确认后那么合同履行时间可以延迟,延迟履行合同的期限应相当于事件影响的时间。
2、受不可抗力影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事件情况以书面方式通知另一方,并在3日内将有关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认。逾期不提交的,视为放弃不可抗力确实认。
3、因不可抗力事件,造成机械损失和人身伤害的,由乙方承当各自责任。
第十条、其它
租赁期间,砼泵车的所有权属于乙方,甲方享有砼泵车的使用权,甲方不得将砼泵车转让或作为财产抵押。
第十一条、争议的解决方式
合同履行过程中,双方不得随意终止合同,否那么造成的损失由责任方承当。因故终止合同需双方协商妥善解决,协商不成时,向合同签订地仲裁委员会仲裁。
第十二条、未尽事宜
本合同条款已经双方协商确认,所有字体均为打印字体(除签字和日期外),其它书体及涂改均无效。其他未尽事宜,按?中华人民共和国合同法?的有关规定,经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
第十三条、合同生效
本合同原件一式四份,甲、乙双方各执二份。经双方法定或委托代理人签字、盖章(须加盖骑缝章)生效,双方办理完砼泵车退场交接手续并付清款项后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承租方:__________公司
出租方:__________公司
出租方根据承租方需要,同意将砼泵车(以下简称“泵车〞)租给承租方使用。根据?中华人民共和国合同法?及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务关系,经双方协商一致,签定本合同。
第一条车辆的租赁价格、期限及结算方式
1.租赁价格:____元/m3(现场泵送单价)。
2.租赁期限:承租方和出租方根据工程需要另行协商。
3.结算方式:泵送方量累计到达________方结算一次。
第二条双方权利与义务
1.合同签订后,出租方应根据承租方需要提供泵车资料复印件。
2.租赁期间,承租方根据工作需要可随时调度出租方泵车。出租方内部有泵送任务时,应提前与承租方协商,在不影响承租方生产的情况下,可将泵车调回。在承租方没有泵送任务的前提下,出租方可将泵车转租给第三方使用,其后承租方泵送任务顺延。承租方与第三方同时有泵送任务时,优先满足承租方使用。
3.出租方负责泵车的运行、操作、维护保养等工作,并承当相应费用;操作人员要持有效证件上岗。
4.出租方负责泵车在租赁期间所需的燃料、油料,并承当相应费用。
5.操作人员自进入承租方施工现场,必须遵守承租方施工现场的规章制度,服从承租方的安排和管理。如司机违章或不接受管理,承租方有权对其进行经济处分,其罚金可从租赁费中直接扣除。
6.如有正当理由,承租方有权要求出租方更换操作司机。
7.出租方承当泵车的养路费、保险费等,并承当租赁期间因自身原因所发生的一切平安、机械事故责任。
8.承租方有义务为出租方泵车操作人员提供住宿条件和泵车停放场地。
9.承租方在租用期间有义务保护出租方泵车。
第三条出租方与承租方的变更
承租方不得将泵车转租给第三方使用。
第四条违约责任:
如有违约,违约方应据实赔偿守约方直接损失。
第五条争议的解决方式
如有争议,双方协商解决;协商不成,可向当地人民法院起诉。
第六条其它约定事项
?混凝土输送泵车施工平安技术交底?作为合同附件,双方严格按照混凝土输送泵车施工平安技术交底进行施工作业。
合同未尽事宜,双方协商解决。
第七条合同终止条件
承租方付清全部租金后本合同自行终止。
第八条合同生效条件
本合同经双方加盖公章,经办人签章后生效。
本合同一式肆份,承租方贰份,出租方贰份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
出租方:甲方________________________
承租方:乙方________________________
根据?中华人民共和国经济合同法?及有关规定,按照平等互利的原那么,为明确出租方与承租方的权利与义务关系,经双方协商,签订本合同。
第一条租赁设备名称、数量、价值
甲方根据乙方的要求,选定以下设备租赁给乙方使用,具体报价见附件一、二设备名称:
规格型号:________________________
价值:________________________
数量:________________________
附件:________________________
状况:运转正常
使用地点:________________________
第二条:租赁期限
自20xx年月日至20xx年月日止合计天,如需要继续租用,应在本合同期满前15日内,重新签订合同。假设乙方实际使用期限缺乏一个月的但超过了15天(含15天),按照一个月计算租金,15天以内按照月租金的50%计算。租赁期满后,双方没有续签合同,而乙方又不购置本合同设备而继续使用本合同设备的,自租赁期满之日起,按照实际使用天数计算租金。
第三条:租金及结算
设备租赁费用:________/月.套,________天.套
租金支付:本合同签订的当日,乙方应向甲方缴纳第一期租金/月.套,共计租金元整,以便甲方准备相关租赁工作。此后乙方务必在每月的10日之前向甲方预付下一租期(或下一个月)的租金。如乙方不能按期支付租金,甲方那么按逾期租金总额每天加收千分之五的滞纳金。
第四条:保证金
经甲、乙双方协商,甲方收取乙方每套设备____________万元保证金,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵为租金。租赁期满,扣除应付租赁设备的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。
第五条:双方责任和权力
在设备租赁期间,本合同及附件中所列租赁设备的所有权属于甲方,乙方对租赁设备只有使用权,没有所有权。乙方收到设备后,应以甲方名义向当地保险公司投保综合险,保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件,因乙方未按规定投保造成设备财产损失而无法得到赔付的,应由乙方负责全部赔偿。
1、甲方责任和义务
甲方确保租赁给乙方的设备质量合格,出厂时运行正常、机件齐全。
2、乙方责任和义务
(1)在租赁期内,乙方不得转让或作为财产抵押,未经甲方书面同意乙方不得将租赁设备转租给第三人,亦不得在设备上改善、增加或撤除任何部件和迁移安装地点,甲方有权随时检查设备的使用和完好情况,乙方应提供配合。
(2)设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责,设备的质量问题由甲方负责。
(3)租赁期内发生和各类机械事故,乙方均应及时如实填写事故报告,并通知甲方,对隐瞒不报或避重就轻,甲方有权向乙方提出赔偿要求,情节严重者,甲方有权终止租用权。
(4)使用结束后,乙方一次结清费用并且必须做好设备的退场工作,完好退还到甲方指定地点。
第六条:租赁设备的交货和验收
1、租赁设备交货地点为甲方,由甲方向乙方交货。因不可预见、不能防止并不能克服的客观情况造成租赁设备延迟交货,甲方不承当责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁设备,同时将将收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方那么视为租赁设备已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁设备的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符,不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否那么视为租赁设备符合本合同及附件的约定要求。
第七条:租赁设备的使用、维修、保养和费用
1、租赁设备在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常机油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承当由此产生的全部费用。因设备质量问题造成维修的,由甲方负责维修费用,但因乙方操作不当而引起的维修费用那么由乙方承当。
2、乙方在使用过程中更换易损件,应按照本合同附件?设备清单和价格表?中所列清单和价格,提前一天向甲方提出购置清单,购置费用从保证金扣除。
3、在工作过程中乙方假设不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修,甲方维修设备所产生的差旅费用由乙方承当。甲方正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数租金;假设是乙方操作不当原因造成设备故障的,乙方租金不能免除。
4、租赁设备在安装、保管、使用等过程中致使第三者遭受损失时,由乙方对此承当全部责任。
5、租赁设备在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税金,均由乙方承当。
第八条:租赁设备运费的承当
租赁设备进场退场的费用,运费由乙方承当。
第九条:租赁设备的损毁和灭失。
1、乙方承当在租赁期间内发生的租赁设备的毁损(正常损耗不在此列)和灭失的风险。
2、在租赁设备发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择以下方式之
一,由乙方负责处理并承当其一切费用:
(1)将租赁设备复原或修理至完全能正常使用的状态;
(2)更换与租赁设备同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用
(3)当租赁设备损毁或灭失至无法修理的程度时,乙方应按?设备租赁报价单?中所列的售价赔偿甲方。
第十条:特别约定
1、在租赁期内或期满后,假设乙方要求购置本合同设备的,甲方同意按本合同附件?设备租赁报价单?规定的优惠价格将设备所有权转给乙方。乙方保证金可转化为购置设备款,已支付的租金那么不予以退还。
2、假设乙方按照本条约定愿意购置本合同设备的,需提前7天告知甲方,而设备转让款的支付时间可双方协商确定,但最迟应在自原租赁期满之日起不超过15天内付清全部设备转让款。
第十一条:商业秘密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或局部内容,但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外,任何一方违反保密义务的,应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条:违约责任
1、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反合同约定。都应向对方偿付本合同总租金的%的违约金。
2、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方除按照本条第一规定追究乙方违约责任外,还有权采取以下措施:
(1)没收乙方保证金,要求乙方及时付清全部租金和其他相关费用。
(2)终止本合同,收回或要求归还租赁设备,并要求乙方赔偿甲方的一切损失,包括但不限于合同履行完毕的预期全部租金利润。
第十三条:合同期满后,如双方愿意延长租赁期,应重新签订合同。
第十四条:争议解决方式:
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,约定应人民法院起诉,其诉讼费用及胜诉方的律师费用应由败诉方承当。
第十五条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。未尽事宜,双方通过协商做出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
设备租赁合同范本2
甲方〔出租方〕
乙方〔承租方〕
经双方协商一致,订立本合同。
第一条产品编号名称、品牌型号、售价、租金等。
第二条租赁期限:
1、检测设备的租赁期限始于年月日,甲方从当日起交付设备给乙方使用,同时乙方支付押金。乙方使用至年月日结束租赁归还所租设备给甲方。如遇特殊情况或合同到期,乙方应提前伍个工作日通知甲方,征得甲方同意后,在不超过规定时间的24小时内归还设备,假设未按时返回设备/部件,那么按天收取租金,直到收回。
2、甲方有权利在上述租期内召回设备,最多不超过三次,合计不超过30天,甲方在召回检测设备的同时,需把押金退还乙方,机器下次移交已方时再收取上述押金。
第三条租金和租金的交纳期限:
1、首次租赁时,乙方在获得租赁设备时应向甲方交纳双方确认的租赁押金,押金为万元整。在乙方返回租赁设备时,甲方应在24小时内退还乙方押金。
2、甲乙双方按合同规定的租赁时间结算租赁费用,签合同时一次性付清租金为仟元整,假设续租需提前伍个工作日签订合同,按月收取租金,月末预付下月的租金。如乙方不能按期承付租金,甲方那么按逾期租金总额每天加收千分之三的滞纳金。
第四条租赁期间租赁仪器的维修保养:
1、甲乙双方确认租赁关系之日起,双方应对设备的质量、成色共同确认,租赁设备由甲方移交给乙方之时起,甲方负责正常的维修保养及普通故障的排除。
2、因乙方使用不当,导致租赁设备硬件出现故障或受损无法使用,乙方不得自行拆机维修,应返还甲方维修,费用由乙方支付。
第五条租赁担保条件:
1、押金可以现金和支票的形式支付,支票必须到帐后才能领取设备。
第六条违约责任:
1、甲乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承当继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。
2、甲乙双方一方明确表示或者以自己的行为说明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承当违约责任。
3、甲乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,依照?中华人民共和国消费者权益保护法?的规定承当损害赔偿责任。
4、乙方可以依照?中华人民共和国担保法?约定向甲方给付押金作为债权的担保。乙方履行债务后,押金应当抵作价款或者收回。
第七条争议的解决方式:
甲乙双方可协商解决,仍不能解决时可向甲方所在地人民法院提出诉讼。
本合同一式贰份,合同双方各执壹份。
甲方经办人:乙方经办人:
委托代理人〔签章〕委托代理人〔签章〕
时间:时间:
地址:地址:
::
::
开户银行:
帐号:
设备租赁合同范本3
承租方(甲方):
出租方(乙方):
甲乙双方经过充分协商,就甲方租赁乙方网络及相关设备等事宜达成如下协议:
一、甲方租赁甲方宽带网络及设备。
二、乙方在合同期内为甲方提供的宽带网络及设备的维护管理.
三、本合同签订时间为年。起租时间:年月日,到期时间:年月日。
四、按每月元。合计。
五、付款方式:以见发票为准,30天内支付。
六、甲方在租赁期间,享有所租赁设备的使用权。
七、甲方对所租赁设备应保持完好,租赁期届满归还乙方。
八、违约处理:
1、如乙方提供的效劳与协议不相符,甲方有权提前退还设备并解除合约。
2、甲方文明合理使用设备,不得人为成心损坏,如造成损坏应负责维修。
九、合同未尽事宜,双方友好协商解决。
十、其它补充:
本合同租赁期满时,如甲方需要继续使用租赁设备,可与乙方协商,办理续租手续。
十一、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签章后生效。
甲方(签章):
乙方(盖章):
年月日
年月日
设备租赁合同范本4
承租方:(以下简称甲方)
出租方:(以下简称乙方)
共同签订的机械设备租赁协议。双方本着平等协商,达成以下合同条款。
第一条、机械设备名称和技术规格要求
1、设备1名称:
2、规格型号:
3、技术要求:
4、需求数量:
5、设备2名称:
6、规格型号:
7、技术要求:
8、需求数量:
第二条、工程名称及租赁地点
1、工程名称:
2、租赁地点:
第三条、租赁时间及计算方法
1、租赁时间:
1.1、设备1从年月日(设备抵达现场、经甲方验收合格并具备作业条件开始)至年月日(甲方通知乙方停止作业止),共计日历天;
1.2、设备2从年月日(设备抵达现场、经甲方验收合格并具备作业条件开始)至年月日(甲方通知乙方停止作业止),共计日历天;
2、计算方法:(请选择)
2.1、按月计算:每月工作天数不少于天,每天不少于小时;
2.2、按台班计算:每台班按8小时计算,每天8-12小时,按1.5个台班计算,超过12小时,按2个台班计算,不另计加班费;在租期内随时听从甲方安排工作,满足进度要求(含甲方赶工期间对租赁机械的工作时间需求)。
2.3、□按小时计算:
2.4、乙方应将设备每天的使用情况报表送甲方现场负责人签字确认,实际租赁时间以甲方现场负责人确认的书面记录为准,如果使用情况未经确认,结算时不予考虑。
第四条、租赁单价及付款方式
1、租赁单价:
1.1、月租金:
1.2、台班租金:
1.3、小时租金:
1.4、设备进出场费:;安拆费:
1.5、假设租赁期间,因甲方原因停工,机械停滞期间的租赁费按元/天收取,并按实际停工天数予以结算。
2、租赁单价内容:包括但不仅限于以下内容:
2.1、设备自身的燃料费、维修费、保险费;
2.2、司机及辅助工人工资、奖金、补贴、福利及保险等;
2.3、因甲方赶工而需要乙方为租赁设备配置的司机进行加班时的加班费用;
2.4、租赁税金;
2.5、因乙方原因造成的机械停工费;
2.6、因不可抗力造成的乙方机械设备的损坏维修费;
2.7、因业主原因造成而甲方又未获得赔偿的损失;
2.8、因天气等原因造成的设备闲置费;
2.9、□设备进出场费安拆费
3、付款方式:
3.1、进度款:
按月支付进度款。乙方每月_X日前将上月机械使用情况报表报甲方现场负责人审核签字,甲方按经审核后的报表数量与双方约定的单价在10个工作日(遇国家法定节假日顺延)内支付进度款。乙方应在甲方付款前向甲方提供全额的税务发票,并将向乙方现场操作人员发放工资的记录交甲方备案,否那么甲方有权不向乙方支付任何进度款项并不承当任何形式的违约责任。
3.2、结算:租赁期结束后,乙方将整个期间机械使用情况报甲方现场负责人办理完工证(格式见附件2),凭审核后的结算价交税,甲方收到乙方的完工证和合法的税务发票后在10个工作日(遇国家法定节假日顺延)内支付结算款。
4、支付方式:通过□自取支票、□转帐或□银行X月期承兑汇票(甲方不承当未到期的帖息)方式支付。
第五条、甲方责任
1、保证机械进出场道路的畅通,负责机械设备的根底施工(如果有);
2、假设租赁机械规格型号发生变化,应提前通知乙方,重新商定其租金;假设需延长租赁时间,应提前五个工作日通知乙方;
3、按合同约定办理进度款支付及及时办理结算。
4、甲方指定为现场负责人,负责现场签证,并协调解决施工中遇到的问题,协调现场各方的关系。
第六条、乙方责任
1、乙方必须保证机械设备状况良好、完整及平安可靠,符合国家、行业相关标准及地方法规。如甲方要求时,应提供设备的出厂合格证,年审(检)证明,安装检查验收证明、准许使用证书等。如乙方提供的设备因故障、老化等原因无法使用或达不到合同约定的工作能力,甲方有权要求乙方更换设备。如果乙方不执行上述决定,甲方有权终止合同并另行租赁其他替代设备。由此而发生的一切费用(包括但不仅限于新租赁设备所有费用)及造成甲方的一切损失(包括但不仅限于工期延误导致甲方的工期罚款),均由乙方承当;
2、机械设备的□安装、□调试、使用、保养、维修管理等,均由乙方自行负责。
3、在机械租赁期间,乙方应提供足够的、有经验的并持上岗证的机械操作人员,在甲方的安排下进行机械的使用操作和维修保养工作,甲方有权辞退现场不合格人员并要求乙方在2个工作日内更换合格人员上岗。
4、乙方应提供与所租赁设备相应的操作人员(含因甲方需要赶工时保证按甲方赶工要求而需要的正常工作时间外的乙方操作人员),乙方人员应遵守甲方现场的规章制度和甲方规定的环保、职业健康方面的要求,服从甲方协调安排,严格配合甲方现场施工需要和作业时间,按操作规程进行操作,并要经常按规定检修设备,如因设备故障或乙方操作人员操作不当而出现平安事故,乙方应负全部责任并承当因此给甲方造成的一切损失。
5、乙方应给其进入现场的设备购置保险,如乙方未办理相关保险事宜,甲方有权代办并在相应租金中予以扣除。
6、租赁期间,假设发生机械故障,乙方接到甲方通知后,必须在4小时内派人到场维修(如遇暴风雨等特殊原因除外)。
7、假设设备每月累计故障停机时间超过24小时,在停机期间每8小时按一个台班扣减乙方当月租金;超过72小时后,乙方必须更换该设备,更换期间甲方将另行租赁其他替代设备,由此所发生的一切费用(包括但不仅限于设备停工租金)及甲方的一切损失均由乙方承当。
8、乙方指定(联系:)为现场负责人,负责现场一切事务。
9、遵守甲方财务管理制度,提供甲方财务要求的相关资料并配合办好税务发票。
10、按时为乙方现场操作人员发放工资,并将工资发放记录提交甲方备案。
第七条、环保要求和平安文明施工
1、乙方在机械设备安装过程中,应严格遵守操作规程以及甲方现场环境管理的有关规定,确保油污、噪声、烟尘等对环境的有害影响控制在最低限度,对产生的污水、有毒有害废弃物等应按要求处置;
2、乙方违反环境管理有关条例时,甲方将对乙方处予1.5倍的政府罚款;每发生一起公众投诉或媒体曝光事件甲方将对乙方处予1000-10000元的罚款;施工过程中甲方发现乙方有违反有关规定的,乙方应立即纠正并将处予500-1000元罚款。
3、机械在开机操作前,乙方应组织有关单位进行鉴定验收,包括是否漏油及噪声、烟尘是否超标准等,验收合格方能操作;
4、机械设备退场前,乙方应将现场清理干净,设备不得漏油,并清理废弃杂物,做到工完场清。
5、不按规定戴其他防护用品,每人次扣50元;在施工区域内,假设乙方人员不戴平安帽,每人次扣100元;禁烟区吸烟,每人次扣100元;不系平安带,每人次扣200元;酒后上班,每人次扣200元;第二次发现同一人犯同一错误,加倍处分。
6、在施工区域内,假设乙方人员参与打架斗殴等影响甲方形象的事件,不管任何原因,每起事件甲方对乙方罚5000元,由此造成的甲方损失也由乙方承当。
第八条、合同终止:
甲乙双方中的任一方,在对方严重违约或在被警告后仍继续不履行其在合同项下的任何责任的情况下,可以向对方发出通知终止合同。终止合同供给关系不影响已发生的双方的权利、责任和义务。
第九条、争议的解决方式
与本合同有关的或因执行本合同所发生的一切争执,由供需双方友好协商解决。如协商不成,可采用以下第种方式解决(只能选一种):
一、向人民法院起诉
二、向仲裁委员会申请仲裁;
2、在争议解决以前,双方均应继续履行合同,否那么视为违约
第十条、合同组成
乙方提供相关机械资料及其援引文件,双方在签订合同后的往来文件、双方对本合同的修改、补充,虽未在本合同中全部列出,均视为本合同不可分割的一局部,具有法律效力。
第十一条、其它
1、任何有关本合同内容的任何形式的变更均需采取书面形式进行。
2、本合同正本一式四份,双方签字盖章后,供需双方各持两份。具有同等效力。
3、本合同由甲方和乙方签字盖章后发生法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
设备租赁合同范本5
出租方(以下简称甲方):
承租方(以下简称乙方):
根据有关法律法规,甲乙双方经友好协商一致达成如下厂房设备租赁合同条款,以供遵守。
第一条租赁物位置、面积、功用
1.1甲方出租给乙方的厂房座落在镇号,租赁建筑面积为____平方米。厂房类型为________结构。(详见附件1)。
1.2设备一宗(详见附件2)
1.3租赁物业用途
1.乙方承租的厂房用途为:生产和销售企业经营范围的产品及相关生产活动。
2.甲方同意乙方将租赁物业作为乙方或乙方关联公司注册或营业地点使用.
3.在租赁期间,乙方按照上述用途使用厂房,甲方不得干预。乙方在使用厂房期间,应严格遵守本合同(包含各合同附件)及中国法律、法规的规定。
第二条租赁期限
2.1物业租赁期限自月日起至年月日止,除双方另有约定,租赁开始日即为计租日。
2.2如乙方在租期届满后续租,需在本租期结束前日内向甲方提出申请,双方另行签订租赁合同;如在本合同期满前乙方未提出续租申请或双方不能就新的租赁合同达成一致,那么本合同到期时将自行终止。
2.3本合同租期届满,甲方继续出租该厂房的,乙方在同等条件下有优先承租权。
第三条厂房租赁费用及相关事项
3.1.租金标准为:至年度租金人民币万。
3.2.上述租金标准,还包含所租赁厂房占用的相应土地的土地使用权租赁费用、土地使用费、相关公共设施、本合同附件2附属设施使用费用以及全部税费。
3.3.上述租金不包括乙方在租赁物业期间发生的水电通讯等各种能源通讯费用。
3.4本合同期内如果土地使用税上调超过100%以上,那么乙方须承当乙方使用面积的上调超出局部的50%税金。
3.5甲方提供的条件:
1.甲方为乙方免费提供KVA变压器一台,并于移交时过户至乙方,移交后产生的使用费用由乙方承当(使用权在合同期内归乙方,产权仍归甲方).
2.厂房内属于甲方的设施、设备、装修、装置及物品,应优先由乙方挑选使用经甲、乙双方共同清点后开具清单,并经双方签字确认,作为本合同有效附件2,租赁期间,该附件所列物品(以下称附属设施)与厂房一并出租给乙方使用。
3.在签署本合同前,乙方须对租赁物业及附属设施进行现场查验详尽了解,双方均确认租赁物业以现状为准进行出租。
4.由于厂房土地等产权问题引起的相关问题,由甲方处理,如导致乙方无法正常生产,甲方应双倍返还当年租金(如有国家重大政策调整,那么按照国家相关规定执行)。
5.甲乙双方均不得偷窃对方产品配方工艺,更不可生产与另一方相同档次的产品。
6.甲方所有物业管理人员及相关效劳人员人事费用由甲方自行承当。
3.6定金
乙方应当在本合同签订后向甲方交付定金计人民币万元,本合同生效时记入年度租金。
第四条租赁物业交接
4.1甲方应于在本合同签订且乙方交付定金后将租赁物及相关设施设备交付乙方。
4.2双方在交接时对租赁物及相关设施设备共同进行清点检验,并签字确认、交付厂房钥匙,交付标准以双方在本合同中确定的租赁物业状况为准(详见附件2)。租赁物及相关设施设备的保管责任自交接之日起由乙方承当。
4.3甲方应在合同签订后日内将租赁物内所有甲方物资清离租赁区。
4.4甲方迟延交付租赁物业的,租赁期限相应顺延。
第五条费用的支付
5.1租赁费用支付方式:租金每年支付一次,具体支付时间为:前一年度12月15-31号.
5.2租赁期间,乙方应自行负担因其使用厂房设施设备而发生的水、电、、网络等各项能源通讯费用,并按照有关管理部门的规定按时如数交纳。
第六条厂房的安装改造及免租期
6.1乙方需对所租厂房进行改造、装修、安装设施设备的,改造装修工程由乙方自行实施。乙方应在施工前征得甲方同意。改造、装修工程所发生的一切费用由乙方自行承当。施工过程中使用甲方材料的相关改造,租赁期满后归甲方所有。
6.2甲方同意将自签订合同且乙方交付定金之日起至年月日止的期限作为乙方的装修免租期,无论在该期限内乙方是否完成装修,该期限届满后均开始计算租金。
6.3本合同期满或提前终止时,乙方对厂房实施的改造、装修归甲方所有,安装的设施设备等,应在向甲方交还房屋之前进行撤除。
第七条房屋的修缮和保养
7.1租赁期内,因房屋自身原因或自然因素造成的损坏,由甲方负责修缮,确保乙方正常生产;
7.2乙方可以根据自己的需要对房屋进行改造,但不能对主体造成伤害,由此造成的后果由乙方负责。
7.3应由甲方承当的维修责任事项乙方通知3天后甲方推诿乙方代为维修的,维修费用和因延误维修给乙方造成的损失由甲方承当,并在下一年度租金里扣除。
第八条保险
租赁物内甲方负责购置租赁房屋的保险,乙方负责购置租赁物内乙方的财产保险。假设双方未购置上述保险,由此产生的所有赔偿和损失,由双方各自承当。
第九条合同的解除、终止
9.1有以下情形之一的,甲方有权解除合同:
1.乙方在租赁物在从事违法行为的。
2.乙方不按约定交付租金经协商无果的
9.2有以下情形之一的,乙方有权解除合同:
1.甲方违反本合同约定,不能及时修复租赁物及相关设施设备,给乙方生产造成影响的.
2.甲方私自将租赁物或相关设施设备出售、出租、移作他用,影响乙方生产的.
9.3本合同提前终止或有效期届满,甲、乙双方未达成续租协议的,乙方应于终止之日或租赁期限届满之日迁离租赁物,并将其返还甲方。
9.4.发生以下情形之一的,本合同自动解除,任何一方无需向另一方赔偿或履行本合同的义务:
1.政府决定征收租赁物业所在土地而需撤除租赁物业的;但如该征收获得政府补偿,乙方可按国家规定获得应由乙方享有的补偿。
2.租期届满,乙方未行使续租权或乙方行使续租权但未就续租条件与甲方达成一致的。
3.因发生火灾、爆炸及其他事故导致租赁物业无法继续租赁且3个月内无法修复的。
4.双方达成书面合同,一致同意提前终止本合同的。
5.任何一方出现违约行为,经对方催告在合理期限内仍未能履行至符合合同约定的,对方均有权终止本合同,且有权要求对方赔偿因违约行为遭受的实际损失。
6.由于不可抗力或其他双方不能预见并且不能控制的原因造成不能履行本合同所规定的义务,得免除遭受不可抗力的一方不履行合同的责任,但遭受不可抗力的一方应当及时将情况通知另一方,双方应当尽快协商决定解除合同、局部解除合同或延期履行合同。
7.任何一方违约,而另一方不行使本合同规定的终止本合同的权利,违约方应承当守约方为纠正该等违约行为而产生的全部费用(包括但不限于仲裁费用、律师费用、装修费用和维修费用),并承当赔偿责任。
8.本合同终止不影响合同约定的违约及赔偿责任的承当。
第十条适用法律
本合同受中华人民共和国法律的管辖,本合同在履行中发生争议,应由双方协商解决,假设协商不成,那么通过仲裁程序解决.
第十一条其它条款
11.1租赁期间,如甲方提前终止合同而违约,应赔偿乙方双倍当年租金。
11.2租赁合同签订后,如企业名称变更,可由甲乙双方盖章签字确认,原租赁合同条款不变,继续执行到合同期满。
11.3本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议。
第十二条合同效力
本合同一式肆份,双方各执贰份,合同经盖章签字后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
设备租赁合同范本6
尊敬的审判长、审判员:
四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见:
一、被上诉人的请求已超过诉讼时效
1.?民法通那么?第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书〞承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。
2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。
3.一审判决“审理查明〞局部,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为〞局部,却直接以“原告亦向被告主张了其权利〞作为“根底事实〞,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“根底事实〞,完全是“凭空而来〞的。
据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。
二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系
1.成都分院?营业执照?载明的“成立时间〞为20xx年12月12日,而?机械设备租赁合同?(下称?租赁合同?)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订?租赁合同?。
2.?租赁合同?最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效〞,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,?租赁合同?就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。
3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承当责任。只有其“在职务范围内〞的行为,才能由岳阳设计院承当责任。
4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计〞,租赁空压机的用途属于“工程施工〞范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内〞的行为。其责任不应当由岳阳设计院承当。
5.建设工程领域,普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程〞(下称“广安智丰公司〞)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质〞。凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司〞呢?
三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行?租赁合同?
1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工〞。
针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。
法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?〞
秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟〞。
被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书〞是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?
然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工〞属于是“众所周知〞的事实,想以此逃避其举证责任。
2.?租赁合同?第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。
另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的局部租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。
3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承当举证责任。如果不能举证,那么应当承当不利的后果。
四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司〞
1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司〞。这有广安智丰公司与业主方签订的?劳务合同?、?民工工资保证合同?为证。?劳务合同?、?民工工资保证合同?的签章处反映“候连书〞系广安智丰公司的委托代理人。
2.“候连书〞与广安智丰公司签订的?内部承包协议?,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽工程的事实。因此,“候连书〞的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。
3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书〞,就以此推定“候连书〞是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒唐的。
综上所述:
1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工工程。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。
2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承当。
3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。
此致
遂宁市中级人民法院
四川法银律师事务所
杜正武付贤禹律师
二〇一三年一月十五日
设备租赁合同范本7
出租方:
签订地点:
承租方:
签订时间:X年X月X日
为确保设备租赁工作顺利进行,为承租单位提供良好的租赁效劳,制订如下租赁条款,请双方共同遵守。
一、租赁设备名称、规格型号、品牌、产地:
电动磁力钻〔WA-3500〕、钢刀具〔26*35〕、发电机组〔10KW〕、发电机组〔12KW〕、电子经纬仪〔DJD2C〕、水准仪〔DZS3-1〕、标识尺。
二、租赁设备的单位、数量〔台/套〕:
电动磁力钻〔WA-3500〕2台、钢刀具〔26*35〕2个、发电机组〔10KW〕1套、发电机组〔12KW〕1套、电子经纬仪〔DJD2C〕1台、水准仪〔DZS3-1〕1台、标识尺1套。
三、设备使用地点:〔承租方工地〕
四、租赁时间:
设备租期从设备进入合同约定的场地经承租单位验收合格后到达正常运行之日算起。拟定期限12个月。承租方如果停止或继续使用应提前15日通知出租方。
五、租赁方式:
1.采用月结算方式〔日结算方式〕,价格为电动磁力钻〔WA-3500〕〔5元/日〕、钢刀具〔26*35〕〔1元/日〕、发电机组〔10KW〕〔2元/日〕、发电机组〔12KW〕〔2元/日〕、电子经纬仪〔DJD2C〕〔3元/日〕、水准仪〔DZS3-1〕〔1元/日〕、标识尺〔1元/日〕。以月结算方式租赁,平均每天工作时间至少不少于8小时;以日结算方式租赁,每天工作时间不应少于8小时。
2.租费计算从设备进场并提供到达正常运行条件开始,到设备停租为止。组车和拆车应分别在4小时内完成。假设超过4小时,在8小时以内的,每超过1小时,抵扣日租金的50%〔月租金的折算成日租金〕,超过8小时以上的,每超过1小时,抵扣一天的日租金,如果组、拆时间超过24小时的,承租方有权退租,出租方承当相应的违约责任,按本合同9.2条的约定支付承租方相应的违约金。
3.无进出场费用。如有特殊情况,双方在此条款后的空白处协商约定。
六、结算及付款方式:
1.租赁价款的结算以承租方经授权的施工负责人签字确认的?设备使用任务单?为依据〔任务单格式附后〕,其它设备签证单或本工程没有经书面授权备案的工程人员签字确认的任务单均不能做为结算依据。
2.假设工程由于施工进度加快或出现设计变更,承租方提前完成租赁任务,其租赁费用应按实际租赁时间结算。
3.付款时间:承租方在出租方设备使用后每月25日结算一次,根据实际结算额支付租金80%,剩余款项设备出场后一年内付清,出租方开具正式发票。
七、出租方的权利义务
1.出租方应对设备质量负责,设备进厂时应确保性能良好和正常运行,其质量状况由承租单位进行验收认可。租赁期内发生的质量问题和机械故障由出租方负责,处理质量问题和机械故障期间承租单位不支付租赁费用,导致承租单位在租赁合同规定期间内不能正常使用设备而影响工程进度的,如超过一天以上的,出租方应承当因设备故障给承租方带来的相应损失,按照本合同9.2款计算违约金,违约金缺乏的按实际损失赔偿。超过三天以上设备仍不能正常运行的,承租方有权视情况决定是否中止租赁合同。
2.出租方应对租赁设备的平安性能负责,确保设备在平安状态下运行。并根据设备的操作要求,配置经岗前培训合格、持证上岗的并有出租单位书面委派协议的专业操作人员。操作人员必须服从承租单位的指导调度,严格执行平安生产规章制度的操作规程,定期对设备进行维护、检修、保养,确保设备在租赁期内始终处于正常、平安的运行状态。
3.出租方在出租设备的同时至少配备两名机组人员,配备的机组人员与出租方具有合法劳动聘用关系,应积极配合承租方,服从承租方指挥人员的指挥,如因机组人员操作失误造成自伤的,承租方不承当任何责任,造成第三方或承租方人身伤害或财产损坏的由出租方承当责任。
4.在租赁期间,由于出租方引起的平安、质量等问题,由出租方承当民事赔偿责任。
5.出租方承当出租设备所用的燃料及机械操作人员的工资、补贴等费用,如果出租方欠付上述费用,承租方为确保设备正常运行可先行确认所欠数额,从出租方的租金中代扣支付。
6、出租方承当出租设备的维修、保养工作,确保设备在租赁期内的正常、平安运行。如果出租方不按时进行维修、保养,影响工程施工,承租方按照9.2收取赔偿。
7、出租方应确保设备在租赁期间不被查封和转让,如果出现被查封和转让的情况给承租造成的一切损失均由出租方承当,承租方享有留置优先受偿权。
8、出租方在租赁期满后应及时收回设备,假设不及时收回,承租方可按租赁时的日租金标准按日收取管理费用,如果超过三个月出租方的设备仍未收回,承租方有权将设备拍卖,拍卖款可以抵缴设备保管费。
八、承租方的权利义务
1.承租方对租赁设备有调度权,并应保证平安使用设备,为其提供适宜的设备运行环境,如需夜间施工,必须做好照明工作。
2.承租方确保提供设备平安运行的环境和确保平安生产所需的资金投入。
3.承租方负责水电费用,并为操作人员提供必要的休息场所。
4.承租方应在施工前做好技术交底工作,施工中严格执行平安操作规程,不能违章作业,统一指挥信号,确保施工平安,如因承租方指挥失误造成的损失由承租方负责。
九、违约责任:
1.承租方必须按合同规定时间租赁,假设租期延长,承租方应提前通知出租方补签合同,否那么应承当逾期的日租金的费用。
2.出租方机械设备必须在合同约定的起始时间进场到达正常运行条件,否那么承租方将按日租金的双倍计收逾期违约金。
3.在租赁期间因出租方未完全履行合同义务导致机械设备不能正常为承租方提供生产效劳而使承租方蒙受损失的,出租方应按9.2款支付违约金,违约金缺乏弥补损失出租方还应承当损失赔偿责任。
十、争议解决方式:
合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商解决不成,可向租赁地或承租方经营所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同自XX年XX月XX日起生效。
十二、其他约定事项
出租方
出租方〔章〕:
住所:
法定代表人或委托代理人〔签字〕:
承租方
承租方〔章〕:
住所:
法定代表人或委托代理人〔签字〕:
设备租赁合同范本8
甲方:___________租赁
乙方:__________________银行
丙方:___________证券
甲乙丙三方经友好协商,就____________租第______号租赁合同(以下简称租赁合同)达成以下协议条款,以资共同遵守:
一、乙方同意依本行信贷政策向甲方提供贷款支付租赁合同本金。贷款期限及贷款本息归还由三方另行协商确定。
二、乙方同意在租赁合同及其附件备齐生效后____________个工作日内将贷款全额划至甲方在乙方开立的专户,凭丙方的划款指令由甲方在接到丙方划款指令后____________个工作日内以投放租赁本金的方式划至丙方帐户,假设无丙方指令甲方无权动用该笔资金。
三、丙方为甲方向乙方所贷的该笔贷款款项提供连带责任担保,期限为贷款合同履行期届满后______年。
四、丙方同意按租金归还方案表(租赁合同附表三)按时向甲方支付租金。
五、甲方在乙方开立专户,凡丙方向甲方支付的租金均进入该专户,并直接归还该工程贷款本息;乙方同意在每笔租金到帐次日即以该金额充抵甲方此工程贷款本息。假设延期充抵的,利息由乙方承当。
六、协议各方假设无法按协议要求及时支付,需向受付方支付每日万分二点一的罚息。
七、本协议所涉之贷款本金及利息及延期罚息全部清偿完毕后,本协议终止。
八、为便于工程的开展及后续操作,三方同意各选派______-______人组成工程组负责本协议的具体实施,该工程组将在该租赁工程完全结束后解散。
九、本协议的一切争议,三方应友好协商解决,协商不成的,提请甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、本协议一式三份,三方各执一份。
十一、本协议经三方代表签字并盖章后生效。
甲方法定代表人:____________
(或其授权代理人)
乙方法定代表人:____________
(或其授权代理人)
丙方法定代表人:____________
(或其授权代理人)
__________年______月______日
设备租赁合同范本9
甲方〔出租方〕:
乙方〔承租方〕:
根据?中华人民共和国合同法?及相关法律法规,为明确出租方与承租方的权利义务,甲乙双方本着平等、自愿、老实信用的原那么,就甲方所有的系列生产设备租赁事项,经协商达成协议如下:
一、甲方将公司以下资产租给乙方使用:
1、七车间、八车间厂房、造纸设备及附属设施;
2、与其生产规模相匹配的如下设施:
〔1〕水处理设备、设施及附属设施;
〔2〕成品库及配件库;
〔3〕原材料储存场地;
〔4〕办公用房、职工宿舍;
二、租赁期限:
上述生产设备租赁期限为5年,自年月日到年月日,如乙方因生产需要延长租赁期限,应在合同期满前日内,与甲方商议另行签订合同。
三、双方的权利义务:
1、关于生产运行:
甲方负责运行公司所属电厂,供给乙方造纸用汽和用电;乙方负责运行造纸车间及水处理车间,并达标排放,对于各级环保部门的协调工作由甲方负责。
2、甲方负责给乙方提供造纸所需的各种证、照及许可资质,负责协调政府各部门的关系,负责厂区内行政管理、平安保卫等工作,确保乙方生产经营的正常进行。
3、甲方拥有良好的包装纸客户资源,如乙方需要,甲方可无偿提供,以利乙方开拓市场。
4、乙方依法独立、自主经营,甲方为乙方的生产经营提供各种便利条件,不得干预乙方的各种正常生产经营活动。由于甲方对政府各部门承当责任,乙方需确保合法、合规经营,不给甲方增添麻烦。
5、乙方可根据生产经营需要自主改造租赁设备,对生产及其他用房作一般性维护和改造可自主进行,但如果对房屋结构作改动时,须双方协商解决。
四、关于租金、电价、汽价:
甲乙双方约定租金为每吨纸100元,租金交纳时间的计算:自乙方进厂之日起开始计算。第一年免收租金,第二年开始交付租金。
甲乙双方商定,甲方供给乙方的电价为每度电0.73元,即每度电以低于电业公司电价〔0.83元〕0.1元的价格供给,以后如果电业公司的电价调整,那么甲乙双方的供电价格随之调整,始终以低于电业公司电价0。1元的价格供给。
在现在的电煤价格为每吨元的情况下,甲乙双方商定,甲方供给乙方使用的蒸汽价格为每吨180元,如果以后电煤价风格整,那么供汽价格按每吨电煤产汽6吨作相应调整。
五、其他约定:
对于甲方所有的厂区内乙方未租用的闲置资产,如乙方在设备维修、生产过程中需要,乙方可以优先使用,其使用的期限及资产的价格由甲乙双方协商确定,另行签订补充协议。
六、租赁设备的维修:
乙方应该按照约定的用途及操作标准使用上述设备,上述所有生产设备自乙方开始生产使用后发生的一切维修及其他费用均由乙方承当。
七、违约责任:
1、未经双方一致协商,任何乙方不得随意变更或解除合同,任何一方出现违约行为,向对方支付违约金万元。
2、如乙方不能按时向甲方支付租金,乙方延迟支付租金达一个月,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。
八、争议解决:
甲乙双方在履行合同过程中,如出现纠纷,应协商解决,协商解决不了的,由租赁物所在地法院管辖。
九、合同生效:
本协议一式四份,双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。有效期五年,自协议签订之日起计算。
甲方〔公章〕:_________乙方〔公章〕:_________
法定代表人〔签字〕:_________法定代表人〔签字〕:_________
_________年____月____日_________年____月____日
设备租赁合同范本10
租赁单位:(以下简称甲方)
供货单位:(以下简称乙方)
甲、乙双方本着诚信合作、守法经营的原那么,根据?中华人民共和国合同法?以及有关法律法规的规定,双方经过充分协商,就甲方向乙方订购音响及灯光设备,特订立本合同,双方共同遵守。
一、商品的设备清单附件附后。
二、商品的技术标准:乙方提供的商品应符合国家强制性的技术质量标准及性能指标。
三、甲方向乙方订购的商品含税总额为人民币整,小写:¥元。
四、付款方式:
1.合同签订后,甲方向乙方支付全部商品总额的约_40__%款做为定金,乙方收到甲方定金后开始备货,备货周期为15个工作日。
2.全部产品到达甲方现场并安装到位,经双方验收合格,乙方提供国家税务部门认可的全额发票后甲方付款到合同总价款的95%款项。
3.余下的5%款项,从产品验收合格后满一年无质量问题无息付清.
五、运输方式及交货地点
1、乙方应为商品提供适宜运输的包装方式,产品采用密封性形式,对于由于包装不良所造成的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的的任何损失,乙方应承当由此而产生的一切费用和损失。
2、商品的交货地点为兴城市首山,运输过程中,商品损毁、灭失的风险由乙方承当。
3、商品运送至甲方指定地点后,由甲乙双方共同对商品进行检验并办理相关移交手续。
4、乙方承当运费。
六、商品的保修期
自甲方验收手续完成当天起计,终身维护。如产品因甲方人为损坏不属保修范围。乙方免费为甲方培训一到二名操作人员.在甲方所承办的各项活动中,乙方无偿提供技术支持.大型活动甲方要派人配合甲方现场维护设备,保证设备正常运行.小型活动如出现甲方无能力解决的技术问题乙方当中无法沟通解决的,乙方应无条件到达现场维修解决,保证甲方活动正常进行.
七、售后及其他效劳
1、商品在使用过程中如出现质量问题或者不能到达使用要求,甲方可以要求乙方在24小时内进行退换。对于退换的情况双方需要做好验收记录,以备结算时对账。
2、乙方应提供有效的联系方式,如有变更,乙方应及时通知甲方。否那么因此造成甲方损失的,乙方应承当相应的赔偿责任。
3、乙方所提供的商品和效劳不能对甲方的正常使用人员的人身健康造成危害的,并承当由此产生的经济损失。
八、平安文明施工管理
1.乙方承当平安风险。产品供货及组装过程中,乙方应严格遵守关于平安生产管理规定,保证平安,如在乙方供货及组装过程中发生责任事故或意外事故,造成乙方工作人员、乙方以外人员人身损伤及财产损失,均由乙方自行负责处理,与甲方无关。如因事故给甲方造成损失,乙方承当赔偿责任。
2.乙方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患、应即停止,并由有关单位落实整改前方安装。一经安装,就表示该单位确认场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合平安要求和处于平安状态。乙方单位对。产品供货及组装过程中产生的后果自行负责。
九、双方责任
1、甲方未按合同规定的时间付款,每延期一日应向乙方支付总价款千分之二的违约金,但总计不超过总价的百分之五。
2、乙方不能交货的,甲方有权单方面解除合同,乙方需返还甲方已付货款及支付中国人民银行同期贷款计算之利息,并承当合同总价30%的违约金。
3、乙方延期交货或未能按合同约定期限安装、调试完毕进入正常运转并经甲方初步验收合格的,每延迟一天,承当总货款金额千分之二的违约金,延迟到达五天,视为不能交货,甲方有权单方解除合同,乙方需返还甲方已付货款及支付中国人民银行同期贷款计算之利息,并承当合同总价30%的违约金。
4、乙方所交付产品型号、规格、质量不符合合同约定及甲方要求的.,乙方应无偿退换,由此造成延迟交货的,承当逾期违约责任;乙方未能依照甲方要求退换的,视为不能交换,并承当违约责任,参照本条第2款处理。
5、在甲方使用过程中0如出现质量问题,由乙方在甲方通知后3日内修复。乙方未能按合同约定期限予以修复,每迟延一天,承当总货款金额千分之三的违约金。同时甲方可自行维修或另请第三方予以维修,其中发生的全部费用由乙方承当。
6、因乙方不能交货导致甲方向第三方采购该设备或相同类型设备的,乙方除承当不能交货的违约责任外,需另行赔偿甲方期间差价局部损失。乙方还需返还甲方已付货款及支付中国人民银行同期贷款计算之利息,并承当合同总价30%的违约金。
十、本合同签订后,甲、乙双方如因合同条款或履约过程中发生争议,双方应当友好协商解决,经协商未能解决的,任何一方可以向甲方所在地的人民法院提出起诉。
十一、本合同如有未尽之事宜可由甲、乙双方协商解决或另行签订补充协议,补充协议作为本合同的组成局部,与本合同一并保存,均具同等法律效力。
十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,?设备清单?与本合同一并装订,属合同的组成局部,均具同等法律效力,自双方签名或甲方支付购货定金起即时生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
设备租赁合同范本11
_________租赁公司(以下简称出租人)与_________工厂(以下简称承租人)签订本合同,其条款如下:
1.出租人批准租出,承租人批准租进附件所列的设备;该附件是本合同不可分割的局部。
2.租期为_________年,从承租人验收设备之日起算。
3.总租金为_________元,从承租人吸收所租设备之日开端计租。在租赁期内,月租为_________元,应于每月_________号前交入_________银行的出租人账户。双方同租赁期间任何一方不得请求加租或减租。如果承租人不准时交租,那么应向出租人交付比该行长期贷款利率多_________%的利息作为处分。签约后_________个月内承租人应向出租人提交中国银行出具的保函,担保承租人按合同规定交租。
4.出租人必须按CIF_________条件在附件规定的时间内把所租设备运交承租人。
5.出租人应于装船后把合同号码、品名规格、件数、毛重、净重、发票总值、载货船名、预计到达时间和目标港以电传通知承租人以便提货。同时还要向承租人航寄以下单据:
a.提单正本_________份
b.发票_________份
c.装船单_________份
d.出租人的厂家出具的关于所租设备的品德、数量检验证_________份。
6.货到_________港后,承租人要委托_________检验机构检验所租货物。如有品德、规格、数量等与合同规定不符,承租人有权在货到_________天内凭该检验机构的检验证书向出租人提出索赔;或者请求出租人自费及时调换不合格的零件或机器。
7.在租赁期间,出租人必须办理必要的保险;保险应包含第三者责任险,使在事故中,遭遇丧失和伤亡的其他有关方也可受益。
8.在租赁期间,出租人应免费供给租后效劳,包含
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 对外经贸大学国际工商管理学院HR培训课件
- 《建筑装修施工图》课件
- 防冰冻雨雪路滑安全教育
- 人生感悟和人生规划
- 市政工程招投标资格预审要点
- 森林防火期树木采伐规定
- 体育检测服务招标管理办法
- 养殖场供电系统工程协议
- 项目测试与质量控制
- 旅游行业法律顾问作用
- 翻译技术实践智慧树知到期末考试答案章节答案2024年山东师范大学
- 媒介思维与媒介批评智慧树知到期末考试答案章节答案2024年四川音乐学院
- GB 11372-1989 防锈术语-行业标准
- 城市住房建设规划编制导则
- [英语]初中英语八大时态复习
- 企业信息服务平台建设项目可行性研究报告
- 2010版GMP附录:计算机化系统整体及条款解读(完整精华版)
- 医院矛盾纠纷排查总结的个附表
- ISO2372设备振动标准
- 电脑绣花机安全操作规程.doc
- 【定岗定编】企业定岗定编中出现的问题及改进
评论
0/150
提交评论