2022年施工合同范文集合10篇

第页2022施工合同范文集合10篇施工合同范文集合10篇

在当今不断开展的世界，我们用到合同的地方越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是我收集整理的施工合同10篇，欢送大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

施工合同篇1

甲方：xxxx公司

乙方：

甲乙双方本着平等、公平、互惠、互利的原那么，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

第一条工程内容和承包范围

1、工程名称:

2、承包内容：〔包工，包料，包平安〕

3、承包方式：工程造价必须包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总分配合，以及合同明示及暗示的一切风险、责任和义务等全部费用

4、承包价款:人民币￥.00

一、甲方责任：

1、对施工现场进行监督。

2、组织各相关方进行验收

3、按合同规定的期限办理工程结算

二、乙方责任

1、施工范围内保修壹年，按施工平安标准和采取预防事故的措施，确保施工平安，由于乙方在施工过程中违反有关平安操作规程、导致发生平安事故，均有乙方负责且承当由此引发的一切经济损失。

2、工程完工后清理现场，包括施工过程中产生的垃圾及其他堆积物，生产的临时设施

撤除，做到工完场清。

3、乙方应对自己的平安负责，乙方在工作中如发生平安事故或做出违法、违章行为，其后果由乙方自行负责，甲方不承当任何责任和费用；乙方在履行合同过程中，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，有乙方承当全部的赔偿责任。

甲方：xxxxxxxxxx公司乙方：

代表代表

签名及盖章签名及盖章

日期日期

施工合同篇2

甲方：(以下称甲方)乙方：(身份证)(以下称乙方)

为优质、快捷完成昌达停车场场平工程的施工设计及概(预)算任务，经甲乙双方平等协商，甲方将停车场场平工程的施工初步设计及概(预)算方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：

一、合作工程工程名称

二、工程技术承包范围

2.1场地平整及硬化施工设计。

2.2场平土石方量的计算。

2.3边坡防护施工设计。

2.4浆砌挡土墙施工设计。

2.5场内管网施工设计。

2.6上述工程的工程量及概(预)算编制。

三、合同工期

3.1从甲方交接乙方规划图及有关工程资料开始至资料交工为止。

3.2双方拟定施工合作时间为8天，即从20x年6月1日到20x年6月8日。

3.3以上合同工期，包括节假日在内，假设因甲方原因造成暂停设计的时间，不包括工程编制时间。

3.4如工期超出1天，乙方应支付甲方超出工期的工程技术总费1%。

四、工程技术承包费用

4.1施工设计及概预算费：按包干总价11000(元)，大写：壹万壹仟元整计费。

4.2工程工程更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定。

五、双方的一般责任

5.1甲方责任

5.1.1甲方管理单位全称：被授权对本工程履行甲方义务和权利。

5.1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1：500地形图全套及电子版，甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求。假设甲方提供资料不真实，要求超出标准等，所造成设计不符合现状及工程量不合实际等，均由甲方自行负责。

5.2乙方责任

5.2.1乙方住址全称：宜昌市夷陵区罗河路33号。

5.2.2乙方全权代表姓名：(身份证号码)。乙方中断换人，乙方应提前2天书面通知甲方，经甲方代表书面同意前方可换人，后任继续承当前任应负的责任和承诺。

5.2.3乙方负责本工程所需施工初步设计及概(预)算资料的编制。

5.2.4在8天内，向甲方提供施工初步设计及概(预)算资料。

5.2.5乙方配合甲方负责解释与交接资料编制。

六、承包费用的支付方式

6.1乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概(预)算编制。甲方一次性支付给乙方所有费用(11000元)。

6.2双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。

6.4本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同篇3

工程名称:

工程地点:

施工单位:

签订日期：

发包方:

承包方:

依据?中华人民共和国建筑法和合同范本法?经双方协商一致,签订本合同范本,并严肃履行。

1.工程工程：工程工程门禁系统安装工程

1.1工程地点：

工程范围和内容：本工程包括栋楼,共计

1.2工程造价:全部工程造价为人民币:贰拾参万陆仟伍佰元整,此工程造价包括布线、接线、设备安装及硬件调试,详细报价见附件一:?工程施工报价?。

2.工程期限

2.2开工日期:20xx年月日至20xx年月日完成;特殊情况下根据现场及建设单位要求作出调整。

2.3施工前各项准备工作,双方应根据本合同范本中规定,分别负责按照完成。

2.4在施工过程中,如遇以下情况,可顺延工期,并以现场签证单的形式表达:☆由于人力不可抗拒的灾害,而**停工者;

☆因甲方变更方案或变更施工图,而不能继续施工者;

3.物资供给

3.1包工包料工程,全部材料、设备由乙方采购供给到现场或指定的加工地点。

3.2由乙方负责供给的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见乙方供给材料、设备一览表)。

3.3由乙方负责供给的材料和设备,如未按时供给、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成甲方的损失,经双方协商解决。

4.工程款结算

4.1全部工程造价的结算方式按以下规定办理。

4.2本工程在线穿好其它隐蔽工程安装完毕甲方按照合同范本总额的30%支付给乙方做设备采购。

4.3本工程隐蔽工程全部完工,经甲方验收合格后3天内甲方按合同范本总额的30%支付给乙方做主设备采购。

4.4本工程工程全部完工经甲方验收合格后,甲方在3个月内付给乙方合同范本总额的35%;

剩余合同范本总额的5%甲方需在12个月内付清。

4.5乙方提出验收要求7天内甲方未组织验收的,应视同验收合格。

4.6乙方收到甲方工程款时应写收条给甲方。全部工程款支付完毕,乙方应提供发票给甲方并收回所有收条。

5.施工与设计变更

在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查、审核工程预算后,并由甲乙双方签字同意后,方可施工。否那么,任何一方不得强行施工,门禁系统工程按图纸施工。

6.违约责任和仲裁

6.1由于

乙方责任未按本合同范本规定的日期竣工,按标准规定验收(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金。

6.2甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金。

6.3实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。

6.4工程承包发生合同范本纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可直接向人民法院起诉。

7.附那么

7.1双方签字确认的往来信函、以及电子邮件等,将作为本合同范本的组成局部,具有合同范本同等的效力。

7.2施工过程中如果是由于乙方施工质量的原因造成的返工,所造成的一切费用(如:材料费,人工费,施工费等)由乙方承当,由于乙方的原因损坏设备,照价赔偿。

7.3施工现场清理工作由乙方负责;甲方提供存放材料的平安场所并负责协调与施工有关的一切问题,以确保施工得以顺利进行。

7.4此合同范本为本工程的施工总包价格,施工实际发生的数量较施工报价数量略有增加或减少,不再增加或减少费用;如果因甲方有较大的变更(以甲方跟建设单位变更签证为准)造成工作量的增加或减少,经乙方核定后,变更后工作量可根据本合同范本相关工作量的单价进行变更。

8.合同范本附件

8.1附件一:?工程施工报价?

〔甲乙双方最终协商确定施工报价〕

8.2本合同范本一式二份。甲乙双方各执一份。

8.3本合同范本自签订之日起生效。在分项工程合同范本全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

甲方:甲方:

负责人:负责人:

::

::

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

邮政编码:邮政编码:

合同范本订立时间:年月日合同范本订立时间:年月日

施工合同篇4

施工总发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿及互惠利的原那么，依据?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国合同法?及其它有关行政法律法规，就五征西北汽贸城石材干挂安装工程等有关事宜达成以下合同条款，并共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：五征西北汽贸城

2、工程地点：金色大道与纬四路交汇处

3、承包范围：乙方提供干挂主材、附件，提供脚手架管件，施工内容包括：埋件及龙骨制作、真石漆喷涂、龙骨安装，石材干挂、包括施工所用各种机具、电线电缆等，甲方提供水电接入端口、材料的场内倒运等。

4、质量要求：按照现行国家?建筑工程质量验收标准?到达优良标准。

二、施工依据

甲方委托乙方五征汽贸城工程1#、2#、3#、4#、5#一层、二层外墙石材干挂三层以上为真石漆喷涂工程施工，乙方应严格按照?外墙石材干挂装饰工程施工图纸?、?施工方案及技术交底?组织施工，认真执行国家颁发的施工验收标准和质量检验标准，确保所承包的工程质量到达国家现行验收标准合格标准。

三、工期要求

1、开工日期：甲方通知开工的日期即20xx年月日。

2、总日历工期天数：日历天。

3、因自然灾害等不可抗拒力原因引起的工期延误那么工期顺延。

四、工程价款组成

1、本工程实行固定单价一口价包干方式，工程量按实际施工展开面积结算，干挂石材单价为元╱㎡，真石漆喷涂元╱㎡，外墙干挂面积预估为平方米，真石漆喷涂面积预估为平方米，工程价款暂估为元(结算价款以竣工实际测量为准)。

五、材料

本工程外墙使用的主材按甲方要求的规格及质量施工，工程量按实际施工面积计算。

六、付款方式

乙方进场安装，工程竣工验收合格、乙方向甲方提交完整合格的资料后甲方支付乙方工程款至工程总价的%。剩余%年底一次性付清，剩余5%作为保修金(保修期为壹年)。

七、工程质量和验收

1、施工过程中，甲方负责提供施工现场的水、电端口和施工所需场地，施工过程中所需所有机具、电线电缆等均由乙方自供。

2、由于乙方原因造成质量事故，其返工费及材料费用由乙方承当。

3、乙方在施工过程中应采取必要的平安保护和消防措施，保障作业人员的平安，乙方作业人员在施工中因自身操作发生的人身伤害事故和上下班过程中出现人身平安事故，均由乙方自行负责。

3、隐蔽、预埋工程由乙方书面通知甲方应于24小时内到现场验收，验收合格后，甲方24小时内办理隐蔽工程签证手续。

4、本单项工程验收以现行国家?建筑工程质量验收标准?的相关规定以及地方质量验收标准为依据，到达合格标准。

施工合同篇5

合同编号：_______________

发包方〔甲方〕：_______________身份证号码：_______________

联系〔通信〕地址：______________________________

：①_______________②_______________：_______________

承包方〔乙方〕：______________________________

公司总部地址：______________________________

法定代表人：_______________：_______________

法人营业执照号：_______________资质证书号：_______________

分公司〔分部〕地址：______________________________

营业执照号：_______________：_______________

负责人：_______________职务：_______________：_______________

签约人〔或代理人〕_______________：_______________

依照?中华人民共和国合同法?、建设部?住宅室内装修管理方法?及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一致，签定本合同。

一、工程概况

1、工程地址：______________________________。

2、建筑面积：_______________㎡。

3、户型：_____室____厅____卫，为平层□，或错层□，或复式□，或别墅□。〔□为确定的内容，以√或×表示，下同。〕

4、承包方式。双方商定采用以下第______种方式承包：

①乙方包工、包辅助施工材料、包全部□或局部□主材〔以“甲方委托乙方代购主材清单〞为准〕。

②乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材〔见甲方提供材料明细表〕。

③其他方式______________________________。

5、施工内容：〔附施工说明、施工图及工程报价单〕。

6、施工日期：___年___月___日至___年___月___日。

7、合同付款：〔大写〕_________________________元。竣工后据实复核结算□；合同款包干□。

8、支付方式：合同签定后，甲方预付30％工程款_____元；水电等隐蔽工程验收后支付40％工程款_____元；家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付25％工程款_____元和追加工程款_____元。工程竣工验收合格后5日内支付5％的尾款_____元。

9、甲方向乙方支付定金和工程款时，应认真核对乙方收款印鉴，取得乙方盖有“财务专用章〞的收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可。

二、施工图纸

双方商定施工图纸采取以下第_____种方式提供：

1、甲方自行设计提供施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。

2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费〔大写〕_______________元。〔此费用由甲方支付□；此费用予以减免□〕。

三、甲方工作

1、假设由甲方自行设计的，开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。

3、开工前尾乙方入场施工创造条件，包括搬清家内家具、陈设，和归堆、遮盖，以不影响施工尾原那么。

4、提供施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。

5、负责协调施工队与邻里之间的关系。

6、及时提供符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。

7、组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。

四、乙方工作

1、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安法和环境保护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。

2、假设由乙方设计，开工前向甲方提供双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。

4、确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。

5、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场平安保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。

6、保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整洁，工程完工后负责并负责将垃圾运到指定地点。

7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方〔第三方监理也参加〕共同进行隐蔽工程、中间工程和竣工验收。

五、工程监理

本工程实行工程监理，甲乙双方共同委托_______________监理公司对本工程进行监理，甲方付监理费_____％，乙方支付_____％□；甲方单独与监理公司订立家装工程监理合同，由甲方支付监理费□。

六、工期

1、乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。

2、由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。且每停工一天，由甲方按工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。

3、假设甲方增加工程内容，按新增加工程量顺延工期。

七、材料供给

1、本工程甲方采购的材料、设备，应为符合设计要求、正规厂家的合格产品，并应按时供给现场。如因质量问题、规格差异或“三无〞产品造成损失，由甲方自行承当。

2、凡由乙方供给的材料、设备，其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用，否那么造成的损失由乙方负责。

八、工程变更

1、工程工程及施工方式如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期〔附装修工程变更单〕；

2、无敌未按期支付工程款的，工期相应顺延。

3、假设甲方中途要求变更设计，影响到乙方已购回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且无法调整的，损失由甲方承当。

九、工程质量验收及保修

1、工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等内容为依据，以?建筑装饰装修工程质量验收标准?〔gb50210－20xx〕为质量评定的最低标准；以?建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准?和?民用建筑工程室内环境污染控制标准?为室内环境达标标准。

2、在水、电等隐蔽工程完工后，甲乙方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加，乙方可自行验收，甲方予以成认。

3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收，办理验收、移交手续。如甲方不能及按时参加，乙方可自行验收，甲方予以成认。

4、在隐蔽工程和中间工程验收过程种甲、乙双方〔第三方监理也参加〕确认的质量问题，由乙方负责返修〔返工〕并承当费用和工期；在竣工验收中确认的质量问题，乙方负责返修〔返工〕并承当费用，但不再承当工期。

5、未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为质量验收合格，由此引起的后果由甲方负责。

6、工程竣工后，乙方负责对所施工工程进行保修，并出据?保修单?，保修期未貳年。

十、违约责任

1、甲方未办理有关手续，擅自决定拆改房屋结构和煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由甲方承当。

2、未经有关部门批准，未办理有关手续，乙方擅自拆改房屋结构或煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由乙方承当。

3、再施工过程中，甲方未与乙方代表协商私自要求工人更改施工内容，所引起的质量问题由甲方承当责任。

4、假设因违反施工标准，平安操作规程，防火法规、环保规定和双方其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方承当责任。

5、因一方原因，合同无法履行和继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。假设不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承当违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。〔违约金按合同金额的10％支付，设计费按_______元∕平方米建筑面积支付〕。

十一、争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或武汉建筑装饰学会家装委员会申请调解。

2、当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，甲乙双方同意以第_____种方式解决：①武汉仲裁委员会仲裁；②向人民法院提起诉讼。

十二、其它

_____________________

十三、附那么

1、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

2、本合同签订后工程不得转包，否那么合同生效。

3、合同附件为本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。

①附件1：补充协议；

②附件2：设计、施工图纸、施工说明；

③附件3：工程报价单；

④附件4：设计〔施工〕变更单；

⑤附件5：验收单〔含隐蔽工程、中间工程和竣工验收〕；

⑥附件6：材料清单〔含甲方供料和乙方供料〕；

⑦附件7：工程结算单；

⑧附件8：工程保修单。

甲方〔签章〕：乙方〔签章〕：

法定代表人：

签约代理人：

合同签订日期：年月日

施工合同篇6

发包人〔甲方〕

承包人〔乙方〕

通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共效劳和社会管理实施工程中根底设施工程承包人。依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：

一、工程承包范围和工作内容及要求

〔一〕承包范围：

1、朝阳社区四组打水泥路380米、河堤维修60米；

2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米；

3、朝阳社区六组〔邱亚夫家旁〕右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路；

4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙〔15米〕及房屋〔30㎡〕改造，建彩钢攻蓬一个40㎡；

5、朝阳社区八组一条消防通道硬化；

6、朝阳社区九组四条消防通道硬化。

〔二〕工程内容及要求：

本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程，其余工程皆为单包人工工程。

1、朝阳社区四组打混凝土道路一条，长380米，宽3。5米，厚0。18米，标号c25，采用钢模置模，路面压纹每间隔5米切割收缩缝一条，深4㎝。间距80—100米设间隔缝一条〔实际总长440米，其中4社居民一事一议集体筹资自行实施60米。〕；河堤长60米，高2米，宽0。3米，采用c15水泥沙灰抹面。根底采用c25毛石混泥土宽0。8米，厚0。4米。工期为天，年月日至年月日。

2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米，宽5米，厚0。15米，标号c25，路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为天，年月日至年月日。

3、朝阳社区六组〔邱亚夫家旁〕右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路，长15米，宽3米，厚0。18米，标号c25。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为天，年月日至年月日。

4、①朝阳社区飞虎老年协会内围墙〔15米〕及房屋〔30㎡〕改造，建彩钢攻蓬一个40㎡，先撤除已倾斜的旧围墙后再砌新围墙。〔墙高2。4米，宽0。12米，全部采用标砖，墙柱为38柱，间距3。5米，用m7。5水泥沙浆砌砖，m10水泥沙浆墙体两面抹灰。〕根底开挖宽0。50米×深0。40米，c10混泥土垫层0。10米厚，根底砌砖2×38墙、3×24墙。②房屋借用新砌围墙作房屋墙壁，搭建批批房两间，约30㎡，房面为小青瓦加采光瓦。③彩钢蓬柱子为直径6—8㎝，壁厚3㎜的圆钢管，蓬面彩钢厚度不低于0。462㎜，所有钢铁构件做防锈处理。工期为天，年月日至年月日。

5、朝阳社区八组消防通道一条，长70米，宽6米，厚0。12米，标号c20〔实际总长150米，其中受益居民自筹资金自行实施，委托居委会实施80米〕路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为天，年月日至年月日。

6。朝阳社区九组消防通道四条，长140米，宽4米，厚0。12米，标号c20〔实际总长300米，其中受益居民自筹资金自行实施，委托居委会实施160米〕路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为天，年月日至年月日。

二、双方权利和义务

〔一〕甲方权利和义务

1、负责场地三通和所需的石料、砂子、水泥。

2、发布施工通告进行工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。

3、涉及4组区域内工程建设产生的水电费由朝阳4社集体承当，其余实施工程由乙方承当；甲方承当甲方派出现场工程监管人员及相关人员的工资。

4、按合同约定支付工程款。

〔二〕乙方的权利和义务

1、收到甲方书面通知3天内进场，完成施工准备〔人工以及搅拌机、振动器、压纹器、切割机、混凝土运输等机械设备〕在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。

2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。

3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。

4、承当在施工过程中的平安工作，严格实施平安防范措施。

三、工程价款结算及给付方法

〔一〕由于该工程分布6个区域，而且有些区域暂不具备施工条件，按6个小工程为序完成一个验收一个结算一个。工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付；工程完成80%时按工程总额的50%给付；竣工验收并经乡镇工程建设监督领导小组审查同意后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。。

〔二〕工程价款采用不变单价：

合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。

1、四组水泥路硬化人工费元/m3×工程量m3，合计人工费元/m3×工程量m3，合计元。共计元。元。河堤维修

2、五组高速公路下穿通道硬化人工费元/m3×工程量m3，合计元。

3、六组右干渠道路与驭虹路接口坡道硬化人工费元/m3×工程量m3，合计元。

4、飞虎老年协会围墙费用元/m×工程量m，合计费用元/㎡×工程量费用元/㎡×工程量㎡，合计元。共计元。㎡，合计元。彩钢棚元。批批房

5、八组消防通道硬化人工费元/m3×工程量m3，合计元。

6、九组消防通道硬化人工费m3×工程量m3，合计元。元/

1—6累计工程总价款元。

〔三〕以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算那么扣除税收的6%后支付。

四、平安文明施工：

〔一〕乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明平安施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。

〔二〕乙方在施工过程中假设发生平安事故，乙方承当一切责任和因此产生的全部费用。

五、竣工验收

乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承当自身原因造成的整改费用。

六、违约责任

〔一〕发包人违约：

因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

〔二〕承包人违约：

1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按1000元/天向发包人支付逾期违约金，并承当由此给发包人带来的全部损失。

2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施到达合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程工程总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承当。

七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；假设协商不成，可向仲裁委员会仲裁。

八、合同生效与终止

〔一〕本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。

〔二〕合同订立时间：XX年月日

合同订立地点：

〔三〕发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

九、合同份数

本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。

发包人或委托代理人：〔公章〕承包人或委托代理人：〔公章〕

电话：电话：

签订地点：

签订时间：

施工合同篇7

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

根据?中华人民共和国合同法?的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

一、设备的使用地点及工程情况：

二、租赁设备概况

设备名称、规格型号、数量(台)

三、设备的所有权：

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否那么造成的全部后果由承租方承当。

四、甲方的根本责任：

1、提供技术型良好的设备。

2、设备进入乙方施工现场，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

五、乙方的根本职责：

1、为甲方机手无偿提供食宿。

2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的平安。由乙方原因造成的设备损坏或丧失，由乙方负责赔偿。

3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行平安培训。

六、结算方式及相关事宜：

1、租赁期间：自年月日至年月日，开始计算租金。如乙方提前使用，那么从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，续租缺乏一个月时，租赁费按实际天数计算。

2、结算方式：设备租赁费按包月计算,元/月，乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金万元，并且完全支付进场费和反程运费押金5000元后办理起运手续。反程运费押金在租赁期满四个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方承当。本设备按月结算。如使用缺乏一个月，按整月结算。超过一个月以上，超出局部按天计算(元/天)。

3、运费的承当：设备的进场费用由乙方承当，退场费用由甲方承当。如租期缺乏四月，那么退场费由乙方承当，乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

4、工作时间：每月工作时间不得超过300小时，超出局部按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

5、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否那么造成的停机损失由乙方承当。

6、设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用以甲方机手签字为准。

7、设备因故障造成的停工每月累计超过3天(维修时累计12小时折合一天)，假设超出三天，那么超出的天数不计租赁费。

8、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方的书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

七、本合同的附件时本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租赁合同附表及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。

八、争议的解决：

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据?中华人民共和国合同法?及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承当。

九、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。

十、如本合同未加盖甲方合同章，那么视为无效合同。

甲方:

法人代表：

乙方：

法人代表：

施工合同篇8

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

住址：

定义，本合同下述简称分别指：

a.业主：

b.是项工程：本合同第1.1条所约定的工程;

经甲、乙双方商定将本合同第1.1条约定的工程施工任务实行目标责任承包管理。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同。

第一条是项工程的名称、地点及内容

1.1名称：

1.2内容：

乙方的工作内容包含但不限于：

1.2.1本标段业主、监理、上级主管部门对甲方签定(或发出)的合同协议及相应文件、合同谈判会议纪要、招投标文件、技术标准、施工图表、指令等形成的甲方的责任与义务同时也是乙方的责任与义务。

1.2.2执行、完成以乙方名义与作业队、供给商所签订的涉及本工程劳务或其他商务合同。

1.2.3为到达上述目的所必需的与之相关的一切其它辅助性工作，包括但不限于以下工作：

①、临时工程：临时用地的征(租)用、恢复;施工用电设备搭设;施工临时工程、设施、施工道路的养护与维修、交通畅通维护;

②、施工队进、出场、停工及纠纷处理;

③、拌和场平整处理、三通、恢复;

④、驻地建设与恢复;

⑤、施工平安保障措施，施工范围内的环境保护与污染处理;

⑥、上级各部门对施工现场的各项迎检所要求的准备工作等。

1.2.4当地政府、群众、业主、监理关系的协调。

第二条是项工程的责任目标

2.1经济(效益)目标：

2.1.1产值目标：乙方应满足业主进度要求，冬季、雨季期间应尽可能组织生产。

2.1.2责任本钱目标：乙方上交甲方管理费：按结算总造价的收取。收取管理费后剩余局部作为乙方的责任本钱，包括但不限于：

a.各作业队、供给商、零星工程等工程施工的直接本钱。

b.业主、监理、各级政府部门收取的费用;

c.工程应交纳的各种税费;

d.工程部现场经费以及本合同1.3.3工作内容所形成的一切费用;

e.竣工文件编制及缺陷期的本钱;

f.甲方对本工程进行的例行检查、合同(含人员)履约检查、业主指定到场的一切人员往来费用等均由乙方承当。派出工程工作的人员工资按约定标准执行;

2.1.3利润目标：乙方应足额上缴完甲方管理费用，工程的盈亏由乙方自行负责，与甲方无关，所有的亏损由乙方承当无限责任。

2.1.4第2.1条内所包含各项经济指标，合同有效期内不予更改。

2.2质量目标：乙方保证所承包的分部、分项工程在施工中，应按照下述约定的技术标准及质量验收标准承当质量责任：

2.2.1按照业主、监理、上级主管部门、部颁技术标准、质量验收标准及要求约束乙方。

2.2.2按照甲方与业主签订的?合同协议书?及合同谈判会议纪要、质量相关约定的`质量目标及要求约束乙方。

2.3进度目标：进度目标满足甲方与业主签订的?合同协议书?及合同谈判会议纪要的工期要求。

2.4平安目标：以甲方与业主签订的?合同协议书?及合同谈判会议纪要及平安相关协议约定的平安目标、平安责任约束乙方。

2.4.1乙方施工时自行组织交通维护，确保施工平安，承当施工过程中造成平安事故的一切责任。任何平安事故与甲方无关，均由乙方负责。

2.4.2工程开工前，乙方须向业主提供施工组织设计，包括平安管理方案，向路政部门递交书面施工申请和平安组织方案，签定施工平安责任书，到高速公路交警和路政部门为施工车辆办理相关手续。

2.4.3乙方在实施和完本钱合同工程及缺陷修复工程中的一切现场施工作业均应遵守平安操作规程，根据?公路养护平安作业规程?中道路施工平安设施设臵例如要求设臵施工标志，服从路政管理人员的道路平安管理。严格按规程摆放标志牌、锥形筒，不许使用残缺标志牌，标志牌版面要全贴高强级反光膜。

2.4.4乙方需配备专职平安员。所有施工人员必须身着标准的橙色养护服装，施工车辆必须悬挂明显的施工作业标志，可变信息标志牌必须24小时开启。

2.5管理目标：

2.5.1人员管理：

2.5.1.1甲派人员管理、职责及薪酬：

a.甲派人员管理：挂名工程经理1名，工程现场管理人员1人，财务负责人(会计)1名。如乙方不能严格履行本合同，甲方有权增加人员加强监管，费用由乙方承当。

b.甲派人员职责及薪酬：

挂名工程经理：甲方指派一名挂名工程经理。此工程经理为象征意义的挂名，职责仅为配合乙方在上级部门检查中到场，工程经理的权限、职责由乙方履行，挂名工程经理的薪酬为2500元/月，不计考勤。

工程现场管理人员：是甲方派驻现场的管理代表，负责监督乙方履约行为，负责行政印章管理、资金拨付管理，监管工程质量、平安、进度、工程直接本钱真实性，审查备案各作业队、供给商的计量、结算、支付情况，保持与甲方本部的联络沟通等事务。本岗位常驻工地，薪酬为元/月。

财务负责人(会计)：掌管工程部财务专用章，依据本合同及甲方财务管理制度控制资金流向，严格执行资金支付终端制，保证乙方利润的合理、及时拨付，以及从事与其职责不冲突的工程财务工作，本岗位常驻工地，薪酬为元/月。

甲方暂派现场管理人员和财务负责人2名。如乙方不能严格按本合同履约，甲方即增加1名现场管理人员，薪酬待遇按本合同约定。

甲派人员日常办公所需交通工具、通讯、劳保费用以及工程管理过程中意外伤害等平安费用均由乙方提供。其中，通讯费按400元/月.人包干，其余费用乙方按实给予报销(或执行工程部同等人员标准)。甲派人员探亲费两个月一次，由乙方按实给予报销往返火车卧铺票或汽车票。

乙方必须为甲派人员提供办公及食宿条件，包括电脑等办公设备。甲派人员因工作原因回公司的往返车旅费由乙方按实报销。

甲派人员仅限于对工程平安、质量、进度、本钱、劳务及财务支付至终端等进行监管，不具体负责组织与指挥施工，超出以上工作职责范围外的行为属当事人个人行为，与甲方无关，假设由此引发矛盾或造成损失的，由相关责任人承当。

甲方人员仅按照业主和合同要求履行监管职能，甲方人员的任何行为不能因此而免除乙方在本工程工程质量、平安、进度、资金和经济纠纷等方面的全部责任。

以上岗位人员工资按业主下达的开工之日起至工程竣工之日止，每月从乙方计量款中扣除，由甲方直接发放。

工程完工后，乙方自行到甲方公司盖章，甲方监控工程所发生的费用约定由乙方承当。

c.甲派人员无权变更本合同任何内容，无权签署或承诺任何与本工程有关的经济合同、签证、结算书及法律经济文件，如有由个人自行负责。甲乙双方任何经济关系均由双方公司出具书面文件为准。

2.5.1.2除甲派人员之外的工程管理人员由乙方负责组织，报甲方批准。甲方如认为乙方有关人员的工作行为可能影响或已实际影响合同的正常履行，甲方有权要求乙方重新组织，乙方必须即时安排。

2.5.1.3乙方主要管理人员在本工程现场的实际工作天数不得少于26日历天/月，必须常驻守工地指挥施工。甲方将严格考勤，乙方离开工程必须向甲方书面请假。乙方每缺勤一天甲方将处以乙方3000元/天的违约金。

2.5.1.4乙方在开工前必须为从事本标段施工的工程管理人员、劳务人员(包括民工)办理意外伤害险。

2.5.2财务管理：

a.工程实施过程中乙方严格执行甲方的财务核算和管理，确保工程管理数据的真实准确，乙方应确保工程人工、机械、材料和管理费用的真实性，并由双方共同在工程部的帐户直接支付到终端。

b.乙方必须严格资金管理，做到专款专用，杜绝无合同和超合同结算与支付。c.在工程当地设立专门帐户，由甲方控制财务专用章，乙方控制财务私章。

2.5.3合约管理：

a.本工程所有债权债务由乙方负责，与甲方无关;

b.与本工程有关的一切经济合同、结算文件只能以乙方名义与分承包商签定，乙方不能以甲方或工程部名义签定任何经济合同或办理任何结算;

c.乙方签定与分承包商的经济合同、结算书，在签定之日起3个工作日内报甲方备案。如合同或结算书不符合正常、实际情况或虚假甲方有权停止一切支付。

2.5.4信息管理：乙方必须按照业主、监理及甲方的信息管理标准的要求，做好工程的所有信息收集、整理、归档、更新工作，每半个月更新一次并报工程部及甲方分别存档;

2.5.5台账管理：乙方必须按华路要求建立本工程有关的合同台账、计量台账、结算支付台账、设备材料台账、测量台账、试验台账、纠纷处理台账、民工管理台帐等，并明确专人管理。

2.5.6印鉴管理：工程部公章不用于本工程任何经济合同签署，只用于工程部上报监理、业主资料盖章，任何以工程部公章签署的合同为无效合同，并由乙方承当重大违约责任，乙方如私刻工程部公章将承当刑事责任。

第三条责任、权利与义务

3.1甲方的权利与义务

3.1.1甲方有权对工程工程的实施进行跟踪、监督、检查、处理。并享有因此而产生的各种权利，如检查监督权、奖罚权等。

3.1.2甲方有权根据本合同约定及方案规定，对乙方提出违反规定的有关事务行使否决权;

3.1.3乙方选任施工队伍，甲方有权对所选定的施工队进行考核，对不能满足生产要求的队伍，甲方有权要求乙方及时更换;

需甲方与监理、业主、设计单位、上级部门等方面的关系协调，因协调发生的费用列入乙方本钱。

3.2乙方权利与义务

3.2.1为了使乙方履行好本合同，乙方组织本工程管理班子;乙方指定现场负责人为，身份证号码，联系，相关个人资料附后。

3.2.2乙方在开工前必须办妥工程一切险及第三方责任险。

3.2.3乙方应承当的费用：

3.2.3.1工程实施本钱及相关费用。

3.2.3.2甲方的管理费(含市场开发及垫付费用等)。

3.2.3.3甲方委派人员费用，详见本合同2.5条款。

3.2.3.4甲方人员到工程现场进行工程迎检、工地检查及现场问题的处理等所发生的一切费用，包括但不限于：

a、往返交通费用

b、车辆费用：油费、过路过桥费、停车费、驾驶员行车补助(0.15元/km)c、食宿费：乙方安排或参照甲方标准支付.

d、出差工地补助：一般员工按200元/天支付，部长按300元/天支付，副总以上按500元/天支付。

e、甲方垫付的各种费用等。

3.2.4乙方应按业主、监理工程师的指令和甲方批准的方案组织工程实施，并保证服从其安排，保证技术人员、施工人员、施工队伍满足工程要求;

3.2.5乙方对甲方与业主为是项工程所签的一切合同均予以认可，并按照甲方的要求继承甲方在该合同中的权利义务，负责按照合同约定履行义务、承当责任;

3.2.6乙方应于每月30日前向甲方提供所施工工程的阶段施工实施情况报表(格式见附件)、下阶段工程进度方案、工料机方案，同时上报本月资金使用情况和下月资金使用方案;

3.2.7乙方负责对是项工程的工程管理、技术资料编写及报送、协调关系等。

3.2.8乙方须文明施工，及时清扫工程垃圾并清运出场，严禁将垃圾堆放路上或倒在边坡上。

3.2.9乙方必须及时收集工程信用评价资料，并将原件及时交给甲方。

第四条计量(变更)、结算与支付

4.1工程的计量(变更)与签认

4.1.1计量与签认

4.1.2计量(变更)文件提供给包括但不限于

(1)格式施工日志(见附件一);(2)格式工程签证单(见附件二);(3)工程量测量计算报告(见附件三);(4)质检验收报告(见附件四);(5)计量(变更)批准文件;

(6)期中交工证书;(7)完工交工证书。

4.1.3计量与签认

4.1.3.1文件的签认按上述提供的文件资料要求经业主、监理全部签认后作为计量的依据，否那么为无效签认。

4.1.3.2乙方对作业队或供给商的任何工程工程的计量文件必须附原始证明资料(格式见附件)，且不能超过业主批复相应工程的计量，超出局部为无效计量。

4.1.3.3零星工程的计量与签认手续同上。

4.1.3.4乙方必须每月按合同要求，对业主、作业队及时计量。

4.2工程结算、支付：

4.2.1结算应当提交的资料

除按计量应提交的资料之外还应提供如下资料：

1)合同依据;

2)结算依据;

3)各支付终端应扣各种款项、分摊费用

4.2.2结算程序及批准

业主对是项工程款付款到帐后，乙方必须按计量程序、结算程序、支付程序办理各终端工程款。在完成各终端结算后，可按金额不超过合同约定支付比例进行支付;

业主支付给是项工程的工程款,须保证支付给非乙方终端的剩余局部及时支付给乙方。

最终的支付：在满足支付条件的情况下，最终支付在业主和监理工程师签发交工证书后28天内支付给乙方或其它终端;质量保修金在监理工程师与业主签发解除缺陷责任期证书后42天内按本合同约定条件支付给乙方或其它终端。

4.2.3工程完工后，乙方应加快与各终端的结算，及时办理清算手续，应加快与业主的清算进程，待与业主清算完毕后，甲乙双方进行工程尾款、保修金的清收。

4.3对乙方所有支付必须按程序到终端：

a.属乙方自有设备的自建工程款;

b.乙方外购材料、租赁设备的供给商及作业队民工工资等款项;

c.上缴管理费用、甲派人员工资等款项;

d.支付终端后乙方剩余工程款自行处理。

4.4甲方管理费的收取：在第一次计量款(或实际支付款)到位后，暂按合同金额计算管理费且一次性全额交清。最终结算金额如超过合同金额，管理费按相同比例计算并在业主最后一次支付款到位时一次性交清。在扣除甲方管理费、税金及工程经理和监管人员包干费用后剩余资金全部支付到终端，支付时乙方需提供资料见本合同第五条财务与劳务管理。如乙方提供资料不及时或不真实，由此产生的任何责任由乙方承当。

第五条财务与劳务管理

5.1财务管理：

a.乙方应及时向甲方提供国家有权机关认可的凭据(包括但不限于人员工资清册、购物凭据、租赁合同与支付租金票据、采购合同与发票等)，由甲方派驻工地财务组织统一建账。乙方应由专人负责办理资金使用手续，防范人为风险，乙方要加强工程财务和资金的平安管理，确保资金提取、保管的平安，使用流向合理，报销凭据完整有效。

乙方必须就本工程工程建立完整的财务账簿、账册、按照会计准那么归集所有凭证交由甲方派驻财务人员进行财务处理，乙方的有关的帐目和凭证，须符合甲方的要求，并且在业主要求时，应交给指定的审计部门进行审计。

5.2甲方按本合同支付给乙方的本钱费用必须用于本工程，不得挪作他用。

5.3乙方必须按国家及是项工程所在地政府和相关部门的规定，及时支付人工费(包括乙方所属的农民工工资、劳动保护费、社会保险费等费用)、材料费、设备租赁费、生活用品采买费等，并由甲方监督检查其支付情况。乙方按时向甲方提供每次进款后的支付情况报表，如乙方不按时提供或不按实际情况提供，属乙方违约，甲方有权不盖章，由此引发此类经济纠纷概由乙方负全部责任。

乙方须要求作业队在逐期支付所雇佣的人员的工资(包括农民工工资)时，必须建立的工资发放花名册，在全部人员签字手续完备后交一份给甲方备查。对于工程所有人员的工资，均应该由本人进行签收，保障工资发放落实到劳动者手中。

5.4劳务管理

5.4.1按照国家公布的有关劳务管理法规办理;

第六条工期与进度管理

6.1本合同工期：以业主要求工期为准。如遇业主对是项工期有新的调整，乙方必须无条件执行并保证按期完成。

6.2乙方必须在合同约定的工期(包括是项工程总工期和合同工程内的分阶段节点工期)内完成合同工程，按期开工，合理组织施工。

6.3与是项工程施工有关的所有时间要求的工作，乙方都应当按指定的日期完成，如未能按指定日期完成，那么可认定为乙方工期延误。

第七条风险与担保管理

7.1风险预防

7.1.1乙方为是项工程所订立的全部合同须向甲方备案，并接受甲方?合同管理方法?进行管理。

7.1.2乙方不得以甲方或工程部的名义开展任何经济活动。

7.2担保管理

业主要求的履约保证金，由乙方在收到中标通知书后10天内并在与业主签定合同前将保证金足额一次性交甲方，由甲方交业主。

如乙方未及时全额缴纳履约保证金，所引起的一切责任及损失由乙方承当。

7.3如乙方因工程劳务纠纷、质量事故、平安事故导致甲方经济、名誉损失，所有责任由乙方承当，甲方有权申请司法机关冻结乙方资金、资产，弥补甲方所有损失，并无限追究乙方责任。

第八条检查与考核管理

8.1业主、监理、甲方对乙方进行日常和专项的检查与考核，并根据考核结果进行处理。

8.2甲方依据工程部岗位职责标准对乙方人员进行考核、检查，考核不合格的人员，甲方可要求乙方更换或直接派人。

第九条奖罚与其他

9.1本工程需到达以下要求：

a.a)工程被评为合格工程;

b)进度满足工期要求;

c)劳务、材料、设备等纠纷率为零

d)工程信誉评价为A以上。

如上述有一项以上(含一项)条件不能满足，那么甲方按%收取管理费用。

b.工程受业主、上级部门书面批评一次，甲方处分乙方0.5万元/次;业主、上级部门给予经济处分的，甲方按同等额度加倍处分;业主、上级部门给予奖励的归乙方所有。

c.假设由于乙方质量、进度、平安等原因造成业主约见甲方企业负责人所引起的费用归乙方承当，并罚款1万元/次。

9.2乙方一旦出现严重违约事项，甲方可视情节严重程度要求乙方承当下述违约责任：

9.2.1终止本合同，由甲方自行组织施工;

9.2.2未完工程甲方按中标价的120%向乙方追加赶工损失;

9.2.3之前所完工程的债权债务由乙方负责，给甲方造成损失的，由乙方承当责任;

9.2.4没收乙方所交保函保证金或没收乙方直接交业主的现金保证金。

9.2.5严重违约事项包括但不限于：

A)乙方不履行合同义务;

B)乙方不按程序报备合同、计量、结算、人员、设备资料，或报备资料弄虚造假;

C)重大平安事故;

D)重大质量事故;

E)被业主或监理驱逐出场;

F)进度严重滞后;

G)挪用资金、套取工程资金、虚报发票、虚列本钱、费用严重超支;

H)工程评比进入最后一档、致使甲方进入黑名单;

I)乙方在计量支付中对作业队超额支付的。

J)未按要求办理各项保险的。

K)致使甲方卷入工程劳务纠纷

9.3其他特别约定:

a.本工程投标文件中工程经理为，乙方应负责与业主办理工程经理变更手续，变更后的工程经理为，工程经理挂名费用按元/月。

b.在该工程一切正常的情况下，甲方暂不委派现场管理人员，其日常监管工作由甲方工程部、财务部履行，因此乙方承当工程部1000元/月、财务部1000元/月共计20xx元/月的包干兼职工资及费用，该费用在上缴管理费时一并扣除，由甲方直接发放到工程部、财务部。计算时间为与业主签订合同日起，至工程交工日止。该费用在上缴管理费时一并扣除，由甲方直接发放到工程部、财务部。如需甲方为乙方提供效劳时，乙方负责甲方出差人员的食宿、交通等费用。

c、如发生本合同中9.2条款中的情况，甲方将按照本合同2.5.1条款增加监管人员，所发生的费用由乙方承当。

d.甲乙双方不得向第三方泄露本合同内容;b.本工程缺陷责任期及保修期满，本合同即告终止。c.本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方未尽事宜协商解决，协商不成的由甲方公司注册地人民法院管辖。

甲方：(签字)乙方：(签字)

单位：(盖章)单位：(盖章)

日期：日期：

施工合同篇9

发包人全称：_______________(以下简称：甲方)

承包人全称：_______________(以下简称：乙方)

依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、建设部与国家工商行政管理局的?建设工程施工合同(示范文本)?及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省XX市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：_______________(以下简称：本工程);

工程地点：_______________

施工现场条件：以现场实际情况为准;

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。

2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常平安巡查。具体如下：

a、给排水局部：给水局部：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水局部：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

b、电气局部：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

三、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_____日;开工日期为：__________年_____月_____日，竣工日期为：__________年_____月_____日。

2、乙方必须服从和执行甲方工程部下达的施工生产方案，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

3、假设遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：_______________元)的违约金;假设累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承当。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款〞执行。

四、质量标准：

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、标准名称为(包括但不限于以下)：

①建设强制性条文;

②?建筑工程质量检验评定标准?gbj301—88;

③?建筑电气工程施工质量验收标准?gb50303-xx;

④?建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准?gb50242-xx;

⑤?采暖与卫生施工验收标准?(gbj242-82);

⑥?电气安装工程施工及验收标准?(gbj242-82)

⑦?建筑电气安装工程质量检验评定标准?(gbj303-88);

⑧省、市相关部门的各种规章制度;

⑨甲方制定的工程质量验收实施细那么。

2、本合同约定本工程质量必须到达“合格〞质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。假设工程质量验收为“不合格〞，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至到达本合同约定“合格〞质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承当。假设因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报工程部，工程部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据工程部初评结果组织工程部、工程部、和施工班组进

行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场平安文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。

2、工程量的计量：

(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规那么以?湖南省建筑工程单位估