房屋建筑施工合同

1、房屋建筑施工合同第一篇：房屋建筑施工合同房屋建筑施工合同甲方：乙方：经甲乙双方协商，将太平 镇私人住宅单元楼交给乙方 施工。按照中华人民共和国经济合同法的原则双方达成如下协议：一、工程概况：太平镇私人住宅楼五层砖混结构，一楼门面。二、建筑面积：按图纸施工实做实结。三、工程价格：每平方米115元。四、承包方式：乙方包工不包料，所有施工工具、机械、模板、内脚手架均由乙方负责，各种税收以及隔热层由甲方负责。五、承包范围：乙方按照甲方提供图纸内容进行施工，属毛坯房；外墙切面细拉；内粉刷抹平，一到顶楼打扫干净。六、付款方式：施工人员及设备到场付生活费5000元，地基建到正负零付10000元；主体每上一层

2、楼板付25000元；每内粉刷一层付5000元。余款在工程完工交房后付清全部余款。七、工程工期：工程开工至交房有效期为4个月，停电停水雨雪天气工期顺延。若甲方造成无法正常施工或停工需负责乙方损失。八、工程质量等级：乙方按照建筑工程验收规范进行施工，工程质量达到合格等级。九、甲方责任：1、甲方负责所有建筑材料提前两天到场。2、负责三通一平及水电费，地基打好后回填土方。3、负责对工程质量进行检查验收。4、若甲方提供建筑材料不合格造成的工程质量及人员安全由甲方承担；若乙方施工造成的损失由乙方承担。十、乙方责任：1、节约用料做到场地清洁。2、若因施工失误操作造成的返工，其工料由乙方负责赔偿。3、严格按照

3、操作规章施工，保证安全。施工过程中如出现一切事故，由乙方承担，甲方概不负责。十一、一切未尽事宜由双方协商解决。本合同 一式二份，甲乙双方各执一份。以上条款甲乙双方互相遵守不得违约。若一方违约按经济合同法 进行赔偿，本合同签定之日起生效。甲方：乙方：2013年月日第二篇：房屋建筑施工合同房屋建筑施工合同甲方：乙方：经甲乙双方协商，为了确保工程顺利实施，明确双方的权利、义务，特签订本合同，以供双方共同遵守。一、合同约定施工内容的直接费、间接费、利润、安全等全部费用人工单价包干，工程量以现场实际施工收方为准。二、一般收方方式以滴水为界。三、甲方建筑面积米，墙体四角不得超过米，粉水平整度不得超过米。四

4、、甲方每平方米支付乙方现金元，付款方式动工预付总金额的 %，主体完工付，竣工付，预留质保金%。五、乙方在修建时，甲方保证水电及原材料及时供应。六、安全责任由方负责。七、所有进场材料必须保证质量，质量不合格的材料，乙方有权拒绝使用，如使用不合格材料对工程造成的损失由甲方负责。八、乙方按甲方所规划的图纸施工，如甲方需要更改，乙方必须索取一定费用(比如更改的返工)。九、如甲方没有按进度付给乙方人工费，乙方有权停止施工。十、木工、水电、内外墙砖由方负责。十一、工程施工进度除天气、材料欠缺外，乙方按正常进度施工。 十二、本合同未尽事宜，经双方协商后另行补充条款。十三、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，经

5、双方签字生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：合同签定时间：年月日第三篇：农村房屋建筑施工合同农村房屋建筑施工合同发包方（简称甲方）：_，身份证号码_ 承包方（简称乙方）：_，身份证号码_ 根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例以及其它有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、施工地点：_组。2、住房结构：砖混，房屋施工面积以滴水计算平方米，200元/平方米，一楼一底。3、施工任务具体内容：正面贴砖，楼梯贴砖，二、三楼贴砖，底楼中间屋贴墙群，三面水提沙，厨房、厕所贴砖，窗子1.5米以外由发包方付每米120元，全商混，车费

6、由承包方付。4、承包方式：只包人工费（包工包料、只包人工费、部分承包）。5、工程价款的支付：开工付一万，底楼现浇完付2万，二楼现浇完付2万，三楼现浇完付2万，正面贴砖完付2万，其余完工一次付清（一月内付完）。工程经双方认可竣工之日起十日内付清。6、工程完工时，双方及时办理结算清单。二、关于施工设备、工具及材料供应的约定施工设备、工具由乙方自行提供；甲方提供施工材料，甲方对材料的质量负责，并应保证工程施工的顺利进行。三、甲、乙双方责任1、甲方责任：提供标准的施工图，负责“三通一平”，按时支付工程价款，确认建筑材料的质量。2、乙方责任：必须按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准

7、进行施工，承担保修期内的费用，隐蔽工程必须得到甲方认可（签字），方可进行下一道工序，确保施工安全，承担处理施工中发生的一切伤亡费用，甲方不承担任何安全责任。四、违约责任1、由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元，甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方付款的_%向甲方支付违约金。五、合同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价

8、款_%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以方面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部份。甲方（签字）：_住址：_电话：_ 乙方（签字）：_住址：_电话：_ 签订日期：年月日 签订地点：已付定金2000元（贰仟元整）第四篇：房屋建筑施工合同(包工)房屋建筑施工合同业主方（甲方）： 身份证号： （以下简称甲方）承建方（乙方）： 身份证号： （以下简称甲方）根据中华人民共和国合同法和建筑法有关规定，遵循平等、公平和诚信的原则，甲乙双方就该建筑工程

9、等事项协商一致，将制订如下合同：工程地点：*号。工程规模： 五至七层一梯两户私房住宅楼 。 工程结构：全框架（按八层下基础） 承包价格：1.整个工程包括桩基、基础，包人工不包料价格每平方米人民币： ，甲乙双方无任何理由更改。2.计算工程面积：阳台按实际建筑面积计算，壹楼层高五米以下按占地面积计算，若超出五米则补人民币 整。所有出檐不计算面积，飘窗不计算面积，楼梯间按实际建筑面积计算。工程时间：开工时间： 。 竣工时间： 。一、工程承包形式及范围：1.甲方以 包人工不包料（包干） 的形式给乙方承建，建筑主料由甲方选定提供。2.主体工程乙方必须按图纸规范施工，含（ 南 边）外墙钢砖，楼梯扶手为不锈

10、钢，楼梯间贴 ,钢砖、大理石由 方提供，乙方负责安装。3.附属工程：化粪池、散水波、房屋南北方排水沟、顶层屋面做油（三油两布）、屋顶安装防雷网、屋顶女儿墙（1.2米）卫生间厨房排污管及外墙下水管。屋前（南边）墙面贴钢砖，东、西边粉刷，屋后（北边）喷砂及贴2米地脚钢砖，甲方负责提供材料，安装及人工均由乙方负责。4.墙体红砖封隔，混合砂浆粉刷（M7.5水泥砂浆）由乙方负责。 5.施工期间水电费由 方承担。6.各层的层高按甲方设计图纸要求施工，必须确保。如特殊原因壹楼层高需更改，乙方必须无条件执行甲方意见。补充： 。二、施工方式：1.乙方自带建筑所需的一切设备（钢筋工自带机械设备，木工自带模板，泥工

11、自带工具，架子工自带脚手架等等），且必须按建筑规范施工。2.施工机械必须安全可靠。3.施工时按国家建筑要求实施，每层平板混凝土厚度为10CM，顶层屋面混凝土厚度要确保12CM。4.搞好建筑施工的安全及安全设施，如果出现任何问题或事故，一概由乙方负责。三、付款方式： 1.桩基、基础至一层由乙方垫资人工费承建。2.二至 七 层（以每层平板现浇面完工为准）按建筑面积的 %付人工费。3.墙体封砖每层按工程人工费总价 %付款。 4.内外粉刷每层按工程人工费总价 %付款。5.质量检测及工程验收合格，预留质量保证金人民币： 贰 万元，剩余款一次付清（如没有质量问题，满12个月后付清）。6.乙方不负责工程款项

12、的各项税费。7.甲乙双方钱款交接每次必须打收条保存，以作依据。 补充： 。四、材料：1.材料由甲方选定提供，乙方协助甲方购买建筑材料。补充： 。五、质量与安全：1.乙方必须按甲方图纸，严格按国家规定规范施工，保质保量，杜绝偷工减料。2.木工模板安装要垂直平整牢固，缝隙严密以防漏浆。混凝土浇筑密实，梁、柱大小一致，阴阳角平面垂直平整。3.砖墙体砂浆密实。瓷砖平整清洁，后墙的喷砂均匀。 4.规范钢筋捆扎及焊接（按设计要求施工）。5.每次砼浇筑必须在钢筋、模板检验合格后进行，并做好混凝土的养护（按规范要求）。 6.如甲方要求夜间突击加班完成楼层现浇，提前一天通知乙方，乙方不得以任何理由误工或拖延工期

13、。否则扣除乙方人民币： 贰仟元 整。7.乙方在施工中出现质量问题，必须立即停工整改，确保 2 天内整改完工。乙方不得偷工减料，如检查出现偷工减料行为第一次扣除人民币： 贰仟元 整，第二次扣除人民币： 伍仟元 整 ，第三次扣除人民币： 壹万元 整，超过三次则视为乙方违约（按本合同第八项违约责任第2条处理）。工程中所由质量造成的经济损失与甲方无关，均由乙方全部承担经济和法律责任。在使用甲方提供的材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。 8.乙方上工地施工操作必须按安全规定规范实施。9.乙方全权负责施工安全并承担施工安全所有事项（

14、包括高压线下的建筑施工、起吊施工材料等等一切与施工相关的事项）。在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。补充： 。六、因工程施工中引起的问题由乙方全权负责，涉及周边关系及职能部门的问题，甲、乙双方要协商共同解决。工程不得转包。七、乙方保证工期 ，礼节 次，每人每次人民币 元（由甲方提供）。八、违约责任：1.违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。2.如乙方偷工减料超过三次，则视为违约自动放弃

15、本合同。给甲方造成的损失乙方必须承担，且甲方不再付乙方人工费。3.合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。九、其他1.本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。2.补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。3.本合同自甲、乙双方签字并按手印之日起生效。4.本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，见证人壹份，具有同等法律效力。甲方签字：乙方签字：见证人签字：年月日年月日第五篇：农村房屋建筑施工合同农村房屋建筑施工合同发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：身份证号码：根据中华人民共和国合同法、建筑安装

16、工程承包合同条例以及其它有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、施工地点：镇（乡）（村） 组2、住房结构： 平方米。3、在修建过程中，甲方承担供水、供电、浸砖、平屋、整地及清洁卫生，注意家俱如有丢失，照价赔偿。乙方负责带圈梁模板，一切材料不得超过25米，脚子超过50公分另算工资。4、生活：甲方负责。5、承包方式：（只包人工费）。6、工程价款的支付：但要按时支付工程款。7、按图施工，墙体偏差不得超过2公分。装饰达到农村翻沙要求，砌砖、翻沙、屋内一概不贴砖，外砖前方贴砖。另三方水提提沙，贴砖另算工资，木工制模钉房盖（不包括水电门窗

17、）。8、修建楼房包工不包料，只包人工费，每平方米际平方计算，滴水为界，房屋以施工面积计算。水波瓦以瓦平方计算。9、付款方式：开工付元，二层盖板付元，外墙完后付10、本合同签定后由甲方付乙方定金元；以保证确立为准。11、施工设备、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方对材料的质量负责，并应保证工程施工的顺利进行。二、甲、乙双方责任1、甲方提供标准的施工图同时。必须按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工；隐蔽工程必须得到甲方认可（签字），方可进行下一道工序；确保施工安全，承担处理施工中发生的一切伤亡费用。三、违约责任1、由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工

18、、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方付乙方每人120元/天；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付违约金。四、纠纷处理方式：甲方不愿意通过协商、调解解决或调解解决不成时，可以向人民法法院提起诉讼，但费用由甲方承担。五、合同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款2%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合解除。六、其它约事事项

19、：乙方在修建过程中，如有不对之处，甲方及时提出，乙方及时纠正，否则后果自负。本合同一式份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部份。甲方（签章）：住址：电话：乙方（签章）：住址：电话：签订日期：年月日签订地点：甲方(以下称业主)： 乙方(以下称承包商)： 依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 房屋建筑工程(以下称本合同工程)工程地点：丹凤县工程结构：半框架结构建筑面积：以实际丈量为准二、工程承包形式包人工费、包架材。三

20、、工程承包范围承包范围：本合同工程项目的施工、完工、缺陷修复和保修期内的保修。本房屋工程项目包括：1、图纸内所有土建工程施工、楼梯大理石铺设。2、楼地面按照甲方要求施工到位。3、油漆、涂料除外。4、给排水管道由乙方安装，电器及信号线路依照设计图纸进行预埋，线路安装至照明及控制终端。5、室内墙面为中级抹灰。6、门窗依照设计图纸预留洞口，并做好放线等配合事项，门窗安装由甲方负责。7、工程用水、电费及材料试验费由甲方负责。8、外墙部分：全部墙面为水泥砂浆细拉毛。9、所有防水工程由甲方负责10、楼梯栏杆焊接由甲方负责。11、垃圾外运，均由甲方负责。12、未提及部分甲乙双方协商解决。 施工要求地工基础：

21、深度70公分 宽度60公分 里面宽度40公分墙体外墙3.7 内墙2.4 砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆，强度要达到(150号).四角有构造柱 四角和内样交换处一般要求80公分 配两根6毫米拉接筋 沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法(一快砖 一铲灰 一挤揉)并使用前必须把砖潜水湿润。圈 过梁：过梁高度不低于12公分，钢筋直径不宜小于10毫米，刚箍直径不低于6毫米，最大距不宜超过250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。屋顶先脚板，钢筋不宜12毫米，距离16公分，混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分，后面15公分，炉灰上面5公分混淋土，2公分沙浆抹广 抹墙里外水泥沙浆抹广1/3地板砖60

22、60黑白由甲方自选定价10元一块，如造过10元由甲方自付，砖黑白由甲方自选卫生间墙砖，不低于1.8元，墙内刷房池涂料，电线用4平米铜芯线，每件房一只热光灯 插座一只 开关一只门窗： 内门用实木门，窗户。塑钢海螺牌外门，防盗门，乙方施工时要保证质量。在施工过程中甲已双方互相协商室内自来水，下水管由乙方负责。工程工期为： 年 月 日(公历/农历) 年 月 日(公历/农历)，按日历工期计算。乙方应按时施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米减少工钱 元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求进行验收。

23、如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。四、工程期限1、本合同承包商进场时间暂定为 年 月 日，整个工程在 年 月 日之前完成。2、本条款所规定的合同工期，是指合同内的工程实体通过竣工验收的时间。3、乙方必须采取一切措施保证如期达到，不允许延误。如甲方认为整个工程或部分工程的进度太慢，不能满足确保关键工期的要求，甲方可指示乙方加快进度或修改原施工计划。乙方不得因此而向业主提出任何的补偿。4、乙方必须按甲方要求，在开工前作出实施性施工组织设计和各分部分项工程的进度计划报甲方审

24、批。经过批复的实施性施工组织设计和进度计划将作为本合同书的一部分。5、甲方保留对工程暂时停工的权利，乙方不应拒绝。五、工程质量：合格1、工程质量标准：国家质量检验评定标准及本合同条款的关约定。2、无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于甲方的原因引起，而此类质量问题乙方必须及时通知甲方。3、无论工程材料是由否有甲方供应，均不解除乙方所负的工程全面质量的责任，乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。因质量不合格造成的一切经济损失由乙方负责。六、承包方式和合同价1、本合同价费用为完成本合同工程项

25、目的不含材料费用的其他全部费用。本工程造价255元/，结算以实际施工面积(楼层表面面积按竣工实测单层面积汇总后计算工程造价，悬挑部分据实结算)为准。2、合同价包括了合同规定的明确和隐含的全部责任，以及为工程的正确施工、试验、检验、维护、保养、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品(不含用于本工程的材料费)。3、合同价包括了合同规定的劳务、制造、运输、安装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。4、在合同履行过程中，甲方提出的任何建议、方案、要求，不管承包商是否采纳，承包商不得提出任何追加费用的要求。除非因业主要求而引起规模、标准变化而引起

26、的费用变化可由双方协商进行合同费用调整外，其余一切情况合同费用均不作任何调整。5、除非合同中另有规定以外，合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承包商不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。6、承包商采用的任何施工方案和技术措施均应得到业主的批准和认可。如承包商的施工方案和技术措施未得到业主批准，由此引起的费用、后果均由承包商负责。七、工程付款每层主体完工付当层50%工费，主体竣工付50%承包费，内粉完工付至70%承包费，外粉完工付至90%承包费，工程完工后暂扣5%为质量保证金，期满付清。八、安全、文明施工1、施工中乙方应安全、文明施工，遵守工程建设安全生

27、产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由承包人负责。2、乙方应对工地施工的所有人员进行安全教育，对每一项工序进行安全技术交底，对施工人员进行人身保险投保，发放安全防护用品等，配备专职安全员。3、因承包人原因发生的一切不安全责任事故，全部由承包人承担一切损失，甲方概不负责。九、质量保修承包人应对工程的质量进行保修，保修期限为水电管线、土建各1年。十、发包人的工作发包人承包工程的所有施工的建筑用料材料，做好三通一平工作。十一、承包人的工作承包人承包工程的人工费、架材、架板、机械设备及铁丝、钉子等低价易耗品。在施工

28、中外墙面水泥砂浆不得与相邻楼房墙面相互结合，所有落地沙灰随清随用，不得浪费。十二、延期及违约责任1、由于承包商的原因造成工程延期的，承包商必须向业主支付误期赔偿费，业主可从应向或即将向承包商支付的任何金额中扣除此项赔偿费，但不排除用其他方式收回此款。此赔偿费的支付并不能解除承包商应完成工程的责任或合同规定的其他责任。2、本合同误期赔偿费每天按合同价的5%计算，由承包商向业主支付。3、甲方按照合同约定及甲方的工作内容进行付款和供应材料，若违约，除乙方不负违约责任外，甲方应向乙方付违约金5000元。十三、工程移交后保修服务期1、根据出台的建筑工程质量保修条例明确的房屋建筑工程的最低保修期限，本合同

29、约定本工程在正常使用条件下，主体结构工程保修期限30年;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期限为5年;保修期从工程竣工验收合格之日起计算。2、未明事项，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定进行。十四、材料、设备的采购、供应和保管1、甲方负责本合同所有材料、设备的采购和供应，乙方有义务为业主的材料、设备的采购提供协助、指导和搬运。2、乙方除在施工组织设计中给出业主采购的材料、设备供货计划外，还应在施工过程中提前提出材料、设备的采购的通知。3、工地交货的材料、设备由乙方负责保管。甲方无论何时均不对承包商的施工机具、设备、临时设施的损失或损坏承担任何责任。十五、其他事项1、

30、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文本视为本合同的组成部分。2、乙方在此与业主立约，保证全面按合同规定承包本工程的施工、完工、修补缺陷并在质量保修期内承担工程质量保修责任。3、考虑到乙方将进行本工程的施工、完工、修补缺陷、并在质量保修期内承担工程质量包修责任，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给乙方。十六、合同生效本合同至签订之日起生效，甲、乙双方各执正本一份。合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：甲方：(签字、手印) 乙方：(签字、手印)住所： 住所：电话： 电话：甲方： (联盟村秦家湾)乙方： (曾垸村许家畈)甲方在东环路建一栋三层楼房，包给乙方承建。甲乙两方经协商达成如下协

31、议，条款如下：一 房屋主体结构：第一、二层砖混结构且两层屋面予制件，第三层砖结构钢混浇灌，楼顶的平台做1米高的护栏墙。第一层高2,4米,第二3.6,三层高3.2米,.二 乙方承包事项:1)乙方包第一层,第二层和第三层的建筑施工,不包建筑材料;乙方施工人员吃住自理 .2)乙方包施工和装修时所需的人工(包括做模板的木工和项层出水所需的木工)和器具(如:模板、胎板、撑料、脚手架、斗车等).3)乙方包施工所需的材料到各层位(如红砖、钢筋、混凝土、木材、等).4)乙方包室内外普通装修与粉刷,侧面和后面的外墙搓黄沙,刮白水泥,并且内贴一个卫生间,房屋前面的外墙面贴瓷砖.做一层栏杆贴半层楼梯面料，由于一层是

32、半层乙方免费做一二层火房,卫生间,大门院墙,一层外面楼梯.后面下水道.5)乙方包建筑质量:施工时乙方应主动保证工程质量,墙体要正,扎钢盘要到位,浇灌的各部位都不能蜂窝状,更不能有钢筋显露;粉刷装修贴瓷砖都要达到一致平整.6)乙方包安全:乙方在承建施工期间,应保证甲方建筑场地所有人员的安全.在此期间,若涉及到安全方面的一切大小事故和与此有关的经济总是全部由乙方负责承担,甲方概不负责.三 甲方负责事项:1)甲方负责提供所需的建筑材料,且到达50米范围之内,但乙方应提前打招呼.2)甲方提供乙方施工人员每人每天一包烟,并且三层出水招待乙方施工人员壹餐拆人民币200元.3)甲方负责监管施工质量,确定具体

33、施工时间.如发现质量问题立即要求乙方正,返工所造成损失折价从乙方承包工程款中扣除.四 承包价格、结算方法和付款方式1)承包价格为每平方米92元.2)结算方法:房屋上每层按实际建筑面积计算(出墙面积不计算).3)付款方式:开工时甲方付给乙方500元,第二,三层出水后付给乙方1000元,全部工程竣工后甲方再付实际应付乙方承包工款总额的50%,(各层出水时必须通过甲方验收认可后方可付款)其余的款额在无质量问题的前提下,到第三年底全部付清.五 动工、竣工时间：从2009年 6月26日正式动工，主体工程一个月，粉刷装修一个月，无特殊情况不得超过本年8月28日工程全部峻工。乙方必须保质保量按时完成，如无故

34、拖延工期，甲方将一次性扣乙方总承包费20%作为工程逾期费(特殊情况，双方商定处理).六 此合同书一式三份,甲方、乙方和证人三方各持一份，三方签字后生效。甲方签字： 证人签字： 乙方签字：日期： 日期： 日期：甲方：乙方：甲乙双方协商以定下如下建筑承包合同协议。一、此建筑施工承包方式为乙方包工包料，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所有设备、建筑所用的全部原材料，施工人员的吃住生活由乙方全部负责。二、被建房屋的建筑面积为 平方米，其中包括瓷砖、地板砖、电线接通为准，乙方的施工承包单价为每平方米790元。三、施工要求：1、外墙为3.7，左右墙为3.7，基于墙体为2.4，圈梁钢筋为12螺纹4根，柱子

35、为12螺纹4根，板筋为主筋10个，副筋为6个，距离主15厘米，副18厘米。2、门一个口300元，窗户130元每平方米，地砖25元平方米，外墙瓷砖10元每平方米，电线4平方铜芯线，如造价高甲方自付。3、计算方法外皮拉外皮计算，楼梯为二分之一计算，外沿为全面计算。4、乙方应按甲方的建筑要求保证施工质量，房屋交工后，由甲方进行验收，如有不合格部分，由乙方进行修补好为止。5、如有施工中发生人员伤亡，由乙方全部负责。四、付款方式：根据施工进度，甲乙双方协商，甲方付给乙方部分款项，房屋建成后，根据实际面积，甲方付乙方全部工程款。本协议自甲、乙双方在协议上签字之日起生效，本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

36、甲方： 乙方：年 月 日看了房屋建筑合同的人还看了：1.房屋建筑承包合同范本2.私人房屋建筑合同样本3.住房建筑承包合同4.民用房屋建筑承包合同样本5.房屋基础施工合同范本房屋建筑木工承包合同1甲方：乙方：甲方位于九所新区南区东商住二横路25号、26号、27号私人房屋，由乙方建设施工。为使甲、乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲、乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围：乙方负责承建甲方一楼至六楼所有房屋建设毛坯房(包括钢筋、木工、水电到门口，泥工、打竹架包工包料等。房屋内外装修除地板砖不贴和墙漆内外不打，门、窗和楼梯护手不包，其余工程都是乙方做)。二、建设方式：包工不包料，甲方负责提供

37、建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。三、承包价按305元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑面积计算。四、付款方式：采用进度付款，乙方每完成一层建设，经甲方验收后支付总计工程量80%，二层至六层采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一个月一次性付清余款。超过一个月当验收合格。五、权利和义务(一)义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。2、甲方必须按照合同约定时间支付进度工程款;3、乙方必须按照房屋建设质量标准和施工图纸承建，因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。(二

38、)权利1、甲方有权找相关部门对工程质量进行监督，对质量不合格的有权要求返工。2、乙方有权按照进度时间要求甲方支付工程款。六、安全约定乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担(台风或不可抗力由方承担)。七、违约责任。甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10%的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向人民法院起诉。九、未尽事宜，甲乙双方可另行协商作为此合同的副件，该附件与此合同同效。十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。完全支付工程

39、款后自动失效。十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日房屋建筑木工承包合同2甲方(房主人):乙方(承建人):根据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，结合本房屋修建工程的具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权力、义务、经双方协商同意签订本合同。第一条、建筑项目、私人房屋建设工程。第二条、建设地点、固始食品公司东关仓库院内。第三条、承建方式：1、甲方将其住宅工程以包工的方式承包给乙方承建(含挖桩、打桩、地梁)。2、甲方应及时提供工程所需要全部材料，材料送到机动车不能进入的地方后卸车，

40、在由乙方运到施工现场。3、乙方自带建筑所需要的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器、架子车等施工机械、器械，以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施，避免影响楼面质量。第四条、建房工期乙方承建的房屋从20_年_月_日至20_年_月_日由甲方验收合格完工。第五条、承建工程价格及付款方式：1、全部整体建筑包工费(不含材料)按照实际建筑面积定价，包工费每平方米220元整。(包括人工工资、施工工具、模板及脚手架、支撑等木工所需用材)。2、整体建筑内容主体工程，上下水管、电路、闭路电视线预埋安装，大门墙朵两个(高_mx宽_m),南面院墙长_m,高_m,北面墙下水道修建.3、第一期:20_年_月_日至20_年_

41、月_日,地桩、地梁、地基开挖,地基砌筑，底层房面回填，第一层混凝土结顶完工后，由甲方付给乙方首期所需工时费120_元人民币。在第二层混凝土结顶完工合格后，甲方第二次付给乙方120元人民币;待全部房屋里外刷白墙光地平总工程完成后。经检验合格工程交付甲方，甲方预留维修费15%外，余下全部付清。第六条：施工安全要求：1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方承揽建设的工程符合建筑施工所要求的质量和技术要求。2、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用由乙方承担，如工人生命危险或工人致残等情

42、况出现，与甲方无关。四方概不负责。第七条：工程质量:1、乙方按甲方提供的图纸要求施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件，建房后的墙体、里外墙刷白、窗户、门等做到平整、光滑，墙砖、地面做到平滑，杜绝空鼓达到相关标准。3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方要求返工，修改和重做，并承担导致返工修改和重做的人工材料等所有费用。返工修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。第八条：违约责任和争议的解决办法：1、甲方如未按照乙方的工程进行不能及时提供有关材

43、料，造成乙方待料停工所照损失，钧由甲方负责赔偿。2、乙方承揽建设工程的质量达不到要求的，乙方要无偿修理，返工或重做，造成损失的由乙方赔偿。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。3、甲乙双方履行本合同发生争议应耐心协商解决，如经协商仍无法解决的，双方同意提请劳动仲裁委员会进行仲裁。第九条：合同生效与终止1、本合同一式两份、甲乙双方当事人各执一份。2、本合同自签订之日期生效。以上合同，双方必须共同遵守，如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_

44、月_日房屋建筑木工承包合同3甲方：乙方：甲、 乙双方通过充分了解和协商，本着公平、自愿、诚实、信用的原则，签订房屋建筑施工承包合同。一、甲方将座落在榔梨 住房建设工程交给乙方施工建设。二、工程结构：全框架，墙体采用粘土空心砖砌筑。三、工程款结算方式：本工程采用大包干形式，包工包料、包质量、包安全。按建筑面积乘以平方米单价。建筑面积计算方式以国家建筑预结算方式计算，在承包范围内没有任何预算外资金。四、施工工期： 年 月 日至 年 月 延，乙方承担违约责任。五、承建内容：1、本栋工程土建部分按甲方提供的正规设计院施工图施工。第七层按标准层进行施工。除外墙保温、门窗、内墙瓷砖、楼地面装饰、楼梯扶手、

45、内墙涂料外。内墙及地面砂浆抹灰。外墙为甲方认可的外墙砖。外墙砖要粘贴牢固美观。所有工程质量按国家标准验收，不合格立即返工至合格。2、本栋工程水电部分按施工图的标准安装施工。乙方负责强电弱电的电线管、按线盒、开关盒、防雷、落水管等，其余材料如电缆、开关箱、开关、灯具、给排水管及配件均由甲方提供乙方负责安装保管。六、建筑材料要求：所有建筑和安装材料均为正规产家的合格材料，原材料的合格证及进货凭证必须保留备查。所有水泥为“印山台”牌水泥，所用钢料为涟钢、湘钢、冷钢品牌出厂钢材，钢筋为现场配架，落水管为联塑pvc排水管。混凝土为商品混凝土，砖为合格粘土多孔砖。七、施工安全：1、乙方应遵守工程建设的施工

46、安全管理规定。严格按安全标准规范施工，指派专人负责，采取积极的安全防范措施，消除一切安全事故隐患。2、乙方对所有施工作业人员进行安全教育和安全培训，切记安全第一，人人、个个讲安全。3、乙方必须给所有施工作业人员签定劳动合同，购买足额保险。甲方不承担任何安全事故带来的经济损失和其他损失。4、若姓重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理。事故发生的费用一切由乙方承担。八、工程价款：九、工程款支付方式：1、签定合同，乙方向甲方支付拾万元的质量保证金后进行开工建设。2、基础完工、验收合格后，3、工程款支付每完成一层楼面，甲方付给乙方 。4、屋面验收合格后甲方

47、向乙方总计付款达5、外墙砖验收合格后，甲方向乙方总计付款至 。 万元。6、工程验收合格后一个月内，甲方向乙方支付至全部工程款的97%，另3%作为质量保证金，一年后全部付清。十、其他要求：甲方在施工中如有变更，贰仟元以内由乙方承担，甲方不出任何费用，超过部分只计材料成本。乙方必须具备相应工程的建筑资质。配备合格的技术员和施工作业人员。确保优质、高效的建设好本工程。乙方所需一切机械设备、工具、模板等生产生活设施均由乙方自备。乙方应听从尊重甲方施工人员的合理安排和合理建议。乙方应与榔梨工业园工程管理人员多交流、多沟通，协调好周边关系。确保工程的顺利进行。工程用电、用水费用由乙方承担，并积极与供电、供

48、水部门沟通好。十一、违约责任：1、乙方必须在规定的时间内完工。如有托延，按合同日期每日罚款壹仟元(1000元/天)，甲方如未按合同要求付款，按2%的应付款额向乙方支付违约金。若乙方在施工过程中毁约、停工，甲方有权另请施工队伍进场施工。2、甲于甲方工程款应未及时到位，引起的工人工资、设备租金由甲方负责承担。十二、本协议一式两份，双方各执一份。未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。甲(方签名)： 乙方(签名)：年 月 日：房屋建筑木工承包合同4发包人(全称)：_承包人(全称)：_发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对 _(工程全称)签定工

49、程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_。二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_年;3.装修工程为_年;4.电气管线、给排

50、水管道、设备安装工程为_年;5.供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期;6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_年;7.其他项目保修期限约定如下：_。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实

51、施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：_ 承包人(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日房屋建筑木工承包合同5房主(甲方)：建筑商(乙方)：根据甲乙双方协商，甲方房屋加层工程承包给乙方，乙方承建 层，达成以下协议：(一)承包范围及内容：1、甲方将房屋主体建设及内外粉刷、水电工程交给乙方承建。2、包工不包料，建设中模板、钉子、铁线由乙

52、方负责，扎线、焊条由甲方负责。3、单价每平方米，大写每平方米。4、乙方负责施工中的使用工具和机械(模板、搅拌机、电焊机、脚手架、电缆等)。(二)双方责任1、甲方：(1)甲方提供施工图纸及变更方案(第三层为框架结构)。(2)每道工序由甲方验收合格方可进行下步工序。(3)每层浇灌完后生活开支由甲方付给乙方元。2、乙方：(1)乙方按照甲方要求或图纸施工，在合同规定的时间内完工。(2)乙方在施工期间要做到文明施工，安全第一。(3)若在施工期间发生的事故，一切责任由乙方负责。(三)付款方式：1、施工方完工一层后甲方付给乙方80%的工程款，浇灌完二层付清一层剩余的20%及二次的80%的工程款。完工后一个月

53、内付清所有工程款，如超出一个月每天按总工程量的1%迟滞金罚款。2、屋顶的雨棚部分折半算工程款。(四)工程质量：支模误差乙方确保在1.5公分以内，砌砖误差在1公分以内，若出现较大误差由乙方负责处理。(五)1、施工期自年年 月2、以上承包合同自签字后生效，若甲乙双方任意一方在施工期间违反合同罚款3000元。(六)1、此合同一式两份，甲乙双方各持一份。2、在规定时间内必须完工，如延期，每天按总工程的1%扣款。甲方签字：乙方签字：房屋建筑木工承包合同6甲方：乙方：甲方雇请乙方在 建造两层砖混结构房屋一栋约240平方米(结算时按实际面积进行决算)，为了明确双方各自职责，确保工程质量，明确经济目的，现经甲

54、、乙双方协商，在平等、自愿的原则下达成以下条款：一、乙方以包工包料的方式予以承建每平方米的单价1016元计算(大写：壹仟零壹拾陆元整)，大包干价一旦签订后不受任何市场、物价、国家对建筑业单价调整的影响，不作任何调整。二、乙方承包的工程项目的钢筋用法钢筋采用XX，钢筋型号为：柱子16，地圈梁4根16二层圈梁为4根16，板面分别采用8和6的钢筋，间距15厘米，架空承重梁用22和18，按要求布设墙体抗震钢筋，其他钢筋按甲方提供设计图布设。三、水泥的用法1、现浇梁、板、柱、刚性屋面均采用滇西普硅42.5级;2、毛石灌浆、砌砖、抹灰、贴瓷砖、地板砖、波型瓦采用剑川普硅32.5级。3、梁、板、柱、刚性屋面

55、混凝土标号不低于C25。四、装修包括以下内容(如果购买材料的实际价格超过以下规定的各项价格，由甲方补贴给乙方)1、地板为烤漆小木地板，价格为每平方米120元(大写：壹佰贰拾元整每平方米);2、卫生间、操作间、第一楼门外走道及其他需贴瓷砖及地板砖的地方，瓷砖及地板砖的价格为每平方米35元(大写：叁拾伍元整每平方米);3、每樘门的价格700元(大写：柒佰元整)4、卫生间门为铝合金或塑钢门，每档案门的价格为200元(大写：贰佰元整每樘)，防盗门1樘，价格为元(大写：贰仟元整);5、卫生间、操作间吊顶为塑料扣板，价格为每平方米35元(大写：叁拾伍元整每平方米);6、整幢楼的窗户为实德塑钢窗(国家免检产品)，单框玻璃;7、花瓶柱、栏杆、楼梯扶手由乙方购买安装，价格为每米180元(大写：壹佰捌拾元整每米);8、工程内的灯具、卫生洁具、厨具、窗套由甲方采购，乙方负责安装。五、线路及管道用料线管用建材市场销售的中等价格的国家免检产品，电线均为铜芯线，主线用6平方和4平方，插板线用2.5平方，灯头、开关用1.5平方。六、供水和排污1、供水管材采用-管，用建材市场销售的国家免检产品;2、排污管采用C管，用建材市场销售的国家免检产品，规格为75和110管。七、内墙刮瓷贴石膏线条及外墙漆内墙刮瓷用的瓷粉、石膏线条及外墙漆采用建材市场销售的国家免检产品，中等价格。八、屋