2022年职业考证-建造师-一级建造师考试名师押题精选卷I（带答案详解）试卷号43

1、住在富人区的她2022年职业考证-建造师-一级建造师考试名师押题精选卷I（带答案详解）（图片可根据实际调整大小）题型12345总分得分一.综合题(共50题)1.单选题某施工项目因80年一遇的特大暴雨停工10天，承包人在停工期间按照发包人要求照管工程发生费用2万元，承包人施工机具损坏10万元，已经建成的永久工程损坏损失20万元，之后应发包人要求修复被暴雨冲毁的道路花费2.5万元，修复道路时因施工质量问题发生返工费用1万元，根据建设工程施工合同（示范文本）（GF20170201），以上事件产生的费用和损失中，承包人应承担（ ）万元。问题1选项A.21.0B.13.5C.11.0D.10.0【答案】

2、C【解析】不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担； （3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； （4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；（6）承包人在停工期

3、间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。承包人应承担的费用有承包人施工机具损坏10万元和修复道路时因施工质量问题返工费用1万元，共计11万元。本题选C。2.单选题18矿区的范围依法划定后，应由其主管机关通知有关（）人民政府予以公告。问题1选项A.省级B.地（市）级C.县级D.镇级【答案】C【解析】国家规划矿区的范围、对国民经济具有重要价值的矿区的范围、矿山企业（）矿区的范围依法划定后，由划定矿区范围的主管机关通知有关县级人民政府予以公告。矿山企业变更矿区范围，必须报原审批机关批准，并报请原颁发采矿许可证的机关重新核发采矿许可证。3.多选题关于投标文件的说法，正确的有（ ）。问题

4、1选项A.对未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当签收保存，不得开启B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人C.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收D.投标人提交的投标文件中的投标报价可以低于工程成本E.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求与条件作出响应【答案】B;C;E【解析】选项A，对未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当拒收；选项D，投标人提交的投标文件中的投标报价不可以低于工程成本，不可以高于最高限价。4.单选题某新建住宅的建筑面积为4000m2,按概算指标和地区材料

5、预算价格计算出一般土建工程单位造价为1304元/m2(其中人、料、机费用为900元/m)。按照当地造价管理部门规定，企业管理费费率为8%；规费以人、料、机和企业管理费之和为计算基础，规费费率为15%;利润以人、料、机、企业管理费和规费之和为计算基础，利润率为7%；增值税税率为9%。由于土建工程与概算指标相比结构构件有部分变更，变更后每100m2土建工程的人、料、机费用比概算指标对应部分的费用增加3000元。则修正后的土建工程单位造价 为( )元/m2。问题1选项A.1070B.1155C.1236D.1347【答案】D【解析】（900+3000/100）（1+8%）（1+15%）（1+7%）（

6、1+9%）=1347元/m25.案例题某通信施工单位承接了一项 200 个基站的移动通信工程，主要施工内容包括：焊接安装室外走线架，基站设备、天馈系统、传输设备、开关电源设备和电池组安装调测，建设单位选定了监理单位。施工单位按A、B、C三个区进行项目管理，并分别成立了项目部。工程实施期间施工单位组成检查组对三个项目部进行了现场检查，记录显示：A 区情况：进出库记录、检验记录齐全。检验记录上列有不合格的馈线，询问不合格馈线在何处，仓库管理员在馈线存放处仔细查找后，找出一盘有几处明显压扁痕迹的馈线。B 区情况：因雨施工人员停止了室外作业，正在整理材料，面对面询问，施工人员回答了雨期施工注意事项。C

7、 区情况：重点检查了持证上岗情况，发现部分人员没有持证上岗。工程进行一个月后，建设单位要求：对已完成的基站进行验收并投产使用。A区仓库管理中存在哪些问题？【答案】（1）A仓库人员在仓库管理的过程中存在的问题如下：问题一：不合格的馈线没有作标记并单独存放；正确的做法是：对施工单位在进场验收时，发现不合格材料，应在其上作出明显标识并单独存放，决不允许用于工程；问题二：馈线被压扁，表明馈线存放不当；正确的做法是：材料应当按照有关规定分类堆放，做好材料的防潮、防尘、防爆晒和防盗工作，保证材料的安全可靠。问题三：A仓库管理员对材料对方区域不熟悉，由此可见仓库管理员没有对材料进行定期盘点，也没有每月定期或

8、不定期检查材料；正确的做法是：仓库管理员应定期盘点，每月定期或不定期检查材料。6.案例题某公司承建一座城市快速路跨河桥梁，该桥由主桥、南引桥和北引桥组成，分东、西双幅分离式结构，主桥中跨下为通航航道，施工期间航道不中断。主桥的上部结构采用三跨式预应力混凝土连续刚构，跨径组合为 75m+120m+75m；南、北引桥的上部结构均采用等截面预应力混凝土连续箱梁，跨径组合为（30m3）5；下部结构墩柱基础采用混凝土钻孔灌注桩，重力式 U 型桥台；桥面系护栏采用钢筋混凝土防撞护栏；桥宽 35m，横断面布置采用 0.5m（护栏）+15m（车行道）+0.5m（护栏）+3m（中分带）+0.5m（护栏）+15m

9、（车行道）+0.5m（护栏）；河床地质自上而下为厚 3m 淤泥质黏土层、厚 5m 砂土层、厚 2m 砂层、厚 6m 卵砾石层等；河道最高水位（含浪高）高程为 19.5m，水流流速为 1.8m/s。桥梁立面布置如下所示： 项目部编制的施工方案有如下内容：（1）根据主桥结构特点及河道通航要求，拟定主桥上部结构的施工方案，为满足施工进度计划要求，施工时将主桥上部结构划分成、等施工区段，其中，施工区段的长度为 14m，施工区段每段施工长度为 4m，采用同步对称施工原则组织施工，主桥上部结构施工区段划分如图 4 所示。（2）由于河道有通航要求，在通航孔施工期间采取安全防护措施，确保通航安全。（3）根据桥

10、位地质、水文、环境保护、通航要求等情况，拟定主桥水中承台的围堰施工方案，并确定了围堰的顶面高程。（4）防撞护栏施工进度计划安排，拟组织 2 个施工组同步开展施工，每个施工班级投入 1 套钢模板，每套钢模板长 91m，每钢模板的施工周转效率为 3 天。施工时，钢模板两端各 0.5m作为导向模板使用。施工方案（1）中，分别写出主桥上部结构连续刚构及施工区段最适宜的施工方法；列式计算主桥 16 号墩上部结构的施工次数（施工区段除外）。【答案】（1）施工区段：托架法（膺架法）；施工区段：挂篮施工（悬臂施工）；施工区段：支架法。（2）单幅：（118-14）/4/2（悬臂施工）+1（施工）+1（施工）=1

11、3+2=15次；双幅：152=30次。7.多选题招标人与投标人串通投标的情形有（ ）。问题1选项A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便D.投标人在开标后撤销投标文件，与招标人协商退还投标保证金E.招标人分别组织投标人踏勘现场【答案】A;B;C【解析】属于招标人与投标人串通投标情形：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招

12、标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。选项D，合法行为；选项E，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人。8.单选题施工企业按规定标准发放的工作服、手套、防暑降温饮料等发生的费用，属于建筑安装工程费中的（ ）。问题1选项A.津贴补贴B.劳动保护费C.特殊情况下支付的工资D.劳动保险费【答案】B【解析】劳动保护费包括安全技术设备，用具的购置、摊销、维修费，发给职工个人保管使用的劳动保护 用品的购置费，防暑降温费，对有害健康作业者（如沥青等）发给的保健津贴、营养品等费用。9.单选题在矿井

13、建设过程中，属于二期工程项目的是（）。问题1选项A.主要运输大巷B.箕斗装载硐室C.采区变电所D.主副井短路贯通巷道【答案】A【解析】选项B，属于一期工程；选项C，属于三期工程；选项D，属于过渡工程。10.多选题抗滑桩桩孔施工中，应监测( )。问题1选项A.地下水位B.地表水流量C.桩身变形D.土石比例E.滑坡体位移和变形【答案】A;E【解析】抗滑桩施工过程中应对地下水位、滑坡体位移和变形进行监测。本题选AE。11.多选题关于直径50m的无粘结预应力混凝土沉淀池施工技术的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.无粘结预应力筋不允许有接头B.封锚外露预应力筋保护层厚度不小于50mmC.封锚混凝土强度

14、等级不得低于C40D.安装时，每段预应力筋计算长度为两端张拉工作长度和锚具长度E.封锚前无粘结预应力筋应切断，外露长度不大于50mm【答案】A;B;C【解析】选项A正确，无粘结预应力筋中严禁有接头。选项B正确，外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm。选项C正确，封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级，且不得低于C40。选项D错误，每段无粘结预应力筋的计算长度应加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度。选项E错误，凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm。故答案为ABC。12.多选题在编制企业财务报告中的现金流量表时，可视为现金和现金等价物的有（ ）。问题1选项A.可随时用

15、于支付的其他货币资金B.可转换定期存单C.银行承兑汇票D.企业短期购入的可流通的股票E.三个月到期的国库券【答案】A;B;C;E【解析】通常从购买日起三个月到期或清偿的国库券、货币市场基金、可转换定期存单、银行本票及银行承兑汇票等都可列为现金等价物。企业短期购入的可流通的股票，尽管期限短，变现的能力也很强，但由于其变现的金额并不确定，其价值变动的风险较大，因而不属于现金等价物。本题选ABCE。13.案例题1 .背景资料某施工单位承担一矿井采区巷道的施工任务，建设单位要求的工期为15个月，施工单位根据该矿井采区巷道的关系，编制了采区巷道施工网络进度计划(如图1所示)，并组织安排了4个施工队伍进行

16、施工，各施工队伍的施工内容分别为：甲队A、C、J，乙队B、G、K，丙队D、H，丁队E。监理单位在审查施工单位进度计划时发现其施工队伍安排不合理，建议只安排3个施工队伍，将丁队的施工任务交由丙队去完成。施工单位通过研究，采纳了监理的意见。在工程实施过程中，乙队在进行G工程施工时，遇到了地质资料未注明的含水地层，工作面发生了突水事故，处理该事故延误工期2个月，增加施工成本50万元，施工单位据此及时提交了相关的索赔申请。在工程进行到第12个月末时检查发现，甲队施工进度超前，C工程已完成，且J工程已施工1个月；乙队因遇含水地层施工进度拖延，G工程刚完工，K工程尚未开始；丙队施工进度正常。1)施工单位编

17、制的原网络进度计划计算工期是多少？为确保工期，施工中应重点控制哪些工程？2)针对监理单位的建议，施工单位应如何调整丙队的施工任务安排？3)针对G工程施工中出现的突水事故，说明施工单位可获得索赔的具体内容及理由。4)乙队施工进度发生拖延后，如果施工速度不变，考虑K工程可安排对头掘进，则应当如何安排才能确保建设单位的施工工期要求？【答案】1、计算工期是15个月(2分)，施工中应重点控制的工程包括A、C、J(每个1分)。2、调整方法是丙队先施工D(1分)，然后施工E(1分)，最后施工H(1分)。3、施工单位可以获得索赔的具体内容包括工期1个月(2分)，费用50万元(2分)。进度拖延是非施工单位原因造

18、成的(1分)，延误工期2个月，但G工作有1个月的总时差(1分)，只影响总工期1个月。增加施工成本50万元是因为建设单位提供的地质资料不准确，导致发生突水事故，增加费用属于非施工单位原因造成(1分)，可以进行索赔。4、K工程安排对头掘进施工，由甲队(1分)承担1个月(2分)的施工任务，乙队承担3个月的施工任务(2分)。【解析】暂无解析。14.多选题关于合同分析及其作用的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.合同分析要从合同执行的角度去分析B.合同分析往往由项目经理负责C.合同分析的目的之一是合同任务分解、落实D.分析合同中的漏洞，解释有争议的内容E.合同分析同招标文件分析的侧重点相同【答案】A;C

19、;D【解析】B错误，合同分析往往由企业的合同管理部门或项目中的合同管理人员负责。E错误，目的和侧重点都不同。15.案例题某建筑地下2层，地上18层。框架结构。地下建筑面积0.4万m2，地上建筑面积2.1万m2。某施工单位中标后，由赵佑项目经理组织施工，施工至5层时，公司安全部叶军带队对项目进行了定期安全检查。检查过程依据标准JGJ59的相关内容进行，项目安全总监也全程参加，检测结果如表5-1。公司安全部门在年初的安全检查规划中按照相关要求明确了对项目安全检查的主要形式，包括定期安全检查,开工，复工安全检查，季节性安全检查等。确保项目施工过程中全覆盖，进入夏季后，公司项目管理部对该项目工人宿舍和

20、食堂进行了检查。个别宿舍内床铺均为2层，住有18人，设置有生活用品专用柜，窗户为封闭式窗户，防止他人进入，通道宽度为0.8米，食堂办理了卫生许可证，3名炊事人员均有健康证， 上岗符合个人卫生相关规定。检查后项目管理部对工人宿舍的不足提出了整改要求，并限期达标。工程竣工后，根据合同要求相关部门对该工程进行绿色建筑评价，评价指标中“生活便利”该分值低，施工单位将评分项“出行无障碍”等4项指标进行了逐一分析以便得到改善，评价分值如表5-2。2、建筑工程施工安全检查还有哪些形式?【答案】2.日常检查、专项检查、经常性安全检查、节假日安全检查、专业性安全检查、设备设施安全验收检查。16.多选题下列电源线

21、布放的做法，正确的有（ ）。问题1选项A.电源线，信号线缆分离布放B.利用铜管压接两段电源线C.电源线连接前将熔丝断开D.依次连接保护地、工作地和工作电源E.先连接供电侧端子，后连接受电侧端子【答案】A;C;D;E【解析】电源线与信号线应敷设在排架的两侧，A正确。电源线必须采用整段线料，中间不得有接头，B错误。电源线连接时应保持熔丝或空气开关断开，C正确。依次连接保护地、工作地和工作电源，先连接供电侧端子，后连接受电侧端子，选项D和E说法正确。本小题选A、C、D、E。17.单选题在跑道道面结构中，砾石垫层介于( )之间。问题1选项A.基层与面层B.上基层与下基层C.基层与土基D.新旧面层【答案

22、】C18.案例题【案例二】背景资料某电信工程公司承担一项省内 SDH 设备扩容工程，包括机架安装、光电缆布放和设备测试等工作。项目部考虑到以往类似项目在光电缆布放及成端时出现的质量问题，将光纤的布放路由走向、衰耗、标志等作为该工序的质量控制点。为防止发生安全事故，项目部把用电设备漏电和电源线错接作为重点关注的安全问题，制定了相应的措施。5 月 20 日项目负责人发现已安装的机架存在定位不准、倾斜、加固件不牢等问题，组织相关人员对机架安装不合格原因进行分析，制定措施，要求施工人员整改并加强“三检”制度的落实。工程完工后，经过初验和试运行，11 月 10 日至 13 日，由建设、施工和维护单位相关

23、人员组成的验收小组进行了竣工验收。建设单位于 12 月 10 日向通信管理局提交了通信工程竣工验收备案表，办理竣工验收备案手续。补充光电缆布放及成端工序的质量控制点。【答案】光电缆布放及成端工序的质量控制点还有：（1）射频电缆布放的路由走向，电缆排序以及绑扎、成端、标志的制作质量；（2）电力电缆布放的路由走向、绝缘、极性、标志。19.案例题某调水枢纽工程主要由泵站和节制闸组成，其中泵站设计流量为120m/s，安装7台机组(含备用1台)，总装机容量11900kW，年调水量7.610m，节制闸共5孔，单孔净宽8m，非汛期节制闸关闭挡水，汛期节制闸开敞泄洪，最大泄洪流量750m/s，该枢纽工程在施工

24、过程中发生如下事件：事件一：为加强枢纽工程施工安全生产管理，施工单位在现场设立安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员对该项目的安全生产管理工作全面负责;事件二：基坑开挖前，施工单位编制了施工组织设计，部分内容如下：1)施工用电从附近系统电源接入，现场设临时变压器一台;2)基坑开挖采用管井降水，开挖边坡坡比1：2，最大开挖深度9.5m;3)泵站墩墙及上部厂房采用现浇混凝土施工，混凝土模板支撑最大搭设高度15m，落地式钢管脚手架搭设高度50m;4)闸门、启闭机及机电设备采用常规起重机械进行安装，最大单件吊装重量150kN;事件三：泵站下部结构施工时正值汛期，某天围堰游发

25、生管涌，由于抢险不及时，导致围堰决口基坑进水，部分钢筋和钢构件受水浸泡后锈蚀。该事故经处理虽然不影响工程正常使用，但对工程使用寿命有一定影响，事故处理费用70万元，延误工期40天。 根据水利水电工程等级划分洪水标准(SL225-2017)说明枢纽工程等别、工程规模和主要建筑物级别。【答案】枢纽工程登别：II等；工程规模：大（2）型；主要建筑物级别：2级。20.单选题某单位工程由甲、乙、丙和丁4个分部工程组成，相关数据如下表，运用价值工程原理判断，应作为优先改进对象的是（ ）。问题1选项A.甲B.丙C.乙D.丁【答案】C【解析】F/C值低的功能。计算出来V1的功能区域，基本上都应进行改进，特别V

26、值比1小得较多的功能区域，力求使V=1。21.单选题飞行区内导航台的机房房顶上允许安装( )。问题1选项A.设备天线B.防雷设施C.云高仪D.太阳能电池板【答案】B22.单选题在供热管道系统中，利用管道位移来吸收热伸长的补偿器是（ ）。问题1选项A.自然补偿器B.套筒式补偿器C.波纹管补偿器D.方形补偿器【答案】B【解析】套筒式补偿器和球形补偿器则是利用管道的位移来吸收热伸长的。23.多选题下列会计要素中，属于静态会计要素的有()。问题1选项A.收入B.资产C.费用D.负债E.所有者权益【答案】B;D;E【解析】六个会计要素中，资产、负债和所有者权益是反映企业某一时点财务状况的会计要素，称为静

27、态会计要素，构成资产负债表要素。收入、费用和利润是反映某一时期经营成果的会计要素，称为动态会计要素，构成利润表要素。24.单选题某企业资产负债表日的流动资产总额为300万元（其中货币资金60万元，存货160万元，应收账款等80万元），流动负债总额为80万元，则该企业的速动比率为（ ）。问题1选项A.3.75B.1.75C.1.25D.0.75【答案】B【解析】速动比率=速动资产/流动负债=（300-160）/80=1.75本题选B。25.多选题分部分项工程项目清单中项目特征描述通常包括（ ）。问题1选项A.项目的管理模式B.项目的材质、规格C.项目的工艺特征D.项目的组织方式E.可能对项目施工

28、方法产生影响的特征【答案】B;C;E【解析】清单项目特征主要涉及项目的自身特征（材质、型号、规格、品牌）、项目的工艺 特征以及对项目施工方法可能产生影响的特征。26.单选题为避免关键工作延误对工期影响所采取的措施，不合理的是（ ）。问题1选项A.缩短其紧后关键工作的持续时间B.改变其后续关键工作的逻辑关系C.增加非关键工作时间以改变关键线路D.重新编制剩余工作进度计划【答案】C【解析】选项C，增加非关键工作时间以改变关键线路，这种方法会延误工期。27.单选题第一代航站楼计算机信息集成系统是以( )系统为核心，实现各弱电子系统间的信息交换。问题1选项A.行李处理B.离港C.资源分配D.航班信息显

29、示【答案】D28.案例题某施工单位承担了图1所示的某机场(飞行区指标为4E)除冰坪土基、基层及水泥混凝土面层的施工任务。工程于2012年4月1日开工，12月20日竣工,部分工程资料如下:土基属湿陷性黄土，为消除其湿陷性，进行了强夯处理。施工单位在距平行滑行道边缘5m处开挖宽5m、深4m的沟，待其他区域强夯结束后，对其进行了回填碾压。竣工验收时，抽取了10个点的土基压实度作为评定土基强夯质量的依据(见表1)。(注:压实度规定值Kn=98%)水泥混凝土面层在竣工验收时(粗骨料为石灰岩质碎石)，有一组试件劈裂强度平均值为3.20MPa。请评定土基压实度是否合格?写出评定依据【答案】答: (1)不合格

30、: (2)评定依据:规范要求土基压实度检测频率为每1000m2 一点，该工程抽取测点数为10个，小于规范要求的250000100=250点，故检测频率不足;规范要求当压实度小于Kn的测点数不超过总测点数的5%，且任一测点压实度均不小于极值时，压实度评定为合格，该工程压实度小于Kn的测点数为2个，占总测点数的210100%=20%，大于5%。故本工程土基压实度评定为不合格。29.多选题关于给水排水管道工程施工及验收的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.工程所用材料进场后需进行复验，合格后方可使用B.水泥砂浆内防腐层成形终凝后，将管道封堵C.无压管道在闭水试验合格24小时后回填D.隐蔽分项工程应进

31、行隐蔽验收E.水泥砂浆内防腐层，采用人工抹压法时，须一次抹压成形【答案】A;D【解析】工程所用的主要原材料、半成品、构配件、设备等产品，进入施工现场时必须进行验收，验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等，并按国家有关标准规定进行复验，验收合格后方可使用。混凝土、砂浆、防水涂料等材料应经检测合格后方可使用。无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填。要求水泥砂浆内防腐层成形后，应立即将管道封堵，终凝后进行潮湿养护。相关各分项工程之间，必须进行交接检验，所有隐蔽分项工程应进行隐蔽验收，未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程施工。采用人工抹

32、压法施工时，应分层抹压。30.案例题某施工单位L承接一项管道光缆工程。开工后，项目负责人Y对施工现场检查时，发现施工人员把所有井口打开通风（发现施工人员先逐一打开人井盖进行通风，然后开始下井作业），其中一处施工人员踩踏电缆支架下井，另一处井口边摆放的抽水机将积水排放到下水道里，项目负责人指出了施工队的不合规之处，并要求立即整改。施工过程中发生了意外事件，一名井下作业人员因有害气体中毒晕倒，井下长时间没有回应，现场人员采取有效措施后将人成功救出，事件未造成人员伤亡。工程收尾阶段，监理人员巡视时，指出部分人井内的光缆安装工艺不合格。工程初验前，监理单位提交了全套竣工资料，其中竣工测试记录包括：中继

33、段光缆配盘图、中继段光纤衰减测试表、中继段光纤后向散射信号曲线、建设单位审查后发现测试记录缺项，要求施工单位尽快补齐。监理指出光缆在人井内安装工艺不合格的地方可能有哪些？【答案】光缆在人井内安装工艺不合格的地方可能有：（1）管道光（电）缆在人（手）孔内未紧靠人（手）孔的孔壁，未按设计要求予以固定。光缆在人（手）孔内子管外的部分，未使用波纹塑料软管保护，未予以固定。（2）光缆接头盒在人（手）孔内，未安装在常年积水的水位线以上的位置，未采用保护托架或未设计方法承托。（3）光缆接头处两侧光缆预留的重叠长度未符合设计要求，接续完成后的光缆余长未按设计规定的方法，盘放并固定在人（手）孔内。（4）光（电）

34、缆和接头在人（手）孔内的排列未按如下规则：光（电）缆应在托板或人（手）孔（管）壁上排列整齐，上、下不得重叠相压，不得互相交叉或从人（手）孔中间直穿；电缆接头应平直安放在托架中间，并考虑留有今后维护中拆除接头包管的移动位置；在人（手）孔内，光（电）缆接头距离两侧管道出口处的光（电）缆长度不应小于400mm；在人（手）孔内，接头不应放在管道进口处的上方或下方，接头和光（电）缆都不应该阻挡空闲管孔，避免影响今后敷设新的光（电）缆。（5）人（手）孔内的光（电）缆应有醒目的识别标识或标志吊牌。【解析】1.管道光（电）缆在人（手）孔内应紧靠人（手）孔的孔壁，并按设计要求予以固定。光缆在人（手）孔内子管外的

35、部分，应使用波纹塑料软管保护，并予以固定。2.光缆接头盒在人（手）孔内，宜安装在常年积水的水位线以上的位置，并采用保护托架或按设计方法承托。3.光缆接头处两侧光缆预留的重叠长度应符合设计要求，接续完成后的光缆余长应按设计规定的方法，盘放并固定在人（手）孔内。4.光（电）缆和接头在人（手）孔内的排列规则如下：（1）光（电）缆应在托板或人（手）孔（管）壁上排列整齐，上、下不得重叠相压，不得互相交叉或从人（手）孔中间直穿；（2）电缆接头应平直安放在托架中间，并考虑留有今后维护中拆除接头包管的移动位置；（3）在人（手）孔内，光（电）缆接头距离两侧管道出口处的光（电）缆长度不应小于400mm；（4）在人

36、（手）孔内，接头不应放在管道进口处的上方或下方，接头和光（电）缆都不应该阻挡空闲管孔，避免影响今后敷设新的光（电）缆。5.人（手）孔内的光（电）缆应有醒目的识别标识或标志吊牌。31.单选题根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，招标工程量清单中挖土方工程量为20000m3，定额子目工程量35000m3，挖土方定额人工费7元/m3，材料费1元/m3，机械使用费2元/m3，管理费取人、料、机费用之和的14%，利润率取人、料、机费用与管理费之和的8%，不考虑其他因素，该挖土方的工程的综合单价为( )元/m3问题1选项A.21.55B.21.35C.22.67D.23.81【答案】A【

37、解析】综合单价=(人、料、机总费用+管理费+利润）/清单工程量=（7+1+2）35000（1+14%）（1+8%）/20000=21.55元/m3本题选A。32.多选题根据个人所得税法，下列个人所得中，应当缴纳个人所得税的有（ ）。问题1选项A.保险赔款B.稿酬所得C.国债和国家发行的金融债券利息D.特许权使用费所得E.财产转让所得【答案】B;D;E【解析】减免税优惠1）免税范围：省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育保护等方面的奖金；国债和国家发行的金融债券利息；按照国家统一规定发给的补贴、津贴；福利费、抚恤金、救济金

38、；保险赔款；军人的转业费、复员费、退役金；按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费；依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得；中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得。2）减征范围：残疾、孤老人员和烈属的所得；因严重自然灾害造成重大损失的。33.单选题某项目建设投资为8250万元，建设期利息为620万元，全部流动资金700万元，其中铺底流动资金210万元，项目投产后正常年份的年平均息税前利润为500万元，则该项目的总投资收益率为（ ）。问题1选项A.6.06%B.5.64%C.5.51%D.5.2

39、2%【答案】D【解析】总投资收益率=技术方案运营期内正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润/总投资（包括建设投资、建设期贷款利息和全部流动资金）=500/（8250+620+700）=5.22%。本题选D。34.多选题3关于地下连续墙施工的说法，正确的有（）问题1选项A.施工工艺为：挖沟槽放钢筋笼浇筑混凝土逐段连接B.难以保证墙体的垂直C.开挖基坑无需放坡，土方量小D.每段连续墙之间的接头质量较难控制E.一般采用导管法浇筑混凝土【答案】A;C;D;E【解析】选项B，墙面虽可保证垂直度，但比较粗糙，尚须加工处理或做衬壁。35.案例题背景材料某项目建设单位与A公司签订了氢气压缩机厂房建筑

40、及机电工程施工总承包合同。工程包括：设备及钢结构厂房基础，配电室建筑施工，厂房钢结构制造、安装。一台20t通用桥式起重机安装，一台活塞式氢气压缩机及配套设备。氢气管道和自动化仪表控制装置安装等。经建设单位同意，A公司将设备及钢结构厂房基础、配电室建筑施工分包给B公司。钢结构厂房、桥式起重机、压缩机及进出口配管如图5所示。公司编制的压縮机及工艺管道施工程序：压缩机临时就位压缩机固定与灌浆管道焊接氢气管道吹洗中间交接。B公司首先完成压缩机基础施工，与A公司办理中间交接时，共同复核了标注在中心标板上的安装基准线和埋设在基础边缘的标高基准点。A公司编制的起重机安装专项施工方案中，采取两根钢丝绳分别单股

41、捆扎起重机大梁。用单台50t汽车起重机吊装就位，对吊装作业进行危险源辨识，分析其危险因素，制定了预防控制措施。A公司依据施工质量管理策划的要求和压力管道质量规定，对焊接过程的六个质量控制环节(焊工、焊接材料、焊接工艺、焊接作业、焊接返修)设置质量控制点，对质量控制实施有效的措施。电动机试运行前，A公司与监理单位、建设单位对电动机绕组绝缘电阻、电源开关、启动设备、控制设备进行了检查，结果符合要求。在焊接材料的质量控制环节中，应设置哪些质量控制点?【答案】控制点有：(1)焊材的采购;(2)验收及复检;(3)保管;(4)烘干及恒温存放;(5)发放与回收。36.案例题【案例一】背景资料：某工程公司承揽

42、了一项通信工程，主要工作内容包括光缆施工、基站和电源设备安装测试。工程采用 GYTA53 12B1.1 型光缆。项目部拟投入主要仪表和工器具如表 1 所示。拟投入仪表和工器具表 本工程安装的电源设备面板排列如图 1-1 所示。本工程的 GPS 天线安装方式如图 1-2 所示。光缆单盘检验时，项目部要求测试人员保证测试准确度。在光缆成端时，接续人员从表1种选取了5种仪表和工器具，按常规要求完成了全色谱光缆成端。图1-1中，交流引入，无线设备-48V电源、工作地、保护地应分别连接到哪个区？【答案】（1）交流引入连接到VI区；（2）无线-48V设备连接到区（一次下电）；（3）工作地连接到区；（4）保

43、护地连接到区。37.案例题某施工单位承接了一处500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目。该项目的熔炼房内设计有一台桥式起重机（额定起重量 50t，跨度19米)，方案采用直立桅杆吊装系统进行设备就位安装。工程中的氧气输送管道设计压力为0.8Mpa，材质: 20#钢，304不锈钢，321不锈钢。 规格主要有 377、 325、 159、108、89、76。制氧站在地上管网及底吹、阳极炉、鼓风机房界内工艺管道共约1500m。施工单位编制了施工组织设计及各项施工方案,经审批通过，在氧气管道安装合格具备压力试验条件后 ，对管道进行了强度试验。用氮气作为试验介质，先缓慢升压到设计压力的50%，经检查无异

44、常，以10%试验压力逐级升压，每级稳压3min，直到试验压力，稳压10min。降到设计压力，检查管道无泄漏。 为了保证富氧底吹炉内衬的砌筑质量，施工单位对砌筑过程中的质量问题进行了现场调查并统计了 对质量问题（见下表），针对质量问题用因果分析图找出了主要原因。 1.本工程的哪个设备安装应编制危大工程专项施工方案?该专项方案编制后必须经过哪个步骤才能实施?【答案】1、（1）桥式起重机的安装应编制专项施工方案。（2）专项方案编制后，应当通过施工单位审核和总监理工程师审查，再由施工单位组织召开专家论证后才能实施。38.单选题关于FIDIC施工合同条件的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.合同计价方式

45、采用单价合同，但也有些子项采用包干单价B.由业主或业主代表管理合同C.“新红皮书”的应用范围比原“红皮书较小D.新红皮书适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目【答案】A【解析】B错误，业主委派工程师管理合同。C错误，新红皮书适用范围更大。D错误，新红皮书适用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目。39.案例题某大型引调水工程位于Q省x市，第5标段河道长10km。主要工程内容包括河道开挖、现浇混凝土护坡以及河道沿线生产桥。工程沿线涉及黄庄村等5个村庄。根据地质资料，沿线河 道开挖深度范围内均有膨胀土分布，地面以下1 2m地下水丰富且土层透水性较强。本标段土 方110

46、0万m3,合同价约4亿元，计划工期2年,招标文件按照水利水电工程标准施工招标文 件(2009年版)编制,评标办法采用综合评估法，招标交件中明确了最高投标限价。建设管理 过程中发生如下事件:事件一:评标办法中部分要求见下表。评标办法(部分)招标文件约定，评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，对投标报价中算术性错误按现行有关规定确定的原则进行修正。 事件二:投标人甲编制的投标文件中，河道护坡现浇混凝土配合比材料用量(部分)见下表。 河道护坡现浇混凝土配合比材料用量(部分)主要材料预算价格:水泥0. 35元/kg，砂0.08元/kg，水0. 05元/kg。事件三:合同条款中， 价

47、格调整约定如下: 1.对水泥、钢筋、油料三个可调因子进行价格调整; 2.价格调整计算公式为M= P- (1土5%) Po W， 式中M代表需调整的价格差额，P代表 可调因子的现行价格，Po代表可调因子的基本价格，W代表材料用量。 事件一中，对投标报价中算术性错误进行修正的原则是什么?【答案】1)若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。 2)当单价与工程量的乘积与合价不一致时，应以标出的单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。 40.多选题关于民事诉讼案件受理的说法，正确的有（ ）。问题1选项A.人民法院对于符合起诉条件的，应

48、当在14日内立案，并通知B.被告应当在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状C.诉讼文书必须采取直接送达的方式进行送达D.专属管辖案件，当事人未提出管辖异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权E.普通程序的审判组织应当采用合议制【答案】B;E【解析】选项A，符合起诉条件的，应当在7日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在7日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉；选项C，诉讼文书送达方式包括直接送达；留置送达；经受送达人同意，法院可以对除判决书、裁定书、调解书以外的诉讼文书采用传真、电子邮件等能够确认其收悉的方式送达；委托送达、邮寄送达以及公告送达；选项D，当事人未提

49、出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。41.单选题直接从事尾矿库筑坝、巡坝设施的操作人员，必须（ ）才可上岗。问题1选项A.具有特种作业操作证书B.经下井作业培训并合格后C.经专业技术与安全培训后D.具有安全监督员证书【答案】A【解析】直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员必须取得特种作业操作证书，方可上岗作业。42.案例题五背景资料某城市基础设施升级改造项目为市郊的热电站二期2330WM凝汽式机组向城区集中供热及配套管网，工艺流程如图5。业主通过招标与A公司签订施工总承包合同，工期为12个月。图5工艺流程示意图公用管网敷

50、设采用闭式双管制，以电站热计量表井为界，一组高温水供热管网16km，二级供热管网9km，沿线新建6座隔压换热站，隔压站出口与原城市一级管网连接。针对公用管网施工，A公司以质量和案例为重点进行控制策划，置顶危险性较大的分不分项目工程清单及安全技术措施，确定主要方案的施工技术方法包括：管道预制、保温及外护管工厂化生产；现场施焊采取氩弧焊打底，自动焊填充，手工焊盖面；直埋保温管道无补偿电预热安装；管网穿越干渠暗挖施工，穿越河流架空施工，穿越干道管施工；管道清洗采用密闭循环水力冲洗方式等。其中，施工装备全位置自动焊机和大容量电加热装置是A公司与厂家联合研发的新设备。项目实施过程中，发生了下列情况：现场

51、用电申请已办理，但地处较偏僻的管道分段电预热超市政网负荷，为不影响工程进度，A公司自行决定租用大功率柴油发电机组，解决电网负荷不足问题，被供电部门制止。330MW机组轴系对轮中心初找正后，为缩短机组安装工期，钳工班组提出通过提高中调整精度等级，在基础二次灌浆前的工序阶段，一次性对轮中心进行复查和找正，被A公司否定。公用管网焊接过程中，发现部分焊工的焊缝不稳定，经无损检测结果分析，主要缺陷是气孔数量超标。A公司排除焊工操作和焊接设备影响因素后，及时采取针对性的质量预控措施。问题：1.针对公用管网施工，A公司应编制哪些需要组织专家论证的案例专项方案？2.公用管网工程采用了建筑十项新技术中哪些子项新

52、技术？3.供电部门为何制止A公司自行解决用电问题？指出A公司使用自备电源的正确做法。4.针对330MW机组轴系调整，钳工班组还应在哪些工序阶段多次对轮中心进行复查和找正？5.针对气孔数量超标缺陷，A公司在管道焊接过程中应采取哪些质量预控措施？【答案】1.针对公用管网施工， A 公司需要组织专家论证的安全专项方案包括：管道预制方案、直埋保温管道无补偿电预热安装施工方案、暗挖施工、密闭循环水力冲洗方案、全位置自动焊机安装施工方案和大容量电加热装置安装施工方案。2.公用管网工程采用了建筑十项新技术中的子项新技术有：管道工厂化预制技术、大管道闭式循环冲洗技术、管线综合布置技术。3.（1）供电部门制止 A 公司自行解决用电问题的理由是:按电力法规定，申请新装用电、临时