2022华北地区继续教育一级建造师等级模拟卷360题精选题完整版试题及答案

1、2022华北地区继续教育一级建造师等级模拟卷360题精选题完整版试题及答案第一部分 工程经济1、某建设项目经过专家的分析论证,建成后会对周围环境造成重大环境影响,应当( )A、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行全面评价B、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价C、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价D、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行分析或者专项评价参考答案：C 文字解析：本题考点为：1Z301120环境保护法1Z301121掌握建设工程项目环境影响评价制度中第103页的建设项目环境影响评价的分类管理。对于可能造成重大环境影响的建设工程项目，应当编制

2、环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价因此，选择C。 2、甲公司与乙公司在丙地签订了一份服装买卖合同,合同约定甲方向乙方订购1000套工作服,服装质量、款式见样品。乙方于合同签订后第25天交货。甲方应在( )地方收货。A、甲公司所在地B、乙公司所在地C、丙地D、运输方所在地参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、在缔约过程中,一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实,给对方造成损失的,应承担的责任是( )A、违约责任B、缔约过失责任C、无过错责任D、合同责任参考答案：B 文字解析：合同法第42条的规定，缔约过失责任是指在订立合同过程中，一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使另一方信赖利益遭受

3、损失，依法应承担的民事责任。 4、某借贷合同,权利人将合同权利转让给第三人,则其他权利随之转移的有( )A、该借贷合同的保证合同B、借贷合同权利人的抗辩权C、借贷合同权利人的抵消权D、借贷合同权利人的人身损害赔偿权E、借贷合同权利人的抚恤金申请权参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 5、李某为中国境内某建筑公司职员,2007年11月份,她工资收入2000元,房租收入1600元,存款利息收入200元,买卖股票获利20000元,购买国库券获利5000元。李某的父亲为一退休工人,现从事个体经营。李某的男友杰克,自2005年初从美国来到中国工作,其父母仍然在美国居住。根据个人所得税法的规定,上述人

4、员中,应缴纳个人所得税的人为( )A、李某B、李某父亲C、杰克D、杰克父亲E、杰克母亲参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 6、依据税法的有关规定,企业所得税的征税对象,通常包括( )A、生产、经营收入B、国债收入C、利息收入D、租赁收入E、特许权使用费收入参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 7、某建筑公司中标承建某市政府办公大楼工程项目,在签订施工合同时,市政府要求建筑公司必须承诺在施工过程中无论发生什么情况都不得向市政府索赔。则市政府的这一要求违反了,合同法的( )A、平等原则B、公平原则C、诚实信用原则D、自愿原则参考答案：B 文字解析：公平原则是要求合同双方当事人之间的权

5、利义务要公平合理，要大体上平衡，不得滥用权利来确定双方的权利义务。本题中市政府要求不承担任何违约责任，就是违背了公平原则，使双方的权利义务不平衡。所以答案是B。 8、甲某向乙某借款5万元,甲以自己的一辆夏利汽车作质押担保,双方约定:汽车仍由甲继续使用。当甲不能归还乙的借款时,乙可以对该汽车依法拍卖、变卖,就其价款优先受偿。后甲无力还款,下列选项中正确的是( )A、双方的质押合同有效B、乙对汽车享有质权C、乙对汽车不享有质权D、双方的质押合同效力待定参考答案：C 文字解析：根据物权法第212条规定：“质权自出质人交付质押财产时设立。”需要注意的是：质押合同自依法成立之日生效，质权是物权，交付后才

6、生效。故C项正确。 9、某新设立的建筑施工总承包公司,依据建设工程安全生产管理条例规定,下列做法正确的是( )A、应当设安全生产管理机构,配备兼职安全生产管理人员B、不必设安全生产管理机构,但需配备兼职安全生产管理人员C、不必设安全生产管理机构,但需配备专职安全生产管理人员D、应当设安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷,经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后,甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中,法律规定不予执行的情形包括( )A、裁决的事项不属于仲裁协议的范围B、仲裁庭的组成违反法定程序C

7、、认定事实的主要证据不足D、适用法律确有错误E、裁决不合理参考答案：A、B、C、D 文字解析：民事诉讼法第二百一十三条规定，被申请人提出证据证明仲裁裁决有法定情形之一的，人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行。该条法律规定的情形不包括E项，所以本题选A、B、C、D。 11、下列关于民事责任的承担方式的选项中,只能适用于承担违约责任的有( )A、支付违约金B、排除妨害C、赔偿损失D、恢复原状E、修理重作更换参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 12、甲省的某工程公司在乙省承包一项工程,其营业税的纳税地点为( )A、注册地B、工程所在地C、机构所在地D、居住地参考答案：B 文字解析：暂无解析 1

8、3、在正常使用条件下,以下关于建设工程最低保修期限的说法,符合建设工程质量管理条例规定的是( )A、外墙面的防渗漏为5年B、供热与供冷系统为2年C、电气工程、给排水工程为2年D、地基基础和主体结构工程为永久参考答案：A 文字解析：按规定，供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期，B表述为2年不准确且可能低于规定；C电气工程、给排水工程的范围都大于电气管线和给排水管线的范围，包括开关、水龙头等易损件，扩大了保修的范围；D的表述不正确。 14、李同向王一发出了一个购买建筑材料的要约,后又向王一发出了一份取消购买意向的通知,如果后发的通知先于要约到达王一,则此行为称为( )A、要约撤回B、要约撤销C、承诺

9、撤回D、承诺撤销参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、根据招标投标法的规定,中标人不履行与招标人订立的合同,情节严重的,取消其( )内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。A、一年至二年B、一年至三年C、一年至五年D、二年至五年参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、承包方与发包方签订的施工合同中约定由承包方垫资,竣工验收后按照工程量结算工程款。如果承包方没有达到合同中约定的质量标准,则( )A、发包方可以行使同时履行抗辩权B、发包方可以行使不安抗辩权C、发包方可以行使先履行抗辩权D、发包方可以追究承包方的违约责任E、发包方可以追究承包方的侵权责任参考答案：C、D 文字解析：暂无解

10、析 17、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定,对于应当公开招标的施工招标项目,以下( )情形经批准可以进行邀请招标。A、项目技术复杂,只有少量几家潜在投标人可供选择B、涉及国家安全、国家机密,适宜招标但不宜公开招标的C、法律、法规规定不宜公开招标的D、供水、供电、供气、供热等市政工程项目E、使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款投资的项目参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 18、甲为某单位的法定代表人,某日与一个体工商户乙签订了一份合同。该合同中,甲一已经超越了其法人在公司章程中对其代表权限的限制,但是,乙却不知情,则该合同( )A、无效B、有效C、部分有效D、效力待定参考答案：B

11、 文字解析：合同法50条规定：“法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。”关于适用若干问题的解释一第10条规定，只要法定代表人不违反国家限制经营、特许经营和法律、行政法规禁止经营的情况后，超越经营范围所签订的合同是有效的。所以答案是B。 19、在没有书面约定的情况下,因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼,( )法院没有管辖权。A、原告住所地B、被告住所地C、合同履行地D、施工行为地参考答案：A 文字解析：民事诉讼法第二十四条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”最高人民法院关于审理建设工程施

12、工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二十四条规定，建设工程合同纠纷以施工行为地为合同履行地。所以A项错，本题选A。 20、王某被任命为一大型工程的施工项目经理,关于其安全职责的表述正确的有( )A、应当制定安全生产规章制度B、落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程C、确保安全生产费用的有效使用D、制定安全施工措施、消除安全事故隐患E、及时、如实报告安全生产事故参考答案：B、C、D、E 文字解析：根据建设工程安全生产管理条例第21条的规定，项目负责人的安全责任主要包括：(1)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；(2)确保安全生产费用的有效使用；(3)根据工程的特点组织制定安

13、全施工措施，消除安全事故隐患；(4)及时、如实报告生产安全事故。而制定安全生产规章制度。保证安全生产条件所需资金的投入是单位主要负责人的职责。消除安全事故隐患是其职责，但不必向有关主管部门报告。 21、王某因个人购买房屋向孙某借款20万元。双方约定由甲作为保证人,乙提供了一辆价值10万元的夏利小轿车作为抵押,并办理了抵押登记。王某到期不能清偿借款,则孙某在要求担保人承担责任时,下列表述错误的是( )A、向甲直接要求清偿全部债务B、只有甲无力清偿全部债务时,才可以乙某要求以其夏利车变价清偿C、请求乙以其夏利车变价清偿全部债务D、甲承担清偿全部债务后,可以依甲乙之问的约定向乙追偿参考答案：B 文字

14、解析：本题涉及物保和人保的关系问题。甲是保证人，乙某是物保人，依物权法第176条规定，同一债权既有保证又有第三人提供物的担保的，债权人可以请求保证人或者物的担保人承担担保责任。故B项为正选。要注意：如果是债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权。 22、解放开发公司根据评标结果向天明建筑公司发出了中标通知书,此中标通知书属于( )A、要约B、承诺C、要约邀请D、承诺邀请参考答案：B 文字解析：承诺的构成要件： 23、根据我国刑法的规定,罚金是( )判处犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。A、行政机关B、人民政府C、人民法院D、公安机关参考答案：C 文字解析：暂无解析 2

15、4、下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中,不正确的是( )A、证人应当出庭作证B、证人作证时应当接受当事人的质询C、当事人申请证人出庭作证,应当在举证期限届满前10日,提出,并经人民法院许可D、证人在法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言后,还必须出庭作证参考答案：D 文字解析：民事诉讼证据规定五十五条第二款规定，证人在人民法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言的，可视为出庭作证，所以D项错，本题选D。 25、包工头与甲某签订了一份劳动合同,合同中约定无论甲某在施工过程中因什么原因导致受伤或死亡,包工头均不承担责任。在施工过程中果然发生了事故致甲某重伤,则下面说法正确的是( )A、依据合同

16、,包工头不承担责任B、该条款无效,包工头依然要承担责任C、该合同无效,包工头应承担责任D、如果甲对该条款的约定是完全同意的,则包工头不承担责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的工程质量保修书关于保修期的约定条款,其中符合建设工程质量管理条例规定,属合法有效条款的有( )A、地基基础和主体结构工程为50年B、屋面防水工程、卫生间防水为8年C、电气管线、给排水管道为2年D、供热与供冷系统为2年E、装饰装修工程为1年参考答案：A、C 文字解析：对于国家明确规定了最低保修期的，建设单位和施工单位协商的保修期限只能等于或大于

17、国家规定的期限；对于国家没有明确规定保修期限的，双方可以协商决定。 27、某工程公司在外地设立分支机构,获得批准并依法取得营业执照。就税收法律关系而言。下列做法正确的是( )A、自公司成立之日起30日内向税务机关办理税务登记B、自领取营业执照之日起30日内向税务机关办理税务登记C、从商店购买专用发票D、向税务机关预交纳税保证金参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、某工程项目承包商与保险公司签订一份由保险公司提供格式条款的建筑工程保险合同,施工过程中发生保险责任范围内的事故,理赔时双方对保险合同中关于保险事故的含义产生了不同理解,此时,应当( )A、以承包商的理解为准B、以保险公司的理解为准C

18、、以有利于总包的解释为准D、以不利于保险公司的解释为准参考答案：D 文字解析：合同法第41条的规定“对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释”，所以法条中规定的解释原则是“不利提供格式条款一方的解释”，而不是规定由谁来解释，所以答案是D。 29、就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案,仲裁委员会根据承包人的申请受理案件后,在仲裁庭解决案件时,根据双方自愿原则,主持调解并达成调解协议,仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中,( )是正确的。A、基本相同的法律效力B、同等的法律效力C、不同的法律效力D、各自应有的法律效力参考答案：B 文字解析

19、：暂无解析 30、在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中,出现( )情形时,材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。.A、施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量C、施工单位错收材料商的材料D、施工单位收到材料后未按照约定付款E、材料供货合同被法院确认撤销参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、某企业销售一批商品,为扩大销售采用45天信用销售,考虑到货款尽早收回,决定给予客户现金折扣,条件为3/10,n/45。该信用条件表述的含义是( )A、45日为信用期限B、10日为信用期限C、10日为折扣期限D、45日为折扣期限E

20、、3%为现金折扣参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 2、拟建一个年产100万吨矿泉水的工厂,现采用资金周转率法编制该项目的投资估算,则需要掌握的资料有( )A、已建类似项目的投资额B、已建类似项目的生产能力C、该行业平均的资金周转率D、该产品目前的市场售价E、价格调整指数参考答案：C、D 答案解析：暂无解析 3、甲建筑公司拟采用实物单价法进行某项目的投标报价,报价时首先应该做的工作是( )A、准备资料,熟悉施工图纸B、编制工料分析表C、计算工程量D、计算直接工程费参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、按建标2003206号文件的规定,在措施费中,以直接工程费为计费基础的有( )A、环境保

21、护费B、文明施工费C、临时设施费D、二次搬运费E、施工排水、降水费参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 5、公司为工程领用架料成本的确定方法可以采用( )A、先进先出法B、工作量法C、年数总和法D、直线法参考答案：A 答案解析：暂无解析 6、信用期限60天,10天内付款有2%的折扣,10天至20天内付款有1%折扣,超过20天全额付款,该信用条件的符号表达式为( )A、1/10,n/60B、1/10,0/20,n/60C、1/20,n/60D、2/10,1/20,n/60参考答案：D 答案解析：暂无解析 7、工程建设定额中,以工序为对象编制的,分项最细、定额子目最多的定额是( )A、概算定额

22、B、概算指标C、预算定额D、施工定额参考答案：D 答案解析：暂无解析 8、已知砌筑1m3370mm厚标准砖墙需要标准砖的净用量为521.7块,标准砖和砂浆的损耗率均为1%。已知标准砖的尺寸为240mm115mm53mm,则砌筑1m3370mm厚标准砖墙需要砂浆的总耗量是( )m3。A、0.229B、0.232C、0.237D、0.239参考答案：D 答案解析：暂无解析 9、项目担保可以是直接的财务保证,也可以是间接的或非财务性的担保,间接的或非财务性的担保包括( )A、完工担保B、技术服务协议C、成本超支担保D、不可预见费用担保E、长期购买协议参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 10、下列关

23、于单位估价表的表述中正确的是( )A、单位估价表是以施工定额为基础编制的B、单位估价表中的分项工程单价只有工料单价一种形式C、单位估价表具有稳定性的特点D、随着市场价格的变化单位估价表应及时进行调整参考答案：D 答案解析：暂无解析 11、施工企业领用的玻璃器皿属于( )A、库存材料B、临时设施C、低值易耗品D、周转材料参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、建筑公司投标报价时采用的工、料、机消耗定额,反映的水平是( )A、社会平均水平B、行业平均水平C、地区平均水平D、公司自身水平参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、如果企业在财务报表及其他信息中没有公布企业注册地、组织形式、总部地址、企业

24、的业务信息和主要经营活动,母公司及最终母公司名称等内容,应当加以披露的报告载体是( )A、资产负债表补充资料B、现金流量表补充资料C、利润表附表D、财务报表附注参考答案：D 答案解析：暂无解析 14、下述关于静态投资回收期的说法,正确的有( )A、如果方案的静态投资回收期大于基准投资回收期,则方案可以考虑接受B、如果方案的静态投资回收期小于基准投资回收期,则方案可以考虑接受C、如果方案的静态投资回收期大于方案的寿命期,则方案盈利D、如果方案的静态投资回收期小于方案的寿命期,则方案盈利E、通常情况下,方案的静态投资回收期小于方案的动态投资回收期参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 15、预算

25、定额是以特定范围的工程为对象编制的定额。这一特定范围的工程是指( )A、独立的单项工程B、各个分部分项工程C、扩大的分部分项工程D、整个建筑物参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、按我国现行建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号文件)的规定,建筑安装工程费用的组成为( )A、直接费、间接费、计划利润、税金B、直接工程费、间接费、利润、税金C、直接费、规费、间接费、税金D、直接费、间接费、利润、税金参考答案：D 答案解析：暂无解析 17、某施工企业本期财务费用100万元,管理费用200万元,所得税费用500万元。企业当期期间费用应为( )万元。A、300B、600C、700D、800参

26、考答案：A 答案解析：暂无解析 18、建造(施工)合同的特点是( )A、建造物场地的固定性和施工承包企业的流动性B、所建造资产的体积大、造价高C、建设周期长,一般都要跨年度,有的长达数年D、先有客户,后有资产,造价在签订合同时已经确定E、一般不可撤销参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 19、设备更新方案比选时,首先计算新旧设备不同使用年限的年平均成本和经济寿命,然后选择设备的更新时机。旧设备应立即更新的是( )A、旧设备经济寿命时的年成本=新设备经济寿命时的年成本B、旧设备经济寿命时的年成本新设备经济寿命时的年成本D、旧设备经济寿命时的年成本新设备经济寿命时的年成本参考答案：C 答案

27、解析：暂无解析 20、下列费用中,属于经营成本的是( )A、福利费B、折旧费C、摊销费D、利息支出参考答案：A 答案解析：暂无解析 21、某有限公司经过5年经营后,吸收新投资者加入该公司,新投资者出资500万元,但仅有200万元为实收资本,其余300万元作为资本。根据会计准则及相关规定,该公司新增的资本公积属于( )A、资本溢价B、股本溢价C、股权投资准备D、拨款转入企业参考答案：A 答案解析：新增的资本公积是投资人投入的资金超过其在注册资本中所占份额的部分,属于资本溢价。 22、对账内容中,债权、债务核对主要包括( )A、各种应收款明细分类账余额与有关单位或个人核对相符B、各种应付款明细分类

28、账余额与有关单位或个人核对相符C、各种应收、应付、应交款明细分类账余额与总账核对相符D、各种应交款明细分类账余额与国库核对相符E、各种应交款明细分类账余额与有关部门核对相符参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 23、设备的现代化改装的主要目的是( )A、恢复设备生产功能和效率B、增加设备生产功能和效率C、保持设备生产功能和效率D、补偿设备使用价值参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、下列属于企业长期待摊费用的有( )A、筹建期间发生的印刷费B、日常办公费C、筹建期间发生的人工费D、现场临时办公室E、筹建期间发生的培训费参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 25、国家财政赤字是指(

29、 )A、政府财政欠公众的货币总量B、政府所欠外债的总量C、政府支出大于收入的差额D、进口总值与出口总值的差额参考答案：C 答案解析：暂无解析 26、在运用直线内插法计算项目财务内部收益率过程中,经试算得到：FNPV(18%)=45万元,FNPV(21%)=-53万元,据此计算出财务内部收益率为( )A、18.25%B、18.92%C、19.38%D、19.89%参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、根据会计准则及相关规定,下列各项中,不属于非专利技术的是( )A、设计图纸B、工艺流程C、管理制度D、专营权参考答案：D 答案解析：暂无解析 28、采用实物单价法进行投标报价时,以分部分项工程量乘

30、以对应分部分项工程单价后汇总,得到的是( )A、分部工程直接费B、单位工程直接工程费C、单位工程直接工程费和间接费D、单位工程预算造价参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、扩张型财政政策的可能产生的结果是( )A、政府支出增加,税收减少,社会的总需求减少B、政府支出增加,税收减少,社会的总需求增加C、政府支出减少,税收增加,社会的总需求减少D、政府支出减少,税收增加,社会的总需求增加参考答案：B 答案解析：暂无解析 30、某设备年租赁费为30万元,若购买该设备,其购买费用年值为20万元,贷款利息每年支付5万元,设备年折旧费用为15万元,所得税率为33%,那么用净年值表小的设备租赁与设备购买费

31、用之差为( )A、-1.7万元B、0C、1.7万元D、38.2万元参考答案：A 答案解析：根据互斥方案比选的增量原则,两方案相同的现金流量项目可不予考虑。设备租赁与设备购买费用净年值差=(所得税率年租赁费-年租赁费)-所得税率(折旧+年贷款利息)-设备购买费用年值-年贷款利息=(33%30-30)-33%(15+5)-20-5=-1.7万元 第三部分 建设法规1、检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量( )组成的检验体。A、样板B、样本C、试块D、试件参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、建设工程项目质量控制系统建立的程序是( )A、推行组织管理制度B、确定系统

32、质量控制网络C、制定系统质量控制制度D、分析系统质量控制E、编制系统质量控制计划参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 3、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合( )A、国家规范B、工程所在地地方标准C、工程建设强制性标准D、合同文件的要求参考答案：C 文字解析：引自建设工程安全生产管理条例第十四条。 4、在施工成本控制的步骤中,分析是在比较的基础上,对比较结果进行的分析,目的有( )A、发现成本是否超支B、确定纠偏的主要对象C、确定偏差的严重性D、找出产生偏差的原因E、检查纠偏措施的执行情况参考答案：C、D 文字解析：施工成本控制的步骤包括比较、分析

33、、预测、纠偏和检查。其中,分析的目的是通过分析确定偏差的严重性以及找出产生偏差的原因,所以选C、D。发现成本是否超支是成本比较阶段的工作；确定纠偏的主要对象是成本纠偏阶段的工作；检查纠偏措施的执行情况是成本检查阶段的工作,故选项A、B、E均不符合题意。 5、施工质量的自控和监控是相辅相成的系统过程。自控主体的质量意识和能力是关键,是施工质量的( )A、主要因素B、次要因素C、决定因素D、一般因素参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、下列选项不属于建设工程环境保护措施的是( )A、大气污染防治措施B、水污染防治措施C、安全保护措施D、文明施工措施参考答案：C 文字解析：建设工程环境保护措施主要包

34、括大气污染的防治、水污染的防治、噪声污染的防治、固体废弃物的处理以及文明施工等措施。 7、根据生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第493号),事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告,单位负责人接到报告后,应当于( )小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A、1B、2C、3D、4参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、在合同环境下质量计划是企业向顾客表明( )及其具体实现的方法、手段和措施,体现企业对质量责任的承诺和实施的具体步骤。A、企业核心竞争力B、质量管理方针C、质量管理目标D、企业品牌影响力E、企业成本目标参考

35、答案：B、C 文字解析：暂无解析 9、建设工程项目质量控制系统是建设工程项目管理组织的一个目标控制体系,它与项目( )等目标控制体系,共同依托于同一项目管理的组织机构。A、投资控制B、规划定位C、进度控制D、职业健康安全与环境管理E、成本控制参考答案：A、C、D 文字解析：建设工程项目质量控制系统是建设工程项目管理组织的一个目标控制体系,它与项目投资控制、进度控制、职业健康安全与环境管理等目标控制体系,共同依托于同一项目管理的组织机构。故选项B、E不正确。 10、编制施工组织总设计时,在拟定施工方案之后应进行( )A、计算主要工种的工程量B、技术主要技术经济指标C、编制施工总进度计划D、编制资

36、源需求量计划参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、施工单位应当具备安全生产的资质条件,建设工程实行总承包的,总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程( )施工。A、主体结构B、装修C、土方D、二次结构参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、建设工程项目的决策阶段策划基本内容包括( )A、项目环境和条件的分析与调查B、项目定义和项目目标论证C、组织策划D、经济策划E、风险策划参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 13、关于工程施工质量的跟踪对象,主要是指( )A、分包人能否按施工进度计划组织施工B、工程设计变更是否符合相关规范、标准C、施工所用材料、构配件和设备是否符合采购合

37、同确定的质量标准,施工或安装施工质量是否达到合同约定的质量标准D、工程监理人是否按约定履行质量监督职责参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、形象进度、产值统计、实际成本归集三同步,应保持一致的是三者的取值( )A、标准B、范围C、精度D、单位参考答案：B 文字解析：形象进度、产值统计、实际成本归集三同步,即三者的取值范围应是一致的。形象进度表达的工程量、统计施工产值的工程量和实际成本归集所依据的工程量均应是相同的数值。 15、施工方案应由( )审批。A、项目技术负责人B、项目负责人C、企业技术负责人D、企业负责人参考答案：A 文字解析：建筑施工组织设计规范(GBT50502-2009)305

38、条“2施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准”。 16、在环境管理体系要求及使用指南(GT240012004)认为环境是指“组织运行活动的外部存在”,其中不包括( )A、人B、动物C、植物D、自然遗迹参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、建设工程监理规范(G503192000)第524条规定：“工程开工前,总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的( )”A、承包合同B、质量管

39、理体系C、技术管理体系D、质量保证体系E、质量目标策划参考答案：B、C、D 文字解析：建设工程监理规范(GB50319-2000)第524条规定：“工程开工前,总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系。”故选项A、E不正确。 18、业主方的项目管理工作涉及项目( )A、设计阶段B、施工阶段C、保修阶段D、实施阶段的全过程参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同是( )A、变动单价合同B、固定总价合同C、变动总价合同D、成本加酬金合同参考答案：D 文字解析：采用成本加酬金合同,承包商将按工程实际发生成本加

40、固定酬金进行结算,不承担任何价格变化或工程量变化的风险,这些风险都由业主承担。 20、在绘制单代号搭接网络图时,如果绑扎钢筋开始5天后,铺设电线管工作才能结束,这种逻辑关系可表示为( )A、FTSB、STSC、FTFD、STF参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、项目结构的编码依据是( )A、项目结构图B、组织结构图C、合同结构图D、工作流程图参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、施工质量控制的途径包括( )A、事前控制途径B、事中控制途径C、事后控制途径D、事前预控途径E、事后整改途径参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 23、对建设工程项目控制而言,信息技术是一种重要的手段,它有利

41、于( )A、提高进度信息的透明度B、降低进度信息处理的成本C、减少进度控制的风险D、减少进度控制的管理环节参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、某分项工程采用全费用综合单价,其中直接费300元,间接费率为11%,利润率为10%,营业税税率为3%,城市维护建设税税率为5%,教育费附加费率为3%。施工过程中,由于设计变更使该分项工程量减少超出合同约定幅度,施工单位要求执行新的综合单价。经协商,新的全费用综合单价的间接费和利润调整系数分别为12和13,则新的全费用综合单价为( )元。A、39128B、39661C、39151D、39684参考答案：B 文字解析：间接费=直接费1112=300111

42、2=396元利润=(直接费+间接费)1013=(300+396)1013=4415元计税系数=11-3(1+5+3)-1)100=335全费用综合单价=(300+396+4415)(1+335)=39661元 25、施工项目完成以后,拟考核各责任者的业绩,需要进行评定的是施工项目( )A、成本计划的落实情况B、成本计划的完成情况C、实际成本的发生情况D、实际成本的控制情况参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、按照我国施工合同示范文本,合同实施过程中承包人提出工程变更,批准人须是( )A、承包人上级机构B、设计方C、工程师D、项目经理参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、某工程双代号网络计划

43、中A工作的持续时间为5天,总时差为8天,自由时差为4天。如果A工作实际进度拖延12天,则会影响工程计划工期( )天A、3B、4C、5D、10参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、下列哪种制度是消除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段( )A、安全责任制度B、安全检查制度C、安全教育培训制度D、安全监察制度参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、因果分析法,也称为质量特性( ),其基本原理是对每一个质量特性或问题,利用此法逐层深入排查可能的原因。A、分层法B、排列图法C、要因分析法D、直方图法参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、根据建设工程示范合同文本约定,工程师发出的指令、通知的生效时

44、间为( )A、一经送达项目经理即行生效B、由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效C、由其本人签字并加盖本单位公章后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效D、由其本人签字并加盖本单位公章后,送承包人有权签收文件的人,承包人代表签收后生效参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99一0201)通用条款第62款约定。 第四部分 公路实务1、控制物耗的管理,要实行量差控制,下面体现量差控制的措施有( )A、材料的统计工作以限额领料单为依据B、降低材料原价C、控制场外运输费用D、材料的发放工作以限额领料单形式进行E、优

45、化实验配合比参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 2、石灰稳定土基层分层施工时,下层石灰稳定土碾压完成后,在铺筑上一层石灰稳定土前( )A、需要1d养护期B、需要7d养护期C、需要15d养护期D、不需要专门的养护期参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、可承担各类桥梁工程的施工企业是( )A、桥梁工程专业承包特级企业B、桥梁工程专业承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业承包三级企业参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、下列关于钢筋安设、支承及固定要求描述正确的是( )A、桥面板钢筋的所有交叉点均应绑扎,以避免在浇混凝土时钢筋移位。但两个方向的钢筋中距均不小于300mm时,则

46、可隔一个交叉点进行绑扎B、用于保证钢筋固定于正确位置的预制混凝土垫块,其骨料粒径不得大于20mm,其强度应与相邻的混凝土强度一致C、钢筋的垫块间距在纵横向均不得大于2mD、特殊情况下,可以用碎砖、金属管及木块作为钢筋的垫块参考答案：A 文字解析：B选项错,用于保证钢筋固定于正确位置的预制混凝土垫块,其骨料粒径不得大于10mm,其强度应与相邻的混凝土强度一致；C选项错,钢筋的垫块间距在纵横向均不得大于1.2m；D选项错,不得用卵石、碎石或碎砖、金属管及木块作为钢筋的垫块。 5、背景材料2某公路工程施工,有路基、路面施工项目。其中部分段落需要开挖沟槽,运输车辆需要将堆在沟槽边的土方运走。为了保证现

47、场用电,工地还自备了发电机组。由于开挖以岩石居多,所以采用了爆破作业,购买了电雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨季节。路面施工中,项目部对从事沥青作业的人员进行了体检,发现有人凡患有皮肤病、结膜炎、严重贫血病、严重关节炎和感冒。拟根据施工特点选择部分作业人员。问题：按照自备发电机组的安全技术要点的要求,下列说法正确的有( )A、施工现场临时用自备发电机组的供配电系统须与外电线路连接B、自备发电机组电源应与外电线路电源连锁,严禁并列运行C、发电机组应设置短路保护和过负荷保护D、发电机组的排烟管道必须伸出室外E、在非三相四线制供电系统中,电气设备的金属外壳应做接地保护参考答案：B、C、D、E

48、文字解析：暂无解析 6、数字程控交换系统主要功能是( )A、为高速公路运营管理机构办理业务提供语音服务,包括业务电话和调度指令电话等B、为高速公路运营管理机构办理业务提供数据和图像传输通道C、为高速公路运营管理机构办理业务提供数字同步时钟和会议电视D、为高速公路运营管理机构办理业务提供网络管理和维护参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、高速公路水准测量的等级为( )A、二等B、三等C、四等D、五等参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、可直接填筑于路床的路基填料有( )A、粉质土B、石质土C、砂性土D、有机土E、液限大于50、塑性指数大于26的土参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 9、由建设单

49、位主持,检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工称为( )A、竣工验收B、中间交工验收C、交工验收D、工序验收参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、省高速公路通信中心的通信系统主要包括( )A、光纤数字传输系统B、数字程控交换系统C、有线广播系统D、数字同步时钟系统E、通信电源系统参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 11、位于曲线上的永久中线点,应在( )各设一个；曲线中部,可根据通视条件适当增加。A、缓和曲线的起终点B、圆曲线的起终点C、缓和曲线的起点和圆曲线的终点D、缓和曲线的终点和圆曲线的终点参考答案：A 文字解析：暂无解析 1

50、2、特种设备停用、注销、过户、迁移、重新启用应到特种设备( )办理相关手续。A、所有权单位B、使用单位C、租赁单位D、安全监督管理部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、按照公路建设市场管理办法的规定,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包工程的工程量不得超过总工程量的( )A、50B、40C、30D、20参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、溶剂型路面标线涂料分为普通型和( )A、可水洗型B、反光型C、突起型D、人工加速耐候性型参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、公路照明系统由低压电源线、低压配电线、灯杆、光源和灯具及( )组成。A、高压电源线B、低压电缆C、配电箱D、中继器

51、箱参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、项目组织机构设置中的“管理跨度”原则是指( )A、确定合理的任务目标B、确定合理的领导人数C、使上下级形成一条等级链D、分工合理、协作明确参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、属于软土地基的工程特性是( )A、透水性强B、天然强度低C、流变性差D、压缩性低参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、无筋混凝土的氯化钙或氯化钠掺量,以干质量计,不得超过水泥用量的( )A、1B、2C、3D、5参考答案：C 文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:27:04 19、在基层上用于浇洒透层的材料包括( )A、乳化沥青B、煤沥青C、液体沥青D

52、、石灰浆E、水泥浆参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 20、根据公路工程技术标准,路基设计洪水频率为1100的公路有( )A、高速公路B、一级公路C、二级公路D、三级公路E、四级公路参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 21、遇有( )级以上大风、大浪等恶劣天气时,应停止水上作业。A、五B、六C、七D、八参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、滑坡体土方的正确开挖方法是( )A、从滑坡体中部向两侧自上而下进行B、从滑坡体两侧向中部自下而上进行C、从滑坡体两侧向中部自上而下进行D、从滑坡体两侧向中部全面拉槽开挖参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、下列关于隧道施工的安全要点的说法,正确的

53、有( )A、爆破瓦，颁通风排烟15分钟人员方可进场B、机械凿岩时，必须采用干式凿岩机C、在隧道内熬制沥青时要注意通风D、爆破员实行“一爆三检”制度E、洞内运输，车速不得超过10kmh参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 24、整个建设项目竣(交)工验收期间质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由( )承担。A、监理单位B、施工单位C、质量监督机构D、项目法人参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、高速公路收费系统能够完成收费站、路段分中心、省结算中心之间收费业务数据、( )、时钟等的通信。A、紧急电话B、视频会议C、费率D、办公信息参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、经辅助坑道引入的中

54、线及水准测量,应根据辅助坑道的( )等,按要求精度在坑道口附近设置洞外控制点。A、类型B、长度C、方向D、坡度E、地质条件参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 27、公路工程验收的依据包括( )A、批准的工程设计、概算、预算文件B、批准的变更设计文件和图纸C、批准或确认的招标文件及合同文本D、上级机关对工程的指示文件E、公路工程的可行性研究报告参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 28、材料计划管理的内容包括( )A、材料需要量计划B、材料供应计划C、材料替代计划D、材料采购计划E、材料用款计划参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 29、水泥混凝土路面横向裂缝产生的原因

55、有( )A、混凝土配合比不合理B、切缝深度过浅C、水灰比大D、未设置拉杆E、材料计量不准确参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 30、下列属于收费车道计算机系统的设备是( )A、服务器B、路由器C、雨篷信号灯D、彩色喷墨打印机参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、下列属于级土的有( )A、砂土B、含少量砾石的黏土C、坚硬黏土D、含卵石黏土E、砾质黏土参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 2、某水利建筑安装工程的建筑工程单价计算中,直接工程费为,直接费为,间接费为,企业利润为,已知税金的费率为,则税金为( )A、B、(+)C、(+)D、(+)参考答案：C 文字解析：

56、暂无解析 3、根据水利工程建设项目监理招标投标管理办法(水建管2002587号),项目监理评标标准中的“业绩和资信”设置的评价指标可包括( )等。A、有关资质证书、营业执照等情况B、人力、物力与财力资源C、近3年完成或者正在实施的项目情况及监理效果D、投标人以往的履约情况E、项目副总监理工程师、部门负责人的简历及月驻工地时间参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 4、工程质量监督的主要内容为( )A、对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质及其派驻现场的项目负责人的资质进行复核B、对监理、设计、施工等单位的资质等级、经营范围进行核查C、对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行

57、监督检查和认定D、提请有关部门奖励先进质量管理单位及个人E、检查施工单位和建设、监理单位对工程质量检验和质量评定情况参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 5、将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性及低压缩性的散粒材料,从而加速软土固结的方法是( )A、开挖B、置换法C、防渗墙D、挤实法参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、申报水利系统文明建设工地的项目已完工程量一般应达全部建安工程量的( )以上。A、30B、40C、50D、60参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、施工单位的施工组织设计和技术措施应由( )审查。A、建设单位代表B、项目法人C、设计单位D、监理单位参考答

58、案：D 文字解析：暂无解析 8、竖井或斜井单向自下而上开挖,距贯通面( )时,应自上而下贯通。A、5mB、15mC、10mD、20m参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、土体中细小颗粒在渗流作用下开始在孔隙内移动时的水力坡降为( ).A、临界坡降B、允许坡降C、极限坡降D、破坏坡降参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、正常蓄水位至防洪限制水位之间汛期用于蓄洪、非汛期用于兴利的水库容积称( )A、兴利库容B、共用库容C、调洪库容D、防洪库容参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、水利基本建设项目稽察暂行办法规定,稽察工作的原则是( )A、迅速、真实、准确B、平等、公正、客观C、公正、平等、客观

59、D、客观、公正、高效参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、水利水电机电设备安装工程专业承包一级企业,资质标准要求企业注册资本金和净资产分别为( )A、200万元和240万元以上B、500万元和600万元以上C、1000万元和1500万元以上D、1500万元和1800万元以上参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、中华人民共和国成立后颁发的第一部水法是在( )A、1988年B、1998年C、2000年D、2002年参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、横缝一般是自地基垂直贯穿至坝顶,在( )附近设置止水系统。A、上游坝面B、下游坝面C、上、下游坝面D、坝体中线参考答案：C 文字解析：暂无解析

60、 15、砂砾石地基的处理方法主要有( )等。A、挤实法B、防渗墙C、排水法D、开挖E、帷幕灌浆参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 16、在蓄滞洪区内建设的非防洪工程投入生产或使用时,其防洪工程设施应经( )部门验收。A、建设单位B、县级以上人民政府C、水行政主管部门D、流域机构参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、在大地测量、城市和矿山控制测量、建筑物变形测量、水下地形测量等方面得到广泛应用的是( )A、全站仪B、电磁波测距仪C、全球定位系统D、经纬仪参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、大中型水利水电工程建设每公顷被征收耕地的安置补助费,最高不得超过被征收前3年平均年产值的(