2021年建设工程委托管理合同范文_第1页
2021年建设工程委托管理合同范文_第2页
2021年建设工程委托管理合同范文_第3页
2021年建设工程委托管理合同范文_第4页
2021年建设工程委托管理合同范文_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、精品文档 精心整理精品文档 可编辑的精品文档2021年建设工程委托管理合同范文 目录: 1、2021年建设工程委托管理合同范文 2、2021年简单律师委托代理合同范文 2021年建设工程委托管理合同范文 建设工程委托管理合同范文1 委托人(甲方): 管理人(乙方): 签定地点: 签订日期: 年 月 日 委托人(甲方) 与项目管理人(乙方) 经双方协商一致,签订本合同。 一、 委托人委托管理人管理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称: 工程地点: 工程规模: 建筑面积 平方米 总投资: 项目管理服务内容: 1、 前期管理: 办理建设工程规划许可证; 负责项目各个阶段可研性报告、设计文

2、件的申报、审批、发放手续,并办理相关的施工许可证; 配合甲方做好设计、施工、监理等招标的监督、协调,并提供相关服务; 协助甲方进行设计工作的协调,提供优化建议,使其成果符合甲方要求; 协助甲方对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察; 项目的其他前期管理工作; 2、 全过程项目协调 编制项目管理的工作内容和控制方法; 负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作; 负责协调投资监理工程监理之间的工作; 其他项目管理工作。 3、 合同管理 负责施工监理及咨询等合同的起草修订和初步审查; 负责合同之条款费用和付款方式的初步审核; 负责所有合同履行合同相关义务和权

3、利的行使; 负责合同纠纷的处理; 负责与本项目有关的合同管理工作。 4、 后期管理: 负责组织工程竣工验收 负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核; 负责各配套专业部门、职能部门和物业使用部门验收手续的办理; 负责本工程项目的竣工决算事宜并配合做好项目审计工作; 负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册,以及向有关部门的移交; 负责工程项目使用说明书的编制; 负责项目的固定资产的登记、造册,以及清单与实物的移交; 其他有关的后期管理工作。 二、 下列文件均为本合同的组成部分: 1、 项目管理建议书(投标书); 2、 本合同标准条件; 3、 本合同专用条件; 4、 在实施过程中双

4、方共同签署的补充与修正文件。 三、 管理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。未经委托人书面许可,管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。 四、 委托人向管理人承诺按照本合同载明的期限、方式、币种,向管理人支付报酬。 五、 项目管理费用 1、 计算依据 根据财政部基础建设财务管理若干规定和 市财政主管部门等有关规定,计算本项目的管理费。 2、 建安投资额及管理费费率 建筑安装工程投资额(暂估) 万元,管理费费率 %,管理费用为 万元:(大写:人民币 元)。若建安工程造价出现调整(上下浮动超过20%的,则增减部分的项目管理费用及费率由双方另行

5、协商确定。但双方另行协商确定的项目管理费率最高不得超过3%)。 3、 支付方式 合同签订后七天内预付管理费20%; 管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算; 支付时间: 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬和额外工作报酬:(报酬=附加工作日数 元/人日)。 六、 履行本合同发生争议,应协商解决,协商不成立的,提交工程所在地人民法院解决。 七、 本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份。 委托人:(签章) 管理人:(签章) 住所: 住所: 法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章) 开户银行: 开户银行: 账号: 账 号: 邮编: 邮 编: 电话: 电 话:

6、本合同签订于 年 月 日 建设工程委托管理合同范文2 发包方(甲方):_ 承包方(已方):_ 为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将_委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下: 一、工程地点:_。 二、工程内容 土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。 以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 三、工期 1.开工日期:本项目工程从_年_月_日起至_年_月_日止,共_个日历天。 2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面

7、确认工期可顺延。 3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 四、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为人民币:_整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。 五、承建方式 乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。 2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 六、工程付款办法 1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币_整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。 2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币_整。 3.工

8、程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币_整。 4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币_整。 七、工程质量 1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工,完工后达到_级。 2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。 3.乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物,做好文明施工。 八、工程竣工验收结算 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报

9、告后_天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于_个工作日内结算完毕。 九、延期违约责任 乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币_元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币_元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延

10、误及经济损失由甲方负责。 十、养护管理 1.期限:以工程竣工验收合格之日起计算,绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。 2.质量要求:大树及时支撑固定,栽植后及时浇水,及时中耕除草、施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。 十一、合同生效与终止 本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。 十二、合同份数 本合同一式_份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜,双方协商解决。 甲方代表(盖章)_ 乙方代表(盖章)

11、_ 合同签订日期:_ 签约地点:_ 建设工程委托管理合同范文3 委托人: 监理人: 经双方协商一致,签订本合同。 一、 委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称: 工程地点: 工程规模: 总 投 资: 二、 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件中赋予它们的定义相同。 三、 下列文件均为本合同的组成部分: (1) 监理投标书或中标通知书; (2) 本合同标准条件; (3) 本合同专用条件; (4) 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、 监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、 委托人向监理人承诺按照本

12、合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。 本合同自 年 月 日开始实施,至 年 月 日完成。 本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份。 委托人:(盖章) 监理人:(盖章) 住 所: 住 所: 法定代表人:(盖章) 法定代表人:(盖章) 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 邮 编: 邮 编: 电 话: 电 话: 本合同签订于 年 月 日 精品文档 精心整理精品文档 可编辑的精品文档2021年简单律师委托代理合同范文 律师委托代理合同范文1 委托人: 公司 地址: 联系人: 联系电话: 传真: 受托人: 律师事务所 地址: 联系人: 联系电话: 传真: 甲方因与 之间的 纠纷

13、,现委托乙方为诉讼代理人,经双方友好协商,特订立本合同,由双方遵照履行。 一、委托事项 1.甲方委托乙方作为甲方与 纠纷一案的诉讼代理人,代理权限为一般代理,具体权限以授权委托书为准。甲方委派 参加诉讼,代理权限为特别代理。 2.乙方及 律师声明,在本合同签约时,无任何与本代理产生冲突的事项和业务关系。在本合同履行期内,乙方及 律师不得承接可能与本案有利害关系的业务。乙方未经甲方同意,不得担任与甲方有法律上的利害冲突的另一方的法律顾问或者代理人。 3.乙方指派 律师作为甲方的代理人,不得更换,如确需更换必须征得甲方的书面同意,如甲方不同意更换,本合同自行终止,乙方退回已收取的全部代理费。 4.

14、本合同履行期限为一年,委托事项为:【一审】【二审】【再审】【执行】。履行期限届满,本合同自动终止。如双方协商一致并达成补充协议,本合同可继续履行,双方在补充协议中另行约定履行期限。 二、甲方的权利与义务 1.向乙方提供与委托事项有关的文件和背景材料。 2.合乙方为甲方利益所从事的各项工作,并根据实际需要为乙方提供工作便利。 3.甲方按照本合同的约定按时、足额向乙方支付律师费。 4.如甲方认为乙方能力无法完成代理事项,可随时以书面形式通知乙方解除合同,在解除通知达到乙方时,本合同即告终止,甲方不再支付剩余代理费。但甲方应补偿乙方在合同解除前已发生的实际费用。 三、乙方的权利、义务 1.乙方保证以

15、律师行业要求的业务标准和职业道德向甲方提供本合同约定下的法律服务,并依法切实维护甲方的权益,根据甲方的要求,及时迅速的办理甲方委托范围内的事务。 2.乙方保证对其履行本合同过程中所了解到和获得的甲方未公开的资料或者情况承担保密义务,但经甲方书面同意对外公布的除外。 3.乙方对甲方业务应单独建立档案。应当保管完整的工作记录,对涉及甲方的原始证据、法律文件原件应交甲方保存,乙方保留复印件,如需使用原件,应履行借用手续,用后及时归还。 四、乙方向甲方提供具体服务内容 1.向甲方提交案情分析,包括法律分析、证据准备情况、主要法律点分析、对方可能出现的抗辩、处理思路,案件处理目标、需甲方提供的配合事项等

16、。 2.代为起草和准备诉讼文件,包括但不限于授权委托书、民事起诉状、书面代理意见、答辩意见、证据目录及说明、相关申请书等。 3.审阅与本案有关的各种材料,就本案事实进行调查取证。 4.代为出庭参加庭审,并就本案程序和实体问题向法院提出主张。 5.依甲方授权代为参加调解,但最终是否同意调解结果应由甲方决定。 6.代为签署、送交、接受及转送各种法律文书。具体权限以授权委托书为准。 7.根据代理工作的进程,向甲方提交案情分析、案件代理词以及案件总结等书面材料。其中,首次开庭前向甲方提交书面代理意见,并在开庭后三日内补充完善提供正式代理意见。收到判决书、调解书或执行完结后七日内,向甲方提交案件总结,内

17、容包括案件处理进程法律分析、管理建议。 五、代理方式 根据合同法及相关法律、法规,甲方与乙方约定本合同涉及案件采取 普通/风险 代理方式,具体如下: 1.关于前期办案费用采取下列第 种方式: 本合同签订后至本案终审前,乙方不收取任何费用。 本合同签订后,甲方向乙方支付 作为乙方前期办案费用。 2.案件处理过程中付费办法: 经乙方努力,一审判决或仲裁裁决达 ,甲方应于收到判决书或裁决书及案件总结后7日内向乙方支付律师代理费 。 经乙方努力,二审判决达到 ,甲方应于收到判决书及案件总结后7日内向乙方支付律师代理费 。 经乙方努力,再审判决达到 ,甲方应于收到判决 书及案件总结后7日内向乙方支付律师

18、代理费 。 经乙方努力,从被告处取得执行款的,则甲方应于收到执行款后7日内向乙方支付律师代理费 。 3.其他情况: 如甲方与被告方在诉讼/仲裁期间以调解/和解方式结案,则甲方应向乙方支付律师代理费 ,甲方应于收到调解书及案件总结后7日内向乙方支付律师代理费 。 4.乙方受甲方委托,从事与甲方代理事务有关的活动而发生必要及合理的诉讼费、仲裁费、查询费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、调查及外埠差旅费、住宿费,由甲方按实际发生额实报实销;其他有关(包括但不限于)乙方办公地区内发生的住宿、交通、通讯、通信、复印等费用,由乙方自行承担。 六、违约责任 1.甲乙双方经协商同意,可以变更或者解除本合同。解

19、除合同须以书面形式通知对方。 2.乙方有下列情况之一,甲方有权随时解除合同,乙方应退还甲方已支付的代理费,并赔偿甲方遭受的实际损失: 乙方无正当理由不提供本合同约定的法律服务或本合同约定的义务。 隐瞒与诉讼相对方的关联关系; 违反有关保密约定; 丢失重要原始证据、法律文件原件; 违反律师职业道德,给委托单位造成重大损失; 未按时参加开庭; 由于乙方的原因,给甲方造成重大损失的其他情况。 3.乙方有下列情况之一,甲方有权随时解除合同,乙方已收取的代理费不退还,甲方不再继续支付代理费: 乙方未按时领取法律文书; 未按时提交给甲方其起草的本合同第4条约定的各类法律文件; 在没有取得甲方同意的情况下,

20、未按时参加甲方召开的与本案相关的会议。 七、通知和送达 1.甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料,均以本合同所列明的地址、传真送达,一方如果迁址或者变更电话,应当书面通知对方。 2.通过传真方式送达的,在传真发出时视为送达;以邮寄送达的,挂号信寄出或者投邮当日视为送达。 八、争议解决 本合同履行过程中如有争议,应当友好协商解决。协商不成的, (第三地) 仲裁委员会对本合同争议享有管辖权。 九、未尽事宜 本协议未尽事宜,双方可另行签署补充协议,补充协议以书面方式作出或者经双方书面确认有效。 十、其他 1.本合同一式四份,双方各持有两份,均具有相同的法律效力。 2.本合同自

21、双方签字、盖章之日起生效。 甲 方(盖章): 乙 方(盖章): 甲方签字: 乙方签字: 年 月 日 年 月 日 律师委托代理合同范文2 甲方: 乙方: 一、甲方委托乙方 律师代理甲方,办理相关的法律事务。 二、甲方委托乙方代理的权限以及办理的具体事项为:全权代理、特别代理:代为取证,代为与对方谈判、和解、代为起诉、应诉、撤诉,代为承认、放弃、变更诉讼请求,代为上诉,代为签署和解协议,代为签署法律文书,代为申请执行,代为接受对方给付的款物,代为接受法院的执行款物以及退回的诉讼费,执行费;以及代为办理其他与该代理事务相关的事宜。 三、甲方应当真实的向乙方陈述案情,提供相关的材料和必要的协助。 四、

22、乙方律师必须认真全面的履行职责,勤勉诚信,依法维护甲方的合法权益。 五、办理案件过程中所需要的诉讼费、鉴定费、保全费、执行费、工商查档费等实际发生过的与案件有关的费用由甲方承担。 六、本案甲方按风险代理的方式向乙方支付代理费用:共计收取甲方诉争数额法院支持部分15%的代理费。具体支付方式如下:一、一审审判完毕收到判决书3日内支付5%;二、二审审判完毕收到判决书3日内支付2.5%;三、执行完毕收到执行款当日支付7.5%。 1、乙方代理本案一审、二审及执行,未经乙方许可甲方不得撤销委托,甲方单方面撤销委托,代理费条款继续生效。诉讼费、保全费甲方预交 ,多退少补,此外,甲方不向乙方支付任何费用。 2

23、、乙方在代理过程中,如能得到对方给付的赔偿款或其他财产(甲方同意通过调解),代理行为终结,乙方收取调解数额15%代理费。 七、本合同双方盖章或签名后生效。甲、乙各方不得无故终止合同。 八、本合同有效期自合同签订之日起至本合同约定的代理事务完结为止。 甲方: 乙方: 年 月 日 律师委托代理合同范文3 委托单位(甲方): 受托人(乙方): 甲方因与 的 纠纷一案,根据中华人民共和国合同法、民事诉讼法、仲裁法和律师法等有关法律的规定,聘请乙方的律师作为委托代理人。 甲、乙双方按照诚实信用原则,经协商一致,立此合同,共同遵守。 第一条 委托代理事项 乙方接受甲方的委托,指派 、 律师作为甲方的代理人

24、。 委托事项包括: 第二条 委托代理权限(具体详见授权委托书) 第三条 甲方的义务 1 甲方应真实、详尽和及时地向乙方律师陈述案情,介绍相关情况,提供与委托代理事项有关的证据、文件及其他事实材料;主动配合乙方律师的工作。 2 甲方清楚委托代理事项的诉讼风险,并做出独立的判断或决策;甲方根据乙方律师提供的法律意见、建议、方案所做出的决定而导致的损失,除非因乙方律师故意或严重过失等失职行为造成,由甲方自行承担。 第四条 乙方的义务 1 乙方更换代理律师应事前取得甲方认可。 2 乙方律师应当勤勉、尽责地完成第一条所列委托代理事项,尽最大努力维护甲方利益。 3 乙方律师应当根据审理机关的要求,按时在法定期限内提交证据,按时出庭,并应甲方要求通报案件进展情况。 4 乙方律师不得在涉及甲方的对抗性案件中,未经甲方同意,同时担任与甲方具有法律上利益冲突的另一方的委托代理人。 5 乙方律师对其获知的甲方的商业机密或者甲方的个人隐私负有保密责任,非由法律规定或者甲方同意,不得向任何第三方披露。 6 乙方对甲方业务应当单独建档,应当保存完整的工作记录,妥善保管涉及甲方的证据原件(原物)、法律文件原件。乙方应按照甲方的要求,至少每个月一次向甲方书面报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论