




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第 土方工程承包合同15篇土方工程承包合同1 发包方:_(以下简称甲方)承包方:_(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法、建筑法和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 (一)工程名称:_华能蒋公岭风电场(48MW)新建工程_ (二)工程地点:_九江市都昌县多宝乡_ _ _ (三)工程范围:就华能蒋公岭风电场风机基础及升压站土石方开挖、钢筋的加工、混凝土浇筑、基础环吊装等。 第二条工程价款 (一)合同价款:本合同采用单价包干决算,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容
2、所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,此单价为固定价格,不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为:本合同混凝土浇筑为60元/M3;土石方开挖为18元/M3;钢筋加工750元/吨3;基础环安装为 11500元/台。其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备,按市场价计算租金,机械设备台班以甲方指定人员签证为准。 第三条工程质量及技术要求 本工程严格按照国家现行建筑工程质量检验及评定标准、建筑地基与基础工程施工质量验收规范、建
3、设工程安全生产管理条例、等进行施工和验收。同时,本合同约定: 1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工,工程验收时,严格按照图纸和验收标准、规范执行。 2、进场施工前,必须提前5天向甲方分别提交:土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工工期保证措施。 3、按照施工要求施工,废渣及时清运,禁止填埋建筑碎块和垃圾。 第四条工程价款结算 结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。工程进度
4、款按甲方每月签证完成工程量计,作为付进度款的依据,并可支付至当月完成工程量的部门验收合格质保期满后付清结算款。 第五条双方责任 (一)甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施不详、不及时或与实不符,除工期顺延外,还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实2 际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。 2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,协调处理影响施工的相关事宜,解决相关的问题。 (二)乙方责任 1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施,加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生,如发生事故由乙
5、方承担一切责任,并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。 2、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案,并经监理、甲方审批同意后施工,乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工,必须组织足够的机械、人员进场,展开施工。 3、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工,外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理, 4、乙方不得转包分包本工程,若甲方核实乙方有转包分包行为,甲方有权单方面终止合同, 5、乙方对完成的工程先行自检,自检合格后提请监理、甲方验槽,验槽合格后,以三方实际测量共同认可的工程量(基坑实体积)为准,作为结算依据。 6、乙方应严格遵守工程现场管理
6、办法,支持配合监理和甲方人员的正当要求,服从统一指挥,按照监理及总包单位的现场管理进行施工,全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。 3 7、乙方应按照甲方的要求为现场从事建筑施工及与建筑施工相关的工作人员购买人身意外伤害保险,否则甲方有权在乙方的进度款中扣除该部分费用代为购买。 第六条合同纠纷 因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,提交当地仲裁委员会申请仲裁。 第七条附则 (一)本合同自双方盖章签字后生效,双方履行完毕后自行失效。 (二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。 (三)本合同正本甲、乙双方各执
7、一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。 发包方:(章)承包方:(章) 地址:地址: 签约时间:年月日签约时间:年月日 土方工程承包合同11 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 经双方友好协商,依照国家相关规定,在平等自愿和互惠互利的基础上,共同签订本合同,双方务必遵照执行。 一、承包项目:本工程包括修路,挖塘,挖游泳池,疏理河道等四个项目的土方的开挖、运弃、平整和修建。 二、承包方式:分项目进行施工与付款: 1、修路,工程计量:_工程款:_。 2、挖鱼圹,工程计量:_工程款):_。 3、挖游泳池,工程计量:_工程款:_。 4河道疏挖,工程土方:_工程款):_ 三、
8、承包工价格:甲方按照市場行情的:_给乙方付工程款。 四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成工程土方的挖、运、填土方,均需按图纸要求整平和修建。 五、质量与施工要求: 工程的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。土方挖完后须经甲方检查符合要求后,方为合格。 六、安全要求: 1、开工前、乙方应做好本工种人员的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工,确保安全。 3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员
9、的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、结算方式:采用分期付款式的形式,首付工程启动资金:_其它按分项目检收付款。 八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 九、协议生效 本协议一式两份,双方签字盖章后生效。 十、其它 本协议未尽事宜,双方另行协商解决。 甲方(盖章):_乙方(盖章):_ 授权代表(签字):_授权代表(签字):_ _年_月_日_年_月_日 土方工程承包合同2 发包人(以下简称甲方):_ 承包人(以下简称乙方
10、):_ 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立合同。 一、工程概况 工程名称:杭政储出2号和睦A-19-A地块项目住宅小区工程 工程地点:_市_区小河路与登云路交界处 工程内容:土方开挖、拉运、平整、挖喷锚护坡、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填,基坑底人工修土,道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平整、工作面排水等与挖土有关的所以内容。 二、合同工期 1、按图纸要求尺寸进行开挖,自20_年_月_日开始施工,在20_年_月_日完成,工期为90天。 2、乙方在认可该合同工期时
11、,视为同时认可合同工期包括停水、停工,遇到地下障碍物、设备、机械损坏维修,无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的日历天。 三、结算方式: 1、结算:在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进行测量,测量数值经监理公司、代建XX符合确认后再进行土方开挖。挖土深度按实际挖土深度计算,砼垫层及块石垫层厚度为200c;挖土方量按实际土方量和施工员签证进行结算,单价为33元每立方,本单价已含2%税金(此单价已包括土方施工过程中发生的所有费用)。 2、工程款支付:挖土全部完成付总款的100%,工程款按工程量的80%支付;挖土全部完成后付总款的85%,余款6个月后一次性付清。 四、质量与施工要求:
12、 1、基底的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施,达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、在开挖过程中,乙方必须听从甲方施工员指挥,严禁超挖,因乙方超挖而引起的一切费用由乙方负责。 4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方所有。 五、安全要求: 1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程实施技术操作规程中的安全注意事项进行施工,否则出现安全事故,概由乙方负责。 3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、雨季施工应注意边坡稳定,加
13、强检查工作,必要时可适当放缓边坡设置支撑挡土板。 5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水及其它措施。 6、在施工期间,车辆无论在工地内或工地外,发生的事故由乙方负责。 六、其它: 乙方必须文明施工,安全生产,杜绝工伤事故,由乙方原因造成工伤事故的所有责任及费用由乙方承担。 七、仲裁与调解: 如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议一经签订,双方应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字)
14、:_ _年_月_日_年_月_日 土方工程承包合同3 甲方(发包方): 乙方1(承包方): 乙方2(承包方): 甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等法律、法规和宁夏回族自治区的有关规定,为了明确双方权利、义务,经双方协商一致同意,签订本合同并严格履行。 第一条 承包工程范围 (一)工程名称: 拆迁清运、土方开挖及回填工程 。 (二)工程地点: 。 (三)工程范围和内容: 本工程所有地上附着物拆迁清运及土方的开挖、运输、回填。 (四)全部工程合同造价: 1、本工程所有地上附着物(包括两幢楼房及周围所有平房和其他场地内的所有附着物、堆放物等)
15、,拆迁工程量约8000平方米,拆迁包干合同价款为80000元。 2、本工程土方开挖单价每立方米 11元,最终以甲方确认的实际开挖工程量计算总价款。 3、本工程的土方回填单价每立方米 11元,最终以甲方确认的实际回填工程量计算总价款。 4、以上13条款的工程价款为一次性包干价(包括拆除地上附着物、清运建筑废料、垃圾、开挖、回填、运输、堆放物的费用及城管、市政、环保、卫生、拆迁许可等相关部门需办理手续的费用,同时本价款包括机械、燃油费、垃圾安置费等一切费用),不再计取任何费用。 第二条 工 程 期 限 开竣工日期:以上三项工程开工时间由甲方总监决定,甲方派单及图纸交予乙方,乙方应严格按照甲方的要求
16、如期完工。 第三条 双 方 责 任 (一)甲方责任: (1)甲方确保施工用地具有合法使用权。 (2)组织审定施工组织设计或方案,办理中间交工工程验收手续,负责签证,对工程进度质量进行监督,组织竣工验收。 (3)按合同约定支付工程款。 (二)乙方责任: (1)乙方不得转包工程。 (2)严格按照审查后的施工图纸、施工规范和操作规程进行施工,确保工程质量,保证工程进度,按甲方派单规定的时间内完工。基地坑的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。乙方必须与工程总包方积极协助配合,机械挖土时距设计基底先预留mm厚土,此 mm厚土由施工总包单位派人配
17、合,人挖机运,严禁超挖。 (3)保证遵守工地规章制度及甲方有关文明施工的规定,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,保证施工道路畅通。 (4)组织好安全文明施工,施工中出现的一切工伤安全事故及因乙方原因造成其他单位、人员的安全事故,均由乙方自己负责。开工前,乙方应做好本单位工作人员的安全思想和安全注意事项的教育工作,未经安全教育的,不得进入施工现场,并做好交底记录。进场施工时必须做好安全文明施工工作。采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和有关安全管理制度,应加强操作人员的安全教育,提高安全意识。执行安全
18、施工规则,施工 人员必须有相应资质,施工现场必须具有安全生产的条件,应按机械操作要求进行施工。严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项及安全标准组织进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。凡在工程施工中有不文明施工行为(包括野蛮施工、不服从甲方工程管理要求、随地便溺等行为)的视为违约行为,每发生一起向甲方交付违约金贰仟元,如造成工期延误或经济损失的,甲方有权追偿直至终止合同。违约金、罚款可从乙方工程款中扣除。 乙方如调整人员应及时通知甲方。由于乙方安全措施不力、违章操作造成机械损坏或人员伤亡事故的相关责任和因此发生的费用,由乙方承担,甲方不承担任何责任。 (4)及时向甲
19、方提供开工通知书,编制施工组织设计或方案、施工进度计划表,施工平面布置图,工程统计报表以及工程事故报告。 (6)拆迁清运的建筑垃圾及开挖出的土方由乙方转运并自行寻找堆放地点(施工现场现堆放的土方、砂石、垃圾由乙方义务运走,不计算工程量),因倾倒垃圾、土方发生的费用由乙方承担,此费用已含在合同单价内,不另行计算。若工程需要用土方,乙方应按甲方要求将土方堆放至指定地点。 (7)乙方在施工过程中发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时通知工地甲方负责人并采取相应措施。如遇到楼基础等障碍物无法挖运应及时通知工地甲方负责人。 (8)乙方土方挖完后须经设计、建设(监理)、质监站及甲方检查符合要求后方为合格;否
20、则应自行承担整修、返工费用。 (9)乙方施工中发现文物、古迹等应立即报告甲方。 (11)施工过程中若发生第三方(如被拆迁人)阻拦、妨碍施工等事件的,则由乙方自行负责处理,并承担费用,甲方对此不承担任何费用。 第四条 工程价款、预、结算办法 (一)乙方在工程竣工验收后 天内,将竣工结算文件交甲方审查。 (二)甲方在竣工结算后 日付清工程款项。 第五条 施工与设计变更 乙方必须坚持按图施工。如有下列情况给甲方造成返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由乙方承担: (一)出于生产和使用的需要,建设单位要求变更设计时,必须争得原设计单位同意,出具设计变更通知单,由双方办理签证手续后方可变
21、更。 (二)在施工中如发现设计有错误或明显不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲、乙双方签证后,方准施工。 (三)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模并需增加投资时应在该项工程施工前,按审批程序重新报批,经双方签证后,方可施工。双方签证之前,乙方不得擅自强行施工。 (四)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲、乙双方对在建工程,应商定做到合理部位。并提出维护措施,尽量减少损失。 第六条 工程质量、竣工验收与保修 (一)乙方必须按照施工图及各项技术要求、规范、规定组织施工,对本工程质量要求达到:甲方验收合格。 (二)隐蔽工程完成后:必须
22、经过验收,做出记录,方能进行下一工序施工,一般隐蔽工程,由乙方自行检查并做好记录,重大或复杂隐蔽工程,有乙方提前天书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理验收手续。 (三)竣工工程验收,以国家颁布的施工验收规范质量检验标准及施工图包括说明书为依据。乙方应提前 天向甲方提交竣工报告单,甲方接到通知后天内组织验收,经验收合格,签订验收证书并从验收签字之日起 天内向甲方移交完毕。 (四)在进行工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方每日应偿付甲方按合同造价千分之二的违约金。 (五)工程竣工后
23、,乙方应绘制竣工图。工程变更不大的,由乙方在原施工图上加以说明,提交甲方。 第七条 违约责任和争议的解决 (一)由乙方责任未按本合同规定的内容和日期竣工(以竣工验收合格日期计算),每逾期一天,应偿付甲方元/天(次)的违约金。工程经甲方验收合格后(以竣工验收合格日期计算)天内,乙方应将全咳嗽奔吧璞赋烦黾追匠兀否则,甲方有权自行将乙方有关人员及设备清理出场。乙方每逾期撤离甲方场地一天,应偿付甲?元/天(次)的违约金。 (二)甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,应按有关规定偿付给对方每日万分之一的违约金。 (三)合同发生纠纷时,双方可以通过协商或调解解决。协商、调解不成的,向银川市兴庆区人
24、民法院起诉。 第八条 附 则 (一)合同份数及有效期: (1)本合同一式 六 份,甲乙双方各执 三 份。 (2)本合同自双方签字盖章之日起生效;在全部工程竣工验收并结 清尾款后自动终止。 (二)补充条款: 1、如在施工过程中出现的城管、环保、市容、交警和路政等管理部门发生的费用均由乙方负责协调,甲方不承担任何费用。 2、如地面所留存砂土由乙方负责清运,不计入工程总量,甲方也不再另行付费。 3、甲方已经组织竣工验收或过程验收后,不能免除乙方的质量责任及赔偿甲方或用户损失的责任。 4、在合同履行中,乙方未能按照本合同约定履行义务,在甲方书面通知的指定日期内仍未完全履行的,甲方有权解除本合同。 甲方
25、: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 年 月 日 年 月 日 土方工程承包合同4 发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方) 根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条 工程概况 1.1 工程名称: 土方工程。 1.2 工程地点: 。 1.3 承包范围及内容:按甲方提供的图纸完成建设用地范围植被处理、场地平整及土方回填、压实。 1.4承包方式:本工程采用包工包料方式,包工期、质量、安全、文明施工、环境保
26、护,以及各种管理费用均包括在乙方承包范围内,乙方全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方等关系。 第二条 合同工期 开工日期: 年 月 日。 竣工日期: 年 月 日。 合同工期总日历天数30天。 第三条 工程质量 3.1乙方必须严格按甲方认可的本工程土方回填图纸等工程文件中规定的质量标准组织施工,施工质量应符合现行国家相关质量验收规范、标准要求,工程质量等级为合格。 3.2原场地植被的处理:乙方采用机械推平杂草并碾压,此项费用已包含在填土报价内,不另计算费用; 3.3填土范围:按照图纸定位点坐标,现场放点定位,范围内土方满填,不得少填; 3.4填土完成面标高:要求填土完
27、成面与场地边市政公路相平,路边已设标识点(黄海高程约3.00米),按规范验收,平均标高不低于此标识点高程; 3.5土方平整及压实:施工单位采用推土机、挖土机平整,行走过程压实土方,压实遍数不少于5遍,平整度误差小于10cm; 3.6填土材料:要求土质均匀,适合绿化种植土,不得含有生活垃圾、淤泥、石块等杂质,土源质量应经建设单位验收、确认,符合要求后方可回填。 第四条 施工措施 4.1乙方在施工前应认真踏勘施工现场,熟悉施工现场及周边情况,有针对性的采取相应的安全、文明施工措施,开工后不得以不熟悉现场情况为由要求延长工期、增加费用或降低工程质量; 4.2乙方在施工过程中应采取维护市容、环保措施,
28、包括土方车辆运输途中严格控制施工噪声、撒漏、扬尘、污水的排放符合当地政府规定,负责土方运输沿线道路以及施工现场四周的清洁工作,土方运输车辆必须有盖,土方车辆在出工地现场前必须冲洗清洁,应在限速内行驶,在有特殊要求的区域或时段禁止鸣喇叭; 4.3乙方在施工过程中严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,协调处理政府主管部门和社区地方等关系; 4.4乙方负责施工场地内及周边管线设施的保护,损坏由乙方负责维修、更换,费用由乙方承担; 4.5施工用水用电由施工单位自行解决,施工产生的污水、泥浆乙方应按政府规定排放或外运; 4.6以上所述施工措施(但不限于)所发生费用均包含在
29、合同价内,乙方不得以任何理由增加施工措施费。 第五条 合同价款 合同总价(大写):伍拾陆万元整。(小写):¥560000元。折合单价为:23.46元/m3 。 5.1乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同承包范围内的全部施工内容,本合同价为完成本合同内容所发生的一切费用,一次包死不再调整。 5.2本合同因场地回填标高变更而发生土方工程量增减,其费用按折合单价予以调整; 第六条 甲方责任 6.1 在开工前2天负责向乙方提供施工图及有关资料1套。 6.2在乙方开始施工前,向乙方进行安全生产、文明施工的交底工作,签订安全生产协议书; 6.3 审核乙方报送的施工组织设计,工程进度情
30、况汇报;及时组织工程验收,在接到乙方书面验收申请3个工作日内必须组织验收,否则视为验收合格; 6.4负责对乙方提供的测量成果进行复核,甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任; 6.5按合同规定及时支付工程款。 第七条 乙方责任 7.1 工程开工前,应向甲方报送施工组织设计、详细的施工进度计划及其它有关施工文件; 7.2 开工前应组织施工人员进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议,熟悉施工现场环境,按照经审批的施工组织设计做好各项施工措施; 7.3 乙方在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。 7.4 乙方在施工
31、过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,应服从甲方管理; 7.5 乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员,并随时接受甲方监督检查。在施工过程中,乙方如违反规定或达不到规定标准的,甲方有权要求乙方返工,费用由乙方承担,但工期不予延长,并追究乙方的违约责任; 7.6 乙方须负责本工程的施工期间及竣工未交付前的产品保护,必须落实行之有效的成品保护措施,成品保护费用由乙方承担; 7.7 在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故,由乙方负责,并应及时报告甲方提出事故处理方案,经设计、;甲方等单位共同研究认可后,由乙方组织实施,并承担一切费用; 7.8 因设计变更造成乙方工程返工,甲
32、方应协助乙方做好弥补措施,减少损失。由此而引起乙方经济损失,乙方应在3天内将经济损失的详细情况以书面形式上报给甲方,经甲方核实后给予补偿; 7.9 乙方施工人员必须持有如下证件: 1)身份证;2)上岗资格证书及特殊工种操作证复印件;3)居住证; 若不符合手续,甲方有权拒绝乙方人员进入施工现场; 7.10 乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制度,严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性,制定针对性的安全措施,确保工程施工的安全。 7.11 发生重大质量、安全、人身伤亡事故除应及时向上级单位报告外,还应在半小时内向甲方通报并以书面形式详细报告,一般事故应在2天内将详细书面情况上报给甲
33、方。 7.12在施工期间,贯彻谁施工谁负责安全的原则,如发生工伤事故,甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责,所涉及的费用由乙方全面解决。 7.13 乙方必须贯彻建设行政主管部门有关文件规定,对职工加强安全知识教育,配备专职安全员,执行有关安全生产的规章制度,接受甲方的监督检查。 7.14 乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求,在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度; 第八条 付款方式 8.1付款: 1)开工10个工作日内付10万元; 2)完工后10天内支付贰拾万元; 3)余下工程款在完工后60天内付清。 第九条 违约责任 9.1 工程质量
34、达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失由乙方承担。 9.2 由于乙方原因工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故,而乙方又无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者,乙方应承担违约责任,甲方酌情决定处理方式,乙方须负责赔偿由此造成甲方的经济损失。 9.3 由于乙方原因,造成工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,每延误一天,支付违约金500元; 9.4 乙方在工期、质量、安全、文明施工方面不能满足甲方要求时,甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。 9.5 由于乙方原因使合同无法履行的行为,属于违约,乙方应承担违约
35、给甲方造成的损失。 9.6 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 第十条 其它条款 10.1 安全生产协议书作为本合同的附件。 10.2 本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。 10.3 本合同纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不能达成一致,向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。 10.4 本合同自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。 10.5 本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份。 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签
36、字):_ _年_月_日 _年_月_日 土方工程承包合同5 甲方:_身份证号:_甲方住址:_ 乙方:_身份证号:_乙方住址:_ 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律法规的规定,本着平等互利的原则,经甲乙双方协商,甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工,现就有关具体事项订立如下协议,便于甲乙双方共同遵守执行。 一、工程地点: 四川省宁南县白鹤滩镇。 二、工程名称: 白鹤滩电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。 三、工程内容: 土石方挖运(包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修,在乙方施工范围内),运距4千米以内,如超过4千米每增运500米运价另算。 四、工程单价:
37、土方挖运单价:壹拾元(10)元/方,石方挖运单价:壹拾叁点伍元(13.5)元/方。按实际测量的板方计算,柴油价格8元/升计算,如市场油价变动,本合同油价不变。 五、工程工期: 总工期12个月时间。 六、承包方式: 单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担,建筑营业税由甲方承交。 七、工程计算 乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。 八、工程款结算 甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款(扣除燃料、借支),挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算,所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。 九、其他要求: 1、乙方要按照甲方要求时间、要求配置的人员和设备进场,不得招用童工和
38、智障人员,不得使用不合格的机械产品; 2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥,严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业,若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥,甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求索赔误工损失。 3、乙方要确保安全文明施工,严格遵守各项管理制度,严格执行安全操作规程,一切安全责任由乙方承担,甲方不承担任何安全责任。 4、如果乙方违约造成中途退场,必须承担甲方的相关损失费用。 5、如因甲方的原因耽误乙方挖运,所产生损失全部由甲方承担。 6、如发生纠纷,双方约定由保山市人民法院解决。 十、甲、乙双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 1)甲方有权对乙方的人员
39、和施工进行全面管理; 2)甲方有权对乙方的违规行为和人员进行处罚; 3)甲方要为乙方创造良好的施工环境、提供必备的施工条件; 4)甲方要按合同及时支付乙方工程款; 2、乙方的权利和义务 1)乙方应严格按甲方现场技术人员要求进行施工,确保施工安全质量和进度。 2)乙方要接受甲方的管理,积极配合协调甲方全面推进工程进展; 3)乙方有权要求甲方提供必备的施工条件; 4)乙方有权要求甲方及时按协定支付工程款; 十一、此合同一式三份,甲乙双方各执一份,一份交办公室存档备查。 十二、此合同自签订之日起产生法律效力,甲乙双方不得反悔。 甲方(法定代表人):_乙方(法定代表人):_ 开户银行帐号:_开户银行帐
40、号:_ 联系电话:_联系电话:_ _年_月_日 土方工程承包合同6 甲方: 乙方: 签约地点: 签约时间:20 xx年10月日 第一条工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)工程内容:土石的挖、装、运、排水、洒水、边坡修整、便道的修建、养护、清表、弃方清运、沟槽开挖清运等相关项目。 (四)工程数量:以图纸数量为准 实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础,并以乙方实际完成经甲方依据技术计量规范测量确认的合格工程数量为准。 第二条合同工期 (一)开工日期甲方指定开工时间。 (二)竣工日期甲方指定开工时间开始4个月。 (三)合同工期总日历天数90天。 (四)对于工程总量不确定时按照业主要
41、求,依据甲方施工计划安排为准。 第三条合同价款 (一)以项目部工程量清单上所有挖方子目的单价为准。 本合同单价是该支付细目全部作业的综合报价,包括工、料、机及现场管理等完成工程本体及保修期内缺陷修复所发生的一切费用及风险(包括地质类别、运距、道路,施工条件的变化等)。此单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格,单价一次包死,在合同执行过程中,不作任何调整。 本合同单价不含税金,税金由甲方交纳。 第四条质量标准 工程质量标准为:管委会业主、监理、高安市质检站、项目部技术人员检查验收合格。 施工具体要求如下: (一)乙方必须按本工程采用的.施工技术规范,甲方提供的施工图及技术交底,精心组织施
42、工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程及其缺陷的修复。 (二)在施工中甲方根据与业主签订的合同条款中有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担,工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿包括业主质量罚款等全部经济损失,且工期不予顺延。(四)路基挖方要保证路堑的边坡稳定,坡比符合设计要求。挖土方根据设计图纸自上而下进行,并将挖出的利用方与弃方严格分开。 (五)路堤填筑前,按照设计规范要求进行基底处理,铲除草皮、树根、拆除地界内的构筑物。 (六)保证路基横向、纵向的坡度,做好路基临时排水工作,防止路基因排水不畅受雨水浸泡。 (七)在路基施工期间,为防
43、止工程或附近农田、建筑物及其他设施受冲刷、 淤泥,应修建临时排水设施,以保持施工场地处于良好的排水状态。 (八)临时排水设施应与永久性排水设施相结合。施工场地流水不得排入农田、耕地或污染自然水源,也不应引起淤积、阻塞和冲刷。 (九)因天气下雨,为了保证路基的施工质量,乙方必须在甲方及业主、监理工程师允许的情况下才能进行工程施工。 第五条材料供应及机械租赁 (一)甲供材料: 1。甲方按照业主供应材料情况或甲方为保证整体工程质量认为有必要供应或指定的材料向乙方供应材料或指定供应商。 乙方自购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单,并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。经检验不合格的材
44、料乙方应立即清除出场。 (三)周转材料及机械租赁: 乙方应根据具体情况,配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。 第六条安全文明、环保施工 (一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求,严格按照安全标准施工,做好本工程的安全管理工作。 (二)甲方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材,制作安全警告标示牌,乙方承担相应费用。 (三)乙方要设专职的安全员,保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训,持证上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训,不得上岗作业。 (四)乙方在整个施工期间要
45、为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并进行人身保险,保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任,乙方应对以上事件负责,费用自理。关人员的检查审核。 (六)搞好文明施工和标准化作业,遵守环境保护法,对已完工的各类建筑物,在交工前负责保管并清理好场地。 第七条双方职责 (一)甲方: 1。向乙方提供工程定位桩坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。 2。负责施工测量、施工放线等。 3。竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。 4。负责工程的施工监理,对施工安全、质量、环境、进度等进行监督检查。 5。及时组织有关人员对工程
46、进行验收。 6。向工地派驻施工技术监督人员,负责现场技术、安全、质量监督,但施工中出现的技术、安全、质量、管理等责任由乙方承担。 (二)乙方: 1。负责施工场地的平整、施工界内的用水、用电(水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任)及施工便道和乙方临时设施的修建。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。 2。尊重监理,信守合同,维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。 3。无条件接受政府职能部门、业主、甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查,确保安全、质量、环保达到标准。 4。施工期间设专人维护好甲方的水、电管线等,如有损坏或丢失,乙方负责赔偿。 5。不得将本工程或其中
47、任何部分转包其他单位和个人。 6。乙方应按工程及甲方要求组织人员、材料、设备进场并纳入甲方经理部统一管理,工程承包人(或负责人)、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理,离开工地必须向甲方履行请假手续。 7。上道工序完成后,不得进入下道工序施工。违反者 ,8。执行三检制度(即自检,互检,工序交接检验制度) 9。负责合同规定的保修期内的缺陷修复,直至合格。 10。甲方协助乙方解决施工中出现的外围环境干扰,乙方承担相应费用。 11。遵守国家有关法律、法规和乡规民约,因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等,由乙方自行处理。 12。在本项工程中,业主对甲方的要求
48、以及甲方向业主的承诺,具有同样的制约作用。 13。乙方不得拖欠民工工资,否则甲方有权在结算时代其支付。 第八条工程价款的支付与结算 (一)本合同不支付工程预付款,乙方必须具备满足本工程的流动资金。 乙方开工前必须支付人民币伍万元作为保证金,在开工10天后,甲方返还保证金伍万元给乙方。 (二)乙方必须在在甲方工程计量完成后并且资金到位时才可进行进度支付,结算前应填报已完合格工程数量清单,甲方组织有关人员按实际完成情况进行审核确认,路基土石方工程交工验收合格后支付该工程金额的50%。工程全部交工验收合格后,支付至该分项工程款的70%;经高安市审计局对本工程进行审计完成后支付到该分项的工程款90%;
49、工程交工验收合格和审计完成满一年后支付至该分项工程款5%。二年后支付该项目工程款的全部尾款。工程结算款在收到业主付款后一律通过开户银行转帐支付。 (三)乙方应保证甲方支付的工程款专款专用。甲方可随时监督乙方本工程的资金使用情况,若发现乙方将工程款挪作它用或出现因乙方不及时支付本工程所发生的人工费等其他费用,而影响甲方的正常工作和施工时,甲方有权在支付工程款时,由乙方办理委托付款手续并提供应付款名单,甲方按乙方提供的应付款名单代乙方支付,乙方必须配合并服从。(六)本工程保修期为24个月,保修时间从甲方全部工程正式交工验收日期算起。 甲方对乙方的收方结算随时进行检查,当发现问题时将对结算进行修正,
50、乙方必须接受修正或处罚。 第九条违约责任 (一)甲方: 未按合同规定的条款履行的,应承担相应责任(除不可抗力情况外。) (二)乙方: 1。未按本合同工期完成,每拖延一天将处以1000元罚款。 2。施工管理混乱,不听从甲方及监理检查监督发现一次扣500元。 3。进入施工场地的主要人员、材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场,发现一次罚款200元。 4。若乙方在保修期内缺陷修复不及时,甲方有权指定第三方修理,费用由乙方承担,并在质保金中扣除。 第十条争议的解决方式 合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,可采用以下第种方式解决。 1。所有纠纷均由江西省高安市人民法院仲裁委员会仲裁
51、; 2。向合同签订地人民法院提起诉讼。 第十一条其它 1。合同在执行过程中,业主、监理、甲方所编制的施工计划,对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件、要求及双方签约人的授权委托书均作为该合同的组成部分,双方必须遵守。 2。未尽事宜由双方在合同执行过程中协商,并签署补充协议书。补充协议与该合同具有同等效力。 3。本合同从年月日开始生效,保修期满且工程结算完后终止。 4。本合同书一式2份,甲乙双方各执1份。 发包人(签字):承包方(签字): 电话:电话: 开户行:开户行: 帐号:帐号: 土方工程承包合同7 甲方名称: 乙方名称: 本着平等互利的原则,按国家劳动法等相关的法律法规。
52、经甲、乙双方共同协商,达成天星尚品星城平基土石方工程挖运承包合同。协议如下: 一、工程承包内容:土石方机械开挖、运输、回填、弃土、场地平整等全部工作内容。 二、工程地点:天星尚品星城。 三、安全:在施工过程中,涉及挖运的周边关系(附近村组居民)和一切安全事故民事纠纷由乙方负责解决,并承担相关费用。 四、工程技术要求:乙方按设计图纸、现行施工规范规定、项目部(业主)的安全技术要求组织施工。土石方运输过程中的道路维修、环境卫生由乙方负责,并承担相关费用。 五、质量工期要求: 1、工程质量:乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工,随时接受项目部的检查和检验。工程质量达
53、不到约定标准的部分,可要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工的费用,工期不予顺延。 2、施工期限:按业主要求和爆破施工进度确定。 六、工程量及计算:以施工图纸和现场测量的实际工程量计算。挖运工作包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、排水的电耗等全部内容。 七、施工机械:乙方最少保证工地有一台320型挖机、三台以上载重30吨自卸汽车。并可以根据工程进度随时增加挖运设备,满足工程需要。因钻爆原因不能满足挖运能力,运输车辆可以在家等候,但应保证随时到达工地进行运输作业。 八、承包单价:该单价为含税价:岩方25元/m,土方21元/m。收款发票为建安、或油料、或零配
54、件、运输正式税务发票。付款单位:湖南中怀房地产开发有限公司。 九、付款方式:每月底进行工程计量,下月10前按工程进度给付60%的工程进度款,余款在工程完工后50天内付清。 十、履约保证金:为保证工程顺利完成,乙方需向甲方缴纳履约保证金伍万元(50000。00),在第一期工程(约2。1万方)完工后30天内,全部返回乙方。 十一、责任与权利: 甲方责任与权力: 1、负责提供施工图纸,委托测量、放线、控制高程,交由乙方施工; 2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算; 3、负责敦促业主进行场地竣工验收测量; 4、负责及时足额结算工程款到位; 5、在乙方支付1万元油款后。负责提供施工期间的油料(运输
55、车 挖机的柴油)供应,甲方所垫付的油料款月底结算时从乙方工程款中扣回。 乙方责任与权力: 1、全面履行合同约定事项; 2、乙方以充分考虑到该工地钻爆的特殊性,挖机应及时搞好与钻爆施工的配合; 3、协助甲方催收工程款。逾期5天未收到工程款可以停工,甲方应支付挖机的台班费800元/天。 4、在符合情理的条件下,应服从业主和甲方的指挥调度。 5、如遇到检查等重大活动,乙方必须无条件配合,即增加清扫人员、冲洗道路,保持道路清洁。 6、按有关部门要求张贴所需警示标牌。 十二、违约责任:未能全面履行合同规定的事项,按工程款5向对方支付违约金。 十三、未尽事宜:未尽事宜双方协商解决,以文字形式形成补充内容,
56、做为本合同的附件,与本合同一并具有法律效力。 本合同一式四份,双方各执二份,签字生效,具同等法律效力。 甲方代表(签字): 乙方代表(签字): 身份证号码: 身份证号码: 时间: 年 月 日 时间: 年 月 日 土方工程承包合同8 甲方(以下简称甲方):_ 乙方(以下简称乙方):_ 依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关,法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲方决定将江苏丫肯项目土石方开挖分项工程交由乙方完成,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,双方表示共同遵守。 一、工程概况 工程名称:_。 工程地点:_。 二、工程承包范围及内容 1承包范围
57、: 本项目内办公楼、厂房、仓库、水池、油罐基础、围墙基础的全部挖土内容、基础完工后的室内还土、主建筑工程竣工后场内管道安装挖还土,还包括工程施工期间单项目需用挖机10小时以内的零星台班。 2承包内容:土方开挖所用机械设备及运输车辆的组织、管理、操作、维修保养、燃油提供等; 运输车辆途经道路的确定(含途经道路所涉及的各项费用),因车辆运输所涉及道路卫生的清扫及协调,机械作业及车辆运输过程中的安全,乙方施工所涉及项目外的各部门的协调(含所需缴纳的各项费用)。 三、合同工期 合同工期按工程项目总进度同步,如因下雨或其他不可抗力,工期顺延。 四、工程质量(验收标准) 由项目部根据图纸设计要求确定。 五
58、、双方责任 甲方责任 1、负责工程量核定、技术交底、施工放线。 2、负责按合同约定的时间按时支付工程款。 3、负责提供运输车辆出场时洗车水源。 4、甲方负责协调周边关系,保证施工过程中无阻工、闹事现象,确保工程正常施工。 乙方责任 1、乙方负责按照甲方的工期要求,合理地组织人员、机械及车辆进行开挖及运输,按时按量完成工作内容。 2、施工期间,一切安全责任均由乙方自行负责,且乙方在施工过程中必须保证文明施工、安全施工,所涉及费用由乙方负责。 3、乙方负责施工机械及车辆的保养和维修以及燃油提供,确保施工机械及车辆能正常运转。 4、由于乙方施工不当、玩忽职守或违章作业,导致自身或第三方遭受人身或财产
59、损失的,所造成的一切责任由乙方负责。 六、单价及付款方式 1、要求所涉及的土方量及零星项目,按_元一次性包干。 2、付款方式:_。 七、违约责任 本合同签定后,如任何一方不按照本合同履行义务,除赔偿给对方所造成的经济损失外,需另行赔偿对方_万元人民币的违约金。 八、本合同未尽事宜 经双方协商后,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。 九、本合同签定后 如任何乙方对合同存有异议,可先由甲乙双方自行协商解决,若协商无果,可向当地仲裁委员会提请仲裁或向当地人民法院提出诉讼。 十、本合同一式两份 甲乙双方各执份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清工程价款后自动失效。 甲方(签章):_乙方(签章
60、):_ _年_月_日_年_月_日 土方工程承包合同9 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 因_年_月_日下暴雨,造成段发生了塌方,非机动车道无法行人、行车。经请示领导同意,将此塌方地段的土方挖运及清理工作承包给乙方施工,为明确双方权利义务,特订立如下协议: 1、承包内容:清理及挖运非机动车道、人行道内的土方,修整该段边坡,避免再次发生塌方。施工时,发生的工程量以我委委派的人员计量为准,工程造价按市场价进行结算。 2、工程结算办法:挖机费按270元小时计算,土方挖运按100元车计算,以上单价含一切税费。 3、质量要求:乙方在施工过程中必须严格把握质量,施工过程中必须按照文明施工要求,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 租赁直饮机合同
- 借款合同借款收据
- 一年级下册心理健康安全计划
- 铺面租赁合同模板
- 矿产居间合同范例二零二五年
- 2025工厂员工安全培训考试试题附答案(达标题)
- 2024-2025学年人教版八年级物理实验室安全计划
- 学校勤杂工临时用工合同书
- 二零二五胶装打印合同范例2
- 五年级音乐课程互动教学计划
- 甘肃省2025届高三高考诊断(一诊)政治试卷(含答案解析)
- 品管圈PDCA案例-中医医院减少住院患者艾灸烫伤率医院改善成果汇报
- 供应商开发流程培训讲义
- 食品企业食品农药残留检测方案
- 红色文化课件
- 《石油工程概论》教材笔记
- 手术病人术中低体温的预防与护理2
- 《天润乳业公司偿债能力存在的问题及对策9000字》
- 《临床检验仪器与技术》考试复习题及答案
- DB34∕T 4278-2022 电梯使用安全标志与标识
- 《人力资源管理》全套教学课件
评论
0/150
提交评论