钢结构外包合同

1、钢结构工程施工承包合同甲方:乙方：根据工程施工需要，甲方将钢架的制作、安装、厂房门窗，以包工包料形式委托给乙方进行施工，明确双方在施工过程中的权力、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利完成，根据国家有关法律、法规和条例之规定，经甲、乙双方共同协商达成一致，订立本合同，双方共同遵照执行。第一条工程概况：工程名称：建设单位：工程地点：第二条工程承包范围与内容：钢构料使用：符合国家规范要求。钢结构制作、安装：完整的结构框架，符合验收标准。门窗工程由乙方报样，甲方签字认可后施工。甲方指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查。乙方指派为乙方代表，负责合同履行，按要求

2、组织施工，保质、保量按期完成合同，解决由乙方负责的各项事宜。第三条承包方式：本工程采用包工包料总价包干的形式承包施工，即包人工费、材料费、辅材及配件费、运输费、装卸费、机械费、施工措施费、管理费、利润、税金，如因道路或场地原因需要二次转运的，产生的所有费用由甲方负责。若由于甲方原因造成的返工或工程量增加按双方商定增加费用，对于结构局部小的修改调整，甲乙双方协商解决。第四条质量标准要求：本工程质量标准为：合格（此数据的提供必须经甲方签字确认）。乙方应严格按照有关设计图纸要求进行制作及施工，工程质量符合设计和现行施工规范要求，且钢结构焊接严格按电焊标准节点进行施焊。钢结构的平整度及尺寸公差按验收标

3、准执行。材料符合国家规范，效果达到甲方要求。钢架的防腐处理一定要达到国家的相关标准。第五条施工工期：本合同签订生效之后，甲方基础完成起15天内完成钢结构制安工作，钢结构安装15天内完成。乙方应严格按照甲方制定的工程总进度计划进行施工，不得因自身原因延误工期。总工期45_天内全部完成。如因甲方确认的客观因素及不可抗拒的客观因素导致的工期延误，工期顺延。第六条工程总造价；本工程单价为人名币230/m2（按实际方量结算），此价为一次性含税报价。本工程总价约230元/m2*5184m2=1192320元（按实际方量结算）第七条付款方式：1、第一次付款：钢架、钢梁材料进场当日甲方付乙方合同总价的40%2

4、、第二次付款钢结构主、次构件安装完成当日甲方付乙方合同总价的30%3、第三次付款：工程整体完工验收后三日内甲方支付乙方合同总价的25%4、工程款由甲方打到乙方指定的账户上。5、质保金5%质保期一年。第八条甲乙双方权利义务：甲方权利义务：负责施工前的隐蔽物交底，技术规程指导，监督乙方工程技术交底及施工安全教育。负责乙方的施工用水、用电。甲方有权对工程进行施工管理、质量跟踪和监督检查，并负责组织验收。协调好其它工种，尽量避免因配合不到位造成返工、返修。按合同约定期限和方式支付工程款。协助乙方进行现场施工协调工作。乙方权利义务：1、遵纪守法，遵守甲方的施工管理制度，严格按国家法律、法规、条例及本合同

5、约定的劳动规程和业务流程作业，服从甲方施工管理人员指挥。施工前，对工人进行安全、技术交底，做足安全措施。材料进场提供产品质量证明。乙方必需派出专职管质量、安全的管理人员配合现场施工，管理人员名单、联系电话抄送甲方备案。乙方的施工材料和自带机具要自我保管。施工过程中，负责施工质量、工期自查自检，并对已完工的各分项工程进行质量复查。按施工安全规范的规定，采取预防措施，确保施工安全和第三方的安全。第九条工程变更：1、非乙方提出的施工变更，甲方须及时告之乙方，并商定变更价款及工期，若不及时告之造成的返工及工期误均由甲方负责。2、若乙方发现设计图上不明或矛盾之处，乙方及时提出，甲方须在5小时内给予答复,

6、否则乙方有权停止施工，造成的工期延误甲方负责。第十条工期延期免责：因甲方原因或人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，工期可以顺延，但双方应用现场签证单办理工期延期，确定顺延时间。如果甲方不按合同支付款项造成工程停工，工期顺延，并承担违约责任。第十一条保修责任：1、本工程质保期为壹年（从完工交付之日计），在质保期内无偿对整个工程进行质保服务。第十二条奖罚制度：1、乙方严格按设计要求及施工规范规定施工，不得偷工减料；乙方完工场清，剩余材料要分类堆放整齐，做到文明施工，不得有无组织施工，随便乱堆、弃置材料，场地脏乱现象。乙方应按时完工，若因乙方原因造成钢结构工期延误每延误一天向甲方支付违约金2000元每

7、天。逾期十天仍未完工甲方有权解除合同。上述款项在下一次支付时进行扣除。第十三条工程验收工程完工前3天内，乙方以书面向甲方提交验收申请，甲方应在5天内组织竣工验收，并提出整改意见，如因甲方原因未在规定时间内组织验收及提出整改意见，则视为工程验收合格。由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量或由于施工质量问题造成材料、设备的损坏，其返工费用由乙方承担。对验收不合格项目限期整改的需另行验收，就其产生的所有费用由乙方承当。竣工工程经验收符合合同要求之质量标准，从验收之日起5天内向甲方移交完毕。钢结构制安经甲方的签字验收,方可为验收合格。第十四条违约责任：施工质量不符合设计要求，质量不合格者，乙方应负

8、责返工或采取补救措施，其费用由乙方承担。因此给甲方造成损失的，由乙方承担相应的补偿和赔偿，工期不予延长。因乙方严重违反现场施工管理规定，造成工程质量事故或人员伤亡，损坏甲方商誉的，甲方有权责令乙方退场。乙方违反以下任一条款，甲方有权终止合同，责令乙方退场，一切损失及退场费由乙方自负。、乙方因施工技术不过关而发生多次质量事故，工人力量不足经甲方书面通知整改，仍收效不大。、乙方将本工程转包他人施工。、违反施工现场管理制度，屡次不改，或对属下工人管理失控。甲方未按本合同约定支付工程款，工期可予顺延，甲方承担违约责任；若逾期10天仍未支付的乙方有权解除合同，所有乙方提供的材料归乙方所有，违约金按银行同期利率的4倍支付乙方。甲乙方任一方违约，对方发出违约通知书3天内另一方要接受处理，超过5天不接受处理当自动确认。第十五条争议处理：在合同履行中若双方发生争议，经调解仍不能解决时，任何一方均可提交诉讼，诉讼法院为工程所在地人民法院。若纯属技术问题，由双方同意的权威机构（或第三方）进行裁定，此裁定为最终裁定，双方无条件执行。除甲乙双方同意或仲裁机构要求停止施工外，双方在争议期间都应继续履行合同中其它无争议部分，否则，停工方应承担因此而造成的对方损失。