水厂净水工程项目招标文件

1、 益阳市第四水厂净水工程 招 标 文 件招标编号：XXZBYY-2017-011招标人：益阳市自来水有限公司（盖章）招标代理机构：湖南新星项目治理有限公司（盖章）招标师：康艳 证书编号：00045012017年10月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc23746 第一章 招标公告 工程量签证由施工单位、监理单位、建设单位现场会签 。12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额： / 。预付款支付期限： / 。预付款扣回的方式： / 。12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限： / 。预付款担保的形式为： / 。12.3 计量12.

2、3.1 计量原则工程量计算规则： 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、湖南省建设工程造价治理方法（省人民政府令第192号） 。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定： 按月计量 。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定： / 。12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定： 按月计量。12.3.5 总价合同采纳支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4项总价合同的计量约定进行计量： / 。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序： / 。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期关于付款周期的约定： 按施工合同约定 。12

3、.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定： / 。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按月提交 。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请七天内 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。（2）发包人支付进度款的期限： / 。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。12.4.6 支付分解表的编制2.总价合同支付分解表的编制与审批： / 。3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

4、： / 。13.验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提早 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。13.2 竣工验收13.2.2 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款 。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用条款 。13.2.5 移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内 。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。13.3 工程试车13.3.1 试车程

5、序工程试车内容： / 。（1）单机无负荷试车费用由 承担；（2）无负荷联动试车费用由 承担。13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定： / 。13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后3天内 。14.竣工结算14.1 竣工结算申请承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。竣工付款申请单应包括的内容： 双方另行约定 。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单等资料28天内 。发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单28天内 。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 双方另行约定

6、。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 四份 。承包人提交最终结算申请单的期限： 双方另行约定 。14.4.2 最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请28天内 。（2）发包人完成支付的期限： 申请签发后14天内 。15.缺陷责任期与保修15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 按国家相关规定 。15.3 质量保证金关因此否扣留质量保证金的约定： 扣留 。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采纳以下第 2 种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为： ；（2） 5 %的工程款；（3）其他方

7、式： 。15.3.2 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 1 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式： 。关于质量保证金的补充约定： / 。15.4 保修15.4.1 保修责任工程保修期为： 按国务院279号令及建设部80号令执行 。15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时刻： 24小时 。16.违约16.1 发包人违约16.1.1 发包人违约的情形发包人违约的其他情形： / 。16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承

8、担方式和计算方法：（1）因发包人缘故未能在打算开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 双方另行约定 。（2）因发包人缘故未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行约定 。（3）发包人违反第 10.1 款变更的范围第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方另行约定 。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人缘故导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行约定 。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方另行约定 。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：

9、 双方另行约定 。（7）其他： / 。16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按 16.1.1 项发包人违约的情形约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形： 双方另行约定 。16.2.2 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特不约定： 执行通用条款 。发包人接着使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担

10、方式： 双方另行约定 。17.不可抗力17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1 工程保险关于工程保险的特不约定： 执行通用条款 。18.3 安全生产责任保险关于安全生产责任保险的约定： / 。18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定： 双方另行约定 。20.争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： 。选定争议评审

11、员的期限： 。争议评审小组成员的酬劳承担方式： 。其他事项的约定： 。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： 。20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：（1）向 益阳市 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 益阳市 人民法院起诉。第四部分 合同附件及格式附件一工 程 项 目 一 览 表序号单位工程名称单位数量投资额(元)要紧结构型式发包人（公章） 监理人（公章） 承包人（公章） 法定代表人（签字） 总监理工程师（签字） 法定代表人（签字） 托付代理人（签字） 或托付代理人（签字） 托付代理人（签字） 年 月 日 年 月 日 年 月 日附件二

12、承包人供应要紧材料、工程设备一览表工程名称： 工程编号： 序号材料设备名称规格生产厂家（或供货人）单位数量质量标准提供地点提供时刻备注发包人（公章） 监理人（公章） 承包人（公章） 法定代表人（签字） 总监理工程师（签字） 法定代表人（签字） 托付代理人（签字） 或托付代理人（签字） 托付代理人（签字） 年 月 日 年 月 日 年 月 日附件三发包人供应材料、工程设备一览表工程名称： 工程编号： 序号材料设备名称规格生产厂家单位数量单价（元）总价（元）质量标准交货地点交货时刻备注发包人（公章） 监理人（公章） 承包人（公章） 法定代表人（签字） 总监理工程师（签字） 法定代表人（签字） 托付代

13、理人（签字） 或托付代理人（签字） 托付代理人（签字） 年 月 日 年 月 日 年 月 日附件七工程质量保修书发包人：（全称） 承包人：（全称） 为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人依照中华人民共和国建筑法、建设工程质量治理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1 质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体

14、质量保修范围，双方约定如下：工程承包范围内的所有施工内容。 2 质量保修期2.1 质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分不计算质量保修期。2.2 双方依照建设工程质量治理条例及有关规定，约定本工程质量保修期如下：（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为： 5 年；（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为： 2 年；（4）供热、供冷系统工程为： 2 个采暖期、供冷期；（5）装饰装修工程为 2 年；（6）其他项目 2 年。3 质量保修责任3.1 属于保修范围的项目，承包人

15、应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。4 质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5 质量保证金质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金给予的约定一致。6 其他6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：无

16、。 6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：托付代理人（签字）： 托付代理人（签字）： 年 月 日 年 月 日第五章 工程量清单1.工程量清单讲明1.1 本工程量清单是依据湘建价2014113号文件湖南省建设工程工程量清单计价方法（以下简称“计价方法”）以及招标文件中包括的图纸等编制。计价方法中规定的工程量计算规则中没有的子目，在本章第1.4款约定；计价方法中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工

17、程造价治理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采纳中华人民共和国法定的差不多计量单位。1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容讲明如下： 。1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔

18、和工程结算。1.6 本条与下述第2条和第3条的讲明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。2.招标操纵价编制讲明及公布内容2.1 招标操纵价编制依据2.1.1 本招标文件；工程施工图纸； 2.1.2 湖南省住房和城乡建设厅湘建价201672号文件关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定及关于增值税条件下材料价格公布与使用的规定中规定的取费标准、计费程序；2.1.3建价2014113号文件湖南省建设工程工程量清单计价方法、湖南省2014建筑、装饰、安装、市政、园林工程消耗量标准；2.1.4人工工资单价按湘建价2014112号关于公布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知计算，装饰工资按9

19、0元/工日计算，其它工资按76元/工日计算；2.1.5 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；2.1.6益阳市建设造价治理站公布的2016年最新的价格文件，工程造价信息没有公布的参照市场价；2.1.7按湘建价【2016】134号计取相关社会保险费。2.2 本招标操纵价已报益阳市招标投标治理办公室备案。2.3招标操纵价公布内容2.3.1本项目设招标操纵价,招标操纵价差不多相关部门审查备案。本项目招标操纵价为33105901.00元，高于招标操纵价的投标为废标；2.3.2 投标人在投标截止时刻72小时前，可对招标操纵价向招标人或招标代理机构书面提出异议；招标人对招标操纵价若有调整，则在投标截止时刻

20、24小时前在 湖南省招标投标监管网上公示。投标人自行查阅，不另行通知。3.投标报价讲明3.1 投标报价应依照招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。（1）本招标文件；工程施工图纸； （2）湖南省住房和城乡建设厅湘建价201672号文件关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定及关于增值税条件下材料价格公布与使用的规定中规定的取费标准、计费程序；（3）建价2014113号文件湖南省建设工程工程量清单计价方法、湖南省2014建筑、装饰、安装、市政、园林工程消耗量标准；（4）企业定额或湖南省建设工程计价方法（湘建价2014113号）、湘建价201672号文及最新的有关文件规定的取费标准、计费

21、程序；（5）招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；（6）建设工程设计文件及相关资料；（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；（9）市场价格信息或工程造价治理机构公布的工程造价信息；（10）其他的相关资料（招标人可依照有关规定进行细化）；3.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只同意有一个报价。3.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和治理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。3.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的

22、子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。3.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由直接费、各项费用和利润、销项税额和附加税费、其他项目费（含暂列金额）组成，同时“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。3.6 单位工程工程量与造价表（一般计税法）按下列要求报价：3.6.1 分部分项工程量清单计价应依据现行计价方法文件中关于综合单价的组成内容确定报价。3.6.2 材料、机械台班单位均执行除税单价。3.6.3 各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身

23、情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。3.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。3.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“清单工程人材机用量与单价表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。3.7 措施项目按下列要求报价：3.7.1 措施项目清

24、单计价应依照投标人的施工组织设计进行报价。能够计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采纳综合单价计价；其余的措施项目能够“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。3.7.2 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。3.7.3 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。3.7.4 关于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项

25、和分析。3.8 其他项目清单费应按下列规定报价：3.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。3.11 治理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人依照自身情况和综合实力做竞争性考虑。3.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。3.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。3.15 有关投标报价的其他讲明： 3.15.1 人工工资单价按工程造价治理机构公布的工程造价信息确定

26、，且不得低于最低工资标准。4.其他讲明4.1 词语和定义4.1.1 一般计税法一般计税方法的应纳税额，是指当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式：应纳税额当期销项税额当期进项税额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分能够结转下期接着抵扣。 4.1.4 销项税额销项税额，是指纳税人发生应税行为按照销售额和增值税税率计算并收取的增值税额。销项乘客计算公式：销项税额销售额税率。4.1.5 进项税额进项税额，是指纳税人发生购进物资、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产，支付或者负担的增值税额。4.1.6 附加税费附加征收税费包括都市维护建设税、教育费附加和地点教育附

27、加。4.1.12签约合同价（合同价款）发承包双方在工程合同中约定的工程造价，即包括直接费、各项费用和利润、销项税额和附加税费、其他项目费（含暂列金额）组成。 第六章 图 纸 1.图纸目录序号图名图号版本出图日期备注 2.图 纸第七章 技术标准和要求一、工程技术规范本工程在施工及竣工验收中应严格遵守国家、部颁的现行相关规程规范，或行业现行的有关规定执行，国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。二、工程技术要求（一）设计单位：见设计图纸（二）技术要求：按国家、地点、行业现行规范、规程进行施工及验收。（三）质量要求：1、承包人必须严格按施工图纸及技术讲明进行施工，未经发包人和设计单位同意不得修

28、改；如确因图纸设计有误或施工缘故需修改时，需通过发包人和设计单位、监理单位同意，由设计单位发变更通知单方可施工。2、隐蔽工程必须经发包人、监理单位和设计单位共同验收合格后方可进行下一步工序的施工。 （四）质量标准：1、工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准进行生产供货及施工，确保所供材料设备质量和性能能满足设计要求，达到合格工程标准。承包人如有违反操作规程及粗制滥造现象，发包人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延。2、质量保修：符合建设部200080号令及相关工程保修规定。按国家有关规定，承包人在设备材料质保期内提供免费维修

29、保养。在工程保修期内，由发包人安排维修，维修费在保修预留金中扣除。 （五）技术资料：承包人在工程竣工交付使用后30天内按国家有关规定向发包人提交竣工资料和完整的结算资料，费用均包括在投标报价之内。第八章 投标文件格式 第一部分 投标函部分格式 （项目名称）招标投 标 文 件（投标函部分）（招标编号： ） 投标人： （盖单位章）法定代表人或其托付代理人： （签字或盖章） 年 月 日目 录 HYPERLINK l _Toc300678567 一、投标函及投标函附录 HYPERLINK l _Toc300678568 （一）投 标 函 HYPERLINK l _Toc300678569 （二）投标函

30、附录 HYPERLINK l _Toc300678570 二、法定代表人身份证明 HYPERLINK l _Toc300678571 二、授权托付书 HYPERLINK l _Toc300678572 三、 HYPERLINK l _Toc300678573 投标保证金 HYPERLINK l _Toc300678574 四、项目治理机构 HYPERLINK l _Toc300678575 （一）项目治理机构组成表 HYPERLINK l _Toc300678576 （二）要紧人员简历表 HYPERLINK l _Toc300678577 附1：项目经理简历表 HYPERLINK l _Toc

31、300678578 附2：要紧项目治理人员简历表 HYPERLINK l _Toc300678580 五、资格审查资料 HYPERLINK l _Toc300678581 （5.1）投标人差不多情况表 HYPERLINK l _Toc300678582 （5.2）近年财务状况表 HYPERLINK l _Toc300678583 （5.3）近年完成的类似项目情况表 HYPERLINK l _Toc300678584 （5.4）正在施工的和新承接的项目情况表 HYPERLINK l _Toc300678585 （5.5）近年发生的诉讼和仲裁情况表 HYPERLINK l _Toc30067858

32、6 （5.6）证件复印件 HYPERLINK l _Toc300678587 （5.7）拟投入本工程的要紧施工设备表 HYPERLINK l _Toc300678588 （5.8）企业通过安全认证情况、企业信用情况附有关证明文件复印件 HYPERLINK l _Toc300678589 （5.9）企业及拟任项目负责人所承担工程近3年获奖情况 HYPERLINK l _Toc300678590 （5.10）企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况 HYPERLINK l _Toc300678591 六、其他 HYPERLINK l _Toc300678592 七、承诺书一、投标函及投标函附录（

33、一）投 标 函致： （招标人名称） 在考察现场并充分研究 （项目名称） 标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）： 元RMB￥： 元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。在我方的上述投标报价中，包括：直接费用：RMB￥： 元各项费用和利润：RMB￥： 元其中：安全文明费RMB￥： 元 规费RMB￥： 元销项税额：RMB￥： 元附加税费：RMB￥： 元社会保险费：RMB￥： 元建安费用：RMB￥： 元其他项目费：RMB￥： 元（其中：暂列金额：RMB￥： 元）假如我方中标，我方保证在 年 月

34、日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工， 天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到 标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时刻后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时预备同意你方发出的中标通知书。随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）： 元（￥：元）。在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。投标人（盖章）： 法定代表人或托付代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日（二）投标函附录工程名称： （项目名称）序 号条款内容合同条款号约定内容

35、备注1项目负责人姓名： 资质等级 2工期天数： 日历天3质量标准4保修要求5缺陷责任期6承包人履约担保金额 7分包见分包项目情况表8逾期竣工违约金 元/天9逾期竣工违约金最高限额 10预付款额度11质量保证金额度备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。投标人（盖章）： 法定代表人或托付代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日二、法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 成立时刻： 年 月 日经营期限： 姓名： 性不： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。 特此证明。 投标人： （盖单位章） 年 月

36、 日三、授权托付书本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现托付 （姓名）为我方代理人。代理人依照授权，以我方名义签署、澄清、讲明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）施工招标投标文件，其法律后果由我方承担。托付期限： 。代理人无转托付权。附：法定代表人及托付代理人身份证明 法定代表人二代身份证复印件托付代理人二代身份证复印件投标人： （盖单位章）法定代表人： （签字）托付代理人： （签字） 年 月 日四、投标保证金1.附投标人差不多账户开户许可证和投标保证金银行进账单复印件2.保证金退还申请书保证金退还申请书致 (招标人或招标代理机构)： 我系参加 （项目名称），项目编号： 的投标人，

37、现申请按该项目招标文件规定，退返保证金人民币 (大写）￥ (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：户名： 账号： 开户行： 开户行地址： 省 市假如提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。 投标人(盖单位章)：联系人： 移动电话： 固定电话： 日期： 年 月 日讲明：保证金退还申请书需单独递交，不得装订在投标文件中,需在投标截止时刻前同投标文件一同递交，未交保证金退还申请书的投标人，将阻碍其保证金的正常退还。四、项目治理机构（一）项目治理机构组成表姓名性不执业或岗位资格证明拟在本项目担任的工作岗位证书名称级不证号专业身份证号码（二）要紧人员简历表附1：项目负责

38、人简历表项目负责人应附建筑师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明复印件及无在建工程项目的承诺书，治理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。姓 名职 称职 务年龄拟在本工程任职项目负责人注册建筑师执业资格等级 级建筑师专业安全生产考核合格证书证号要紧工作经历时 间参加过的类似项目名称工程概况讲明发包人及联系电话 注：项目负责人在建项目情况：省内企业项目负责人在建工程情况和省外企业项目负责人在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准；省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供的拟任项目负责人无在建

39、工程证明。附2：要紧项目治理人员简历表要紧项目治理人员指项目技术负责人、施工员、质量员、安全员岗位人员。应附岗位资格证书、身份证、养老保险证明复印件，项目技术负责人还须附学历证和职称证，不需附岗位资格证书岗位名称姓 名年 龄性 不毕业学校拥有的岗位资格专业职称岗位资格证书编号工作年限主要工作业绩及担任的主要工作注：1.施工项目部关键岗位人员（除项目负责人）在建项目情况：省内企业关键岗位人员在建工程情况和省外企业关键岗位人员在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准；省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供的拟任施工项目部关键岗位人员（除项目负责人）无在建工程证明

40、复印件。 2.省外企业关键岗位人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，须提供证书真伪查询官方网站网址或提供省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明复印件。 五、资格审查资料（5.1）投标人差不多情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时刻职员总人数：企业资质等级其中项目负责人人员营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技 工经营范围备注（5.2）近年财务状况表备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和

41、财务情况讲明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知前附表”的规定。（5.3）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目负责人（项目经理）技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：1.类似项目有效时刻以提交投标文件截止时刻前36个月内竣工验收的工程为有效。 2.本表后附合同协议书和竣工验收备案登记表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（5.4）正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期打算竣工日期承担的工作工

42、程质量项目负责人（项目经理）技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（5.5）近年发生的诉讼和仲裁情况表类不序号发生时刻情况简介证明材料索引诉讼情况仲裁情况讲明：1、有效时刻以提交投标文件截止时刻前36个月为准。2、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。（5.6）证件复印件包含：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书、湖南省外企业入湘施工登记证（仅省外企业提供）的复印件。（5.7）拟投入本工程的要紧施工设备表序号设备

43、名称型号规格数 量国不产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注（5.8）企业通过安全认证情况、企业信用情况附有关证明文件复印件（5.9）企业及拟任项目负责人所承担工程近3年获奖情况序号工程名称获奖时刻奖项名称证明材料索引注：1、有效时刻：以提交投标文件截止时刻前36个月内公布的表彰文件或证书。 2、拟任项目负责人所承担工程为拟任项目负责人在其他项目中以项目负责人职务承担的工程。 3、附工程获奖证书或表彰文件复印件。（5.10）企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况不良行为记录的发生情况（其中企业以提交投标文件截止时刻前6个月内的记录为有效，附有关文件或资料复印件；拟任项目负责人

44、以提交投标文件截止时刻前24个月内的记录为有效，附有关证明文件和资料复印件）近年不良行为记录情况序号发生时刻简要情况讲明证明材料索引六、其他七、承 诺 书 （招标人名称）：我方在此声明：1、我方拟派往 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、专职安全生产员现时期没有担任任何在建工程项目的职务。2、我方未为本项目前期预备提供设计或咨询服务、不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目代建人或者与本项目代建人的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理

45、机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。3、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严峻违约及重大工程质量问题。4、我方保证投标文件提供信息的真实和准确，并情愿承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。5、如建设单位工程量进行调整，我单位没有任何意见，按实际发生的工程量进行结算。特此承诺投标人： （盖单位章）法定代表人或其托付代理人： （签字） 年 月 日第二部分 商务标部分格式 （项目名称） 标段施工招标投 标 文 件（商务标部分）（招标编号： ） 投标人： （盖单位章）法定代表人或其托付代理人： （签字或盖章） 年 月 日目

46、 录 HYPERLINK l _Toc300678595 1.已标价工程量清单内容 HYPERLINK l _Toc300678596 2.已标价工程量清单格式（1）B.3：投标总价封面；（2）C.3：投标总价扉页（3）附D表1：总讲明（4）E.1：建设项目投标报价汇总表（5）E.2：单项工程投标报价汇总表（6）附E新表3-1-1：单位工程费用计算表（一般计税法）（7）附E新表3-1-2：单位工程费用计算表（安装专用）（8）附F新表1-1：单位工程工程量与造价表（9）附F新表2-1-1：清单项目直接费用预算表（10）附F新表2-2-1：清单项目人材机用量与单价表（11）附F新表2-3-1-1：

47、清单项目费用计算表（12）附F新表2-3-1-2：清单项目费用计算表（安装专用）（13）G.1：其他项目清单与计价汇总表（14）G.2：暂列金额明细表（15）G.3：材料（工程设备）暂估单价及调整表（16）G.4：专业工程暂估价及结算价表（17）G.5：计日工表（18）G.6：总承包服务费计价表（19）附H表1：规费项目计价表（20）L新表4-1：单位工程人材机用量与单价表 HYPERLINK l _Toc300678611 投标总价封面 工程投 标 总 价投 标 人： （单位盖章） 时刻： 年 月 日 投标总价扉页投 标 总 价招 标 人： 工 程名 称： 投 标总 价（小写）： （大写）：

48、 投 标 人： （单位盖章）法定代表人或其授权人： （签字或盖章）编 制 人： （造价人员签字并盖专用章） 时刻： 年 月 日 表1 ：工程计价总讲明 总 讲 明 工程名称： 第 页 共 页 投 标 人： （单位盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 编制人： （造价工程师签字并盖专用章）E.1：工程计价汇总表建设项目投标报价汇总表 工程名称： 第 页 共 页序号单项工程名称金额（元）其 中（元）暂估价安全文明施工费规费其中：劳保基金12合 计 投 标 人： （单位盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 编制人： （造价工程师签字并盖专用章） E.2：投标报价汇总表单项工程投标报价汇总表 工程名称

49、： 第 页 共 页序号单项工程名称金额（元）其 中（元）暂估价安全文明施工费规费其中：劳保基金12合 计注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。 投 标 人： （单位盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 编 制 人： （造价工程师签字并盖专用章） 附E新表3-1-1单位工程费用计算表（一般计税法）工程名称： 标段： 用途： 第 页 共 页序号工程内容计费基础讲明费率(%)金额(元)备注1直接费用1.1+1.2+1.31.1人工费1.2材料费1.3机械费2各项费用和利润2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.72.1取费基础2.1.1人工费2.1.2机械费2.2治理费2.3利润

50、2.4安全文明费2.5冬雨季施工费2.6规费2.6.1+2.6.2+2.6.3+2.6.4+2.6.52.6.1工程排污费2.6.2职工教育经费和工会经费2.6.3住房公积金2.6.4安全生产责任险3建安造价1+24销项税额3税率5附加税费（3+4）费率6其他项目费（含暂列金额）工程造价3+4+5+6注：1.采纳一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价。 2.直接费用=工日数量工日单价（市场价）+材料用量材料预算价格+机械台班用量机械台班单价（市场价）； 3.建安造价（销售额）=直接费用+各项费用和利润。 投 标 人： （单位盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 编 制 人： （造价工程

51、师签字并盖专用章）附E新表3-1-2单位工程费用计算表（安装专用）（一般计税法）工程名称： 标段： 用途：第 页共 页序号工程内容计费基础讲明费率(%)金额(元)备注1直接费用1.1+1.2+1.31.1人工费1.2材料费1.2.1其中：工程设备费1.3机械费2各项费用和利润2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.72.1取费人工费2.2治理费2.3利润2.4通用措施项目费2.4.1其中：安全文明施工费2.5专业措施项目费2.5.1其中：脚手架搭拆费2.6规费2.6.1+2.6.2+2.6.3+2.6.4+2.6.52.6.1工程排污费2.6.2职工教育经费和工会经费2.6.3住房公积金2

52、.6.4安全生产责任险3建安造价1+24销项税额3税率5附加税费（3+4）费率6其他项目费(含暂列金额）工程造价3+4+5+6注：1.采纳一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价。 2.直接费用=工日数量工日单价（市场价）+材料用量材料预算价格+机械台班用量机械台班单价（市场价）； 3.建安造价（销售额）=直接费用+各项费用和利润。 投 标 人： （单位盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 编 制 人： （造价工程师签字并盖专用章）附F新表1-1单位工程工程量与造价表（一般计税法）工程名称： 标段： 用途：第 页共 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其

53、 中建安造价销项税额附加税费本页合计附F新表2-1-1 清单项目直接费用预算表（一般计税法）工程名称： 标段： 用途：第 页共 页清单编码名称计量单位数量直接费用指标消耗量标准编号项目名称单位数量基期价市场价单价小计单价小计其中人工费材料费机械费合计（元）注：1.清单直接费用指标=合计金额/数量 2.安装工程材料费中已包含主材费和设备费用附F新表2-2-1 清单项目人材机用量与单价表（一般计税法）工程名称： 标段： 用途：工清单编号： 单位： 数量：第 页共 页序号编码名称(材料、机械规格型号)单位数量基期价(元)市场价(元) 合价(元) 备注本 页 小 计注：合价=市场价（除税）数量附F新表

54、2-3-1-1 清单项目费用计算表（一般计税法）工程名称： 标段： 用途：清单编号： 单位： 数量：第 页共 页序号工程内容计费基础讲明费率(%)金额（元）备注合计单价1直接费用1.1+1.2+1.31.1人工费1.2材料费1.3机械费2各项费用和利润2.2+2.3+2.4+2.5+2.62.1取费基础2.1.1人工费2.1.2机械费2.2治理费2.3利润2.4安全文明费2.5冬雨季施工费2.6规费2.6.1+2.6.2+2.6.3+2.6.4+2.6.52.6.1工程排污费2.6.2职工教育经费和工会经费2.6.3住房公积金2.6.4安全生产责任险3建安造价1+24销项税额3税率5附加税费（

55、3+4）费率工程造价3+4+5注：1.采纳一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价。 2.直接费用=工日数量工日单价（市场价）+材料用量材料预算价格+机械台班用量机械台班单价（市场价）； 3.建安造价（销售额）=直接费用+各项费用和利润。 4.单价=合计/数量附F新表2-3-1-2 清单项目费用计算表（安装专用） （一般计税法）工程名称： 标段： 用途：清单编号： 单位： 数量：第 页共 页序号工程内容计费基础讲明费率(%)金额（元）备注合计单价1直接费用1.1+1.2+1.31.1人工费1.2材料费1.2.1其中：工程设备费1.3机械费2各项费用和利润2.2+2.3+2.4+2.5+2.62.1取费人工费2.2