消防配合协议书

1、分包工程配合服务协议协议编号： QG/WL-DC-WZ2011（分包工程配合协议）002 号卧龙北江豪庭AB组团消防分包工程配合服务协议协议编号QG/WL-DC-WZ2011（分包工程配合协议）002 号签约日期2011 年 10月 8日鉴证编码鉴证日期2011 年 10月 8日协议主题卧龙北江豪庭AB组团消防分包工程配合服务甲方五洲实业投资有限公司（发包单位）乙方瑞华建设集团有限公司（发包人指定分包单位）丙方舜元建设（集团）有限公司( 施工总包单位 )1南通华荣建设集团公司有限公司分包工程配合服务协议为了更好的完成卧龙北江豪庭 AB组团消防工程的建设任务，本着平等互利的原则、 依据清远市有关

2、建设工程规定和 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及建筑安装工程承包合同条例，为更好提供现场配合管理服务及对配合管理的内容和费用、分包单位水电费用、总包单位已替分包单位付清的政府规费（包括：建筑工程交易费、噪声排污费、担保费、保险费、印花税、劳动力资源费等），经甲乙丙三方的友好协商达成如下协议：一、 协议管理范围同乙方与甲方所签订合同的承包范围。二、 分包工程质量乙方所分包工程的质量必须达到甲方与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。三、 分包工程进度31 乙方所分包的工程必须按照由甲方、丙方及监理单位确认的进度计划进行施工。 如因乙方原因导致工程工期延误， 乙方承担违约责任，并赔偿由

3、此给甲方或丙方所带来的一切损失；32 乙方的施工不得影响丙方的正常施工，如果因乙方原因造成丙方工程延误，乙方承担违约责任， 并赔偿由此给甲方或丙方所带来的一切损失。四、甲方责任4.1 甲方提供给丙方一份甲方与乙方签订的施工合同副本；4.2 甲方须支持丙方现场管理工作。如乙方在安全、工期、环保及文2南通华荣建设集团公司有限公司分包工程配合服务协议明施工方面达不到现场管理的要求，丙方对乙方采取的处罚措施，甲方配合支持丙方合理意见；4.3 甲方协助丙方控制乙方分包工程的工期、质量、安全；4.4 监督检查分包工程的质量并组织的对分包工程的验收；五、乙方责任5.1 乙方进场前，必须先向丙方及监理单位提交

4、进场施工人员的花名册，以及进场机具的规格数量，由丙方登记备案，未经登记的备案的人员及机具禁止进入施工现场；5.1 乙方必须服从并执行丙方对消防、安全、文明施工、环境保护等管理的有关规定和制度；5.2 乙方应遵守与甲方签订合同的各项内容及设计方、监理方的书面指示，精心施工；5.3 乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任。乙方应向甲方、监理、丙方提交施工组织设计及施工方案；5.4 乙方应具备在清远市施工的条件，进清远手续齐全；5.5 乙方应服从甲方、监理、设计的监督指导；5.6 向丙方提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工资料及竣工图（ 2 套）；5.7 对现场的结构

5、尺寸、留洞进行检查、校对并及时将存在的问题提供丙方；乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改，如果必须现场剔凿开洞或拆改，乙方须事先得到丙方书面认可，并按丙方同意的剔凿开洞3南通华荣建设集团公司有限公司分包工程配合服务协议或拆改方案施工， 施工完毕后并及时修补。 负责与分包工程有关的堵补工作；5.8 负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收，同时不得损坏其它分包的材料、 成品、及半成品，否则，承担相应的责任及费用；5.9 乙方需做到每日工完场清，并负责自身的施工垃圾清运至丙方指定的施工现场垃圾堆放点；5.10 一切因乙方原因造成的任何安全事故及由此给甲方、丙方及其它分包方造成的损失，由乙方承担一切

6、经济责任和法律责任；5.14 乙方的工期需满足甲方及丙方总的工期进度要求，并根据现场实际情况随丙方总的进度计划的调整而调整。甲方不受理乙方提出的因进度计划调整或调整乙方施工区域而引起的窝工或加人加班的索赔。5.15 未经批准，乙方不得以任何方式于现场竖立各种标牌、标识；5.16 乙方除甲方合同约定应提供的条件外，现场使用甲方、丙方所有物资材料必须提前申请，办理使用手续，未提前申请一律结算后2倍扣除工程款。六、 丙方责任6.1 协调日常工作，按月提供对分包工程的进度要求；6.2 丙方在各分项工程施工前须与乙方联系，与乙方核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损

7、失由丙方负责；6.3 提供必需的测量定位；4南通华荣建设集团公司有限公司分包工程配合服务协议6.4 按施工图（含分包工程施工图） 、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋，并做好标识，修补分包工程施工损坏内外墙。6.5 在分包工程施工前，按甲方及乙方的要求完成有关的土建项目施工，提供具备分包工程施工的条件；6.6 丙方负责向乙方提供合同约定的所有合理设施，包括但不仅限于以下所列项目：1、及时提供乙方的材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件；2、提供乙方施工、照明用电、施工用水，并供应其调试所需负荷，提供乙方的施工用电， 为确保施工用电安全和各线路的负荷平衡，丙方负责在乙方使用电源

8、之前，收集乙方的负荷要求，并统筹安排，从配电箱引出的分电箱由分包自行解决，在每层楼面都需设置临时用水源，施工、生活用水电费由乙方负责。3、 提供通道与场地，负责分配乙方的施工、办公、仓储等用途的场地，乙方自行解决办公设施和仓储设施。4、 提供工地现有的垂直运输、脚手架供乙方使用，如需拆除应报甲方批准。5、丙方应对本工程的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 分包工程施工过程中及完工后，丙方负责督促乙方将易损部分进行包裹保护。6、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外） ，由乙方与丙方对所造成的损失5南通华荣建设集团公司有限公司

9、分包工程配合服务协议承担连带责任；7、丙方须对工程整体进度负责，熟悉分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划， 进行汇总分析， 并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。8、乙方进场后，丙方负责对其现场安全和文明施工进行管理及培训教学；9、丙方负责组织和主持与乙方有关的协调会议，并在会议后三天内向甲方、监理提交会议纪要。10、丙方设置于现场已有的起重机械或人货电梯，乙方可以在一定的协调下无偿使用。 但地面或楼面的水平运输由乙方自行解决。为工程设备的安装就位，如丙方现有的起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由乙方自行承担；11、丙方须及时清运乙方在现场指定垃圾

10、堆放点的施工垃圾，清运费用丙方承担，不再另行计费。12、分包工程的报建、验收手续由丙方负责，乙方协助，费用由乙方负责；13、汇总乙方编制的符合政府规定及甲方管理要求的分包工程的竣工资料；14、协助甲方监督检查分包工程的质量并参加甲方组织的对分包工程的验收；15、丙方管理配合费包含以上所需费用，如不按要求内容向乙方提供配合的，或配合不及时，甲方可另行处理，扣除所有配合费并在配合6南通华荣建设集团公司有限公司分包工程配合服务协议费基础上加 25 的管理费，从当期的丙方工程进度款中直接扣除。七、总包配合管理费、 分包工程水电费及总包单位已替分包单位付清的政府规费（包括：建筑工程交易费、 噪声排污费、

11、担保费、保险费、印花税、劳动力资源费等）的计取及其支付 7.1 费用计取：本次消防分包工程交总包配合管理费为：分包工程总价的3%；本次消防分包工程交总包水电费为：分包工程总价的7；本次消防分包工程政府规费（包括：建筑工程交易费、噪声排污费、担保费、保险费、印花税、劳动力资源费等） : 为分包工程总价的 1.3%（可查总包缴纳的政府规费单据） ；7.2 费用支付：甲方在支付乙方第二次工程进度款前，乙方付至总包配合管理费及分包工程水电费的50%给丙方，并一次性付清分包工程政府规费给丙方，甲方根据丙方出具的收款收据，支付第二次工程款给乙方；整体工程经清远市政府部门验收通过及甲方验收合格后，乙方付清所

12、有总包配合管理费及分包工程水电费尾款给丙方，甲方根据丙方出具的收款收据，支付当期的工程款项。乙方在付款时，丙方应同时提供同额款收据给乙方。八、 文明施工与安全8.1 文明施工乙方进场前，必须和丙方签订安全生产协议书，签订后交7南通华荣建设集团公司有限公司分包工程配合服务协议甲方一份。乙方应严格按丙方的环境管理手册 、环境管理体系程序文件、工程项目文明施工管理实施细则规定组织施工。现场材料应按照丙方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方应随时将施工垃圾清运至丙方指定的施工现场垃圾堆放点，且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生；乙方应严格执行环境保护规定，防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音

13、的扰民；本工程的施工时间将受清远市政府规定的限制。乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守现有法律规定以及丙方的限制；为配合丙方的创“安全文明工地”计划的实施，乙方应由丙方统一指挥，负责现场的安全文明施工；8.2 乙方熟悉并能自觉遵守执行建设部的建设工程施工现场管理规定、清远市 实施细则、清远市建设工程施工现场管理问题性质的认定及处罚规定、清远市建筑施工现场安全防护基本标准、施工现场临时用电安全技术规范及其它中华人民共和国国家和政府（含地方政府）、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、 法规及各项规定。 积极参加各种能促进安全生产的活动；8.3 乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设

14、部、广东省、清远市政府、清远市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。九、 纠纷的解决8南通华荣建设集团公司有限公司分包工程配合服务协议9.1 各方在履行合同中无论发生任何纠纷，均应按甲方与乙方签订的合同及本协议执行，并依此进行协商；9.2 经协商不能解决时可申请清远市仲裁委员会仲裁。十、现场会议无论甲方、设计方及监理方召集的与乙方承包范围有关的会议，乙方应按时参加并及时解决施工中所发生的问题， 否则，因乙方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所发生的问题导致的任何损失均由乙方自行承担。该现场会议由甲方代表组织进行。十一、协议的生效与终止本协议自各方签字之日起生效，各方履行完各自义务后自动

15、失效。十二、协议份数本协议一式 6 份，甲乙丙三方各持2 份甲方(章):乙方(章)：法定代理人或委托代理人：法定代理人或委托代理人：年月日年月日丙方( 章):法定代理人或委托代理人：年月日合同管理制度范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。规范性引用中华人民共和国合同法9南通华荣建设集团公司有限公司分包工程配合服务协议龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩略语无职责4.1总经理：

16、龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责：4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员