桩基工程承包合同(熊年华)

1、甲方： 浙江中联建设集团有限公司乙方: 熊年华的杨府山住宅区4#地块安置房工程，因工程建设需要，现将桩基分部工程委托乙方施工。为明确各方责、权、利、保质、保量、按期完特签订以下条款，以资共同遵守：一、 工程概况：1、工程名称:温州市杨府山住宅区4地块安置房工程2、工程地点：温州杨府山涂村二、 工程承包范围:1、承包范围：工程桩、塔吊桩、试桩施工2、工作内容：钻孔桩施工所有机械进退场、桩位放样、护筒埋设孔、清孔、钢筋笼制作安装、砼搅拌运输及灌注、砼试块制作、桩位以及各种材料取样、送检和空钻部分的土方回填工作.三、 工期：1、据建设单位与甲方约定的桩基施工工期为日历天桩基正式施工日为工期计算起始日

2、；2、因政策等不可抗拒原因造成停工，经建设单位、监理单位签证认可，工期可相应顺延；13、因材料供应、停水停电等非乙方原因造成停工，经甲方签证认可，工期可顺延.四、 承包方式和结算方式：1、承包方式:包人工费、机械费、进退场费;2、结算方式：按本地块招标文件所附的工程量清单及业主认定的其它费用。五、 合同价款的支付办法:1、合同价款：按结算方式所得的工程量再乘以150 /立方计算，开具建筑业统一发票甲方提供完税证明。2、支付办法:桩基工程完工后，甲方支付桩基工程进度款80%。桩90%下室顶板浇捣完成后一个月内付清。六、质量等级：1、严格执行国家有关规范要求及强制性文件要求；2、桩基验收一次通过，

3、质量等级：合格。六、 安全：关安全制度不得违章操作,现场电器、机械、文明施工等应严格按(JGJ5999）标准执行。建立完整的安全生产管理体系，配备专职安全员在桩基施工期间内，因乙方原因所发生的安全事故，其责任和费用均由乙方负责。2七、 甲乙双方责任:、 甲方责任：协调外部关系和有关审批手续；提供施工图纸、地质资料、场地标高、水准点、控制点等有关桩基部分的技术资料给乙方；及时提供合格的钢筋、水泥、电焊条、砂石等建筑材料，保障施工水电及泥浆及时外运；及时支付工程进度款；无偿解决桩基施工期间的员工宿舍，办公和生活用房；做好施工现场的“三通一平”工作施工用电接至工地总配电箱，施工用水按现场布置至施工现

4、场及生活区；负责工程竣工验收工作。2、乙方责任：严格按设计、规程、规范和审定的施工组织设计施工，确保工程质量、安全、进度、文明施工达到要求；服从业主、总包方领导；接受业主、总包方、监理的检查监督；负责施工设备、机具及人员配备；负责工序质量检查等的报验工作；工程竣工后，协助甲方做好桩基动测和桩位复核工作,并于桩位复核后15提供完整的工程资料；3方无条件返工至合格并承担返工和业主对甲方的处罚及工程延误费用；成立由 熊年华 位.八、 其它：1、本工程实行硬地面施工由甲方负责，乙方必须按文明标化现场施工；2、乙方收款凭业主已审批的工程量和单价乘系数从甲方处提取现金。3、乙方必须严格控制桩孔充盈系数和初灌量，桩基工程完工后经则超过部分的费用均由乙方承担如水泥实际总用量不超过或少于（配合比方量）用量的，即使桩顶松散层高度超过设计规定，乙方也不需要承担任何费用；4、乙方必须根据监理审批的施工组织设计内容安排机具人员到位施工，如主要机具、主要人员调整，需征得业主、监理、总包同意。九、 附则1、塔吊桩由乙方免费施工;2、本合同由双方签字、盖章后生效；3、本合同正副本共陆份，双方各执正本一份，副本二份，正副本均具有同等法律效力；44、本合同签约一方在未征得另一方同意的情况下不得擅自单方面中止合同，否则即视为违约。十、 合同争议：调解，调解不成，并约定向温州市仲裁委员会提请