建设工程设计合同-民用建设工程设计合同

1、GF20000209 建设工程设计合合同民用建设工程程设计合同PRIVATE工程名称：_工程地点:_合同编号：_（由设计人编填填）设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_监定中华人民共和国国建设部监定国家工商行政管管理局一九九九年十二二发包人：_设计人：_发包人委托托设计人承担担_工程设计计，经双方协协商一致，签签订本合同。依依照中华人人民共和国合合同法、中中华人民共和和国建筑法及及其他有关法法律、行政法法规、遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就本建设设工程施工项项协商一致，订订立本合同。第一条本本合同依据下下列文件签订订：1.1中中华人民共和和国合同法中中华人民共和和

2、国建筑法建建设工程勘察察设计市场管管理规定。1.2国家家及地方有关关建设工程勘勘察设计管理理法规和规章章。1.3建设工程程批准文件。第二条本本合同设计项项目的内容：名称、规模模、阶段、投投资及设计费费等见下表。PRIVATE序号号 分项项目名称 建设规模 设计阶段及内容容 估算算总投资（万万元） 费率% 估算设计费（元元） 层数数 建筑筑面积（m22） 方案案 初步步设计 施工工图 第三条 发包包人应向设计计人提交的有有关资料及文文件：PRIVATE序号号 资料料及文件名称称 份数数 提交交日期 有关关事宜 第四条设计人人应向发包人人交付的设计计资料及文件件：PRIVATE序号号 资料料及文件

3、名称称 份数数 提交交日期 有关关事宜 第五条 本合合同设计收费费估算为_元人民民币。设计费费支付进度详详见下表。 PRIVATE付费次序序占总总设计费% 付费费额（元） 付费费时间（由交交付设计文件件所决定） 第一次付费20%定金第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1.提交各各阶段设计文文件的同时支支付各阶段设设计费。2.在提交交最后一部分分施工图的同同时结清全部部设计费，不不留尾款。3.实际设设计费按初步步设计概算（施施工图设计概概算）核定，多多退少补。实实际设计费与与估算设计费费出现差额时时，双方另行行签订补充协协议。4.本合同同履行后，定定金抵作设计计费。第六条 双方责任6.

4、1发包包人责任：6.1.11发包人按本本合同第三条条规定的内容容，在规定的的时问内向设设计人提交资资料及文件，并并对其完整性性、正确性及及时限负责，发发包人不得要要求设讨人违违反国家有关关标准进行设设计。发包人提交交上述资料及及文件超过规规定期限155天以内，设设计人按合同同第四条规定定交付设计文文件时间顺延延；超过规定定期限15天天以上时，设设计人员有权权重新确定提提交设计文件件的时问。6.1.22发包人变更更委托设计项项目、规模、条条件或因提交交的资料错误误，或所提交交资料作较大大修改，以致致造成设计人人设计需返工工时，双方除除需另行协商商签订补充协协议（或另订订合同）、重重新明确有关关条

5、款外，发发包人应按设设计人所耗工工作量向设计计人增付设计计费。在未签合同同前发包人已已同意，设计计人为发包人人所做的各项项设计工作，应应按收费标准准，相应支付付设计费。6.1.33发包人要求求设计人比合合同规定时间间提前交付设设计资料及文文件时，如果果设计人能够够做到，发包包人应根据设设计人提前投投入的工作量量，向设计人人支付赶工费费。6.1.44发包人应为为派赴现场处处理有关设计计问题的工作作人员，提供供必要的工作作生活及交通通等方便条件件。6.1.55发包人应保保护设计人的的投标书、设设计方案、文文件、资料图图纸、数据、计计算软件和专专利技术。未未经设计人同同意，发包人人对设计人交交付的设

6、计资资料及文件不不得擅自修改改、复制或向向第三人转让让或用于本合合同外的项目目，如发生以以上情况，发发包人应负法法律责任，设设计人有权向向发包人提出出索赔。6.2设计计人责任：6.2.11设计人应按按国家技术规规范、标准、规规程及发包人人提出的设计计要求，进行行工程设计，按按合同规定的的进度要求提提交质量合格格的设计资料料，并对其负负责。6.2.22设计人采用用的主要技术术标准是：6.2.33设计合理使使用年限为_年。6.2.44设计人按本本合同第二条条和第四条规规定的内容、进进度及份数向向发包人交付付资料及文件件。6.2.55设计人交付付设计资料及及文件后，按按规定参加有有关的设计审审查，并

7、根据据审查结论负负责对不超出出原定范围的的内容做必要要调整补充。设设计人按合同同规定时限交交付设计资料料及文件，本本年内项目开开始施工，负负责向发包人人及施工单位位进行设计交交底、处理有有关设计问题题和参加竣工工验收。在一一年内项目尚尚未开始施工工，设计人仍仍负责上述工工作，但应按按所需工作量量向发包人适适当收取咨询询服务费，收收费额由双方方商定。6.2.6设计计人应保护发发包人的知识识产权，不得得向第三人泄泄露、转让发发包人提交的的产品图纸等等技术经济资资料。如发生生以上情况并并给发包人造造成经济损失失，发包人有有权向设计人人索赔。第七条 违约约责任：7.1在合同履履行期间，发发包人要求终终

8、止或解除合合同，设计人人未开始设计计工作的，不不退还发包人人已付的定金金；已开始设设计工作的，发发包人应根据据设计人已进进行的实际工工作量，不足足一半时，按按该阶段设计计费的一半支支付；超过一一半时，按该该阶段设计费费的全部支付付。7.2发包包人应按本合合同第五条规规定的金额和和时间向设计计人支付设计计费，每逾期期支付一天，应应承担支付金金额千分之二二的逾期违约约金。逾期超超过30天以以上时，设计计人有权暂停停履行下阶段段工作，并书书面通知发包包人。发包人人的上级或设设计审批部门门对设计文件件不审批或本本合同项目停停缓建，发包包人均按7.1条规定支支付设计费。7.3设计计人对设计资资料及文件出

9、出现的遗漏或或错误负责修修改或补充。由由于设计人员员错误造成工工程质量事故故损失，设计计人除负责采采取补救措施施外，应免收收直接受损失失部分的设计计费。损失严严重的根据损损失的程度和和设计人责任任大小向发包包人支付赔偿偿金，赔偿金金由双方商定定为实际损失失的_。7.4由于于设计人自身身原因，延误误了按本合同同第四条规定定的设计资料料及设计文件件的交付时间间，每延误一一天，应减收收该项目应收收设计费的千千分之二。7.5合同同生效后，设设计人要求终终止或解除合合同，设计人人应双倍返还还定金。第八条 其他8.1发包包人要求设计计人派专人留留驻施工现场场进行配合与与解决有关问问题时，双方方应另行签订订

10、补充协议或或技术咨询服服务合同。8.2设计计人为本合同同项目所采用用的国家或地地方标准图，由由发包人自费费向有关出版版部门购买。本本合同第四条条规定设计人人交付的设计计资料及文件件份数超过工工程设计收费费标准规定定的份数，设设计人另收工工本费。8.3本工工程设计资料料及文件中，建建筑材料、建建筑构配件和和设备。应当当注明其规格格、型号、性性能等技术指指标，设计人人不得指定生生产厂、供应应商。发包人人需要设计人人的设计人员员配合加工定定货时，所需需要费用由发发包人承担。8.4发包包人委托设计计配合引进项项目的设计任任务，从询价价、对外谈判判、国内外技技术考察直至至建成投产的的各个阶段，应应吸收承

11、担有有关设计任务务的设计人参参加。出国费费用，除制装装费外，其它它费用由发包包人支付。8.5发包包人委托设计计人承担本合合同内容之外外的工作服务务，另行支付付费用。8.6由于于不可抗力因因素致使合同同无法履行时时，双方应及及时协商解决决。8.7本合合同发生争议议，双方当事事人应及时协协商解决。也也可由当地建建设行政主管管部门调解，调调解不成时，双双方当事人同同意由_仲裁委员会会仲裁。双方方当事人未在在合同中约定定仲裁机构，事事后又未达成成仲裁书面协协议的，可向向人民法院起起诉。8.8本合合同一式_份，发发包人_份，设设计人_份。8.9本合合同经双方签签章并在发包包人向设计人人支付订金后后生效。8.10本本合同生效后后，按规定到到项目所在省省级建设行政政主管部门规规定的审查部部门备案。双双方认为必要要时，到项目目所在地工商商行政管理部部门申请鉴证证。双方履行行完合同规定定的义务后，本本合同即行终终止。8.11本本合同未尽事事宜，双方可可签订补充协协议，有关协协议及双方认认可的来往电电报、传真、会会议纪要等，均均为本合同组组成部分，与与本合同具有有同等法律效效力。8.12其它约约定事项：发包人名称： 设计人名称称： （盖盖章） （盖盖章）法定代表人：（签签字） 法定代表人人：（签字）