消防劳务承包合同

1、第 页消防劳务承包合同1、劳务内容 甲方（工程承包人） 乙方（劳务分包人） 依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等自愿、公允、诚恳信用的原则上，鉴于工程承包人已经签定工程总承包合同，双方就劳务分包事项协商，达成一样，订立本合同。 1.1劳务分包人资质状况 1.2劳务分包工作对象及供应劳务内容 工程名称：工程地点： 分包范围： 1.3分包工程期限 起先工作日期： 结束工作日期： 年月 日 总日历工作天数 天 1.4质量标准 根据总（分）包合同有关质量的约定，国家现行的建筑工程施工及验收规范和建筑安装工程评定标准本工作必需达到质量 合格 。 1.5总（分）包

2、合同 工程承包人应供应总包合同（有关承包工程的价格细微环节除外）的副本或复印 件一份，供劳务分包人查阅。 1.6图纸：工程承包人应在劳务分包开工天前，向劳务分包人供应图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图纸 1 套。 2、工程承包人的义务 2.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向分包人负责。 2.2在年日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。 2.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制季度、月施工安排，物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，监督检查和验收。 2.

3、4组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集管理及交工验收。 2.5统筹支配，协调解决非劳务分包人独立运用的生产、生活临时设施，工作用水。用电及施工场地。 2.6按时供应图纸，刚好交付应供材料、设备所供应的施工机械设备，周转材料平安设施保证施工须要。 2.7按合同约定，向劳务分包人支付劳动酬劳。 2.8负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 3、劳务分包人义务 3.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作，未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度。 3.2劳务分包人依据

4、施工组织设计总进度安排的要求，每月底前 天提交下月施工安排，有阶段工期要求的提交阶段施工安排，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工安排，以及与完成上述阶段、时段施工安排相应的劳动力支配安排。经工程承包人批准后严格实施。 3.3严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学支配作业安排，设入足够的人力、物力、保证工期，加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖

5、延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。 3.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况，与现场其他单位协调协作，照看全局。 3.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。 3.6劳务分包方负责办妥消防报检，验收手续。 3.7做好施工现场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完成部分的产品爱护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。 3.8妥当保管、合理运用工程承包人供应或租赁给劳

6、务分包人运用的机具，四周材料及其他设施。 3.9劳务分包人必需听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。 3.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应担当并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。 311禁止转包或再分包，劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给其他人，否则劳务分包人将依法担当责任。 3.12劳务分包方应充分预见本工程施工中可能存在的一切非不行抗力风险，并做好足够的保全措施，亿利于工程的施工并保证整体施工质量。 3.13劳务分包方与其他专业施工方亲密协作，不得相互推诿，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方负责。

7、施工过程中，因劳务分包方未通知各交叉施工单位先行施工而造成返工，返工费用全部由乙方担当。 4、平安施工与责任 4.1劳务分包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格根据平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于劳务分包人平安措施不力造成的责任和因此而产生的费用，由劳务分包人担当。 4.2乙方应遵守国家级地方主管部门，业主，总包，监理对于该工程的各项管理制度，由乙方缘由造成甲方被惩罚的，甲方按惩罚结果双倍惩罚乙方。 5、保险：劳务分包人必需为从事危急作业职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支

8、付保险费用。 6、材料设备的供应、保管、运用 6.1劳务分包人在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、设备、配件供应安排，经确认后工程承包人应根据供应安排要求的质量、品种、规格、型号数量刚好供货。 6.2劳务分包人应妥当保管、合理运用工程承包人供应的材料，设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 7、劳务酬劳的计算及支付 7.1本工程的劳务酬劳采纳下列方式计算：（不含材料） 消防劳务承包合同2 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件运用法

9、律问题的说明等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，根据高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方同等协商，甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款： 一、工程名称：九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、B9#楼及地下室 二、工程地点及规模：九峰王家店 三、承包内容及范围： 1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方担当以上工程全部项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。 2、二级配电箱后面的全部配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所须要

10、的全部机械设备、照明等（除塔吊、上人电梯外），一律由乙方自己负责购买安装运用。如需在甲方库房领用，甲方根据市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必需符合平安生产文明施工条例（文明施工所产生的工时由乙方负责），必需符合现行国家有关规定的规范。 3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，平安文明施工措施费，劳务保险费。 4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权支配其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中干脆扣除。 四、承包单价及总价： 甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：21万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。 五、工期 总工期130

11、天，20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。 六、付款方式： 每月工程进度款根据甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至80%，工程竣工验收合格后2个月内，工程款付至90%，其余工程款在工程质量保修期（2年）完后2个月内付清。 七、工程质量保修： 乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏状况，乙方负责修理，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接修理通知后，24小时内人员到现场修理，48小时内修理好。乙方在

12、规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员修理，修理费用从乙方工程款中扣除。 八、平安文明施工 1、仔细贯彻执行国家有关平安文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行武汉市建筑施工现场平安质量标准化达标实施手册。对所承包劳务工程的平安施工、文明施工负全责。 2、仔细执行甲方、监理、项目部关于平安文明生产的布置、任务要求，乙方必需接受甲方进行施工技术平安措施监督、检查。 3、乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。 4、操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗，施工作业人员

13、在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现平安事故，一切责任由乙方自行负责。 5、乙方必需严格遵守项目部施工现场各项管理制度和平安制度，对工作人员加强平安教化，严格根据施工平安操作规范规程操作，乙方施工人员因违反平安操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他人事故的，造成的一切经济损失，均由乙方责任担当，甲方概不负责。 6、建立平安质量事故的惩罚规定，在施工中如发生职工人身平安事故，医药费每人次在叁万元（含叁万元）以内的，则由乙方自行担当，超出部分由甲乙双方按其责任划定担当赔偿。 7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为实力和与本工作无

14、关的人员进入施工现场。 8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。 9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款1010元。 10、严禁在无平安防护的外架上施工作业，乙方作业人员发觉平安隐患应刚好报告项目部管理人员，在平安隐患没有解除前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。 11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事务等重大平安事故，由此引起的相关损失全部由乙方担当。 十、平安管理及惩罚细则： （一）、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置平安工作事项，检查工人平安装备、身体状况及特别状况。 （二）、

15、坚持平安检查。班头、班组平安员上班前、工作中、下班时要随时进行平安自检，发觉隐患刚好整改，把平安事故苗头歼灭在萌芽状态。 （三）、平安管理惩罚条例： 1、进入工地必需带好平安帽，发觉未戴平安帽者每人每次罚款50元次，班组长要负连带责任罚款150元次。 2、高空作业要系好平安带，如不系平安带者，发觉一人罚款200元次。 3、高空作业，严禁打闹游戏，发觉一人，罚款150元次。 4、高空作业，严禁向下抛掷物品，发觉一次罚款150元次，发生平安事故由当事人和班组担当。 5、施工机械不准带病作业，如发觉一次罚款机械操作人员300元次。 6、施工现场严禁烟火。 7、施工用电应由专业电工负责，凡发觉乱搭乱接

16、电的现象，罚款当事人150元次，并将电线全部拆除。 8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款150元次。 9、楼层施工中严禁高空丢物，发觉一次罚款当事人101元，班组长200元，并勒令该责任人退场。 10、施工现场员工辱骂、威逼、殴打项目部管理人员，对责任人罚款10105000元，班组长罚款10100。0元，并勒令该员工退场。 11、员工居住的卧房，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款101元。 12、每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款101元，迟到50元。该费用作为开会款待费用，延期缴纳按双倍罚款。 十一、现场文明施工惩罚细则： 1、严禁在工地乱倒饭菜，每发觉一次罚款10元次。

17、 2、不准在工地上随地大小便，特殊是在建筑物内、院角，生活区处每发觉一人一次罚款1011010元。 3、有盗行为的，罚款当事人1010元/次，罚款当事分包人5000元/次。 4、不准在工地上打架斗殴，发觉一起不论任何缘由，双方班组罚款5000元次，由此所发生的伤残费用，由各自担当，情节严峻者，送公安机关处理。 十二、甲乙双方的责任： 1、甲方的责任：甲方向乙方供应技术交底、生产进度安排、验收规范及质量评定标准，甲方向乙方供应住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方供应建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度平安进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中出现的问题。

18、2、乙方的责任： 1）、必需根据甲方供应的技术交底内容，进度安排，验收规范及质量标准，细心组织技术力气施工，加强工人平安质量及技术教化，供应施工队伍的业务素养和文明施工程度。 2）、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，根据甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。 3）、乙方必需保证自己班组进场人员的健康、人身平安。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。 4）、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不担当任何连带责任。 5）、如乙方施工的工程不

19、能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。 6）、乙方无条件协作给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的协作补料收尾等工作，乙方不另计费。 7）、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发觉一次，罚款5001010元/次。 8）、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济惩罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不担当乙方所

20、造成的一切损失。 9）、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满意甲方进度、平安、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的60结算，乙方不得有异议。 十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务费后，此合同终止。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 消防劳务承包合同3 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 甲乙双方本着友好合作的看法，根据民法典等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同： 一、工程概况 工

21、程地址： 工程名称： 工程内容： 二、承包价格 1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下： 箱体规格：1600 x700 x240，单价：元/只 2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下： 喷头类型：下喷，单价：xx元/只 3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(元/米)。详细单价如下： 探头单价：元/只 4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约xx米)，不计配件等其他安装费用。共计xx元，土方开挖费用不包含在内。 5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。详细单价如下：费用内

22、容：开DN150洞，单价：xx元/只 6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应根据签证单最终审计后定额人工费支付另支付xxx给乙方。 7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计xx元。 8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计xx元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋 三、付款方式 1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方元作为当月生活费。 2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。 四、材料及施工施工场地 1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给

23、乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。 2.乙方应提前2天向甲方供应需购材料清单，甲方应在2天内刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当对方拖延工期的责任和经济损失. 3.甲方在乙方进场前需供应施工工作面及居处。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。 五、合同争议 1.出现争议甲乙双方先协商。 2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 3.本合同一式两份，双方各执一份。 甲方代表(签字)： 乙方负责人(签字)： 消防劳务承包合同4 甲方：_ (以下简称甲方) 乙方：_ (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法、最高人民法

24、院关于审理建设工程施工合同纠纷案件运用法律问题的说明等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，根据高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方同等协商，甲方将_工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款： 一、工程名称：_ 二、工程地点及规模：_ 三、承包内容及范围： 1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方担当以上工程全部项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。 2、二级配电箱后面的全部配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所须要的全部机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外)，一律由乙方自己负责购买

25、安装运用。如需在甲方库房领用，甲方根据市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必需符合平安生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责)，必需符合现行国家有关规定的规范。 3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，平安文明施工措施费，劳务保险费。 4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权支配其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中干脆扣除。 四、承包单价及总价： 甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：_万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。 五、工期 总工期_天，_年_月_日至_年_月_日。乙方每延误一天罚款_元。因甲方造成工期延误

26、及天气自然因素延误工期顺延。 六、付款方式： 每月工程进度款根据甲方审定完工验收合格工程量的_%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至_%，工程竣工验收合格后2个月内，工程款付至_%，其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。 七、工程质量保修： 乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏状况，乙方负责修理，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接修理通知后，24小时内人员到现场修理，48小时内修理好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员修理，修理费用从乙方工程款中扣除。 八

27、、平安文明施工 1、仔细贯彻执行国家有关平安文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行武汉市建筑施工现场平安质量标准化达标实施手册。对所承包劳务工程的平安施工、文明施工负全责。 2、仔细执行甲方、监理、项目部关于平安文明生产的布置、任务要求，乙方必需接受甲方进行施工技术平安措施监督、检查。 3、乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。 4、操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现平安事故，一切责任由乙方自行负责。 5、乙

28、方必需严格遵守项目部施工现场各项管理制度和平安制度，对工作人员加强平安教化，严格根据施工平安操作规范规程操作，乙方施工人员因违反平安操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他人事故的，造成的一切经济损失，均由乙方责任担当，甲方概不负责。 6、建立平安质量事故的惩罚规定，在施工中如发生职工人身平安事故，医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的，则由乙方自行担当，超出部分由甲乙双方按其责任划定担当赔偿。 7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为实力和与本工作无关的人员进入施工现场。 8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、

29、水平防护。 9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款_元。 10、严禁在无平安防护的外架上施工作业，乙方作业人员发觉平安隐患应刚好报告项目部管理人员，在平安隐患没有解除前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。 11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事务等重大平安事故，由此引起的相关损失全部由乙方担当。 十、平安管理及惩罚细则： (一)、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置平安工作事项，检查工人平安装备、身体状况及特别状况。 (二)、坚持平安检查。班头、班组平安员上班前、工作中、下班时要随时进行平安自检，发觉隐患刚好整改，把平安事故苗

30、头歼灭在萌芽状态。 (三)、平安管理惩罚条例： 1. 进入工地必需带好平安帽，发觉未戴平安帽者每人每次罚款_元次，班组长要负连带责任罚款_元次。 2. 高空作业要系好平安带，如不系平安带者，发觉一人罚款_元次。 3. 高空作业，严禁打闹游戏，发觉一人，罚款_元次。 4. 高空作业，严禁向下抛掷物品，发觉一次罚款_元次，发生平安事故由当事人和班组担当。 5. 施工机械不准带病作业，如发觉一次罚款机械操作人员_元次。 6. 施工现场严禁烟火。 7. 施工用电应由专业电工负责，凡发觉乱搭乱接电的现象，罚款当事人_元次，并将电线全部拆除。 8. 严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款_元次。

31、9. 楼层施工中严禁高空丢物，发觉一次罚款当事人_元，班组长_元，并勒令该责任人退场。 10. 施工现场员工辱骂、威逼、殴打项目部管理人员，对责任人罚款_元，班组长罚款_元，并勒令该员工退场。 11. 员工居住的卧房，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款_元。 12. 每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款_元，迟到_元。该费用作为开会款待费用，延期缴纳按双倍罚款。 十一、现场文明施工惩罚细则： 1. 严禁在工地乱倒饭菜，每发觉一次罚款_元次。 2. 不准在工地上随地大小便，特殊是在建筑物内、院角, 生活区处每发觉一人一次罚款_元。 3. 有盗行为的，罚款当事人_元/次，罚款当事分包人_元/次

32、。 4. 不准在工地上打架斗殴，发觉一起不论任何缘由，双方班组罚款_元次，由此所发生的伤残费用，由各自担当，情节严峻者，送公安机关处理。 十二、甲乙双方的责任： 1、甲方的责任：甲方向乙方供应技术交底、生产进度安排、验收规范及质量评定标准，甲方向乙方供应住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方供应建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度平安进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中出现的问题。 2、乙方的责任： 1)、必需根据甲方供应的技术交底内容，进度安排，验收规范及质量标准，细心组织技术力气施工，加强工人平安质量及技术教化，供应施工队伍的业务素养和文明施工程度。

33、 2)、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，根据甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。 3)、乙方必需保证自己班组进场人员的健康、人身平安。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。 4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不担当任何连带责任。 5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起

34、的一切经济损失由乙方负责。 6)、乙方无条件协作给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的协作补料收尾等工作，乙方不另计费。 7)、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发觉一次，罚款_元/次。 8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济惩罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不担当乙方所造成的一切损失。 9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满意甲方进度、平安、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的_结算，乙方不得有异

35、议。 十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务费后，此合同终止。 甲 方：_ 乙 方：_ _年 _月 _日 消防劳务承包合同5 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法及相关国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双就 (工程)劳务施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。 第一条 工程概况 其次条 工程承包范围 室内消火栓系统、喷淋系统、室外消火栓系统、报警系统、应急照明系统、气体灭火系统的劳务施工。 第三条 工程工期 一、按项目部规定合理时间完成; 二、在施工过程中，如遇下列状况，工期相

36、应顺延： (一)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的; (二)因甲方不能按期供应施工图、材料、设备的;所供材料、设备不符合施工须要的;所供材料、设备在交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度的; (三)因甲方未具备进入条件，不能供施工场地水、电源、场地道路未能畅通、障碍物未能清除等影响进场施工的; (四)在施工中因连续停水、停电影响正常施工的; (五)非因乙方缘由造成的前道工序没有完成，影响工程进度的; (六)隐藏工程在隐藏之前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的。 第四条 工程价款 1、室内消火栓系统280元/套;喷淋系统75元/个;室外消防管道20元/米;自动报警系统75元/点位;应

37、急照明65元/点位;室外栓260元/套;水泵接合器280元/套;气体灭火系统1200元/套; 2、以上价格的工程内容以20 xx年7月2为界线，7月2日以前的应当完成的由甲方保质保量的移交给乙方进入下道工序的施工，若因前期工程不到位而造成工作量增加的总价在3000元以内，由乙方自行解决，超过3000元则由甲方负责; 3、主材由甲方供应，辅材由乙方供应，详见附表; 4、室外管网安装开孔开洞、挖沟、回填补洞均由甲方负责; 5、整个工程甲方一次性给乙方远程施工费5万元整; 6、以上价格不包括任何协作费、机械费、垂直运输费、管道防腐内容，如要防腐另行计价。 第五条 工程结算方式 1、每月的25日前乙方

38、向甲方申报当月的工程进度量，甲方收到乙方进度量应急时对其进行核实，甲方按乙方的进度量按双方约定的价格的80%在次月的5日之前足额支付给乙方; 2、本工程经消防检测验收或消防备案后三日内，甲方应对乙方的整个工程量进行结算，除去3%的质保金外，甲方应在消防检测验收后10日内付清乙方的全部工程余款; 3、3%的质保金在工程验收备案之日起满一年后，15日之内付给乙方。 第六条 工程质量 1、甲方应向乙方供应安装施工图纸2套，并向乙方进行技术交底; 2、涉及隐藏工程的，在工程隐藏前，乙方应通知甲方到场验收，验收不合格，乙方进行整改另行验收到合格，甲方没有刚好到场验收的，视为合格; 3、乙方在保证工程符合

39、国家工程建设消防设计要求，满意运用要求的前提可适当的调整，同时也满意运用要求; 4、保修一年。 第七条 调试及验收 1、工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织自行验收; 2、自行验收合格后，双方办理移交手续; 3、甲、乙双方应主动协作消防检测验收; 4、因特别状况要求提前运用消防设施，甲、乙双方的移交就以提前之日算起，修理期也以当日算起。 第八条 甲方的权利与义务 1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、物资需 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系; 3、依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产须要。对施工质量低劣、技术差、不听从指挥

40、、有作奸犯科行为的人员予以清退; 4、刚好供应由甲方供应的施工机械设备、周转材料; 5、按本合同约定，向乙方支付足量劳动酬劳; 6、统筹支配、协调解决乙方施工临时设施、用水、用电; 7、为乙方办理现场施工人员出入证件; 8、甲方应为乙方施工人员买够足够的保险金; 9、现在施工的加工材料甲方应派专人看管。 第九条 乙方的权利和义务 1、遵守国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作; 2、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;

41、依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织，科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修; 3、刚好报告合同履行中存在的问题，定期向甲方报告工程进展状况; 4、听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理;接受甲方随时检查; 5、堆放材料、机具、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施; 6、乙方在施工时，安装工人必需穿戴由甲方指定的装束，并有醒目的标记; 7、乙方应提前3个工作日向甲方材料部以书面形式报告材料安排; 8、乙方应保证其项目部的全部施工人员的工

42、资发放，乙方全部施工人员不得以任何理由向甲方索取工资。因乙方管理不善，赞成工资不能发放到位的，甲方有权马上终止合同; 9、负责工地施工平安及人员平安，如发生平安事故造成人员伤残的，3万元以内由乙方自行解决。 第十条 其它 1、乙方未经甲方同意，不得以甲方名义从事与履行本合同无关的事项，如发生，乙方担当全部的法律责任和经济损失; 2、如乙方施工组织不力，不能保质保量完成进度安排，甲方有权随时撤换队，由此造成的甲方和乙方的经济损失全部由乙方担当; 3、甲、乙双方在履行合同发生争议，可以自行协商解决;否 则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决; 4、发生争议后，除非出现下列状况，双方都

43、应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果： 4.1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同; 4.2、调解要求停止合同工作，且为双方接受; 4.3、仲裁机构要求停止合同工作; 4.4、法院要求停止合同工作。 5、保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方的质保金内扣除。 6、平安事故双方协商无法解决时，由劳动部门仲裁。 7、未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 乙方： 负责人： 负责人： 年 月 日 消防劳务承包合同6 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 身份证号码： 为了加强

44、工程管理，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国平安生产法和重庆市平安生产管理条例及有关规定，甲方将南川香格里拉西苑一期9#楼的消防安装工程(劳务)部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着同等互利的原则，结合本工程的实际状况，经双方协商签订如下合同。 一、工程(工段)名称及地址 1、工程名称：重庆市南川香格里拉西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装 2、工程地址：重庆市南川区 3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。 二、承包形式和承包内容 (一)承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式(但要包

45、局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片)以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。 (二)承包内容 1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的 室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头-风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防

46、雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方(但要扣除甲方代购的材料费用)。 2、本工段所需的各种机械设备、工具。 3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整齐清理等均包括在内。 三、合同价款及计算方法 以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制(纸张及出图、晒图费用由甲方担当);包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施

47、工员、预算员。 四、劳务费用的支付方法 每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。(如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分)。 五、工期 1、工期：乙方必需满意本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必需满意甲方依据工程实际施工状况所制定的月、周进度安排的要求。 2、本合同签订后，在乙方必需向甲方提交一份符合

48、整个工程总工期要求的施工进度安排。该安排经甲方审核、批准后由乙方严格实施。 3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度安排和实施工程施工时，必需充分考虑本工程的特点及其它各种不行预见因素的影响。除下列状况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。 (1)受不行抗力的影响?如发生斗争、动乱、地震及大型严峻地质灾难等; (2)因甲方缘由造成乙方不能正常施工，但工期顺延的详细时间必需得到甲方的书面认可。 4、工期延误的惩罚。乙方必需在本合同书约定的工期(含甲方同意顺延的工期)内完成施工承包内容，因乙方缘由不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方赐予乙方500元人民币的经济惩罚，

49、累计计算。甲方确定的月、周进度安排所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济惩罚， 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度安排所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济惩罚外，还须另行担当违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种状况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款(劳务工资)，其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。 六、质量 1、乙方必需仔细熟识施工设计图纸，严格根据设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必需达到合格标准。 2、乙方所承包施工内容的工程质量

50、达不到约定的质量标准，必需无条件返工重做至合格，并担当违约责任和返工所需的全部费用;由此而延误工期的，甲方将根据本合同第五条第4款工期延误惩罚的约定执行。 3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的看法为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必需担当质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时担当违约责任。 4、乙方应严格根据国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。 5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监

51、督管理制度，并严格执行。乙方有关质量管理方面的各种制度，必需报甲方备案。 6、隐藏工程和中间验收必需经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方担当。 7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中假如出现了质量事故，属乙方安装缘由造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行担当，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部担当。 七、平安生产 1、乙方必需对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的平安负责，应坚固树立“以人为本，平安第一”的思想，切实加强工人的平安思想教化、培训和管理，全面落实平安生产责任制，实行强有力的平安生产

52、保障措施，确保平安施工。 2、乙方在施工中必需严格根据平安施工技术规范的要求，确保平安，力求避开平安事故。万一发生平安事故按以下原则执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额担当经济损失;工伤损失在3万元以上的，甲方担当50%,乙方担当50%。 八、甲方其他权利义务 1、供应相应施工场地和施工临时用电。 2、向乙方供应施工图纸及有关技术资料。 3、向乙方有关人员进行工程技术交底及平安技术交底。 4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有实行相应措施的权利，必要时)可干脆将工资发放到人。 5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。 6、根据本合同的约定，刚好足

53、额的支付工程款(劳务费)给乙方。 7、对乙方的施工质量、平安生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查，并按本合同的约定进行惩罚。 8、负责免费向乙方供应施工用水用电、工人住宿房间及铁床。 九、乙方其他权利义务 1、乙方有权按本合同的约定收取工程款(劳务费)。 2、根据本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、平安生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求，组 3、乙方自备施工所需的机械设备进场，机械设备必需满意施工要求，机械设备的费用。 4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工，并按国家规定和建设单位、发包人的要求，加强对所用人员的安排生育、社会治安综合治理等

54、各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何作奸犯科状况时，一切责任由承包人及当事人担当”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时，承包人应无条件负责消退影响和担当损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任，发包人可以干脆从工程款(劳务费)中扣除，并追究承包人的相关责任。 5、承包人应按国家规定和发包人要求，供应特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。 6、遵守项目业主及政府有关主管部门对施场地交通、环境爱护和平安生产等方面的管理规定，并担当全部责任。 7、已竣工工程未交付发包人之前，承包人有义务帮助甲方做好相关的爱护工作。 8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑

55、物、文物等的爱护工作，并担当一切责任。 9、根据发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求，做好平安文明施工。在施工区内，应按发包人的要求佩戴平安帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;刚好清理工程垃圾，做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题，一切责任由承包人担当。 10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工 11、承包人不得拒绝发包人有偿托付的其他工作。 12、承包人应听从发包人的统一指挥，无条件协作发包人确定的各种穿插作业，并负责爱护好其他工种的成品和半成品，如有损坏，照价赔偿。 13、甲方所购进场工程所需的工程材料(除大型设备外)，由乙方负责

56、下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好，其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。 14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料(从甲方材料库房领出的材料)必需进行有效的保管，刚好地清理、归类、并转到平安的地方堆放好各种材料，严防材料的损失。否则，由此而造成的材料损失由乙方负责。 十、其他事项 1、乙方必需听从甲方管理人员的指挥和调度，加强对所用施工管理人员的教化和管理，文明施工，严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情，甲方除有权对当事人予以开除处理外，还将视情节轻重赐予以必要的经济惩罚;对于情节恶劣、后果严峻、涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。 2、乙方必需本着节约的

57、原则进行施工，不得造成工程材料的奢侈。如发生材料用量超过定额规定数量时，超量部分费用全部由乙方负责担当。 3、双方在签订合同后，乙方必需按甲方要求刚好组织机械及人员进场，未经甲方同意、如乙方违约中途退场，甲方只支付乙方所完 4、乙方在施工期间必需维护甲方权益，不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。 5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让，否则，视乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的违约责任。 十一、特殊约定 1、甲方担当与建设单位及监理单位协调发生的费用。 2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。 3、在保修期内由乙方施工缘由造成的质量事故由乙方无条件解决。 4、因乙方安装质量

58、问题，引起通不过验收，乙方应赔偿所造成的相应损失，并担当相应责任。 十二、违约责任 1、本协议丁经签订生效，甲乙双方必需共同遵守。如一方违约，除按本合同的有关约定执行外，还须一次性向另一方(守约方)支付本合同总价款5%的违约金。 2、乙方发生下列状况时，甲方有权单方面解除合同，只支付已完工程量部分60%的工程款(劳务费)给乙方(剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿)，并追究乙方的违约责任。 (1)乙方违约; (2)未经甲方同意，乙方中途退场; (3)给甲方形象和声誉造成严峻的损害; 3、甲方不按时支付乙方工程款(劳务费)须按同期银行贷款利息担当未付工程款部分的资金利息。 十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款自然失效。 十四、本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等的法律效力。 十五、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行商定，并签订补充合同(或协议)，作为本合同的一部分。 甲方：(盖章)法定代表人：签约地点：签约时间： 年 月 日 消防劳务承包合同7 甲方(劳务发包方)