企业常见合同范本

1、企业常见合同范本目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc321809209 工业品买卖合同同（示范文本本） PAGEREF _Toc321809209 h 2 HYPERLINK l _Toc321809210 建设工程勘察合合同（一）（示示范文本） PAGEREF _Toc321809210 h 4 HYPERLINK l _Toc321809211 建设工程勘察合合同（二）（示示范文本） PAGEREF _Toc321809211 h 9 HYPERLINK l _Toc321809212 建设工程设计合合同（一）（示示范文本） PAGEREF _Toc321

2、809212 h 15 HYPERLINK l _Toc321809213 建设工程设计合合同（二）（示示范文本） PAGEREF _Toc321809213 h 21 HYPERLINK l _Toc321809214 建设工程委托监监理合同（示示范文本） PAGEREF _Toc321809214 h 26 HYPERLINK l _Toc321809215 工程建设监理委委托合同 PAGEREF _Toc321809215 h 35 HYPERLINK l _Toc321809216 建设工程施工合合同协议条款款 PAGEREF _Toc321809216 h 40 HYPERLINK

3、l _Toc321809217 销售确认书 PAGEREF _Toc321809217 h 445 HYPERLINK l _Toc321809218 货物买卖合同 PAGEREF _Toc321809218 h 46 HYPERLINK l _Toc321809219 货物买卖合同 PAGEREF _Toc321809219 h 51 HYPERLINK l _Toc321809220 国际技术转让合合同 PAGEREF _Toc321809220 h 56 HYPERLINK l _Toc321809221 中外来料加工（或或来件装配）合合同 PAGEREF _Toc321809221 h

4、 61 HYPERLINK l _Toc321809222 加工贸易合同的的审批（深圳圳） PAGEREF _Toc321809222 h 64 HYPERLINK l _Toc321809223 加工贸易合同范范本的变更 PAGEREF _Toc321809223 h 67 HYPERLINK l _Toc321809224 国际补偿贸易合合同 PAGEREF _Toc321809224 h 68 HYPERLINK l _Toc321809225 国际租赁合同 PAGEREF _Toc321809225 h 71 HYPERLINK l _Toc321809226 劳动合同书 PAGERE

5、F _Toc321809226 h 773 HYPERLINK l _Toc321809227 劳 动 合 同同 续 订 书 PAGEREF _Toc321809227 h 83 HYPERLINK l _Toc321809228 劳 动 合 同同 变 更 书 PAGEREF _Toc321809228 h 84 HYPERLINK l _Toc321809229 外商投资企业劳劳动合同(中文版本) PAGEREF _Toc321809229 h 85 HYPERLINK l _Toc321809230 劳动人事事厅临时工（季季节工、农民民轮换工）劳劳动合同书 PAGEREF _Toc3218

6、09230 h 87 HYPERLINK l _Toc321809231 企业雇员的劳动动合同（样本本） PAGEREF _Toc321809231 h 92 HYPERLINK l _Toc321809232 劳动合同 PAGEREF _Toc321809232 h 944 HYPERLINK l _Toc321809233 集体合同 PAGEREF _Toc321809233 h 966工业品买卖合同同（示范文本本）【颁布单位】国国家工商管理理局 【注】 GFF2000001011 合同编号： 出卖人： 签订订地点： 买受人： 签订订时间： 年年 月 日第一条、标的、数数量、价款及及交（提

7、）货货时间 （注：空格如不不够用，可以以另接。）第二条 质量量标准：第三条 出卖卖人对质量负负责的条件及及期限：第四条 包装装标准、包装装物的供应与与回收：第五条 随机机的必备品、配配件、工具数数量及供应办办法：第六条 合理理损耗标准及及计算方法：第七条 标的的物所有权自自时时起转移，但但买受人未履履行支付价款款义务的，标标的物属于所有有。第八条 交（提提）货方式、地地点：第九条 运输输方式及到达达站（港）和和费用负担：第十条 检验验标准、方法法、地点及期期限：第十一条 成成套设备的安安装与调试：第十二条 结结算方式、时时间及地点：第十三条 担担保方式（也也可另立担保保合同）：第十四条 本本合

8、同解除的的条件：第十五条 违违约责任：第十六条 合合同争议的解解决方式：本本合同在履行行过程中发生生的争议，由由双方当事人人协商解决；也可由当地地工商行政管管理部门调解解；协商或调调解不成的，按按下列第种方式式解决： （一一）提交仲裁裁委员会仲裁裁； （二二）依法向人人民法院起诉诉。第十七条 本本合同自起生生效。第十八条 其其他约定事项项：出卖人（章） 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 买受人（章） 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 鉴（公）证意见见： 鉴（公）证机关关（章）经办人： 年 月 日 监制部

9、门： 印制单位：建设工程勘察合合同（一）（示示范文本）【颁布单位】建建设部 国国家工商行政政管理局【发文编号】GGF2000002003 【注】 岩土工程程勘察、水文文地质勘察（含含凿井）工程程测量、工程程物探 工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由勘勘察人编填） 勘 察察 证书等级级： 发 包 人： 勘 察 人： 签 订 日 期：中华人民共和国国建设部 监制制国家工商行政管管理局二年三月月发包人勘察人发包人委托勘察察人承担任务。 根据中中华人民共和和国合同法及及国家有关法法规规定，结结合本工程的的具体情况，为为明确责任，协协作配合，确确保工程勘察察质量，经发发包人、勘察察

10、人协商一致致，签订本合合同，共同遵遵守。 第一条条 工程概概况 .工程名称： .工程建设地地点： .工程规模、特特征： .工程勘察任任务委托文号号、日期： .工程勘察任任务（内容）与与技术要求： .承接方式 .预计勘察工工作量： 第二条条 发包人人应及时向勘勘察人提供下下列文件资料料，并对其准准确性、可靠靠性负责。 .提供本工程程批准文件（复复印件），以以及用地（附附红线范围）、施施工、勘察许许可等批件（复复印件）。 .提供工程勘勘察任务委托托书、技术要要求和工作范范围的地形图图、建筑总平平面布置图。 .提供勘察工工作范围已有有的技术资料料及工程所需需的坐标与标标高资料。 .提供勘察工工作范围

11、地下下已有埋藏物物的资料（如如电力、电讯讯电缆、各种种管道、人防防设施、洞室室等）及具体体位置分布图图。 .发包人不能能提供上述资资料，由勘察察人收集的，发发包人需向勘勘察人支付相相应费用。 第三条条 勘察人人向发包人提提交勘察成果果资料并对其其质量负责。 勘察人人负责向发包包人提交勘察察成果资料四四份，发包人人要求增加的的份数另行收收费。 第四条条 开工及及提交勘察成成果资料的时时间和收费标标准及付费方方式 .开工及提交交勘察成果资资料的时间 .本工程程的勘察工作作定于年月日开工，年月日提提交勘察成果果资料，由于于发包人或勘勘察人的原因因未能按期开开工或提交成成果资料时，按按本合同第六六条规

12、定办理理。 .勘察工工作有效期限限以发包人下下达的开工通通知书或合同同规定的时间间为准，如遇遇特殊情况（设设计变更、工工作量变化、不不可抗力影响响以及非勘察察人原因造成成的停、窝工工等）时，工工期顺延。 .收费标准及及付费方式 .本工程程勘察按国家家规定的现行行收费标准计计取费用；或或以“预算包干”、“中标价加签签证”、“实际完成工工作量结算”等方式计取取收费。国家家规定的收费费标准中没有有规定的收费费项目，由发发包人、勘察察人另行议定定。 .本工程程勘察费预算算为元（大写），合合同生效后天内，发包包人应向勘察察人支付预算算勘察费的作为定定金，计元（本本合同履行后后，定金抵作作勘察费）；勘察规

13、模大大、工期长的的大型勘察工工程，发包人人还应按实际际完成工程进进度时，向勘勘察人支付预预算勘察费的的的工程进度度款，计元；勘勘察工作外业业结束后天内，发包包人向勘察人人支付预算勘勘察费的，计计元元；提交勘察察成果资料后后天内，发发包人应一次次付清全部工工程费用。 第五条条 发包人人、勘察人责责任 .发包人责任任 .发包人人委托任务时时，必须以书书面形式向勘勘察人明确勘勘察任务及技技术要求，并并按第二条规规定提供文件件资料。 .在勘察察工作范围内内，没有资料料、图纸的地地区（段），发发包人应负责责查清地下埋埋藏物，若因因未提供上述述资料、图纸纸，或提供的的资料图纸不不可靠、地下下埋藏物不清清，

14、致使勘察察人在勘察工工作过程中发发生人身伤害害或造成经济济损失时，由由发包人承担担民事责任。 .发包人人应及时为勘勘察人提供并并解决勘察现现场的工作条条件和出现的的问题（如：落实土地征征用、青苗树树木赔偿、拆拆除地上地下下障碍物、处处理施工扰民民及影响施工工正常进行的的有关问题、平平整施工现场场、修好通行行道路、接通通电源水源、挖挖好排水沟渠渠以及水上作作业用船等），并并承担其费用用。 .若勘察察现场需要看看守，特别是是在有毒、有有害等危险现现场作业时，发发包人应派人人负责安全保保卫工作，按按国家有关规规定，对从事事危险作业的的现场人员进进行保健防护护，并承担费费用。 .工程勘勘察前，若发发包

15、人负责提提供材料的，应应根据勘察人人提出的工程程用料计划，按按时提供各种种材料及其产产品合格证明明，承担费用用和运到现场场，派人与勘勘察人的人员员一起验收。 .勘察过过程中的任何何变更，经办办理正式变更更手续后，发发包人应按实实际发生的工工作量支付勘勘察费。 .为勘察察人的工作人人员提供必要要的生产、生生活条件，并并承担费用；如不能提供供时，应一次次性付给勘察察人临时设施施费元。 .由于发发包人原因造造成勘察人停停、窝工，除除工期顺延外外，发包人应应支付停、窝窝工费（计算算方法见.）；发包包人若要求在在合同规定时时间内提前完完工（或提交交勘察成果资资料）时，发发包人应按每每提前一天向向勘察人支

16、付付元元计算加班费费。 .发包人人应保护勘察察人的投标书书、勘察方案案、报告书、文文件、资料图图纸、数据、特特殊工艺（方方法）、专利利技术和合理理化建议，未未经勘察人同同意，发包人人不得复制、不不得泄露、不不得擅自修改改、传送或向向第三人转让让或用于本合合同外的项目目；如发生上上述情况，发发包人应负法法律责任，勘勘察人有权索索赔。 .本合合同有关条款款规定和补充充协议中发包包人应负的其其它责任。 .勘察人责任任 .勘察人人应按国家技技术规范、标标准、规程和和发包人的任任务委托书及及技术要求进进行工程勘察察，按本合同同规定的时间间提交质量合合格的勘察成成果资料，并并对其负责。 .由于勘勘察人提供

17、的的勘察成果资资料质量不合合格，勘察人人应负责无偿偿给予补充完完善使其达到到质量合格；若勘察人无无力补充完善善，需另委托托其他单位时时，勘察人应应承担全部勘勘察费用；或或因勘察质量量造成重大经经济损失或工工程事故时，勘勘察人除应负负法律责任和和免收直接受受损失部分的的勘察费外，并并根据损失程程度向发包人人支付赔偿金金，赔偿金由由发包人、勘勘察人商定为为实际损失的的。 .在工程程勘察前，提提出勘察纲要要或勘察组织织设计，派人人与发包人的的人员一起验验收发包人提提供的材料。 .勘察过过程中，根据据工程的岩土土工程条件（或或工作现场地地形地貌、地地质和水文地地质条件）及及技术规范要要求，向发包包人提

18、出增减减工作量或修修改勘察工作作的意见，并并办理正式变变更手续。 .在现场场工作的勘察察人的人员，应应遵守发包人人的安全保卫卫及其它有关关的规章制度度，承担其有有关资料保密密义务。 .本合同同有关条款规规定和补充协协议中勘察人人应负的其它它责任。 第六条条 违约责责任 .由于发包人人未给勘察人人提供必要的的工作生活条条件而造成停停、窝工或来来回进出场地地，发包人除除应付给勘察察人停、窝工工费（金额按按预算的平均均工日产值计计算），工期期按实际工日日顺延外，还还应付给勘察察人来回进出出场费和调遣遣费。 .由于勘察人人原因造成勘勘察成果资料料质量不合格格，不能满足足技术要求时时，其返工勘勘察费用由

19、勘勘察人承担。 .合同履行期期间，由于工工程停建而终终止合同或发发包人要求解解除合同时，勘勘察人未进行行勘察工作的的，不退还发发包人已付定定金；已进行行勘察工作的的，完成的工工作量在以内时，发发包人应向勘勘察人支付预预算额的勘察费计计元；完成的的工作量超过过时，则则应向勘察人人支付预算额额的的勘察费。 .发包人未按按合同规定时时间（日期）拨拨付勘察费，每每超过一日，应应偿付未支付付勘察费的千千分之一逾期期违约金。 .由于勘察人人原因未按合合同规定时间间（日期）提提交勘察成果果资料，每超超过一日，应应减收勘察费费千分之一。 .本合同签订订后，发包人人不履行合同同时，无权要要求返还定金金；勘察人不

20、不履行合同时时，双倍返还还定金。 第七条条 本合同同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条条 其它约约定事项： 第九条条 本合同同发生争议，发发包人、勘察察人应及时协协商解决，也也可由当地建建设行政主管管部门调解，协协商或调解不不成时，发包包人、勘察人人同意由仲裁裁委员会仲裁裁。发包人、勘勘察人未在本本合同中约定定仲裁机构，事事后又未达成成书面仲裁协协议的，可向向人民法院起起诉。 第十条条 本合同同自发包人、勘勘察人签字盖盖章后生效；按规定到省省级建设行政政主管部门规规定的审查部部门备案；发发包人、勘察察人认为必要要时，到项目目所在地工商商行政

21、管理部部门申请鉴证证。发包人、勘勘察人履行完完合同规定的的义务后，本本合同终止。 本合同同一式份份，发包人份、勘察察人份。发包人名称： 勘察人名称称： （盖章） （盖盖章）法定代表人：（签签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签签字） 委托代理理人：（签字字）住 所： 住住 所所：邮政编码： 邮政编编码：电 话： 电电 话话：传 真： 传传 真真：开户银行： 开户银银行：银行帐号： 银行帐帐号：建设行政主管部部门备案： 鉴证意见见： （盖章） （盖盖章）备案号： 经办办人：备案日期： 年 月 日 鉴证证日期： 年 月 日建设工程勘察合合同（二）（示示范文本）【颁布单位】建建设部 国国家工商

22、行政政管理局【发文编号】GGF2000002004 【注注】 岩岩土工程设计计、治理、监监测 工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由承承包人编填） 勘 察证书等级级： 发 包 人： 承 包 人： 签 订 日 期：中华人民共和国国建设部 监监制国家工商行政管管理局二年三月月发包人：承包人：发包人委托承包包人承担工工程项目的岩岩土工程任务务，根据中中华人民共和和国合同法及及国家有关法法规，经发包包人、承包人人协商一致签签订本合同。 第一条条 工程概概况 工程名称： 工程地点： 工程立项批批准文件号、日日期： 岩土工程任任务委托文号号、日期： 工程规模、特特征： 岩土工程任任务（

23、内容）与与技术要求： 承接方式： 预计的岩土土工程工作量量：第二条 发包包人向承包人人提供的有关关资料文件序 号资料文件名称份 数内容要求提交时间第三条 承包包人应向发包包人交付的报报告、成果、文文件序 号报告成果文件名名称数量内容要求交付时间 第四条条 工期 本岩土土工程自年月日开工工至年月日完工，工工期为天。由于于发包人或承承包人的原因因，未能按期期开工、完工工或交付成果果资料时，按按本合同第八八条规定执行行。 第五条条 收费标标准及支付方方式 本岩土工程程收费按国家家规定的现行行收费标准计取；或以“预算包干”、“中标价加签签证”、“实际完成工工作量结算”等方式计取取收费。国家家规定的收费

24、费标准中没有有规定的收费费项目，由发发包人、承包包人另行议定定。 本岩土工程程费总额为元（大大写），合合同生效后天内，发包包人应向承包包人支付预算算工程费总额额的，计计元元作为定金（本本合同履行后后，定金抵作作工程费）。本合同生生效后，发包包人按下表约约定分次向承包包人预付（或或支付）工程程费，发包人人不按时向承承包人拨付工工程费，从应应拨付之日起起承担应拨付付工程费的滞滞纳金。 拨付付工程费时间间（工程进度度）占合同总额百分分比金额人民币（元元） 第六条条 变更及及工程费的调调整 本岩土工程程进行中，发发包人对工程程内容与技术术要求提出变变更，发包人人应在变更前前天天向承包人发发出书面变更更

25、通知，否则则承包人有权权拒绝变更；承包人接通通知后于天内，提提出变更方案案的文件资料料，发包人收收到该文件资资料之日起天内内予以确认，如如不确认或不不提出修改意意见的，变更更文件资料自自送达之日起起第天自行生效效，由此延误误的工期顺延延外，因变更更导致承包人人经济支出和和损失，由发发包人承担。 变更后，工工程费按如下下方法（或标标准）进行调调整： 第七条条 发包人人、承包人责责任 发包人责任任 发包人人按本合同第第二条规定的的内容，在规规定的时间内内向承包人提提供资料文件件，并对其完完整性、正确确性及时限性性负责；发包包人提供上述述资料、文件件超过规定期期限天以以内，承包人人按合同规定定交付报

26、告、成成果、文件的的时间顺延，规规定期限超过过天以上上时，承包人人有权重新确确定交付报告告、成果、文文件的时间。 发包人人要求承包人人在合同规定定时间内提前前交付报告、成成果、文件时时，发包人应应按每提前一一天向承包人人支付元计算加加班费。 发包人人应为承包人人现场工作人人员提供必要要的生产、生生活条件；如如不能提供时时，应一次性性付给承包人人临时设施费费元元。 开工前前，发包人应应办理完毕开开工许可、工工作场地使用用、青苗、树树木赔偿、坟坟地迁移、房房屋构筑物拆拆迁、障碍物物清除等工作作，及解决扰扰民和影响正正常工作进行行的有关问题题，并承担费费用； 发包人人应向承包人人提供工作现现场地下已

27、有有埋藏物（如如电力、电讯讯电缆、各种种管道、人防防设施、洞室室等）的资料料及其具体位位置分布图，若若因地下埋藏藏物不清，致致使承包人在在现场工作中中发生人身伤伤害或造成经经济损失时，由由发包人承担担民事责任； 在有毒毒、有害环境境中作业时，发发包人应按有有关规定，提提供相应的防防护措施，并并承担有关的的费用； 以书面面形式向承包包人提供水准准点和坐标控控制点； 发包人人应解决承包包人工作现场场的平整，道道路通行和用用水用电，并并承担费用。 发包人人应对工作现现场周围建筑筑物、构筑物物、古树名木木和地下管道道、线路的保保护负责，对对承包人提出出书面具体保保护要求（措措施），并承承担费用。 发包

28、人人应保护承包包人的投标书书、报告书、文文件、设计成成果、专利技技术、特殊工工艺和合理化化建议，未经经承包人同意意，发包人不不得复制泄露露或向第三人人转让或用于于本合同外的的项目，如发发生以上情况况，发包人应应负法律责任任，承包人有有权索赔。 本合同同中有关条款款规定和补充充协议中发包包人应负的责责任。 承包人责任任 承包人人按本合同第第三条规定的的内容、时间间、数量向发发包人交付报报告、成果、文文件，并对其其质量负责。 承包人人对报告、成成果、文件出出现的遗漏或或错误负责修修改补充；由由于承包人的的遗漏、错误误造成工程质质量事故，承承包人除负法法律责任和负负责采取补救救措施外，应应减收或免收

29、收直接受损失失部分的岩土土工程费，并并根据受损失失程度向发包包人支付赔偿偿金，赔偿金金额由发包人人、承包人商商定为实际损损失的。 承包人人不得向第三三人扩散、转转让第二条中中发包人提供供的技术资料料、文件。发发生上述情况况，承包人应应负法律责任任，发包人有有权索赔。 遵守国国家及当地有有关部门对工工作现场的有有关管理规定定，做好工作作现场保卫和和环卫工作，并并按发包人提提出的保护要要求（措施），保保护好工作现现场周围的建建、构筑物，古古树、名木和和地下管线（管管道）、文物物等。 本合同同有关条款规规定和补充协协议中承包人人应负的责任任。 第八条条 违约责责任 由于发包人人提供的资料料、文件错误

30、误、不准确，造造成工期延误误或返工时，除除工期顺延外外，发包人应应向承包人支支付停工费或或返工费，造造成质量、安安全事故时，由由发包人承担担法律责任和和经济责任。 在合同履行行期间，发包包人要求终止止或解除合同同，承包人未未开始工作的的，不退还发发包人已付的的定金；已进进行工作的，完完成的工作量量在以以内时，发包包人应支付承承包人工程费费的的的费用；完成成的工作量超超过时时，发包人应应支付承包人人工程费的的费费用。 发包人不按按时支付工程程费（进度款款），承包人人在约定支付付时间天天后，向发包包人发出书面面催款的通知知，发包人收收到通知后仍仍不按要求付付款，承包人人有权停工，工工期顺延，发发包

31、人还应承承担滞纳金。 由于承包人人原因延误工工期或未按规规定时间交付付报告、成果果、文件，每每延误一天应应承担以工程程费千分之一一计算的违约约金。 交付的报告告、成果、文文件达不到合合同约定条件件的部分，发发包人可要求求承包人返工工，承包人按按发包人要求求的时间返工工，直到符合合约定条件，因因承包人原因因达不到约定定条件，由承承包人承担返返工费，返工工后仍不能达达到约定条件件，承包人承承担违约责任任，并根据因因此造成的损损失程度向发发包人支付赔赔偿金，赔偿偿金额最高不不超过返工项项目的收费。 第九条条 材料设设备供应 发包人、承承包人应对各各自负责供应应的材料设备备负责，提供供产品合格证证明，

32、并经发发包人、承包包人代表共同同验收认可，如如与设计和规规范要求不符符的产品，应应重新采购符符合要求的产产品，并经发发包人、承包包人代表重新新验收认定，各各自承担发生生的费用。若若造成停、窝窝工的，原因因是承包人的的，则责任自自负；原因是是发包人的，则则应向承包人人支付停、窝窝工费。 承包人需使使用代用材料料时，须经发发包人代表批批准方可使用用，增减的费费用由发包人人、承包人商商定。 第十条条 报告、成成果、文件检检查验收 由发包人人负责组织对对承包人交付付的报告、成成果、文件进进行检查验收收。 发包人收收到承包人交交付的报告、成成果、文件后后天天内检查验收收完毕，并出出具检查验收收证明，以示

33、示承包人已完完成任务，逾逾期未检查验验收的，视为为接受承包人人的报告、成成果、文件。 隐蔽工程程工序质量检检查，由承包包人自检后，书书面通知发包包人检查；发发包人接通知知后，当天组组织质检，经经检验合格，发发包人、承包包人签字后方方能进行下一一道工序；检检验不合格，承承包人在限定定时间内修补补后重新检验验，直至合格格；若发包人人接通知后小时内仍仍未能到现场场检验，承包包人可以顺延延工程工期，发发包人应赔偿偿停、窝工的的损失。 工程完工工，承包人向向发包人提交交岩土治理工工程的原始记记录、竣工图图及报告、成成果、文件、发发包人应在天内内组织验收，如如有不符合规规定要求及存存在质量问题题，承包人应

34、应采取有效补补救措施。 工程未经经验收，发包包人提前使用用和擅自动用用，由此发生生的质量、安安全问题，由由发包人承担担责任，并以以发包人开始始使用日期为为完工日期。 完工工程程经验收符合合合同要求和和质量标准，自自验收之日起起天内，承承包人向发包包人移交完毕毕，如发包人人不能按时按按管，致使已已验收工程发发生损失，应应由发包人承承担，如承包包人不能按时时交付，应按按逾期完工处处理，发包人人不得因此而而拒付工程款款。 第十一一条 本合合同未尽事宜宜，经发包人人与承包人协协商一致，签签订补充协议议，补充协议议与本合同具具有同等效力力。 第十二二条 其它它约定事项： 第十三三条 争议议解决办法 本合

35、同同发生争议时时，发包人、承承包人应及时时协商解决，也也可由当地建建设行政主管管部门调解，协协商或调解不不成时，发包包人、承包人人同意由仲裁委员员会仲裁。发发包人、承包包人未在本合合同中约定仲仲裁机构，事事后又未达成成书面仲裁协协议的，可向向人民法院起起诉。 第十四四条 合同同生效与终止止 本合同同自发包人、承承包人签字盖盖章后生效；按规定到省省级建设行政政主管部门规规定的审查部部门备案；发发包人、承包包人认为必要要时，到项目目所在地工商商行政管理部部门申请鉴证证。发包人、承承包人履行完完合同规定的的义务后，本本合同终止。 本合同同一式份份，发包人份、承包包人份。发包人名称： 承包人名称称：

36、（盖章） （盖盖章）法定代表人：（签签字） 法定代表表人：（签字字）委托代理人：（签签字） 委托代理理人：（签字字）住 所： 住住 所所：邮政编码： 邮政编编码：电 话： 电电 话话：传 真： 传传 真真：开户银行： 开户银银行：银行帐号： 银行帐帐号：建设行政主管部部门备案： 鉴证意见见： （盖章） （盖盖章）备案号： 经办办人：备案日期： 年 月 日 鉴证证日期： 年 月 日建设工程设计合合同（一）（示示范文本）【颁布单位】建建设部 国国家工商行政政管理局【发文编号】GGF2000002009 【注】 （民用建建设工程设计计合同） 工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由

37、设设计人编填） 设 计证书等级级： 发 包 人： 设 计 人： 签 订 日 期： 中华人人民共和国建建设部 监制 国家工工商行政管理理局 二年三月发包人：设计人：发包人委托设计计人承担工程设计计，经双方协协商一致，签签订本合同。 第一条条 本合同同依据下列文文件签订： 中华人民民共和国合同同法中华华人民共和国国建筑法建建设工程勘察察设计市场管管理规定。 国家及地方方有关建设工工程勘察设计计管理法规和和规章。 建设工程批批准文件。第二条 本合合同设计项目目的内容：名名称、规模、阶阶段、投资及及设计费等见见下表。序号分项目名称建设规模建筑面积(22）设计阶段及内容容层数估算总投资（万万元）费率（%

38、）估算设计费（元元）说明 第三条条 发包人人应向设计人人提交的有关关资料及文件件：序 号资料文件名称份 数提交日期有关事宜 第四条条 设计人人应向发包人人交付的设计计资料及文件件：序 号资料文件名称份 数提交日期有关事宜 第五条条 本合同同设计收费估估算为 元人人民币。设计计费支付进度度详见下表。付费次序占总设计费付费额（元）付费时间（由交交付设计文件件所决定）第一次付费定金本合同签订后三三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：提交交各阶段设计计文件的同时时支付各阶段段设计费。 在在提交最后一一部分施工图图的同时结清清全部设计费费，不留尾款款。 实实际设计费按按初步设计概概算（施工

39、图图设计概算）核核定，多退少少补。实际设计费与估估算设计费出出现差额时，双双方另行签订订补充协议。 本本合同履行后后，定金抵作作设计费。 第六条条 双方责责任 发包人责任任： 发包人人按本合同第第三条规定的的内容，在规规定的时间内内向设计人提提交资料及文文件，并对其其完整性、正正确性及时限限负责，发包包人不得要求求设计人违反反国家有关标标准进行设计计。 发包人人提交上述资资料及文件超超过规定期限限天以内内，设计人按按合同第四条条规定交付设设计文件时间间顺延；超过过规定期限天以上时时，设计人员员有权重新确确定提交设计计文件的时间间。 发包人人变更委托设设计项目、规规模、条件或或因提交的资资料错误

40、，或或所提交资料料作较大修改改，以致造成成设计人设计计需返工时，双双方除需另行行协商签订补补充协议（或或另订合同）、重重新明确有关关条款外，发发包人应按设设计人所耗工工作量向设计计人增付设计计费。 在未签签合同前发包包人已同意，设设计人为发包包人所做的各各项设计工作作，应按收费费标准，相应应支付设计费费。 发包人人要求设计人人比合同规定定时间提前交交付设计资料料及文件时，如如果设计人能能够做到，发发包人应根据据设计人提前前投入的工作作量，向设计计人支付赶工工费。 发包人人应为派赴现现场处理有关关设计问题的的工作人员，提提供必要的工工作生活及交交通等方便条条件。 发包人人应保护设计计人的投标书书

41、、设计方案案、文件、资资料图纸、数数据、计算软软件和专利技技术。未经设设计人同意，发发包人对设计计人交付的设设计资料及文文件不得擅自自修改、复制制或向第三人人转让或用于于本合同外的的项目，如发发生以上情况况，发包人应应负法律责任任，设计人有有权向发包人人提出索赔。 设计人责任任： 设计人人应按国家技技术规范、标标准、规程及及发包人提出出的设计要求求，进行工程程设计，按合合同规定的进进度要求提交交质量合格的的设计资料，并并对其负责。 设计人人采用的主要要技术标准是是： 设计合合理使用年限限为年。 设计人人按本合同第第二条和第四四条规定的内内容、进度及及份数向发包包人交付资料料及文件。 设计人人交

42、付设计资资料及文件后后，按规定参参加有关的设设计审查，并并根据审查结结论负责对不不超出原定范范围的内容做做必要调整补补充。设计人人按合同规定定时限交付设设计资料及文文件，本年内内项目开始施施工，负责向向发包人及施施工单位进行行设计交底、处处理有关设计计问题和参加加竣工验收。在在一年内项目目尚未开始施施工，设计人人仍负责上述述工作，但应应按所需工作作量向发包人人适当收取咨咨询服务费，收收费额由双方方商定。 设计人人应保护发包包人的知识产产权，不得向向第三人泄露露、转让发包包人提交的产产品图纸等技技术经济资料料。如发生以以上情况并给给发包人造成成经济损失，发发包人有权向向设计人索赔赔。 第七条条

43、违约责责任： 在合同履行行期间，发包包人要求终止止或解除合同同，设计人未未开始设计工工作的，不退退还发包人已已付的定金；已开始设计计工作的，发发包人应根据据设计人已进进行的实际工工作量，不足足一半时，按按该阶段设计计费的一半支支付；超过一一半时，按该该阶段设计费费的全部支付付。 发包人应按按本合同第五五条规定的金金额和时间向向设计人支付付设计费，每每逾期支付一一天，应承担担支付金额千千分之二的逾逾期违约金。逾逾期超过天以上时，设设计人有权暂暂停履行下阶阶段工作，并并书面通知发发包人。发包包人的上级或或设计审批部部门对设计文文件不审批或或本合同项目目停缓建，发发包人均按条规定定支付设计费费。 设

44、计人对设设计资料及文文件出现的遗遗漏或错误负负责修改或补补充。由于设设计人员错误误造成工程质质量事故损失失，设计人除除负责采取补补救措施外，应应免收直接受受损失部分的的设计费。损损失严重的根根据损失的程程度和设计人人责任大小向向发包人支付付赔偿金，赔赔偿金由双方方商定为实际际损失的 。 由于设计人人自身原因，延延误了按本合合同第四条规规定的设计资资料及设计文文件的交付时时间，每延误误一天，应减减收该项目应应收设计费的的千分之二。 合同生效后后，设计人要要求终止或解解除合同，设设计人应双倍倍返还定金。 第八条条 其他 发包人要求求设计人派专专人留驻施工工现场进行配配合与解决有有关问题时，双双方应

45、另行签签订补充协议议或技术咨询询服务合同。 设计人为本本合同项目所所采用的国家家或地方标准准图，由发包包人自费向有有关出版部门门购买。本合合同第四条规规定设计人交交付的设计资资料及文件份份数超过工工程设计收费费标准规定定的份数，设设计人另收工工本费。 本工程设计计资料及文件件中，建筑材材料、建筑构构配件和设备备，应当注明明其规格、型型号、性能等等技术指标，设设计人不得指指定生产厂、供供应商。发包包人需要设计计人的设计人人员配合加工工定货时，所所需要费用由由发包人承担担。 发包人委托托设计配合引引进项目的设设计任务，从从询价、对外外谈判、国内内外技术考察察直至建成投投产的各个阶阶段，应吸收收承担

46、有关设设计任务的设设计人参加。出出国费用，除除制装费外，其其它费用由发发包人支付。 发包人委托托设计人承担担本合同内容容之外的工作作服务，另行行支付费用。 由于不可抗抗力因素致使使合同无法履履行时，双方方应及时协商商解决。 本合同发生生争议，双方方当事人应及及时协商解决决。也可由当当地建设行政政主管部门调调解，调解不不成时，双方方当事人同意意由仲裁委委员会仲裁。双双方当事人未未在合同中约约定仲裁机构构，事后又未未达成仲裁书书面协议的，可可向人民法院院起诉。 本合同一式式份，发发包人份份，设计人份。 本合同经双双方签章并在在发包人向设设计人支付订订金后生效。 本合同生生效后，按规规定到项目所所在

47、省级建设设行政主管部部门规定的审审查部门备案案。双方认为为必要时，到到项目所在地地工商行政管管理部门申请请鉴证。双方方履行完合同同规定的义务务后，本合同同即行终止。 本合同未未尽事宜，双双方可签订补补充协议，有有关协议及双双方认可的来来往电报、传传真、会议纪纪要等，均为为本合同组成成部分，与本本合同具有同同等法律效力力。 其它约定定事项：发包人名称： 设计人名称称： （盖章） （盖盖章）法定代表人：（签签字） 法定代表表人：（签字字）委托代理人：（签签字） 委托代理理人：（签字字）住 所： 住住 所所：邮政编码： 邮政编编码：电 话： 电电 话话：传 真： 传传 真真：开户银行： 开户银银行：

48、银行帐号： 银行帐帐号：建设行政主管部部门备案： 鉴证意见见： （盖章） （盖盖章）备案号： 经办办人：备案日期： 年 月 日 鉴证证日期： 年 月 日建设工程设计合合同（二）（示示范文本）【颁布单位】建建设部 国国家工商行政政管理局【发文编号】GGF2000002110 【注】 （专业建建设工程设计计合同） 工 程 名名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由设设计人编填） 设 计证书等级级： 发 包 人： 设 计 人： 签 订 日 期： 中华人人民共和国建建设部 监制 国家工工商行政管理理局 二年三月发包人：设计人： 发包人人委托设计人人承担工程设计，工工程地点为，经双双方协商一致

49、致，签订本合合同，共同执执行。 第一条条 本合同同签订依据 中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法和和建设工程程勘察设计市市场管理规定定。 国家及地方方有关建设工工程勘察设计计管理法规和和规章。 建设工程批批准文件。 第二条条 设计依依据 发包人给设设计人的委托托书或设计中中标文件 发包人提交交的基础资料料 设计人采用用的主要技术术标准是： 第三条条 合同文文件的优先次次序 构成本本合同的文件件可视为是能能互相说明的的，如果合同同文件存在歧歧义或不一致致，则根据如如下优先次序序来判断： 合同书 中标函（文文件） 发包人要求求及委托书 投标书 第四条条 本合同同项目的名称称、规模、阶

50、阶段、投资及及设计内容（根根据行业特点点填写） 第五条条 发包人人向设计人提提交的有关资资料、文件及及时间 第六条条 设计人人向发包人交交付的设计文文件、份数、地地点及时间 第七条条 费用 双方商定，本本合同的设计计费为万元。收费费依据和计算算方法按国家家和地方有关关规定执行，国国家和地方没没有规定的，由由双方商定。 如果上述费费用为估算设设计费，则双双方在初步设设计审批后，按按批准的初步步设计概算核核算设计费。工工程建设期间间如遇概算调调整，则设计计费也应做相相应调整。 第八条条 支付方方式 本合同生效效后三天内，发发包人支付设设计费总额的的，计计万万元作为定金金（合同结算算时，定金抵抵作设

51、计费）。 设计人提交交设设计文件后三三天内，发包包人支付设计计费总额的，计万元元；之后，发发包人应按设设计人所完成成的施工图工工作量比例，分分期分批向设设计人支付总总设计费的，计万元元，施工图完完成后，发包包人结清设计计费，不留尾尾款。 双方委托银银行代付代收收有关费用。 第九条条 双方责责任 发包人责任任 发包人人按本合同第第五条规定的的内容，在规规定的时间内内向设计人提提交基础资料料及文件，并并对其完整性性、正确性及及时限负责。发发包人不得要要求设计人违违反国家有关关标准进行设设计。 发包人人提交上述资资料及文件超超过规定期限限天以内内，设计人按按本合同第六六条规定的交交付设计文件件时间顺

52、延；发包人交付付上述资料及及文件超过规规定期限天以上时，设设计人有权重重新确定提交交设计文件的的时间。 发包人人变更委托设设计项目、规规模、条件或或因提交的资资料错误，或或所提交资料料作较大修改改，以致造成成设计人设计计返工时，双双方除另行协协商签订补充充协议（或另另订合同）、重重新明确有关关条款外，发发包人应按设设计人所耗工工作量向设计计人支付返工工费。 在未签签订合同前发发包人已同意意，设计人为为发包人所做做的各项设计计工作，发包包人应支付相相应设计费。 在合同同履行期间，发发包人要求终终止或解除合合同，设计人人未开始设计计工作的，不不退还发包人人已付的定金金；已开始设设计工作的，发发包人

53、应根据据设计人已进进行的实际工工作量，不足足一半时，按按该阶段设计计费的一半支支付；超过一一半时，按该该阶段设计费费的全部支付付。 发包人人必须按合同同规定支付定定金，收到定定金作为设计计人设计开工工的标志。未未收到定金，设设计人有权推推迟设计工作作的开工时间间，且交付文文件的时间顺顺延。 发包人人应按本合同同规定的金额额和日期向设设计人支付设设计费，每逾逾期支付一天天，应承担应应支付金额千千分之二的逾逾期违约金，且且设计人提交交设计文件的的时间顺延。逾逾期超过天以上时，设设计人有权暂暂停履行下阶阶段工作，并并书面通知发发包人。发包包人的上级或或设计审批部部门对设计文文件不审批或或本合同项目目

54、停缓建，发发包人均应支支付应付的设设计费。 发包人人要求设计人人比合同规定定时间提前交交付设计文件件时，须征得得设计人同意意，不得严重重背离合理设设计周期，且且发包人应支支付赶工费。 发包人人应为设计人人派驻现场的的工作人员提提供工作、生生活及交通等等方面的便利利条件及必要要的劳动保护护装备。 设计文文件中选用的的国家标准图图、部标准图图及地方标准准图由发包人人负责解决。 承担本本项目外国专专家来设计人人办公室工作作的接待费（包包括传真、电电话、复印、办办公等费用）。 设计人责任任 设计人人应按国家规规定和合同约约定的技术规规范、标准进进行设计，按按本合同第六六条规定的内内容、时间及及份数向发

55、包包人交付设计计文件（出现现、规定定有关交付设设计文件顺延延的情况除外外）。并对提提交的设计文文件的质量负负责。 设计合合理使用年限限为年。 负责对对外商的设计计资料进行审审查，负责该该合同项目的的设计联络工工作。 设计人人对设计文件件出现的遗漏漏或错误负责责修改或补充充。由于设计计人设计错误误造成工程质质量事故损失失，设计人除除负责采取补补救措施外，应应免收受损失失部分的设计计费，并根据据损失程度向向发包人支付付赔偿金，赔赔偿金数额由由双方商定为为实际损失的的。 由于设设计人原因，延延误了设计文文件交付时间间，每延误一一天，应减收收该项目应收收设计费的千千分之二。 合同生生效后，设计计人要求

56、终止止或解除合同同，设计人应应双倍返还发发包人已支付付的定金。 设计人人交付设计文文件后，按规规定参加有关关上级的设计计审查，并根根据审查结论论负责不超出出原定范围的的内容做必要要调整补充。设设计人按合同同规定时限交交付设计文件件一年内项目目开始施工，负负责向发包人人及施工单位位进行设计交交底、处理有有关设计问题题和参加竣工工验收。在一一年内项目尚尚未开始施工工，设计人仍仍负责上述工工作，可按所所需工作量向向发包人适当当收取咨询服服务费，收费费额由双方商商定。 第十条条 保密 双方均均应保护对方方的知识产权权，未经对方方同意，任何何一方均不得得对对方的资资料及文件擅擅自修改、复复制或向第三三人

57、转让或用用于本合同项项目外的项目目。如发生以以上情况，泄泄密方承担一一切由此引起起的后果并承承担赔偿责任任。 第十一一条 仲裁裁 本建设设工程设计合合同发生争议议，发包人与与设计人应及及时协商解决决。也可由当当地建设行政政主管部门调调解，调解不不成时，双方方当事人同意意由仲仲裁委员会仲仲裁。双方当当事人未在合合同中约定仲仲裁机构，当当事人又未达达成仲裁书面面协议的，可可向人民法院院起诉。 第十二二条 合同同生效及其他他 发包人要要求设计人派派专人长期驻驻施工现场进进行配合与解解决有关问题题时，双方应应另行签订技技术咨询服务务合同。 设计人为为本合同项目目的服务至施施工安装结束束为止。 本工程项

58、项目中，设计计人不得指定定建筑材料、设设备的生产厂厂或供货商。发发包人需要设设计人配合建建筑材料、设设备的加工订订货时，所需需费用由发包包人承担。 发包人委委托设计人配配合引进项目目的设计任务务，从询价、对对外谈判、国国内外技术考考察直至建成成投产的各个个阶段，应吸吸收承担有关关设计任务的的设计人员参参加。出国费费用，除制装装费外，其他他费用由发包包人支付。 发包人委委托设计人承承担本合同内内容以外的工工作服务，另另行签订协议议并支付费用用。 由于不可可抗力因素致致使合同无法法履行时，双双方应及时协协商解决。 本合同双双方签字盖章章即生效，一一式份，发发包人份份，设计人份。 本合同生生效后，按

59、规规定应到项目目所在地省级级建设行政主主管部门规定定的审查部门门备案；双方方认为必要时时，到工商行行政管理部门门鉴证。双方方履行完合同同规定的义务务后，本合同同即行终止。 双方认可可的来往传真真、电报、会会议纪要等，均均为合同的组组成部分，与与本合同具有有同等法律效效力。 未尽事事宜，经双方方协商一致，签签订补充协议议，补充协议议与本合同具具有同等效力力。发包人名称： 设计人名称称： （盖章） （盖盖章）法定代表人：（签签字） 法定代表表人：（签字字）委托代理人：（签签字） 委托代理理人：（签字字）项目经理：（签签字） 项目目经理：（签签字）住 所： 住住 所所：邮政编码： 邮政编编码：电 话

60、： 电电 话话：传 真： 传传 真真：开户银行： 开户银银行：银行帐号： 银行帐帐号：建设行政主管部部门备案： 鉴证意见见： （盖章） （盖盖章）备案号： 经办办人：备案日期： 年 月 日 鉴证证日期： 年 月 日建设工程委托监监理合同（示示范文本）【颁布单位】建建设部 国国家工商行政政管理局【发文编号】GGF2000002002【注】 （中中华人民共和和国建设部、国国家工商行政政管理局制定定 年月）第一部分 建建设工程委托托监理合同 委托人人与监理人经双方协商商一致，签订订本合同。 一、委委托人委托监监理人监理的的工程（以下下简称“本工程”）概况如下下： 工程名名称： 工程地地点： 工程规规